商品混凝土买卖合同
商品混凝土买卖合同
购货单位（甲方）：
供货单位（乙方）：
（具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，就本合同事宜，经双方协商一致，达成如下一致条款：
2 产品的质量标准，按下列标准执行：
2.1遵照国家强制标准（具体质量标准文件代号）；
2.2遵照行业标准（具体质量标准文件代号）；
2.3遵照企业标准（具体质量标准文件代号）。
3 产品的包装标准和包装物的供应与回收：包装物甲方不回收，由乙方自行回收处理。
4 产品的交货方法、运输方式、到货地点
4.1乙方在接到甲方的《混凝土供应通知单》（见附件一）后，按甲方规定时间将混凝土送至甲方指定地点。附件一为本合同的组成部分。
4.2运输方式：（自运、他运），运输至甲方施工指定地点的费用由承担，工地卸车费用由承担。
4.3甲方指定接货人（身份证号：，联系电话：）。
4.4产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法：（换算标准要明确）。
5 合同价款及支付
5.1合同暂定价款：元，大写：元。
以最终实际结算为准。
5.2支付时间：（写明是分期支付还是一次性支付，明确付款比例；写明付款的具体时间要求，如果是分期付款，应写明每期付款比例和金额数）。每次结算中扣除% 作为质量保证金，待工程完工后无息退还。
5.3支付方式
5.3.1甲方每次收到乙方按双方确认数额开具的正式货款发票后，以银行转账方式向乙方支付货款。乙方确认其收受货款的开户银
行为：；户名为：，账号为：，乙方如需变更账号，需提前日书面方式通知甲方。
5.3.2 其他支付约定
。
6 计量
以甲方复核后出具的验收单上所记载的数量为准。
7 验收方法
7.1验收方式为：（应写明全部或抽样验收的方法）。
7.2质量验收标准：（应写明验收的质量标准），乙方所供应混凝土应当进入当地质监部门信息化管理平台。
7.3验收时间为：（写明验收的具体时间）。
7.4甲方指定的验收人员：（身份证号；联系方式：）；乙方指定的验收人员：（身份证号：；联系方式：），验收单必须经甲乙双方验收签字确认后为准。
8 对产品提出异议的时间和办法
8.1甲方在验收中，如果发现产品的品种、质量不合规定，应在天内向乙方提出异议，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
8.2乙方在接到甲方异议后，应在天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
9 双方的义务
混凝土采购合同范本
混凝土采购合同范本 采购方（以下简称“甲方”）： 地址： 电话： 供货方（以下简称“乙方”）： 地址： 电话： 为规范商品混凝土购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行。依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》（GB/T14902-2003）及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就购销商品混凝土事项
协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、供应混凝土量_______ m（结算时按实际数量结算）。 四、供货期由_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。 五、需方委托供方供应预拌混凝土，经双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数量、单价。 1、产品名称： 2、坍落度：_______cm。 3、数量：_______ m。 4、单价：_______元/ m。 5、工地输送方式： 6、合计金额：人民币_______元。 六、供货量的确认 1、商品混凝土的供货量以成型砼量为准，需方应指定其合法
代表人签认供方的混凝土随车发货单，该发货单作为供方实际供应混凝土数量的结算依据。 2、需方可对供方提供的混凝土量进行随机抽验，抽验费用由需方承担。如同一批次抽验的数量不少于_______车，且平均欠量大于_______%时，供方应按该次抽验的总欠量的_______倍数额赔偿并负责该批次抽验费用。 七、商品混凝土质量标准要求 供方所提供的混凝土及使用的原材料，其质量应符合国家标准GB14902-2003《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。 八、需方的基本权利和义务 1、需方应在浇筑混凝土的_______天前，以提交订货单或其他有效方式将所需混凝土的强度等级、数量、坍落度、浇筑部位、浇筑方式、交货地点及其他有关要求通知供方；如遇需方不可预见的情况造成混凝土浇筑时间临时改变的，需方应及时通知供方。 2、需方应在建筑工地为商品混凝土的运输、使用提供必备的条件，保证施工现场道路畅通，有必要的供水、照明等设施和停车场地，并安排专人在现场负责调度指挥，保证车辆和随车人员顺利进出工地。 3、混凝土搅拌车到达工地后，需方应在_______分钟内办完
商品砼供需合同
商品砼供需合同 编号： 需方：陕西省第十一建筑工程公司（以下简称甲方）；供方：（以下简称乙方）。 甲乙双方本着平等、互利、协商一致的原则，特订立本合同，以资共同遵守。 一、工程内容及价格 工程名称： 施工地点： 备注： 1、有微膨胀要求加元/m3； 2、有抗冻要求加元/m3；
