管线迁改协议(三方)

合同编号：

管线迁改协议

（三方）

项目名称：

甲方：

乙方：

丙方：

甲方：

法定代表人：

住所地：

联系方式：

乙方：

法定代表人：

住所地：

联系方式：

丙方：

法定代表人：

住所地：

联系方式：

为确保工程顺利进行，明确三方责任，同时保障乙方管线设施安全运行，根据《中华人民共和国民法典》等国家现行相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙三方协商同意签订本协议。

一、工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

二、工程工期

自丙方第一次收到甲方支付合同价款之日起日内完成。因不可抗力、非乙方原因，工期经三方协商后合理顺延。

三、工程造价与结算

3.1工程造价: ，（大写）

预算编制依据:

3.2费用支付及结算

（1）本次管线改迁工程总费用暂定（含税价）为（大写人民币：），不含税价为：，最终结算费用以审计结果为准。本合同适用增值税税率为%，合同总价不含增值税的价款为人民币¥元（大写：人民币），增值税税款为人民币¥元（大写：人民币）。（若因国家政策变动发生税率改变则保持净价不变）

乙方应在增值税专用发票开具之日起日内按照本合同约定将发票提交至甲方，由于乙方未在约定时限内送达发票导致甲方未能按时完成发票认证，乙方应负责更换该增值税发票，并承担由此给甲方造成的损失。

（2）三方同意按如下方式支付：

三方签订合同后[ ]个工作日内，甲方向丙方支付工程费用的%即¥元（大写：），丙方将上述工程费用支付给乙方，工程全部完工后，乙方通知甲方验收，经甲、乙、丙三方共同验收并共同确认工程验收合格且审计结束后[ ]日内将剩余迁改费用打入丙方指定账号，丙方将上述工程费用支付给乙方。

各付款节点付款前，乙方需向甲方提供符合规定的增值税专用发票或等额财政专用票据。乙方为增值税一般纳税人的，需向甲方开具增值税专用发票，开票信息：

名称：

纳税人识别号：

税务登记地址：

电话：

开户银行：

银行账号：

3.3合同价格形式：本合同为全费用总价包干合同，合同金额包含乙方完成管道迁改工作的全部费用，包含但不限于勘查、设计、手续办理、征地赔补、施工、监理、临时供气、外部协调等与完成迁改工作有关的所有费用，除此之外，甲方不再向乙方另行支付其他任何费用。

四、各方责任

4.1 甲方权利和义务

4.1.1 甲方有按照高速公路相关法律、法规、规范对乙方管道迁改、施工方式方法提出建议与指导的义务；

4.1.2 甲方应成立管道迁改工作领导小组，落实主管领导、明确责任，及时与乙方项目领导小组进行沟通，并指派专人与乙方项目部共同行使施工作业监督管理职责；

4.1.3 在施工过程中，如遇危险作业等关键环节，甲方应按照乙方要求协助撤离作业区域内无关人员；

4.1.4 甲方负责对管道迁改工程涉及的甲方相关人员进行必要的安全教育，确保甲方相关人员不干扰乙方在施工现场的正常施工作

业；

4.1.5 甲方有按照合同约定及时足额支付丙方相关费用的义务；

4.1.6 发现损害、危害管线完全的行为，甲方有及时告知乙方的义务；

4.1.7 监督乙方对管线进行迁改；

4.1.8 参与管线迁改方案、设计图纸、工程预算的审核；

4.1.9 法律规定甲方可享有的其他权利和应履行的其他义务。

4.2 乙方权利和义务

4.2.1 乙方负责工程施工、工程预算编制等直至完成涉及管道的改迁，满足甲方改扩建施工需要，改迁后的管道产权归乙方所有；

4.2.2 乙方在施工中应加强对施工人员的安全教育，切实做好各种安全防护措施，因乙方安全防护措施不到位而发生的安全事故，由乙方负责，由此造成甲方损失的，由乙方赔偿；

4.2.3 乙方积极配合管道迁改预算评估工作，及时、完整的向甲方及第三方中介机构提供管道迁改方案、设计图纸、预算书等相关资料的义务；

4.2.4 乙方有依法依规办理管道迁改需办的许可和批准，并保证管道迁改或保护加固后管道的垂高、埋深、水平距离符合公路相关法律、法规、设计施工规范的规定和自身行业内规定，避免二次管道迁改现象发生的义务，否则责任由乙方承担；

4.2.5 乙方按法律规定和合同约定完成工程，并自行承担保修义务；

4.2.6 乙方应按法律法规和相关规定采取施工安全和环境保护措施，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

4.2.7 乙方应按合同约定的工作内容和时间要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和可靠性负责；

