建设工程商品混凝土买卖合同-建议收藏

射阳双龙建材商品混凝土买卖合同

买方（以下简称甲方）

卖方（以下简称乙方）

工程名称：

根据《中华人民共和国合同法》和盐城市使用商品混凝土的有关规定要求，经甲、乙方协商一致，签订本商品混凝土买卖合同。

一、甲方所需混凝土的强度等级、数量、单价、总价等要求如下：

混凝土单价以同期《盐城市建设工程造价信息》中的《射阳县主要建筑安装材料指导价》中的商品混凝土价格下浮7%结算，（如需乙方提供砼泵送，则乙方砼的结算单价另加10元/立方米）。

1、商品砂浆单价待定。

2、P6在同级别基础上增加30元/立方米、P 8在同等级基础上增加50元/

立方米。（若甲方来料加工，乙方收加工费10元/立方米，砼防渗责任由

甲方负责）

3、特殊要求的混凝土价格由双方商定，另签订补充协议。

暂定合同总价为：

二、商品混凝土供应的质量验收确认

1、甲方根据国家的相关技术标准及合同约定对乙方供到现场的混凝土数量、

质量等内容进行验收，并签字确认。

2、乙方供到现场的混凝土如与发货单有差异时，甲方应立即通知乙方自行

核实，甲方按实际数量确认结果作为货款结算依据。

3、乙方供到现场的混凝土经甲方表观检验如有异常现象时，应立即通知乙

方进行核实，经核实后确系不符合约定，甲方有权作退货处理。

4、甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应在三天内书

面通知乙方进行核实，如有争议，应同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当等原因，责任由甲方承担。属于产品质量原因给甲方造成的损失由乙方承担。

5、乙方供到现场的混凝土，甲方应及时组织安排浇筑到工程部位，因甲方

原因致使运到施工现场的混凝土等待时间长而造成坍落度损失或产品报废的，甲方应承担由此给乙方造成的损失。砼运到现场后甲方应及时组织

浇筑，夏季不超过半小时，冬季不超过一小时。超过约定时间不浇筑的，甲方承担质量后果。（超过两小时未用完的砼报废，甲方承担质量损失）

三、乙方义务

1.乙方必须按国家商品混凝土生产技术规范和有关规定组织生产，并保证质量

符合14902-2003质量标准，为确保工程质量，乙方为同一工程同一部位提供的预拌混凝土，使用的配合比基本相同，并使用同一规格的原材料。

2.乙方应将原材料检测报告等相关资料及时提供给甲方。如供应过程中需要现

场检测试块的必须有双方的技术人员到场并按照标准制作、养护的试块进行检测，且现场试块由甲方制作。

3.乙方在供货前到施工现场实地勘测并进行技术交底。

4.严格按照甲方提供的混凝土计划单，保证质量、及时供应混凝土。乙方有权

对混凝土浇筑过程进行监督。对未及时使用的砼或甲方加水等情况，有权要求甲方在回单上签字。以便分清双方的质量责任。

5.接到甲方就混凝土数量及表观质量提出的书面异议后，应按本合同第二条第

三款解决。

6.为确保工程的整体进度，乙方保证砼供应期间确保砼的供应量能满足工地需

要，如由于乙方供应量不能满足工程实际需要，乙方应承担由此对甲方造成的直接经济损失。

7.乙方人员及车辆进场时，应服从甲方的指挥和调度，如乙方人员及车辆不服

从甲方的指挥及调度，所发生的安全及其他相关责任由乙方承担。

8.乙方若泵车问题且是乙方原因造成的安全及其他相关施工由乙方承担责任

（若出现泵车堵泵，机械故障等偶发事件不属于责任范围）。

四、甲方义务

1.根据工程进度需要，应提前48小时以书面、传真或其他有效方式向乙方提

供所需混凝土的强度等级、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式，并对技术进行交底，保证乙方有足够的供货准备时间。其中特种砼需求必须以书面形式通知乙方。未及时通知预约的影响施工责任由甲方承担。

2.应保证现场和周边道路场地的平整、坚实、畅通，有足够的调车场地及泵车

的安全作业环境，如因道路运输等原因发生矛盾时应及时和施工所在地的相关部门领导进行协商解决，并应安排专人负责指挥调度，保证乙方车辆及人员进出现场的安全，以及车辆驶出现场大道环保，城管要求。