3、有抗渗要求加元/m3； 4、单价中已包含砼泵送费元/m3； 5、以上商品砼报价为商品砼送至甲方指定浇筑部位的综合单价；该综合单价中已包含各种税费，在实施过程中除约定的调整外，无论任何原因不得调整。 二、结算与付款方式 1、乙方按工程内容包工包料、包质量、运输、泵送、验收、现场配合及安全文明施工；乙方按甲方合同的指令及有关规定要求的全部内容进行供应。 2、结算按综合单价进行计算，以图纸计算量为准（以车计量为结算提供参考），不扣钢筋，不计损耗。乙方应向甲方报送完成工程量报表，每月结算一次，乙方并提供国家正规税务发票；并报送工程进度款申请书，经甲方审核后，按约定的付款方式进行支付，乙方如不按时报送，甲方有权推迟支付工程款。 3、付款方式：本工程按约定的施工进度分期支付工程款。根据施工月形象进度于次月10日前支付上月实际施工工程款的%；其中，首次付款时间为施工至层顶板砼浇筑完成后，每月支付结算款额的%，商品砼停止使用后，付至工程款总额的%时暂停支付工程款。总款额的95%在商品砼停止使用后两个月内一次付款，剩余5%的质量保证金在商品砼停止使用后十个月内付清。 三、质量标准及技术要求 1、砼运到现场及卸料过程中不得擅自加水。如需加水，必须征得有关部门书面同意。 2、乙方保证所供砼强度按照国家标准《砼强度检验评定标准（GBJ107-87）》评定，达到甲方需货通知的要求，砼拌合物的各项技术指标满足甲方所填写的需货通知中之各项技术指标。 3、生产过程中严格按照经过相关责任人批准的配合比进行计量、搅拌、生产，并严格进行开盘鉴定。 4、砼运输搅拌符合JGJ/T10－95标准相关规定，以保证砼
商品混凝土买卖合同书
商品混凝土买卖合同书 订货单位（甲方）： 供货单位（乙方）： 签约地点： 签约时间：年月日 大连市预拌混凝土和工程检测协会统一制发 此页为与关于编号为《商品混凝土买卖合同》的签署页，双方按文首所述时间及地点签署本合同。
甲方（合同章）：乙方（合同章）： 住所：住所： 法定代表人：【姓名】法定代表人： （签名）（签名） 委托代理人：【姓名】委托代理人： （签名）（签名） 代理人身份证号：代理人身份证号： 代理人住所：代理人住所： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和《辽宁省合同监督条例》等有关法律、法规及省、市有关预拌混凝土管理规定,甲、乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用原则的基础上，就商品混凝土买卖事宜进行协商，达成并签定如下合同条款，由双方共同遵守履行。
第一条甲、乙双方的主体资格 1、甲方应出示有效证件（企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、提供商品混凝土工程施工合法手续等）的原件，复印件加盖印章并作为本合同的附件。 企业法人营业执照注册号： 组织机构代码证代码： 施工企业资质证书号： 税务登记证号： 开户行： 账号： 2、乙方应出示有效的工商营业执照、组织机构代码证代码、税务登记证号和企业资质证书等的原件，复印件加盖印章并作为本合同的附件。 企业法人营业执照注册号： 组织机构代码证代码： 税务登记证号： 第二条工程概况 2.1工程名称：【写明具体的建筑单体】 2.2工程地址： 2.3建设单位： 2.4施工单位： 2.5结构形式： 2.6建筑面积：约m2
商品混凝土购销合同(2)
商品混凝土购销合同 甲方：________________________ 乙方：________________________
签订日期：___ 年_____ 月___ 日 （简称甲方） 需方: 供方（席位单位）：（简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，为规范商品混凝土购销行为，保护 双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以便共同遵守。 、商品混凝土供应工程概况: 工程名称：交货地点（工程地址）： 、供砼搅拌站（公司）名称 三、商品混凝土的供应要求及价格 1、一般情况:
上述货款金额，如有以原料抵扣砼单价的情况，则填写原料抵扣砼单价后的金额。 2、假如需方以原料抵扣砼单价的交易方式，必须填写料款总额作为本次交易总额的一部分。以原料抵扣砼款总额（大写）： 3、其它约定事项 本次交易总金额如发生运输、泵送、以料抵扣砼款情况的，应合并计算金额。交易总金额（大写）： 四、商品混凝土方量结算方式: 五、商品混凝土付款方式和期限:
六、技术要求： 1、乙方应按甲方提出的国家标准范围内的技术要求供应，高于国家标准的特殊要求， 甲乙双方另行协商决定。 2、为确保质量，乙方为同一工程同一部位提供的商品混凝土必须使用同一配比，同一品种规格的原材料 3、凡一次浇捣大体积（3000m及以上）或特殊商品混凝土浇筑，甲方应在十五天前向
乙方提供施工组织方案， 乙方依此编制混凝土生产供应组织方案， 核批准后方可实施。 4、 甲方应按国家标准和有关技术规定做好施工现场的混凝土施工养护工作。 4、其他要求： 七、 验收标准、方法及提出异议期限： 1、 乙方应在混凝土龄期到达后七天内向甲方提交《预拌混凝土出厂质量证明书》 2、 商品混凝土的验收标准，按 GB14902- 94 《预拌混凝土》， GBJ101 87《混凝土强度 检验评定标准》、 DBJ08- 227 - 97《预拌混凝土生产技术规程》（ 等执行。 3、 在混凝土供应中，乙方应出具发货单（一车一单） ，具体按 定执行。 4、 在商品混凝土供应过程中，甲、乙双方如更改约定的重要技术数据，要求更改的一 方必须出具有效 的书面凭证。 5、 商品混凝土浇筑后，甲方如发现质量等问题，应在三天内书面通知乙方，甲、乙双 析解决，并及 时上报有关质监部门。 八、 违约责任： 甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方或双方违约，由违约方承担责 同法等有关条款，承担违约金或赔偿经济损失。 九、 解 决争议的方式： 本合同在履行过程中如产生争议，甲、乙双方应友好协商，协商不成的，可以提请 市建设工程交易管理中心商品混凝土分中心依照 《 市建设 工程交易管理中心商品混凝土分中心业务 此方案必须经甲方审 市标准） 的有关规 方及时协商分 任，并参照合