4.2.8 乙方在进行管道迁改的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰；

4.2.9 乙方应按照相关规定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

4.2.10 乙方有义务将甲方按合同约定支付的款项专用于合同工程，且应及时缴纳相应规费、及时支付农民工工资和材料、设备供应商相应款项；

4.2.11 乙方按照法律规定编制竣工资料，报送相关管理部门和甲方存档；

4.2.12 乙方应遵守《公路法》、《公路安全保护条例》等法律法规的规定，不得有危害高速公路安全通行的行为；

4.2.13 乙方在勘察、设计、施工等所有与管道迁改有关的过程中的安全责任、安全事故均由乙方自行负责，与甲方无关，若因此导致甲方遭受损失的，甲方有权向乙方追偿；

4.2.14 乙方在管道迁改完成管线路由有设立警示标识和与甲方进行改迁路由指认的义务，由于乙方标识不全造成的毁坏由乙方自行负责修复，与甲方无关；

4.2.15 对管线迁改施工安全、环境保护、水土保持、廉政建设等全面负责，接受甲方及政府主管部门的监督管理；

4.2.16 法律规定乙方可享有的其他权利和应履行的其他义务。

4.3丙方权利和义务

4.3.1 丙方有按照高速公路相关法律、法规、规范对乙方管道迁改、施工方式方法提出建议与指导的义务；

4.3.2 丙方应加入管道迁改工作领导小组，明确责任，及时与甲方、乙方项目领导小组进行沟通。

4.3.3 丙方有按照合同约定及时足额支付乙方相关费用的义务；

4.3.4 参与管线迁改方案、设计图纸、工程预算的审核；

4.3.5 法律规定甲方可享有的其他权利和应履行的其他义务。

五、其他事项

5.1 严禁商业贿赂

5.1.1合同三方均清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，三方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。

5.1.2三方应严格禁止己方经办人员的任何商业贿赂行为。如因一方或一方经办人违反上述之规定，给对方造成损失的，应承担损害赔偿责任。

5.2 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，乙方应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门。

乙方发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

5.3 知识产权

乙方提供给甲方的图纸、乙方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映乙方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于乙方，甲方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经乙方书面同意，甲方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

5.4 工程照管与成品、半成品保护

乙方自行负责照管工程及工程相关的材料、工程设备。

5.5保密责任

三方同意，任何一方为履行本合同而提供给对方的任何商业信息或技术信息，以及一方在履约过程所知悉的对方的商业秘密、缔约条件、谈判内容等，包括本合同的内容，除非提供方书面明确说明为公知信息的以外，均可能构成其“保密信息”。信息获取一方保证应采取合理的保密措施保护该等保密信息免受公开，不向任何第三方公开该等保密信息，并且除为履行本合同目的外非经对方事先书面同意不得使用任何保密信息。前述保密措施应合理并不得低于知悉一方对自己的保密信息所采取的保护效果。因一方泄露或者不正当使用该等保密信息而给对方造成损失的，应当赔偿对方的所有损失。

5.6反虚假宣传

5.6.1合同三方均清楚并愿意严格遵守中华人民共和国《商标法》、《反不正当竞争法》等知识产权类、《民法典》及《广告法》等相关法律的规定，三方均有权就本合同所约定事项以约定方式在约定范围内进行真实、合理的使用或宣传，但不得涉及本合同所约定的保密内容。

5.6.2三方在此承诺，未经对方事先书面同意而利用其商标、品牌及企业名称等进行商业宣传；虚构合作事项；夸大合作范围、内容、效果、规模、程度等，均属对本合同的违反，并可能因虚假宣传构成不正当竞争，守约方或被侵权人将保留追究相应法律责任的权利。

六、不可抗力

6.1本合同所称不可抗力系指在本合同签署后发生的、本合同签署时不能预见的、其发生与后果是无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的所有事件。上述事件包括地震、台风、水灾、火灾、战争、国际或国内运输中断、流行病、罢工，以及根据中国法律或一般国际商业惯例认作不可抗力的其他事件。

6.2不可抗力的后果：

（1）如果发生不可抗力事件，影响一方履行其在本合同项下的义务，则在不可抗力造成的延误期内中止履行，而不视为违约。

（2）宣称发生不可抗力的一方应迅速书面通知其他三方，并在其后的[ ]日内提供证明不可抗力发生及其持续时间的足够证据。

（3）如果发生不可抗力事件，三方应立即互相协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力的影响减少到最低限度。

（4）迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。

七、通知与送达

7.1本合同项下所涉及的所有通知必须采用书面形式方为有效，允许以传真、电子邮件方式发送。

7.2本合同项下的通知应发往相关方的如下地址、电子邮箱或传真号码，并应注明由如下收件人查收：

甲方：

地址：

传真：

联系人：

联系人电话：

电子邮箱：

乙方：

地址：

传真：

联系人：

联系人电话：

电子邮箱：

丙方：

地址：

传真：

联系人：

联系人电话：

电子邮箱：

但是三方可根据本条的约定通过向对方发出书面通知的方式变更以上资料。该通知应在收悉该通知后满[ ]个工作日之后的日期或该通知中指定的较晚日期生效。

7.3接收通知

本合同项下发出的任何通知，如未提前送达，应被视为在下列时间被有效送达：

（1）如由专人递送，则在交付时视为有效送达；

（2）如由EMS（中国邮政速递物流）或顺丰速运寄送，则在邮寄之日后满[ ]日视为有效送达；

（3）如由传真通知，则在收到成功发送确认后的当日视为有效送达；

（4）如以电子邮件发送，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统，即视为有效送达；被系统退回且非发件方原因的，则以前述电子文件发出之日起第[ ]日视为进入对方数据电文接收系统，即视为送达。