3.应负责提供现场作业用水、用电及照明环境，作业现场由于混凝土搅拌车、

运输及泵送等原因所引起的扰民问题，由甲方负责协调解决。

4.应遵守国家、盐城市、射阳县和设计部门的有关规范要求，如甲方确需添加

水、外加剂等材料需在乙方技术人员指导下进行，否则由此出现的质量问题有甲方负责。

5.泵管的拆装及清洗保养由乙方负责，泵、管、卡、垫圈运到工地后由乙方交

甲方签收保管，遗失或认为损坏有甲方按价格赔偿。

6.甲方现场制作的试块应保证制作、运输、养护的标准化（自然养护试块强度

不作为验收依据），否则发生质量问题，由甲方负责。如甲方养护条件不够可由乙方提供标准养护室。送检试块检验费用由甲方承担。

五、安全责任

1.浇筑混凝土时，甲、乙双方应严格按照10-95操作规程及乙方的技术交底要

求操作，吊运混凝土时，吊斗不得从泵车或搅拌车上空经过，如发生安全事故由责任方承担。

2.采用乙方泵车浇筑混凝土时，甲方须做好现场施工人员的安全防护措施和规

范化操作，发生安全事故由责任方承担责任。

六、结算依据

1.按实际签单数量进行结算：商砼由乙方用专用车辆运送到施工现场，搅拌车

的运输费包含在混凝土的单价内，泵车费包含在混凝土的单价内，乙方按甲方在施工现场签收的混凝土方数作为和甲方结算的依据。

2.如甲方对数量有异议时，双方应积极配合，如有一方不配合，则视为该方默

认结果。也可用抽磅的方法检验，每立方为：2.35吨—2.40吨。在抽查率不低于10%的情况下。则当天以此数值乘以100车作为结算依据。

七、付款方式及办法

1.付款方式：乙方前期垫资三层_砼资金，垫资三层结束付垫资工程款的100% ，

以后双方每月结清一次。主体结构封顶一个月内结清所有款项。

2.乙方收款以乙方财务出具的正规票据为准，其他便条一律无效。

3.本合同工程非乙方原因中途停工，甲方停止使用的混凝土时，甲方应自停工

之日起一个月内结清货款。

4.非乙方原因，甲方更换供货方，甲方必须在一个月内结清所有混凝土欠款，

并承担违约责任。

5.乙方所垫资金和未结清的货款，由开发商提供担保并由开发商直接与乙方结

清欠款。

八、违约责任

1、甲方未按合同约定付款，甲乙方可在一周内商讨付款事宜，商谈未果乙

方有权停止供应混凝土，且所造成的一切经济损失由甲方承担，并由甲

方承担应付混凝土款日1‰的利息和违约责任。

2、因乙方原因造成质量事故，对甲方所造成直接经济损失由乙方承担。

3、因乙方原因砼的供应量多次不能满足甲方的要求，甲方有权选择其他砼

供应商供应商品砼（若3次以上造成甲方停工，且甲方提前48小时预通

知乙方，24小时准时通知乙方。乙方仍不能正常供应甲方砼的，视乙方

违约。）

4、非乙方原因，甲方更换供货方，甲方必须在一个月内结清所有混凝土欠

款。并承担违约责任。

5、违约方向守约方支付合同总价5%的违约金，

九、争议和仲裁

合同履行中如发生争议，双方协商解决，协商不成依法向签约地人民法院提起诉讼。

十、其他

1.同标号连续浇筑砼补方一次，需第二次补方且不足10方以上的甲方补足乙

方整车运费，三次以上的均付整车运费。（基础部分允许2次）

2.每次生产不足50立方的，甲方需向乙方支付每次出泵费500元。

3.在施工过程中经过双方签字盖章确认的合同补充、备忘录、书面文件均属于

合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十一、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，经双方签字盖章后生效。

甲方：（章）乙方：（章）

法定代表人; 法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

联系电话：联系电话：

签约地：

二零一一年月日二零一一年月日

商品混凝土买卖合同书

商品混凝土买卖合同书 订货单位（甲方）： 供货单位（乙方）： 签约地点： 签约时间：年月日 大连市预拌混凝土和工程检测协会统一制发 此页为与关于编号为《商品混凝土买卖合同》的签署页，双方按文首所述时间及地点签署本合同。

甲方（合同章）：乙方（合同章）： 住所：住所： 法定代表人：【姓名】法定代表人： （签名）（签名） 委托代理人：【姓名】委托代理人： （签名）（签名） 代理人身份证号：代理人身份证号： 代理人住所：代理人住所： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和《辽宁省合同监督条例》等有关法律、法规及省、市有关预拌混凝土管理规定,甲、乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用原则的基础上，就商品混凝土买卖事宜进行协商，达成并签定如下合同条款，由双方共同遵守履行。

第一条甲、乙双方的主体资格 1、甲方应出示有效证件（企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、提供商品混凝土工程施工合法手续等）的原件，复印件加盖印章并作为本合同的附件。 企业法人营业执照注册号： 组织机构代码证代码： 施工企业资质证书号： 税务登记证号： 开户行： 账号： 2、乙方应出示有效的工商营业执照、组织机构代码证代码、税务登记证号和企业资质证书等的原件，复印件加盖印章并作为本合同的附件。 企业法人营业执照注册号： 组织机构代码证代码： 税务登记证号： 第二条工程概况 2.1工程名称：【写明具体的建筑单体】 2.2工程地址： 2.3建设单位： 2.4施工单位： 2.5结构形式： 2.6建筑面积：约m2

混凝土采购合同范本

混凝土采购合同范本 采购方（以下简称“甲方”）： 地址： 电话： 供货方（以下简称“乙方”）： 地址： 电话： 为规范商品混凝土购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行。依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》（GB/T14902-2003）及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就购销商品混凝土事项

协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、供应混凝土量_______ m（结算时按实际数量结算）。 四、供货期由_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。 五、需方委托供方供应预拌混凝土，经双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数量、单价。 1、产品名称： 2、坍落度：_______cm。 3、数量：_______ m。 4、单价：_______元/ m。 5、工地输送方式： 6、合计金额：人民币_______元。 六、供货量的确认 1、商品混凝土的供货量以成型砼量为准，需方应指定其合法

代表人签认供方的混凝土随车发货单，该发货单作为供方实际供应混凝土数量的结算依据。 2、需方可对供方提供的混凝土量进行随机抽验，抽验费用由需方承担。如同一批次抽验的数量不少于_______车，且平均欠量大于_______%时，供方应按该次抽验的总欠量的_______倍数额赔偿并负责该批次抽验费用。 七、商品混凝土质量标准要求 供方所提供的混凝土及使用的原材料，其质量应符合国家标准GB14902-2003《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。 八、需方的基本权利和义务 1、需方应在浇筑混凝土的_______天前，以提交订货单或其他有效方式将所需混凝土的强度等级、数量、坍落度、浇筑部位、浇筑方式、交货地点及其他有关要求通知供方；如遇需方不可预见的情况造成混凝土浇筑时间临时改变的，需方应及时通知供方。 2、需方应在建筑工地为商品混凝土的运输、使用提供必备的条件，保证施工现场道路畅通，有必要的供水、照明等设施和停车场地，并安排专人在现场负责调度指挥，保证车辆和随车人员顺利进出工地。 3、混凝土搅拌车到达工地后，需方应在_______分钟内办完