商品混凝土供需合同范本(完整版)
合同编号：YT-FS-2584-91 商品混凝土供需合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
商品混凝土供需合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方(甲方)： 乙方(乙方)： 依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共 和国合同法》及相关法律、法规，为规范商品混凝土 购销行为，保护双方合法权益，明确各方责任和义务， 结合本购销合同的具体情况，经甲乙双方共同协商， 签订本商品砼供需合同，以便共同遵守。具体条款如 下： 第一条：购销基本要求 1、工程名称：金泰王朝花园小区11#楼、12#楼 2、建设单位：郑州金泰房地产开发有限责任公司 周口分公司 3、监理单位：河南诚信工程监理咨询有限公司 4、建筑面积：11#楼26655.76㎡、12#楼25886.35
㎡ 5、结构层数：11#、12#楼均为地下一层，地上26层 6、供货地点：周口市金泰王朝花园小区 7、合同工期：20xx年8月-20xx年5月 8、运输方式：专用混凝土罐车运输第二条：甲方单位对混凝土的技术要求 第三条：商品砼结算价格 一、商品砼结算价格依签订合同单价进行结算，直至合同履行完毕。 二、费用 1、砼运费，包含在签订合同砼单价内。 2、汽车泵送费：泵送长度38米，价格为元/ m,泵送长度48米价格为元/m。 3、抗渗剂费用/m, 元/ m;防冻剂费用 10 元/ m，早强剂费用为 / 元/ m; 4、若需方提供抗渗、抗裂、防冻等材料，则供方收取配合费/m;
商品混凝土供应合同是买卖合同还是建设工程合同
商品混凝土供应合同是买卖合同还是建设工程合同 一、案情简介： 甲建材公司与乙房地产开发公司在1998年6月8日签订一份《商品砼供需合同》，约定总合同价款（约）为99万元，单价165元／立方米，砼方量结算以图纸、定额计算规则和变更签证加1％的损耗计算；甲建材公司在商品砼全部供应完成后，7日内将决算书送乙房地产开发公司，乙房地产开发公司收到成新公司决算书后30日内审核完毕，逾期视作决算被审核认可，乙房地产开发公司应在商品砼供应完成后30日内付清全部款项，每月结算、付款一次。合同签订后，甲建材公司按约定履行了合同，累计供应商品砼立方米，价值元；水泥结算应送量为吨425R，吨525R，乙房地产开发公司实际供应吨525R，应补差57812元；乙房地产开发公司实际供应抗渗剂吨，结算应送量为吨，乙房地产开发公司应补差5760元。截至起诉前，乙房地产开发公司共付款1052808元，尚欠元。1999年9月，甲建材公司将其制作的决算书送交乙房地产开发公司。2000年7月7日，甲建材公司向乙房地产开发公司发出催收货款通知无果，遂提起诉讼。 二、一审判决：甲建材公司胜诉： 一审法院经审理认为，甲建材公司与乙房地产开发公司签订的《商品砼供需合同》有效。甲建材公司按合同规定向乙房地产开发公司提供商品砼，乙房地产开发公司不能提供证据证明其对甲建材公司该商品砼的质量和数量提出过异议，故甲建材公司已完全履行了义务，乙房地产开发公司在甲建材公司履行供给商品砼义务后，未付清工程款，应承担相应的民事责任，乙房地产开发公司辩称合同约定的合同款为99万元，乙房地产开发公司已支付了超过合同约定的金额。因合同约定的只是大约数，且乙房地产开发公司支付超过合同款的金额也表明了其实际已承认了实际款额超过原预期约定数，同时成新公司将《商品砼（机械租赁）决算书》送给了乙房地产开发公司，乙房地产开发公司在一年多时间内，未作答复，依照《四川省建筑工程预结算管理办法》的有关规定，工程规模在100万元至300万元之间的，其审查时间从接到结算书之日起35天完成，审查单位未审查完成或提不出正当理由延期的，送达的工程结算书视同已认可。所以乙房地产开发公司应给付甲建材公司尚余货款。根据《中华人民共和国经济合同法》第六条、第二十九条第一款、第三十一第一款之规定，判决：乙房地产开发公司于判决发生法律效力之日起十日内给付甲建材公司货款元,偿付违约金(按日万分之二点一计算，从1999年1月至给付清了之日止)。 三、乙房地产开发公司不服一审判决上诉，二审甲建材公司仍然胜诉 宣判后，合力达公司不服，向二审法院提起上诉称，原判将被上诉人单方提交的六份工程进度表认定成决算书，进而以上诉人收到决算书一年多时间未作答复，送达的决算书视同认可为理由，就认定上诉人应付工程款总计为元是错误的。原审未对实际工程量进行审计和鉴定，也没有对上诉人提出的被上诉人提交的工程进度表只是封面上印有“决算书”字样，其内容没有决算书就包含的要素说明为什么不支持的理由，本案所涉及的合同未建设工程合同，不是买卖合同。被上诉人提供的“决算书”根本不符合《四川省建设工程预结算管理办法》的规定。二审法院认为：乙房地产开发公司在合同约定的期限内未、做出审核意见，亦无证据证明其对该决算书向架建材公司提出过异议，故甲建材公司所提供的该决算书应视作被乙房地产开发公司审核认可。