7.4三方在本条第7.2款中填写的联系地址即为其有效的通讯地址。三方确认，三方在本合同中填写的通讯地址为本合同所涉诉讼司法文书（包括但不限于起诉状、上诉状、传票、开庭通知书、判决书、裁定书、调解书、限期履行通知书、执行证书）的送达地址，所有司法文书只要发送至三方在本条第7.2款中填写的通讯地址，即于本条第7.3款约定的送达日视为送达。

八、违约责任

8.1 本协议各方应诚实信用地履行本协议约定的各项义务与责任，如任何一方违约给他方造成损失的，违约方应赔偿被违约方的全部损失。

8.2 乙方应按甲方要求的时限及时完成管线迁改工程，每逾期一天，按甲方应付迁改费用总额的万分之[ ]计算工程逾期违约金，从迁改费用中扣减。如管线未能及时完成迁改影响工程进度的，乙方还应赔偿因此给甲方造成的全部损失，包括但不限于工期延误损失、机械闲置损失以及因此支出的律师费、诉讼费、保全保险费等。

九、纠纷解决办法

9.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

9.2本合同履行过程中发生与合同有关的纠纷或争议，应当优先通过协商解决；协商不成，三方同意采取以下第[ ]种方式解决：（1）向[ ]人民法院提起诉讼，由此而产生的诉讼费、律师费等实际支出的费用，由败诉方承担；

（2）向[ ]仲裁委员会申请仲裁，由此而产生的仲裁费、律师费等实际支出的费用，由败诉方承担。

十、附则

10.1 本合同一式份，甲乙丙三方各执份。

10.2 本合同自三方法定代表人（负责人）或授权代理人签字（或盖章）并加盖公章或合同专用章后生效。

10.3本合同未尽事宜，甲、乙、丙三方协商解决，经各方协商一致后可签订补充协议，作为本协议的补充条款。本合同与其补充合同冲突时，以补充合同为准。

10.4 其他约定：如无特别约定，该项请填“无”，不可留白。

（以下无正文）

第10页共12页

（本页无正文，为《管线迁改协议》之签章页）

甲方：（盖章）乙方：（盖章）乙方：（盖章）

法定代表人或授权代理人：法定代表人或授权代

理人：

法定代表人或授权代

理人：

电话：

_________________ 传真：

_________________

电子信箱：

_________________ 开户行：

_________________ 账号：

_________________ ______

签署时间：

签署地点：电话：

___________________

传真：

___________________

电子信箱：

___________________

开户行：

___________________

账号：

___________________

______

电话：

___________________

传真：

___________________

电子信箱：

___________________

开户行：

___________________

账号：

___________________

______

第11页共12页

电力线路迁改赔偿协议书

电力线路迁改赔偿协议书 甲方：__________（以下简称甲方） 地址：__________ 电话：__________ 法定代表人：__________ 乙方：__________（以下简称乙方） 地址：__________ 电话：__________ 法定代表人：__________ 鉴于：甲方计划对电力线路进行迁改，为了保证迁改工作的顺利进 行以及权益的保护，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：第一条迁改线路描述 甲方计划对位于__________（具体位置）的电力线路进行迁改工作，旨在提升线路稳定性和服务质量。具体迁改线路详情如下：线路名称：__________ 线路起点：__________ 线路终点：__________ 第二条迁改工作责任

1. 甲方责任： （1）负责组织安排迁改工作的具体方案和时间表； （2）确保迁改工作的安全进行，避免对附近居民、企业和环境造 成不良影响； （3）承担迁改工程的所有费用，包括但不限于工人工资、施工材料、设备租赁等。 2. 乙方责任： （1）协助甲方进行迁改工作，提供必要的协助和配合； （2）确保迁改工程过程中对现有线路的保护，避免出现人为损坏 或意外事故； （3）按照甲方要求提供相应的资料和证明，保证迁改工作的顺利 实施。 第三条迁改赔偿 1. 迁改期间给予乙方的赔偿： 甲方将对乙方在迁改期间因迁改工程给予以下赔偿，具体内容如下：（1）停电补偿： 在迁改过程中，如需断电影响乙方正常生产经营的，甲方将按照双 方协商的停电期间进行合理的赔偿。 （2）临时用电：

在迁改过程中，如乙方需要临时用电保持正常生产经营的，甲方将提供合理的电源及电费补偿。 （3）施工损失赔偿： 如迁改工程过程中由甲方或甲方委托的工程单位造成乙方线路、设备或财产损坏的，甲方将承担相应的维修和赔偿责任。 2. 迁改后线路运行期间的赔偿： （1）如因迁改工作导致线路运行不稳定或存在质量问题的，甲方将负责修复和改正，并承担相应的费用； （2）线路运行期间如出现乙方因迁改原因造成的经济损失，甲方将按照双方协商的方式进行合理的赔偿处理。 第四条保密条款 双方在履行本协议过程中可能会接触到对方重要的商业机密或技术秘密，双方均应对其保密并妥善保管。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露相关机密信息。 第五条争议解决 对于因本协议引起的任何争议，双方应通过友好协商进行解决。若协商无果，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 第六条协议生效 本协议自双方代表签字并加盖公章之日起生效，有效期为迁改工程完成之日止。