商品混凝土购销合同(2)

商品混凝土购销合同 甲方：________________________ 乙方：________________________

签订日期：___ 年_____ 月___ 日 （简称甲方） 需方: 供方（席位单位）：（简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，为规范商品混凝土购销行为，保护 双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以便共同遵守。 、商品混凝土供应工程概况: 工程名称：交货地点（工程地址）： 、供砼搅拌站（公司）名称 三、商品混凝土的供应要求及价格 1、一般情况:

上述货款金额，如有以原料抵扣砼单价的情况，则填写原料抵扣砼单价后的金额。 2、假如需方以原料抵扣砼单价的交易方式，必须填写料款总额作为本次交易总额的一部分。以原料抵扣砼款总额（大写）： 3、其它约定事项 本次交易总金额如发生运输、泵送、以料抵扣砼款情况的，应合并计算金额。交易总金额（大写）： 四、商品混凝土方量结算方式: 五、商品混凝土付款方式和期限:

六、技术要求： 1、乙方应按甲方提出的国家标准范围内的技术要求供应，高于国家标准的特殊要求， 甲乙双方另行协商决定。 2、为确保质量，乙方为同一工程同一部位提供的商品混凝土必须使用同一配比，同一品种规格的原材料 3、凡一次浇捣大体积（3000m及以上）或特殊商品混凝土浇筑，甲方应在十五天前向

乙方提供施工组织方案， 乙方依此编制混凝土生产供应组织方案， 核批准后方可实施。 4、 甲方应按国家标准和有关技术规定做好施工现场的混凝土施工养护工作。 4、其他要求： 七、 验收标准、方法及提出异议期限： 1、 乙方应在混凝土龄期到达后七天内向甲方提交《预拌混凝土出厂质量证明书》 2、 商品混凝土的验收标准，按 GB14902- 94 《预拌混凝土》， GBJ101 87《混凝土强度 检验评定标准》、 DBJ08- 227 - 97《预拌混凝土生产技术规程》（ 等执行。 3、 在混凝土供应中，乙方应出具发货单（一车一单） ，具体按 定执行。 4、 在商品混凝土供应过程中，甲、乙双方如更改约定的重要技术数据，要求更改的一 方必须出具有效 的书面凭证。 5、 商品混凝土浇筑后，甲方如发现质量等问题，应在三天内书面通知乙方，甲、乙双 析解决，并及 时上报有关质监部门。 八、 违约责任： 甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方或双方违约，由违约方承担责 同法等有关条款，承担违约金或赔偿经济损失。 九、 解 决争议的方式： 本合同在履行过程中如产生争议，甲、乙双方应友好协商，协商不成的，可以提请 市建设工程交易管理中心商品混凝土分中心依照 《 市建设 工程交易管理中心商品混凝土分中心业务 此方案必须经甲方审 市标准） 的有关规 方及时协商分 任，并参照合