乙房地产开发公司未付清货款，应承担相应的民事责任。乙房地产开发公司关于甲建材公司所提供的决算书不符合国家的有关规定，不应作为决算书的上诉理由不能成立，本院不予支持。原判认定本案事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。 本案第二审案件受理费8223元，其他诉讼费4111元，共计12334元，由上诉人乙房地产开发公司负担。本案第一审诉讼费用的负担方式不变。本判决为终审判决。 四、到底是买卖合同还是建设工程合同？ 这个问题对商品混凝土供应企业影响较大，本人认为影响主要在两个方面，一是直接影响案件定性，使用法律不同，进而会影响商品混凝土供应企业的利益；二是法院对商品混凝土供应合同的定性将影响商品混凝土供应企业的内部管理和政府对该行业的管理模式。 认为商品混凝土供应合同属于买卖合同的法律界人士认为：商品混凝土供应是半成品供应合同，商品混凝土供应企业将混凝土交付到指定地点后（泵送、吊送或直接倾倒），并不负责振捣、成型、养护，实际上是将搅拌后的混凝土交付给施工方（或需方），商品混凝土供应企业除了要对混凝土本身质量（含材料本身和配合比）负
商品混凝土买卖合同范本(完整版)
合同编号：YT-FS-6777-74 商品混凝土买卖合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
商品混凝土买卖合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 买方(甲方)：响水县金港家园工程项目部 卖方(乙方)：盐城鼎鸿混凝土有限公司 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法 规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用 的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。 第一条工程概况 第二条混凝土的等级及单价 备注：如使用特殊外加剂费用另议;每个等级差价 10元/方;此合同价格为泵送价格，非泵送混凝土单价 每方下浮10元，另混凝土重量要确保2380公斤/方。 第三条供货数量及质量的验收确认 1、甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标 准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、
质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。 2、乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。 3、乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验，如有质量异常现象的，甲方应及时通知乙方进行核实，经核实后如有质量问题甲方有权作退货处理，乙方应承担甲方误工损失。 4、甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应在浇筑之日起40日内书面通知乙方进行核实：如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担;属于产品质量责任的，由此给甲方造成的全部损失由乙方承担。 5、到场混凝土的塌落度要求。 6、混凝土强度标号以标养试块28天强度为依据。
商品混凝土购销合同
商品混凝土采购合同 购货方：（以下简称甲方） 供货方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其 它有关法律、法规，遵循平等、互利的原则，双方就建设工程施工用 商品混凝土事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 二、供货范围（ｍ3） 名 普通商品混凝土抗渗商品砼（P8）称 标 C10 C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C30 C35 C40 C45 号 数 按实际发生量计算按实际发生量计算量 三、供货（含税、使用汽车泵、地泵）综合单价（元／ｍ3） 单价以广西省钦州市定额站发布的当月信息价下浮8%，市场价的 浮动参与调整(暂定五五分) 记取办法: 上月份当月份 市场价信息价市场价信息价 A B A1B1
当月份的结算价为=B 1*0.92+[(A1-A)-(B1-B)]*0.5 四、交货条件 1、需方应提前24小时向供方提供商品混凝土需求计划，需求计划需方应以书面形式或传真、专人电话等形式及时通知供方，需方计划要把需求的部位、型号、数量、时间提供准确，供方根据各施工单位的提报情况合理安排供货计划后通知需方具体的供货时间。 2、需方应做好混凝土浇筑前的准备工作，确保厂区道路坚实，保证供方搅拌运输车到达现场施工部位，若搅拌运输车、泵车没有按需方人员指挥造成的车辆事故由供方负责。 3、需方应按供方要求做好运输车、泵车工作区域的安全保障工作：臂架式泵车布料杆活动范围内无高压线；拖式泵车工作地点上方搭防护棚，保证人机安全。 4、需方应保证供方在施工现场的水电畅通。 5、因供方操作人员不按时到岗，或供方商品砼未按需方要求的时间到场，每拖延一小时，应承担需方人员窝工、设备闲置、周转材料费用、影响工期等损失，每小时按元计算。 6、供货过程中，供方不能及时供应砼时需方有权指定另一家商品砼供应商供货。 五、质量标准 1、供方所供混凝土必须符合国家质量GB/T-14902-2003。出现混凝土不合格时，一切责任及损失均由供方承担。 2、砂、石符合JGJ52—2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法》标准。 3、水泥符合GB175—2007《普通硅酸盐水泥》标准。 4、混凝土外加剂符合GB8076—2008《混凝土外加剂》标准、GB8077