管线迁改服务方案

管线迁改服务方案 管线迁改服务方案 1. 管线迁改的定义 管线迁改，是指在城市建设、自然灾害等原因导致地下通讯、供电、供水、供气管线需要迁移、改变的服务。管线迁改服务方案，是在管线迁移的过程中，对于迁移后新区域的通信、电力、供水等服务做出规划、设计并实施的一系列工作。 2. 管线迁改的重要性 城市的快速发展和人口的不断增长，导致城市道路林立、楼房密集，地下管线也越来越复杂。一旦需要对某些区域进行修建、改建或扩建，就需要对管线进行迁移、改变，以保证城市供水、供气、供电、通信等基础设施的正常运行。同样，在自然灾害，如地震、洪水等天灾袭击时，管线的迁改也是保障城市正常运转的重要保障。 3. 管线迁改服务方案的制定 3.1 调研分析 在制定管线迁改服务方案之前，需要先进行调研和分析。对于即将迁移的区域，需要了解原有的管线布局、有关政策、经济发展前景以及居民的生活需求等。针对这些调研结果，有可能需要提出多种管线迁移方案，综合权衡后选择最优方案。 3.2 设计规划

确定最优的迁移方案后，就需要进行管线迁移的设计规划。在设计规划方案中，需要包括以下几个方面： 3.2.1 管线的走向 根据调研分析结果，确定新地点的管线敷设走向，并考虑与原有管线的衔接问题。对于不同类型的管线，其敷设方式也不同，规划方案要保证迁移后的管线不受外界干扰。 3.2.2 管线直径和材料 在设计管线迁移方案时，还需要确定管道直径和材料。这需要结合当地的环境要求、管道的流量、耐压等因素综合考虑，不断推进进步的技术和物料的使用。 3.2.3 设备设施设计 管线迁移方案还需要涉及设备设施的设计。这主要包括变电站、水泵房、通信专线等设施的布置及其规模和放置位置等。 3.3 建设实施 在制定好设计方案后，开始进行施工建设。首先，要进行地面与地下文物考古普查，确定施工范围。然后，再对施工流程进行合理安排，制定详细的施工方案和安全措施，并进行现场的监督和调度。 4. 管线迁改服务方案的实施 管线迁改服务方案的实施，需要严格按照相关规定进行。对于施工过程中可能出现的环境污染、噪声扰民、交通拥堵等问题，要及时进行有效控制。同时，对施工完成后的管线进行质量检测、验收等程序，确保迁移后的管线安全可靠、符合相关标准。

加油站新建项目用地红线内天然气管道迁改补偿协议

天然气管道迁移补偿协议 甲方： 乙方： 甲方新建的恩施松树坪加油站位于恩施市六角亭街道办事处松树坪村，该项目于2023年2月14日取得恩施州自然资源和规划局核发的建设工程规划许可证，场坪过程中发现乙方所属的一条天然气管道从用地红线内穿越，需迁移至用地红线外，甲乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，就恩施松树坪加油站内天然气管道迁移事宜达成如下协议： 第一条迁移要求 1.乙方负责在本合同签订后3日内完成对穿越甲方加油站用地红线的天然气管道迁移至用地红线外。 2.甲方施工方配合乙方完成原天然气管道开挖及新管沟的开挖及回填。 3.乙方负责天然气管道迁移中的安全及所有的手续办理及协调工作。 第二条迁移补偿费金额 经甲、乙双方协商确定，补偿包干含税金额为00.00元（人民币大写：元整），包括但不限于原管道的拆除、新管道的安装等所需的材料及人工等所有费用，无其他增减项目。 第三条迁移补偿费支付 乙方向甲方结算合同价款时，必须开具合法合规的增值税专用发票，发票税率为9%。迁移完成并经双方验收合格且乙方提供合规发票之日起15日内甲方一次性付清迁移补偿款。 甲方银行账户信息：

账户名称： 开户银行： 银行账号： 甲方增值税专用发票信息： 单位名称： 纳税人识别号： 地址电话： 乙方银行账户信息： 账户名称： 开户银行： 银行帐号： 纳税人识别号： 地址电话： 第四条违约责任 （一）甲方责任： 1.未能按照协议约定及时付款的，每逾期一日承担协议应付约定金额的5%的违约金。 2.因甲方原因延误工期时，项目工期顺延。 (二）乙方责任： 由于乙方原因逾期迁出的，每逾期一日承担协议约定补偿金额的5%的违约金。 第五条争议解决 因本协议而引起的任何争议，双方应通过友好协商解决，协商不成时，可向合同签属地人民法院提起诉讼解决。 第六条其他 1．合同有效期及终止：本合同自双方签字并盖章之日起生效，

电力迁改安全协议书(最全)