商品混凝土供应合同是买卖合同还是建设工程合同

商品混凝土供应合同是买卖合同还是建设工程合同 一、案情简介： 甲建材公司与乙房地产开发公司在1998年6月8日签订一份《商品砼供需合同》，约定总合同价款（约）为99万元，单价165元／立方米，砼方量结算以图纸、定额计算规则和变更签证加1％的损耗计算；甲建材公司在商品砼全部供应完成后，7日内将决算书送乙房地产开发公司，乙房地产开发公司收到成新公司决算书后30日内审核完毕，逾期视作决算被审核认可，乙房地产开发公司应在商品砼供应完成后30日内付清全部款项，每月结算、付款一次。合同签订后，甲建材公司按约定履行了合同，累计供应商品砼立方米，价值元；水泥结算应送量为吨425R，吨525R，乙房地产开发公司实际供应吨525R，应补差57812元；乙房地产开发公司实际供应抗渗剂吨，结算应送量为吨，乙房地产开发公司应补差5760元。截至起诉前，乙房地产开发公司共付款1052808元，尚欠元。1999年9月，甲建材公司将其制作的决算书送交乙房地产开发公司。2000年7月7日，甲建材公司向乙房地产开发公司发出催收货款通知无果，遂提起诉讼。 二、一审判决：甲建材公司胜诉： 一审法院经审理认为，甲建材公司与乙房地产开发公司签订的《商品砼供需合同》有效。甲建材公司按合同规定向乙房地产开发公司提供商品砼，乙房地产开发公司不能提供证据证明其对甲建材公司该商品砼的质量和数量提出过异议，故甲建材公司已完全履行了义务，乙房地产开发公司在甲建材公司履行供给商品砼义务后，未付清工程款，应承担相应的民事责任，乙房地产开发公司辩称合同约定的合同款为99万元，乙房地产开发公司已支付了超过合同约定的金额。因合同约定的只是大约数，且乙房地产开发公司支付超过合同款的金额也表明了其实际已承认了实际款额超过原预期约定数，同时成新公司将《商品砼（机械租赁）决算书》送给了乙房地产开发公司，乙房地产开发公司在一年多时间内，未作答复，依照《四川省建筑工程预结算管理办法》的有关规定，工程规模在100万元至300万元之间的，其审查时间从接到结算书之日起35天完成，审查单位未审查完成或提不出正当理由延期的，送达的工程结算书视同已认可。所以乙房地产开发公司应给付甲建材公司尚余货款。根据《中华人民共和国经济合同法》第六条、第二十九条第一款、第三十一第一款之规定，判决：乙房地产开发公司于判决发生法律效力之日起十日内给付甲建材公司货款元,偿付违约金(按日万分之二点一计算，从1999年1月至给付清了之日止)。 三、乙房地产开发公司不服一审判决上诉，二审甲建材公司仍然胜诉 宣判后，合力达公司不服，向二审法院提起上诉称，原判将被上诉人单方提交的六份工程进度表认定成决算书，进而以上诉人收到决算书一年多时间未作答复，送达的决算书视同认可为理由，就认定上诉人应付工程款总计为元是错误的。原审未对实际工程量进行审计和鉴定，也没有对上诉人提出的被上诉人提交的工程进度表只是封面上印有“决算书”字样，其内容没有决算书就包含的要素说明为什么不支持的理由，本案所涉及的合同未建设工程合同，不是买卖合同。被上诉人提供的“决算书”根本不符合《四川省建设工程预结算管理办法》的规定。二审法院认为：乙房地产开发公司在合同约定的期限内未、做出审核意见，亦无证据证明其对该决算书向架建材公司提出过异议，故甲建材公司所提供的该决算书应视作被乙房地产开发公司审核认可。乙房地产开发公司未付清货款，应承担相应的民事责任。乙房地产开发公司关于甲建材公司所提供的决算书不符合国家的有关规定，不应作为决算书的上诉理由不能成立，本院不予支持。原判认定本案事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。 本案第二审案件受理费8223元，其他诉讼费4111元，共计12334元，由上诉人乙房地产开发公司负担。本案第一审诉讼费用的负担方式不变。本判决为终审判决。 四、到底是买卖合同还是建设工程合同？ 这个问题对商品混凝土供应企业影响较大，本人认为影响主要在两个方面，一是直接影响案件定性，使用法律不同，进而会影响商品混凝土供应企业的利益；二是法院对商品混凝土供应合同的定性将影响商品混凝土供应企业的内部管理和政府对该行业的管理模式。 认为商品混凝土供应合同属于买卖合同的法律界人士认为：商品混凝土供应是半成品供应合同，商品混凝土供应企业将混凝土交付到指定地点后（泵送、吊送或直接倾倒），并不负责振捣、成型、养护，实际上是将搅拌后的混凝土交付给施工方（或需方），商品混凝土供应企业除了要对混凝土本身质量（含材料本身和配合比）负

商品混凝土买卖合同范本(完整版)

合同编号：YT-FS-6777-74 商品混凝土买卖合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

商品混凝土买卖合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 买方(甲方)：响水县金港家园工程项目部 卖方(乙方)：盐城鼎鸿混凝土有限公司 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法 规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用 的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。 第一条工程概况 第二条混凝土的等级及单价 备注：如使用特殊外加剂费用另议;每个等级差价 10元/方;此合同价格为泵送价格，非泵送混凝土单价 每方下浮10元，另混凝土重量要确保2380公斤/方。 第三条供货数量及质量的验收确认 1、甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标 准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、

质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。 2、乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。 3、乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验，如有质量异常现象的，甲方应及时通知乙方进行核实，经核实后如有质量问题甲方有权作退货处理，乙方应承担甲方误工损失。 4、甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应在浇筑之日起40日内书面通知乙方进行核实：如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担;属于产品质量责任的，由此给甲方造成的全部损失由乙方承担。 5、到场混凝土的塌落度要求。 6、混凝土强度标号以标养试块28天强度为依据。

商品混凝土购销合同

商品混凝土采购合同 购货方：（以下简称甲方） 供货方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其 它有关法律、法规，遵循平等、互利的原则，双方就建设工程施工用 商品混凝土事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 二、供货范围（ｍ3） 名 普通商品混凝土抗渗商品砼（P8）称 标 C10 C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C30 C35 C40 C45 号 数 按实际发生量计算按实际发生量计算量 三、供货（含税、使用汽车泵、地泵）综合单价（元／ｍ3） 单价以广西省钦州市定额站发布的当月信息价下浮8%，市场价的 浮动参与调整(暂定五五分) 记取办法: 上月份当月份 市场价信息价市场价信息价 A B A1B1

当月份的结算价为=B 1*0.92+[(A1-A)-(B1-B)]*0.5 四、交货条件 1、需方应提前24小时向供方提供商品混凝土需求计划，需求计划需方应以书面形式或传真、专人电话等形式及时通知供方，需方计划要把需求的部位、型号、数量、时间提供准确，供方根据各施工单位的提报情况合理安排供货计划后通知需方具体的供货时间。 2、需方应做好混凝土浇筑前的准备工作，确保厂区道路坚实，保证供方搅拌运输车到达现场施工部位，若搅拌运输车、泵车没有按需方人员指挥造成的车辆事故由供方负责。 3、需方应按供方要求做好运输车、泵车工作区域的安全保障工作：臂架式泵车布料杆活动范围内无高压线；拖式泵车工作地点上方搭防护棚，保证人机安全。 4、需方应保证供方在施工现场的水电畅通。 5、因供方操作人员不按时到岗，或供方商品砼未按需方要求的时间到场，每拖延一小时，应承担需方人员窝工、设备闲置、周转材料费用、影响工期等损失，每小时按元计算。 6、供货过程中，供方不能及时供应砼时需方有权指定另一家商品砼供应商供货。 五、质量标准 1、供方所供混凝土必须符合国家质量GB/T-14902-2003。出现混凝土不合格时，一切责任及损失均由供方承担。 2、砂、石符合JGJ52—2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法》标准。 3、水泥符合GB175—2007《普通硅酸盐水泥》标准。 4、混凝土外加剂符合GB8076—2008《混凝土外加剂》标准、GB8077