商品混凝土购销合同范本
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 商品混凝土购销合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
商品混凝土购销合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 需方: （以下简称甲方） 供方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公路法》及相关法律、法规、规章和公路工程技术标准，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方购买乙方 经销的商品混凝土用于建设事宜协商一致，订立本 合同。
一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、本工程为: 、承包内容：本工程商品混凝土供应，合同段为: 三、工程量计量、结算： 1、工程量按实际施工部位结构图纸的实体量进行计量，以立方米计算 2、各标号混凝土的价格、塌落度要求： 2、以上价格不包括泵送费，如需泵送每立方单价按用由乙方支付。 元结算，泵送润管所需费 四、付款方式： 1、由乙方负责垫资。 2、工程款。 3、结算单等资料必须经甲方项目经理或委托人签字后方可生效。 4、乙方收款委托经手办理结算和款项收取，乙方办理结算和款项收取相关资料需加盖
乙方公章。 五、商品混凝土技术要求： 1、混凝土强度等级：以甲方文字通知为准。 2、水泥品种：应采用市公路工程中心实验室检验报告中配合比设计所用水泥。 3、石子：mm含泥量小于%泥块含量小于% 4、砂子：云母含量小于%三氧化硫含量小于%含泥量小于%泥块含量小于％ 5、所有材料均应符合JTG E42- 、JTJ 041- 、GB/T 14684- 、GB/T14685- 。 5.1水泥：混凝土必须采用市公路工程中心实验室混凝土检验报告中配合比设 计所用水泥并满足甲方行业技术标准。 5.2砂石：满足甲方行业技术标准。 5.3混凝土从出机到运送到甲方工地的时间不得超过小时。 5.4混凝土运送到工地的塌落度应满足甲方行业技术标准。 5.5其他技术要求按照甲方行业技术标准的规范、规程、标准执行。 六、运送和验收： 1、乙方负责运送混凝土到工地甲方指定地点，乙方负责运费，在接到甲方通知后，乙方应提前到现场进行勘察，保证混凝土供应的顺利进行。 2、对于到达甲方施工现场的混凝土，由甲乙双方共同组织验收，甲方安排专门人员对乙方混凝土发货单上的强度等级、浇筑部位、塌落度，以及车辆到达施工现场时间进行核对。 3、乙方混凝土到现场后发现塌落度小于规定值时严禁加水，严格控制砂石的含泥量及外加剂用量。 4、甲方在接收罐车混凝土时，同时检查乙方随车送来的各种技术资料，对与技术要求不符或技术资
买卖合同(商品混凝土)合同范本
合同编号： （填写全称）工程 商品混凝土买卖合同 买方： 卖方： 签订地点： 签订日期：年月日 (合同签订地可以作为纠纷法院解决地，各单位可根据实际情况填写，与第10条配套使用；本合同示范文本中的红色字体均为提示性词语，合同起草时，应予以删除；合同条款中的下划线是方便提示填写设置的，合同起草完成后，请将所有下划线删除)
合同编号： 商品混凝土买卖合同 买方：（以下简称甲方） 卖方：（以下简称乙方） ｛提示：为适应“营改增”需要，满足“三流一致，应抵尽抵”的要求，合同主体名称应是企业名称的全称，不能为简称。乙方应尽量是一般纳税人｝根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲乙双方经充分平等友好协商，现就商品混凝土供应达成如下条款并共同遵守： 1.1 上述单价包括产品送达供货地点含入模在内的所有费用，包括产品成本（含利润）、运杂费（含装卸费）、保险费、协调费及所有其它费用；如泵送则价格上调元/立方米。 （提示：单价中应包含的实际费用可根据实际情况在合同中具体约定。） 1.2 此单价在合同履行期间内调整，调整方式为：。 （提示：综合单价在合同履行期间内是否调整，由签订单位自行约定，如约定调整价格的，应明确具体调整方法。） 1.3 上述数量为暂定量，甲方可根据实际需要进行数量增减。甲方减少数量的，不属于违约；甲方增加数量的，乙方应按合同其他条款执行。结算以本合同第6.2条为准。 1.4乙方应于签订本合同前向甲方缴纳万元(大写： )履约保证金（履约保证金不计利息）。合同履约完毕3个月内，甲乙双方在履行中无争议时，甲方一次性退还乙方履约保证金。 （提示：1万元至20万元履约保证金（具体按照合同总额的5%缴纳），不得使用履约保函等非现金形式。） 第二条合同履行期限 合同履行期限自年月日至年月日；该期限为暂定期限，甲方有权根据施工需要单方调整合同履行期限，但应提前日通知乙方。
混凝土购销合同范本