安全协议书 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，明确双方安全文明施工管理责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，确保本工程安全、文明、优质、高效完成施工建设任务。根据国家有关法律、法规和电力行业的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订本工程承包合同的同时签订本协议，以资履行。 一、工程项目 1. 工程名称： 35kV过渡迁改（段）工程。 2. 工程地址：北京市。 3. 承包范围：（XX工程）工程物资采购、监理、施工的全部过程。不包括：施工场地地上、地下物拆迁拆除改移等。 二、工程工期 本工程自 20X年X月22日起开工，至 202X年X月31日竣工。 三、工程项目安全目标 1. 不发生六级及以上人身事件。 2. 不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件。 3. 不发生六级及以上施工机械设备事件。 4. 不发生火灾事故。 5. 不发生环境污染事件。 6. 不发生负主要责任的一般交通事故。 7. 不发生基建信息安全事件。 8. 不发生对公司造成影响的安全稳定事件。 四、本工程文明施工目标 执行国家电网公司安全文明施工管理相关规定，实现“安全制度执行标准化、安全设施标准化、个人防护用品标准化、现场布置标准化、作业行为

规范化和环境影响最小化”。 获得国家电网公司输变电工程项目安全管理流动红旗□（请根据情况在□中打√号选择）； 获得省级公司输变电工程项目安全管理流动红旗□（请根据情况在□中打√号选择）。 五、执行标准（不限于） 1. 有关法律法规和标准: （1）《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席第70号令； （2）《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令； （3）《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第493号； （4）《电力安全事故应急处置和调查处理条例》国务院第599号令； （5）《特种设备安全监察条例》（国务院2009第549号令）； （6）《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》（电监会28号令）； （7）《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005； （8）《电力建设安全工作规程第2部分：电力线路》DL5009.2-2013； （9）《电力建设安全工作规程第3部分：变电站》DL5009.3-2013； 2. 国家电网公司有关规程、通用制度及规定： （1）国家电网公司电力建设安全工作规程（变电站部分） （2）国家电网公司变电工程落地式钢管脚手架搭设安全技术规范； （3）国家电网公司基建管理通则； （4）国家电网公司基建项目管理规定； （5）国家电网公司输变电工程进度计划管理办法； （6）国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法； （7）国家电网公司输变电工程业主项目部管理办法； （8）国家电网公司输变电工程验收管理办法； （9）国家电网公司基建安全管理规定； （10）国家电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控办法； （11）国家电网公司输变电工程施工分包管理办法； （12）国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法；

10kv及以下电力线路迁改专业分包合同

中铁五局贵州公司贵阳枢纽西南环线铁路工程 项目经理部 10KV及以下（含变电台及线路所有管道）电力线路迁改专业分包合同 合同编号：ZTWJXNHX-站前2标-JD（2014）-迁改DL-006

合同条款 合同编号：ZTWJXNHX-站前2标-JD（2014）-迁改DL-001 工程承包人：中铁五局贵州公司贵阳枢纽 西南环线铁路工程项目经理部（以下简称甲方） 工程分包人：四川华蓥市南方送变电有限公司（以下简称乙方）签约地点：贵阳花溪 签约时间： 2014 年 10 月日 就本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则鉴于中铁五局与业主已经签订施工承包合同（以下称为总包合同），甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利、义务和经济责任。为保证西南环铁路顺利施工，完成西南环线2标铁路沿线10kv及以下（含变电台及线路所用管道）电力线路迁改工作，在明确分工，加强合作的前提下，为保质保量按期完成工程施工任务，经双方友好协商签订如下合同条款，以资共同遵守。 第一条工程概况 1、分包工程名称：西南环线铁路2标10KV及以下（含变电台及线路所用管道）电力线路迁改工程 2、分包工程地点：南明区马寨村；花溪区谷立村、孟关乡；金开区付关村、杨冲村；花溪区杨柳塘村、新关口村；贵安新区罗平村、思雅村、摆门村。 3、分包工程承包范围及工作内容：结合地方规划要求，按设计标准组织实施完成西南环线2标10KV及以下（含变电台及线路所用

管道）电力线路迁改工作，拆除红线环围内电力线路，新架部分架空线路、制作电缆终端头和铺设高压电缆穿管地埋过轨，土地、青苗、地面附作物协调处理，环保、排污处理，电磁污染处理，电气设备、瓷附件、电缆终端头、电缆试验与修试、安装高压断电和避雷接地装置、接地电阻检测、隐蔽工程验收、中间检查、末次检查，带电作业或办理停电工作票、搭火送电，迁改技术资料收集整理，交工验收、竣工成册。 第二条合同价款及结算支付方式 1、分包工程数量；10KV电力线路迁改方式过轨处理：50处，10KV电力线路迁改方式平移处理：1公里；低压电力线路迁改方式过轨处理：72处，低压电力线路迁改方式平移处理；4.5公里；变电台迁改量:9座。 2.、双方协商确定本合同价款为；10KV电力线路迁改方式过轨处理：单价￥109500.00元。合计￥5475000.00元（大写：人民币伍佰肆拾柒万伍仟圆整）；10KV电力线路迁改方式平移处理：单价￥248200.00元。合计￥248200.00元（大写：人民币贰拾肆万捌仟贰佰圆整）；低压电力线路迁改方式过轨处理：单价￥29200.00元。合计￥2102400.00元（大写：人民币贰佰壹拾万贰仟肆佰圆整）；低压电力线路迁改方式平移处理：单价￥109500.00元。合计￥492750.00元（大写：人民币肆拾玖万贰仟柒佰伍拾圆整）;变电台单价￥40880.00元，合计￥367920.00元（大写：人民币叄拾陆万柒仟玖佰贰拾圆整）。本合同总价：8686270.00元（大写：人民币捌佰陆拾捌万陆仟贰佰柒拾圆整）。 3、本合同价款是按总包合同质量标准实施和完成本合同工程量所列项目所有工作内容的综合单价，包含了乙方为完成各项目需要的劳务、机械、小型机具、材料及配件、水电气、安装、缺陷修复、利润、税金、安全、环保、调遣（进出场）、临时工程的建设与拆除、