商品混凝土购销合同范本

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 商品混凝土购销合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

商品混凝土购销合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 需方: （以下简称甲方） 供方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公路法》及相关法律、法规、规章和公路工程技术标准，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方购买乙方 经销的商品混凝土用于建设事宜协商一致，订立本 合同。

一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、本工程为: 、承包内容：本工程商品混凝土供应，合同段为: 三、工程量计量、结算： 1、工程量按实际施工部位结构图纸的实体量进行计量，以立方米计算 2、各标号混凝土的价格、塌落度要求： 2、以上价格不包括泵送费，如需泵送每立方单价按用由乙方支付。 元结算，泵送润管所需费 四、付款方式： 1、由乙方负责垫资。 2、工程款。 3、结算单等资料必须经甲方项目经理或委托人签字后方可生效。 4、乙方收款委托经手办理结算和款项收取，乙方办理结算和款项收取相关资料需加盖

乙方公章。 五、商品混凝土技术要求： 1、混凝土强度等级：以甲方文字通知为准。 2、水泥品种：应采用市公路工程中心实验室检验报告中配合比设计所用水泥。 3、石子：mm含泥量小于%泥块含量小于% 4、砂子：云母含量小于%三氧化硫含量小于%含泥量小于%泥块含量小于％ 5、所有材料均应符合JTG E42- 、JTJ 041- 、GB/T 14684- 、GB/T14685- 。 5.1水泥：混凝土必须采用市公路工程中心实验室混凝土检验报告中配合比设 计所用水泥并满足甲方行业技术标准。 5.2砂石：满足甲方行业技术标准。 5.3混凝土从出机到运送到甲方工地的时间不得超过小时。 5.4混凝土运送到工地的塌落度应满足甲方行业技术标准。 5.5其他技术要求按照甲方行业技术标准的规范、规程、标准执行。 六、运送和验收： 1、乙方负责运送混凝土到工地甲方指定地点，乙方负责运费，在接到甲方通知后，乙方应提前到现场进行勘察，保证混凝土供应的顺利进行。 2、对于到达甲方施工现场的混凝土，由甲乙双方共同组织验收，甲方安排专门人员对乙方混凝土发货单上的强度等级、浇筑部位、塌落度，以及车辆到达施工现场时间进行核对。 3、乙方混凝土到现场后发现塌落度小于规定值时严禁加水，严格控制砂石的含泥量及外加剂用量。 4、甲方在接收罐车混凝土时，同时检查乙方随车送来的各种技术资料，对与技术要求不符或技术资

商品混凝土买卖合同协议

出卖方：（以下简称甲方） 买受方：（以下简称乙方） 乙方因工程需要购买甲方商品混凝土，为明确双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律，经协商，订立本合同，以便双方共同信守，具体条款如下： 一、乙方工程名称： 二、混凝土交货期限、地点及验收： 1、交货地点：甲方混凝土运到乙方承建工程的施工现场。 2、交货数量及验收方法：甲方供应的商品混凝土数量以随车“供货单”为凭证（由乙方指定专人在砼供货单上签字验收；该人不在现场时，由持有乙方书面委托书的人代为签收），作为商品混凝土实际供货数量的结算依据。 3、乙方工地运输：手推车□、翻斗车□、井架手推车□、塔吊及吊罐□，由乙方负责。泵送混凝土卸料口，由乙方负责。 三、商品混凝土质量、技术要求、交货检验： 1、商品混凝土质量按国标GB—14902—2003《商品混凝土》、海南省建设厅转发建设部《建设工程质量检测管理办法》的通知及《海口市商品混凝土管理办法》等有关规定执行。 2、交货检验费用：在交货地点，标养试件应由双方检验人员和监理人员共同取样，制作试件并标识明确后，由施工方暂时保管，试块在工地静置24小时后拆模。试块由工地送至标准养护地点标养，混凝土养护龄期到达时，乙方提前一天通知甲方及监理派员到规定的检测地点共视检测、签认，其运费、养护费及检验费用均由乙方承担。同条件、拆模试件的制作由乙方负责承做，但需通知甲方现场质检员旁站，其运费、养护费及检验费用亦由乙方负担。 四、商品混凝土单价：元/m3 五、商品混凝土结算及付款方式： 1、货款结算：甲方根据乙方现场签收的供货单编制当月一式四份的对账结算单作为货款结算依据；乙方对此如有异议，应在________天内提出，逾期视为确认。 2、乙方需要甲方一次泵送混凝土量不足50m3，按50m3向乙方收取泵送费。 3、甲方向乙方供应砂浆均按________元/m3收取费用。 4、泵送费用： 5、付款方式： 六、甲方的权利与义务：

买卖合同(商品混凝土)合同范本

合同编号： （填写全称）工程 商品混凝土买卖合同 买方： 卖方： 签订地点： 签订日期：年月日 (合同签订地可以作为纠纷法院解决地，各单位可根据实际情况填写，与第10条配套使用；本合同示范文本中的红色字体均为提示性词语，合同起草时，应予以删除；合同条款中的下划线是方便提示填写设置的，合同起草完成后，请将所有下划线删除)