商品混凝土购销合同 购方：（以下简称甲方） 供方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方共同协商，对商品混凝土购销事宜达成一致意见，签订如下条款，以资双方共同遵守执行。 一、材料的名称、单价和数量： 共计￥（仟佰整）。 二、乙方供应试验材料必须满足： 1. 乙方供应的混凝土及使用的原材料，其质量应符合国际标准GB14902-2003《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。 2. 乙方应按照甲方所需要的规格和数量及时供应。 3. 乙方加强质量控制，为甲方提供优质合格产品。 三、供货时间、运输 1. 甲方应提前三天将供货计划通知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划三天内供货。 2. 由乙方负责混凝土的装车运输，并运至指定地点；到达指定地点
后，甲方及时派
收料员对混凝土的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。（结算以实际送货数量为准。） 四、货款支付方式和时间 货到指定地点后15个工作日内付清此次货款。 五、甲方的违约责任 1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货货款1%的违约金。 2.甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。 3.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。 六、乙方的违约责任 1. 乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。 2. 乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。 3. 乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。 七、不可抗力 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,均应提前10天通知对方。终止本合同时，双方办理结算手续。
预拌混凝土购销合同(标准版)
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 预拌混凝土购销合同
编号：FS-DY-20593 预拌混凝土购销合同 合同编号：_____ 工程名称：____ 买方(甲方)：____ 卖方(乙方)：_____ 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。 第一条工程概况 1.建设单位：____ 2.施工单位：____ 3.工程名称：____ 4.工程地点：____ 5.运距：____
第二条混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容，详见合同附件。 第三条供货数量及质量的验收确认 1.甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。 2.乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。 3.乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的，甲方应即时通知乙方进行核实，经核实后甲方有权作退货处理，由此给甲方造成的损失由乙方承担。 4.甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实;如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担;属于产品质量责任的，由此给甲方造
商品混凝土买卖合同书完整版
商品混凝土买卖合同书完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
商品混凝土买卖合同书完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 需方:____ 供方：____ 为规范商品混凝土购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行。依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》(gb/t14902-XX)及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就购销商品混凝土事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称
商品混凝土买卖合同协议
出卖方：（以下简称甲方） 买受方：（以下简称乙方） 乙方因工程需要购买甲方商品混凝土，为明确双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律，经协商，订立本合同，以便双方共同信守，具体条款如下： 一、乙方工程名称： 二、混凝土交货期限、地点及验收： 1、交货地点：甲方混凝土运到乙方承建工程的施工现场。 2、交货数量及验收方法：甲方供应的商品混凝土数量以随车“供货单”为凭证（由乙方指定专人在砼供货单上签字验收；该人不在现场时，由持有乙方书面委托书的人代为签收），作为商品混凝土实际供货数量的结算依据。 3、乙方工地运输：手推车□、翻斗车□、井架手推车□、塔吊及吊罐□，由乙方负责。泵送混凝土卸料口，由乙方负责。 三、商品混凝土质量、技术要求、交货检验： 1、商品混凝土质量按国标GB—14902—2003《商品混凝土》、海南省建设厅转发建设部《建设工程质量检测管理办法》的通知及《海口市商品混凝土管理办法》等有关规定执行。 