电力迁改工程施工合同

电力迁改工程施工合同 一、合同背景 电力迁改工程是指在城市建设、道路拓宽、地下管线敷设等需要进行电力线路迁移的情况下，由电力公司与相关建设单位签订的合同。本合同旨在明确双方的权利和义务，确保电力迁改工程的顺利进行。 二、合同主体 甲方：电力公司（以下简称“甲方”） 地址：XXX 法定代表人：XXX 联系电话：XXX 乙方：建设单位（以下简称“乙方”） 地址：XXX 法定代表人：XXX 联系电话：XXX 三、合同内容 1. 工程范围 本合同约定的电力迁改工程范围包括但不限于： - 电力线路的迁移和改造 - 电缆敷设和接入

- 电力设备的安装和调试 - 相关工程的施工和验收 2. 工程进度 甲方和乙方应共同商定电力迁改工程的工期，并在合同中明确约定各阶段的工 程进度和完成时间。双方应按照合同约定的工期进行施工，如有变动需及时协商并书面确认。 3. 工程质量 甲方和乙方应共同确保电力迁改工程的质量符合相关法律法规和技术标准要求。乙方应按照甲方提供的设计文件和规范要求进行施工，并保证施工过程中的安全和质量。 4. 工程费用 电力迁改工程的费用由甲方和乙方共同承担，具体费用划分和支付方式如下： - 甲方负责提供电力迁改工程所需的设备、材料和人力资源，并承担相应费用； - 乙方负责施工队伍的组织和管理，并承担施工过程中的人工、机械设备等费用。 费用支付方式为：甲方在验收合格后，按照合同约定的支付方式支付乙方相应 的费用。 5. 变更和索赔 如在电力迁改工程施工过程中发生变更或需索赔的情况，双方应及时协商解决。任何一方在变更或索赔前应书面通知对方，并提供相关证据和资料。变更或索赔应经双方协商一致后，以书面形式进行确认。 6. 保险责任

线路迁改协议模板

迁改协议书 乙方：电网公司供电局 工程地点：市沾益县花山镇签约时间：年月日

迁改协议书 乙方：电网公司供电局 甲方因花山索通云铝炭素项目地块需对电网公司供电局（供电单位）220kV尖山变～沾益变Ⅰ回线路19#～26#段进行迁改（具体围以经双方审定的施工设计为准）进行迁改。为明确双方职责，确保本迁改项目顺利实施，经双方协商达成如下协议： 第一条工程概况 1. 工程名称：花山索通云铝炭素项目220kV尖沾Ⅰ回线路迁改工程； 2. 工程建设地点：沾益县花山镇 第二条双方管理职责 1. 甲方职责 1.1 承当迁改工程所涉与的全部费用，包括规划审批、土地征用、房屋拆迁、青苗和林木补偿、迁改设计、施工与监理、交叉跨越、迁改后旧线路拆除、转供电相关措施、因迁改方案无法避免给客户造成的停止供电损失、受迁改停电影响其他客户提出的赔偿等所发生的费用。 1.2 在进行建设施工期间，负责对未进行迁改与迁改后的电力设施进行保护，承当因甲方组织进行的施工造成危与电力设施安全运行的抢修费、电量损失费、恢复费等相关费用。 1.3 将拟委托进行设计、施工、监理单位报乙方进行资质审查，委托具备相应设计资质的单位进行设计；委托具备相应资质的单位进行施工；委托具备相应资质的监理单位进行监理；在设计、施工、监理单位资质未通过乙方审查前，不得自行组织开展电力设施迁改工作。 1.4 自行组织设计、施工、监理单位开展电力设施迁改工作。 1.4.1 完成初步设计后，委托第三方专业机构开展初步设计审查工作，并出具书面审查报告。 1.4.2 将初步设计、初步设计审查报告报乙方审批，审批完成前，不得开展施工图设计工作。 1.4.3 组织设计单位根据乙方初步设计审查意见，开展施工图设计，完成施工图设计后委托第三方专业机构开展施工图设计审查工作，并出具书面审查报告。 1.4.4 将施工图设计、施工图设计审查报告报乙方审批，审批完成前，不得自行委托施工单位开展施工工作。 1.4.5 负责将设计变更文件报乙方审批，审批通过后，方可组织实施变更方案。 1.4.6 将迁改工程拟选用的主材供应商报乙方审核，迁改工程所用物资材料均符合南方电网公司设备相关入网标准，且材料供应商应在本年度未发生过因设备自身技术、质量缺陷等原因导致输配电设备停运的事件。 1.4.7 组织施工单位向乙方上报停电申请。 1.4.7.1 根据工程进度，委托专业机构向乙方书面报送迁改工程各阶段验收报告，并向乙方申请对迁改工程进行中间验收、停电前验收、竣工验收。 1.4.7.2 申报停电计划时，须向乙方提供中间验收、停电前验收、设计审查、设备审批记录表，否则乙方可不受理停电申请。