合同编号： 商品混凝土买卖合同 买方：（以下简称甲方） 卖方：（以下简称乙方） ｛提示：为适应“营改增”需要，满足“三流一致，应抵尽抵”的要求，合同主体名称应是企业名称的全称，不能为简称。乙方应尽量是一般纳税人｝根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲乙双方经充分平等友好协商，现就商品混凝土供应达成如下条款并共同遵守： 1.1 上述单价包括产品送达供货地点含入模在内的所有费用，包括产品成本（含利润）、运杂费（含装卸费）、保险费、协调费及所有其它费用；如泵送则价格上调元/立方米。 （提示：单价中应包含的实际费用可根据实际情况在合同中具体约定。） 1.2 此单价在合同履行期间内调整，调整方式为：。 （提示：综合单价在合同履行期间内是否调整，由签订单位自行约定，如约定调整价格的，应明确具体调整方法。） 1.3 上述数量为暂定量，甲方可根据实际需要进行数量增减。甲方减少数量的，不属于违约；甲方增加数量的，乙方应按合同其他条款执行。结算以本合同第6.2条为准。 1.4乙方应于签订本合同前向甲方缴纳万元(大写： )履约保证金（履约保证金不计利息）。合同履约完毕3个月内，甲乙双方在履行中无争议时，甲方一次性退还乙方履约保证金。 （提示：1万元至20万元履约保证金（具体按照合同总额的5%缴纳），不得使用履约保函等非现金形式。） 第二条合同履行期限 合同履行期限自年月日至年月日；该期限为暂定期限，甲方有权根据施工需要单方调整合同履行期限，但应提前日通知乙方。

混凝土购销合同范本

商品混凝土购销合同 购方：（以下简称甲方） 供方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方共同协商，对商品混凝土购销事宜达成一致意见，签订如下条款，以资双方共同遵守执行。 一、材料的名称、单价和数量： 共计￥（仟佰整）。 二、乙方供应试验材料必须满足： 1. 乙方供应的混凝土及使用的原材料，其质量应符合国际标准GB14902-2003《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。 2. 乙方应按照甲方所需要的规格和数量及时供应。 3. 乙方加强质量控制，为甲方提供优质合格产品。 三、供货时间、运输 1. 甲方应提前三天将供货计划通知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划三天内供货。 2. 由乙方负责混凝土的装车运输，并运至指定地点；到达指定地点

后，甲方及时派

收料员对混凝土的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。（结算以实际送货数量为准。） 四、货款支付方式和时间 货到指定地点后15个工作日内付清此次货款。 五、甲方的违约责任 1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货货款1%的违约金。 2.甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。 3.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。 六、乙方的违约责任 1. 乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。 2. 乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。 3. 乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。 七、不可抗力 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,均应提前10天通知对方。终止本合同时，双方办理结算手续。

商品混凝土买卖合同

商品混凝土买卖合同 购货单位（甲方）： 供货单位（乙方）： （具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，就本合同事宜，经双方协商一致，达成如下一致条款： 2 产品的质量标准，按下列标准执行：

2.1遵照国家强制标准（具体质量标准文件代号）； 2.2遵照行业标准（具体质量标准文件代号）； 2.3遵照企业标准（具体质量标准文件代号）。 3 产品的包装标准和包装物的供应与回收：包装物甲方不回收，由乙方自行回收处理。 4 产品的交货方法、运输方式、到货地点 4.1乙方在接到甲方的《混凝土供应通知单》（见附件一）后，按甲方规定时间将混凝土送至甲方指定地点。附件一为本合同的组成部分。 4.2运输方式：（自运、他运），运输至甲方施工指定地点的费用由承担，工地卸车费用由承担。 4.3甲方指定接货人（身份证号：，联系电话：）。 4.4产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法：（换算标准要明确）。 5 合同价款及支付 5.1合同暂定价款：元，大写：元。 以最终实际结算为准。 5.2支付时间：（写明是分期支付还是一次性支付，明确付款比例；写明付款的具体时间要求，如果是分期付款，应写明每期付款比例和金额数）。每次结算中扣除% 作为质量保证金，待工程完工后无息退还。 5.3支付方式 5.3.1甲方每次收到乙方按双方确认数额开具的正式货款发票后，以银行转账方式向乙方支付货款。乙方确认其收受货款的开户银

预拌混凝土购销合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 预拌混凝土购销合同

编号：FS-DY-20593 预拌混凝土购销合同 合同编号：_____ 工程名称：____ 买方(甲方)：____ 卖方(乙方)：_____ 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。 第一条工程概况 1.建设单位：____ 2.施工单位：____ 3.工程名称：____ 4.工程地点：____ 5.运距：____

第二条混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容，详见合同附件。 第三条供货数量及质量的验收确认 1.甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。 2.乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。 3.乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的，甲方应即时通知乙方进行核实，经核实后甲方有权作退货处理，由此给甲方造成的损失由乙方承担。 4.甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实;如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担;属于产品质量责任的，由此给甲方造

商品混凝土买卖合同书完整版

商品混凝土买卖合同书完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

商品混凝土买卖合同书完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 需方:____ 供方：____ 为规范商品混凝土购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行。依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》(gb/t14902-XX)及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就购销商品混凝土事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称

商品混凝土购销合同

预拌混凝土购销合同 需方：（以下简称甲方） 供方：（以下简称乙方）为规范预拌混凝土购销行为，保护甲乙双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行。依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》（GB/T14902-2003）及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据工程建设的具体情况，甲方向乙方购买预拌混凝土事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、供货期由：合同签订之日起至该项目路面工程结束。 四、甲方委托乙方供应预拌混凝土，经双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数量及浇注方式。详下表 五、 结算：混凝土结算以业主给项目部结算量作为结算依据。 付款方式：每月29日，乙方和甲方核对该月已供给甲方的预拌混凝土的数量；在业主扣除质保金拨付进度款后，5日内向乙方支付实际已使用混凝土货款的60%，