2、交货检验费用：在交货地点，标养试件应由双方检验人员和监理人员共同取样，制作试件并标识明确后，由施工方暂时保管，试块在工地静置24小时后拆模。试块由工地送至标准养护地点标养，混凝土养护龄期到达时，乙方提前一天通知甲方及监理派员到规定的检测地点共视检测、签认，其运费、养护费及检验费用均由乙方承担。同条件、拆模试件的制作由乙方负责承做，但需通知甲方现场质检员旁站，其运费、养护费及检验费用亦由乙方负担。 四、商品混凝土单价：元/m3 五、商品混凝土结算及付款方式： 1、货款结算：甲方根据乙方现场签收的供货单编制当月一式四份的对账结算单作为货款结算依据；乙方对此如有异议，应在________天内提出，逾期视为确认。 2、乙方需要甲方一次泵送混凝土量不足50m3，按50m3向乙方收取泵送费。 3、甲方向乙方供应砂浆均按________元/m3收取费用。 4、泵送费用： 5、付款方式： 六、甲方的权利与义务：
商品混凝土供需合同范文(完整版)
合同编号：YT-FS-3499-83 商品混凝土供需合同范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
商品混凝土供需合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 订单单位 (甲方) 供货单位： (乙方) 签订日期：年月日原则，经甲乙双方协商，签 订本商品混凝土签订合同 一、工程概况 建设单位：施工单位：工程名称：合同履行地： 结构形式：层次： 二、混凝土的技术要求混凝土质量执行：国家标 准GB0204《混凝土结构工程验收标准》国家标准 JGJ/T10《混凝土泵送施工及技术规程》国家标准 GB14902《预拌混凝土》国家标准GB50164《混凝土质 量控制标准》国家标准GBJ107《混凝土强度检验评 定标准》 三、合同总价及总数量
(一)总砼量：约 m3 (二)明细如下： (三)砂浆混凝土价格按同标号混凝土价格执行，数量按实际供应量结算付款。 四、混凝土数量的验收 乙方送砼到现场，甲方设专人检查验收，双方签写《商砼供货单》，凭商砼供货单结算。 五、付款方式 1、合同执行前，甲方按合同标定额与乙方贷款乙方在确定收到货款后为甲方供货。 2、甲方如分期付款，乙方则分期付货。 3、乙方不允许赊欠贷款，否则不予供货，由此引发的一切后果，由甲方自行承担。 六、双方权利和义务甲方权利和义务 1、每次浇注混凝土时，甲方应排出需用计划《此需用计划包括极端需用计划工作和周需用计划》并且甲方应准确计算当日所浇注部位砼的型号及数量，并在24小时前通知乙方，同时填写“商砼生产委托单”。 2、甲方在乙方供货前应负责现场运输通道、作业
混凝土销售协议书
混凝土销售协议书 1、预拌混凝土销售协议书 买方（甲方）： 卖方（乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。 第一条工程概况： 1.工程名称： 2.交货地点： 3.混凝土供应总量约： 第二条单价清单表： 说明：柴油泵送在泵送的基础上增加10元/m3，车泵不足70方一次2000元起，超过70方在非泵送的基础上增加30元/m3。 第三条供货数量及质量验收确认 1.对乙方供货到施工现场混凝土数量、质量等事项进行验收，并在发货单上签字确认作为双方结算的依据。每车混凝土量应允许2％的误差。协调乙方在合同履行过程中发生的各种问题。 第四条结算及付款方式 1.每月30日或31日，甲乙双方对当月混凝土供应量进行核对，并办理完毕月供货量和货款的有效签字手续。甲方于次月xx日前支付上月货款的％余款在混凝土供应完毕后xx内结清。付款方式采用 2.结算方式：以乙方提供的发货单结算。砼的表观密度设定为2400kg/m3，甲方可以随
机抽查。 第五条争议、违约与索赔 1.甲乙双方因协议发生争议时，应及时协调，协调不成时，可向工程所在地或被告所在地人民法院起诉。 2.甲乙双方违反协议所规定的行为，应承当5％工程款的违约金并算利息。 第六条协议与补充条款 1.本协议自甲乙双方签字盖章之日生效。本协议一式xx份，甲乙双方各执xx份，具有同等法律效力。补充条款与附件均为本协议组成部分，与本协议具有同等法律效力。 买方（签章）：卖方（签章）： 法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人： 2、商品混凝土代理销售佣金协议书 协议编号xx号 甲方（厂家）： 乙方（代理）： 为扩大市场规模，使合作双方达到共赢。甲方委托乙方代理销售商品混凝土，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，经双方友好协商后订立本合同。 一、合同时间 自xx年xx月xx日开始到xx年xx月xx日结束，共计xx个月。 二、合同地点 在甲方公司(东台市梁垛镇)所在地直径三十公里范围内的区域 三、合同履行 甲方委托乙方在合同约定的时间和区域内代理销售商品混凝土。
商品混凝土购销合同
预拌混凝土购销合同 需方：（以下简称甲方） 供方：（以下简称乙方）为规范预拌混凝土购销行为，保护甲乙双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行。依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》（GB/T14902-2003）及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据工程建设的具体情况，甲方向乙方购买预拌混凝土事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、供货期由：合同签订之日起至该项目路面工程结束。 四、甲方委托乙方供应预拌混凝土，经双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数量及浇注方式。详下表 五、 结算：混凝土结算以业主给项目部结算量作为结算依据。 付款方式：每月29日，乙方和甲方核对该月已供给甲方的预拌混凝土的数量；在业主扣除质保金拨付进度款后，5日内向乙方支付实际已使用混凝土货款的60%，