管线迁改协议(三方)

合同编号： 管线迁改协议 （三方） 项目名称： 甲方： 乙方： 丙方：

甲方： 法定代表人： 住所地： 联系方式： 乙方： 法定代表人： 住所地： 联系方式： 丙方： 法定代表人： 住所地： 联系方式： 为确保工程顺利进行，明确三方责任，同时保障乙方管线设施安全运行，根据《中华人民共和国民法典》等国家现行相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙三方协商同意签订本协议。 一、工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程内容： 二、工程工期 自丙方第一次收到甲方支付合同价款之日起日内完成。因不可抗力、非乙方原因，工期经三方协商后合理顺延。

三、工程造价与结算 3.1工程造价: ，（大写） 预算编制依据: 3.2费用支付及结算 （1）本次管线改迁工程总费用暂定（含税价）为（大写人民币：），不含税价为：，最终结算费用以审计结果为准。本合同适用增值税税率为%，合同总价不含增值税的价款为人民币¥元（大写：人民币），增值税税款为人民币¥元（大写：人民币）。（若因国家政策变动发生税率改变则保持净价不变） 乙方应在增值税专用发票开具之日起日内按照本合同约定将发票提交至甲方，由于乙方未在约定时限内送达发票导致甲方未能按时完成发票认证，乙方应负责更换该增值税发票，并承担由此给甲方造成的损失。 （2）三方同意按如下方式支付： 三方签订合同后[ ]个工作日内，甲方向丙方支付工程费用的%即¥元（大写：），丙方将上述工程费用支付给乙方，工程全部完工后，乙方通知甲方验收，经甲、乙、丙三方共同验收并共同确认工程验收合格且审计结束后[ ]日内将剩余迁改费用打入丙方指定账号，丙方将上述工程费用支付给乙方。 各付款节点付款前，乙方需向甲方提供符合规定的增值税专用发票或等额财政专用票据。乙方为增值税一般纳税人的，需向甲方开具增值税专用发票，开票信息： 名称： 纳税人识别号： 税务登记地址： 电话：

电力迁改工程合同

电力迁改工程合同 委托方（甲方）：XXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司 受托方（乙方）： 现依照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。 1. 工程概况 1.1 工程名称：电力迁改工程 1.2 工程地点： 1.3 迁改范围： 1.4 迁改期限：乙方收到甲方开工通知手续后1个月内完成工程施工。非经甲方书面同意，工期不得顺延。 2. 迁改费用及支付方式 2.1 含税合同总价为人民币元整 (大写：），增值税税率9%。若国家出台新的税收政策，则按新政策执行，不含税价格不变。本合同价格为固定总价合同，已包含甲方为实现合同目的而应承担的全部费用，甲方无需另行支付其他费用。 2.2支付方式： 本合同合同签订后付款方式：待工程竣工验收，乙方办理完移交手续后，甲方支付给乙方合同总价％工程款。待结算审核完成后，乙方提供全额发票后，付至审定金额的 %，约定质保期为一年，一年质保期内无维修事项发生，质保期满后支付结算审定金额的3%质保金；如出现维修，质保期顺延。合同约定的付款节点（包含质保金支付节点）达到时，乙方须按甲方要求提供增值税专用发票后（并通过认证后）方予付款，否则甲方有权拒绝付款并不承担任何违约责任。

甲方开票信息如下： 单位名称： 税号： 开户行: 地址： 乙方收款信息如下： 单位名称： 银行账号： 开户行： 乙方收款信息有变更的，应于信息变更后立即通知甲方，否则由此引起的一切甲方损失、后果及责任由乙方承担。 乙方知悉后果并同意根据资金状况随机采取转账或承兑汇票形式支付货款，乙方不以此提出额外费用补偿。 3.质量要求 必须符合现行有效的国家、行业、地方标准、规范及设计要求，符合甲方、产权单位及规划单位等相关部门的要求以及乙方向甲方承诺的或对外公开宣传的企业技术质量标准，如上述标准之间存在不一致，以要求更严格者为准。 4. 安全施工、伤亡及其他安全事故处理 4.1乙方应当自备安全帽、安全带、手套等劳动保护用品，电力迁改施工过程中所需的有关安全防护设施，相关费用已包含在合同价款内。因乙方自备的劳动保护、安全防护设施及用品的质量问题或使用不当所造成的安全事故，由乙方承担全部责任。 4.2乙方必须贯彻、执行国家有关安全生产的法律法规、规章制度，严格遵守安全操作规程和安全标准，遵循甲方的现场安全管理制度，服从甲方的管理和指挥（违章指挥除外）。乙方应随时参加甲方组织的安全教育会以及安全检查活动，对甲方在检查中提出的安全隐患必须及时整改消除。对甲方现场管理人