剩余货款在验收后一次付清。 六、预拌混凝土质量标准要求 1、乙方所提供的混凝土及使用的原材料，其质量应符合国家标准GB/T14902-2003《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。 2、乙方应按甲方提出的国家标准范围内的技术要求供应预拌混凝土。（混凝土设计弯拉强度为5.0MPa，弯拉弹性模量为31Gpa) 3、为确保质量，乙方为同一工程同一部位提供的预拌混凝土使用的配合比基本相同，并使用同一品种规格的原材料。 4、乙方必须按照预拌混凝土规范要求，进行混凝土试块制作和标准养护，乙方必须具有生产资质、检测资质和出具检测报告。 5、甲乙双方及监理方三方现场抽取乙方提供的混凝土，每100m3抽取一组标准养护试块，每次取样不少于2组，一组进行标准养护，一组现场同施工条件养护，并符合GBJ107—87《混凝土强度的检验评定标准》、并按国家标准GB/T14902-2003进行标准养生，做抗压检验。 6、经甲乙双方及监理公司现场取样，经标准的养护的检验试样的试压结果，是判断商品混凝土质量的重要依据。对于批量检测不合格的，由此造成的一切质量问题由乙方负责。 七、验收标准、方法及提出异议期限 1、乙方在混凝土龄期到达后七天内向甲方提交《预拌混凝土出厂质量证明书》。 2、乙方负责按国家有关规范规定向甲方提供商品混凝土原材料（砂、石、水泥、外加剂）检验试验报告、配合比报告。原材料检验试验报告必须按规定的抽检批次数量足额提供。提供的检验试验报告必须是具备国家认证资格的实验室出据的报告。 3、预拌混凝土的验收标准，按照GB14902-2003《预拌混凝土》、GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》执行。 4、在预拌混凝土供应过程中，甲乙双方如有更改约定的重要技术数据，要求更改的一方必须出具有效的书面凭证。 5、乙方混凝土到现场后发现坍落度小于规定值时严禁加水，严格控制砂石的含泥量及外加剂用量。

混凝土销售协议书

混凝土销售协议书 1、预拌混凝土销售协议书 买方（甲方）： 卖方（乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。 第一条工程概况： 1.工程名称： 2.交货地点： 3.混凝土供应总量约： 第二条单价清单表： 说明：柴油泵送在泵送的基础上增加10元/m3，车泵不足70方一次2000元起，超过70方在非泵送的基础上增加30元/m3。 第三条供货数量及质量验收确认 1.对乙方供货到施工现场混凝土数量、质量等事项进行验收，并在发货单上签字确认作为双方结算的依据。每车混凝土量应允许2％的误差。协调乙方在合同履行过程中发生的各种问题。 第四条结算及付款方式 1.每月30日或31日，甲乙双方对当月混凝土供应量进行核对，并办理完毕月供货量和货款的有效签字手续。甲方于次月xx日前支付上月货款的％余款在混凝土供应完毕后xx内结清。付款方式采用 2.结算方式：以乙方提供的发货单结算。砼的表观密度设定为2400kg/m3，甲方可以随

机抽查。 第五条争议、违约与索赔 1.甲乙双方因协议发生争议时，应及时协调，协调不成时，可向工程所在地或被告所在地人民法院起诉。 2.甲乙双方违反协议所规定的行为，应承当5％工程款的违约金并算利息。 第六条协议与补充条款 1.本协议自甲乙双方签字盖章之日生效。本协议一式xx份，甲乙双方各执xx份，具有同等法律效力。补充条款与附件均为本协议组成部分，与本协议具有同等法律效力。 买方（签章）：卖方（签章）： 法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人： 2、商品混凝土代理销售佣金协议书 协议编号xx号 甲方（厂家）： 乙方（代理）： 为扩大市场规模，使合作双方达到共赢。甲方委托乙方代理销售商品混凝土，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，经双方友好协商后订立本合同。 一、合同时间 自xx年xx月xx日开始到xx年xx月xx日结束，共计xx个月。 二、合同地点 在甲方公司(东台市梁垛镇)所在地直径三十公里范围内的区域 三、合同履行 甲方委托乙方在合同约定的时间和区域内代理销售商品混凝土。

预拌混凝土购销合同范文(完整版)

预拌混凝土购销合同范文 （完整版） clarify Each Clause Under The Cooperation Framework. And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.

互惠互利共同繁荣

预拌混凝土购销合同范文（完整版） 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，対当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 （简称甲方）供应方：（简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律，法 规，为规范预拌混凝土购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程正常进行，经双方协商，一致同意签订本合同，以便共同遵守。 一、预拌混凝土供应工程概况: 工程名称: 交货地点（工 程地址八二、供栓搅拌站（公司）名称：合肥金港混凝 土制 品有限公司 三、预拌混凝土的供应要求及价格: 1、一般情况: 泵送按合肥市当月信息价下浮个点，非泵送栓在 当月实际交易价的基础下浮10%,再减20元/n?。 2、约定事项: S6抗渗加10元/n? S8抗渗加15元/n? S10抗渗