剩余货款在验收后一次付清。 六、预拌混凝土质量标准要求 1、乙方所提供的混凝土及使用的原材料，其质量应符合国家标准GB/T14902-2003《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。 2、乙方应按甲方提出的国家标准范围内的技术要求供应预拌混凝土。（混凝土设计弯拉强度为5.0MPa，弯拉弹性模量为31Gpa) 3、为确保质量，乙方为同一工程同一部位提供的预拌混凝土使用的配合比基本相同，并使用同一品种规格的原材料。 4、乙方必须按照预拌混凝土规范要求，进行混凝土试块制作和标准养护，乙方必须具有生产资质、检测资质和出具检测报告。 5、甲乙双方及监理方三方现场抽取乙方提供的混凝土，每100m3抽取一组标准养护试块，每次取样不少于2组，一组进行标准养护，一组现场同施工条件养护，并符合GBJ107—87《混凝土强度的检验评定标准》、并按国家标准GB/T14902-2003进行标准养生，做抗压检验。 6、经甲乙双方及监理公司现场取样，经标准的养护的检验试样的试压结果，是判断商品混凝土质量的重要依据。对于批量检测不合格的，由此造成的一切质量问题由乙方负责。 七、验收标准、方法及提出异议期限 1、乙方在混凝土龄期到达后七天内向甲方提交《预拌混凝土出厂质量证明书》。 2、乙方负责按国家有关规范规定向甲方提供商品混凝土原材料（砂、石、水泥、外加剂）检验试验报告、配合比报告。原材料检验试验报告必须按规定的抽检批次数量足额提供。提供的检验试验报告必须是具备国家认证资格的实验室出据的报告。 3、预拌混凝土的验收标准，按照GB14902-2003《预拌混凝土》、GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》执行。 4、在预拌混凝土供应过程中，甲乙双方如有更改约定的重要技术数据，要求更改的一方必须出具有效的书面凭证。 5、乙方混凝土到现场后发现坍落度小于规定值时严禁加水，严格控制砂石的含泥量及外加剂用量。
商品混凝土供需合同示范文本_2
商品混凝土供需合同示范 文本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月
商品混凝土供需合同示范文本 使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 需方(甲方)： 供方(乙方)： 依据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定，甲 乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用原则的基础上，就 预拌(商品)混凝土买卖事宜，协商订立本合同。 第一条工程概况 工程项目名称： 工程面积： 预计商砼用量：m，该工程的全部商砼均由乙方供 应。预计工期：预计201 年月至201 年月,日历天数 天。 第二条价格条件
3说明： 1、以上价格均未含泵送设备，如使用泵送设备，费用增加如下： (1)、42米-56米泵车元/立方米， (2)、地泵元/立方米。 2、如需防冻，增加费用元/立方米。 3、如需抗渗或膨胀需增加费用元/立方米。 4、砂浆价格按当批次混凝土价格计算。 5、细石混凝土价格按高一强度等级计算。 6、在原材料价格浮动±5%以内，本合同价格执行不变;若原材料价格浮动±5%时，供、需双方协商对原合同价格进行调整。 第三条货款结算与支付 1、根据供货进度，乙方可以每月或按一定数量与甲方核算供货数量及价款，甲方应配合签章确认。双方依据本
商品混凝土买卖合同
商品混凝土买卖合同 购货单位（甲方）： 供货单位（乙方）： （具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，就本合同事宜，经双方协商一致，达成如下一致条款： 2 产品的质量标准，按下列标准执行：
2.1遵照国家强制标准（具体质量标准文件代号）； 2.2遵照行业标准（具体质量标准文件代号）； 2.3遵照企业标准（具体质量标准文件代号）。 3 产品的包装标准和包装物的供应与回收：包装物甲方不回收，由乙方自行回收处理。 4 产品的交货方法、运输方式、到货地点 4.1乙方在接到甲方的《混凝土供应通知单》（见附件一）后，按甲方规定时间将混凝土送至甲方指定地点。附件一为本合同的组成部分。 4.2运输方式：（自运、他运），运输至甲方施工指定地点的费用由承担，工地卸车费用由承担。 4.3甲方指定接货人（身份证号：，联系电话：）。 4.4产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法：（换算标准要明确）。 5 合同价款及支付 5.1合同暂定价款：元，大写：元。 以最终实际结算为准。 5.2支付时间：（写明是分期支付还是一次性支付，明确付款比例；写明付款的具体时间要求，如果是分期付款，应写明每期付款比例和金额数）。每次结算中扣除% 作为质量保证金，待工程完工后无息退还。 5.3支付方式 5.3.1甲方每次收到乙方按双方确认数额开具的正式货款发票后，以银行转账方式向乙方支付货款。乙方确认其收受货款的开户银