加18元/n?防冻剂加10元/n?早强剂加10元/n?细石磴加10元/n?膨胀剂加10元/n?如需抗裂纤维由甲方提供。乙方收加工费2元/n? 四、预拌混凝土方量结算: 1、混凝土供应量以图纸含量进行结算。 2、甲方必须在每次供应后一周内确认供应量，在 每月30日确认当月混凝土供应总金额。甲方未在上述时间确认乙方的混凝土供应量和混凝土供应金额，则认为同意按乙方的随车小票计算混凝土供应量。 五、预拌混凝土付款方式和期限: 需购方在浇筑混凝土 5000n?时结算一次且付货 款的70%;余款在混凝土主体结构封顶后一个月内一次结清。二次结构、屋面、楼地面等累计达20xxni3时结算一次且付货款的70%;余款在竣工验收合格后一个月内一次结清。甲方未按上述方式和期限支付混凝 土货款，乙方有权停止供应混凝土，同时有权单方解除合同。 六、技术要求: 1、乙方应按甲方提出的国家标准范围内的技术要 求供应，高于国家标准的特殊要求，甲、乙双方另行协商决定。 2、为确保质量，乙方为同一工程同一部位提供的

商品混凝土买卖合同范本

协会备案号：合同编号： 商品混凝土买卖合同书 买方： 卖方： 合同签订时间：年月日

商品混凝土买卖合同书 买方：（以下简称甲方）卖方：（以下简称乙方） 依据?中华人民共和国合同法?、?建筑工程质量管理条例?、《预拌混凝土GB/T14902标准》等相关法律、法规的规定，经甲、乙双方共同协商，双方在“自愿、公平、公正、平等、诚实、信用”的基础上签订“商品混凝土买卖合同”，合同的具体内容和条款如下： （在以下合同正文中“混凝土”简称“砼”） 第一条工程概况 1、建设单位名称：； 2、施工单位名称：； 3、项目工程名称：； 4、单位工程名称：； 5、工程地点：； 6、建筑面积：㎡，结构类型； 7、砼计划总量：；

第二条砼等级计划方量、结算单价、其它单价说明 一、砼等级计划方量: 二、砼结算单价： 1、依据包头市建设工程造价管理站当月发布的《包头工程造价信息》商品 砼市场价基础上，为了确保砼质量，砼的结算单价浮动不得超过 %。 在此范围内经甲、乙双方共同协商在商品砼市场价基础上，（）浮 %作为砼的结算单价。 2、在砼单价结算时，如当月信息价未发布可按上月的信息价进行结算，等 信息价发布后，在次月砼价款结算时进行调整补差。 三、其它单价说明： 1、砼泵送费：汽车臂架泵37m～42m30元/ m3；44 m～49 m35元/ m3；50 m 以上45元/ m3；柴油车载泵25元/ m3；电拖泵18元/ m3；柴油拖泵22元/ m3； 2、抗渗砼：P6砼增价20元/ m3；P8砼增价25元/ m3；

3、防冻砼设防：-5℃防冻设防砼增价25元/ m3；-10℃防冻设防砼增价30 元/ m3；-15℃防冻设防砼增价40元/ m3； 4、抗冻融砼：F100砼增价30元/ m3；F150砼增价40元/ m3；F200砼增价 50元/ m33；（不含冻融试验费用） 5、细石砼增价10元/ m3 ；早强砼增价20元/ m3； 6、灌筑桩砼增价20元/ m3； 7、膨胀砼增价25元/ m3； 8、塌落度大于180mm的砼增价10元/ m3； 9、润泵管砂浆价格按同等级砼价格进行结算； 10、乙方所供应的砼，如运距超过10公里，每增加1公里增价1.5元/ m3。 以上单价不作上浮和下浮，结算单价在结算时不予调整。 第三条商品砼供应、结算、付款方式 一、砼供应方式： 乙方应根据甲方签订的“砼订货单”或“书面通知”，将商品砼送到合同单位工程指定地点。“砼订货单”或“书面通知”必须标明砼的等级强度、计划方量、施工部位、浇筑方式、发货时间、坍落度要求和其他特殊技术要求及现场负责人联系电话等。 二、砼结算方式： 砼的结算以乙方给甲方“砼送货单”确认签字的小票为结算依据，供应方量双方共同核实结算。砼结算方式有以下四种选择方式，经甲、乙双方共同协商，选择第（）种结算方式： A、所供应的砼每 m3结算一次；

商品混凝土供销合同范本(完整版)

合同编号：YT-FS-4114-49 商品混凝土供销合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

商品混凝土供销合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 供货方：(甲方) 购买方：(乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结 合工程具体情况，经甲乙双方协商，乙方将鼓楼上城 5#楼、6#楼、7#楼、8#楼所用商品砼由甲方供应。为 明确双方在商品砼供应过程中的权力、义务和责任， 特签订本合同，供双方共同遵照执行。 一、工程概况：合同工期： 二、混凝土等级、数量、价格、泵送费及特殊要 求费用： 三、结算及付款方式： 因原材料的不稳定，随原材料价格的变化商砼的 价格应做出相应调整(根据施工同期《沧州市工程建设 造价管理与信息》的价格比例作调增减)，如砼价格调

整中上下浮动不超过10元，不作调整。 四、甲乙双方责任： 1、乙方保证施工现场水通、电通、道路通，现场平整，空中无障碍，具备甲方施工作业条件，当车辆到达施工现场后，乙方应派专人指挥甲方车辆顺利进入现场，夜间施工，乙方提供良好的照明。如乙方不具备以上条件，甲方有权拒绝供砼且不承担延误工期的责任。 2、乙方应做好浇筑砼前的一切准备工作，甲方运输车辆到达施工现场后，超过30分钟不能卸砼或60分钟不能卸砼完毕，造成砼质量下降不能满足使用要求或不能使用，由此造成的损失，由乙方负责，并承担甲方车辆及相应商品砼的费用。 3、因自然灾害、生产中突发停电、突发性事故致道路堵塞等因素而造成甲方不能按要求时间供砼或供应的非连续性，乙方因积极采取相应措施，甲方承担违约责任。甲方车辆在乙方施工现场发生突发性事件，乙方负责协助甲方处理。