线路迁改补偿协议书

线路迁改补偿协议书 尊敬的xx公司： 经双方协商，为了保障公共利益，推进城市建设，现就有关xx区域xx项目的线路迁改补偿事宜达成如下协议： 一、补偿方式 1. xx公司同意自愿配合进行线路迁改，并按照相关法律法规的要求进行补偿。 2. 补偿方式包括货币补偿和非货币补偿两种。货币补偿按照市场价格进行计算，以现金方式支付给xx公司。非货币补偿根据具体情况协商确定，可以是提供新的用地、建筑物或者其他经济补偿。 二、补偿标准 1. 货币补偿标准根据xx区域的土地价格、市场价格以及相关政策规定合理确定。 2. 非货币补偿标准根据实际情况协商确定，确保xx公司的权益得到合理保护。 三、补偿程序 1. xx公司在接到xx区域xx项目的通知后，应当立即开始进

行线路迁改工作，确保按时完成。 2. xx公司应当积极配合政府部门对线路迁改的勘察、评估和 验收等工作。 3. 政府部门应当及时组织相关部门对线路迁改进行勘察、评估，确保补偿标准的公平合理。 四、补偿支付 1. 货币补偿支付应当在xx公司完成线路迁改工作后的一个月 内支付完成。 2. 非货币补偿应当按照协议确定的方式和时间进行支付或提供。 五、违约责任 1. 如果一方违约导致补偿协议无法履行，应当承担相应的违约责任。 2. 无论是哪一方违约，都应当承担因此产生的相关费用和损失。 六、补偿协议的终止和变更 1. 如果因不可抗力等特殊情况，导致补偿协议无法履行，双方应当协商解决，或者按照相关法律法规的规定处理。 2. 如果补偿事项发生变化，需要修改补偿协议的内容，应当经

过双方协商并签订书面协议。 七、争议解决 1. 双方在履行补偿协议过程中发生争议的，应当首先通过友好协商解决。 2. 如协商不成，争议可提交相关部门或仲裁机构进行调解或裁决。 8、其他事项 1. 补偿协议的签订应当遵守法律法规及其他相关规定。 2. 补偿协议一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效。 以上为补偿协议的具体内容，双方理解、同意并遵守协议。如协议产生争议，双方应当通过友好协商解决。本协议自双方签字盖章之日起生效。 xx公司： xx政府： (签字) (签字) (盖章) (盖章) 日期：日期：

电力线路改迁协议书

电力线路改迁协议书 1、电力线路迁改协议书 甲方：廊沧高速公路廊坊建设管理处 地点：廊坊市新华路80 号 联系人：某某 联系电话： 乙方：华北电网有限企业廊坊供电企业 地点：廊坊市新华路105 号 联系人：某某 联系电话： 丙方：廊坊明源电力工程有限企业 地点：廊坊经济技术开发区金源道 联系人：某某 联系电话： 传真： 开户银行：工商银行廊坊曙光道支行 帐号： 廊沧高速公路建设项目是河北省政府要点建设项目之一。依据廊沧高速公路建设需要， 对廊沧高速公路工程建设占地范围内的电力线路设备进行迁改。依照《合同法》、《电力法》、《电力设备保护条例》的有关规定，甲、乙、丙三方磋商达成以下协议。 一、乙方赞同对甲方负责建设的廊沧高速公路廊坊段内交跨的乙方所辖的高压输电线 路进行迁改。

二、甲方肩负所波及线路的迁改花费。 三、丙方受甲方拜托，负责该线路迁改工程施工。 四、甲方的权益和义务 1、依照合同商定实时支付迁改线路所需工程花费； 2、施工前向乙方供给廊沧高速公路路由占地界和有关数据资料； 3、负责线路迁改所波及到的新建塔基征地手续办理及花费支付、新建线路施工通道赔 偿、拆掉原有线路的青苗赔偿等工作，保证民众的合法权益获得保护，保证社会稳固并协调对高速公路建设时期迁改线路的杆塔基础保养工作供给方便； 4、在廊沧高速公路施工时，不得出现危害电力设备安全的行为。 五、乙方的权益和义务 1、踊跃配合甲方的工作，依照甲方的施工进度要求提早做好线路的停电工作； 2、依照电力行业有关技术标准的要求，对迁改线路进行查收；对不切合技术要求的迁改线路提出整顿要求； 3、敦促监察丙方准时保质达成线路迁改工作，负责对迁改工程进度、施工质量等进行监察和查收。 六、丙方的权益和义务 1、依照本协议商定，受甲方拜托，负责线路迁改施工； 2、丙方应依据甲方供给的廊沧高速公路的施工计划合理安排施工，依照本协议商定的工期达成施工； 3、应保证依照线路迁改工程的设计图纸达成施工，切合国家及电力行业有关标准的要求，知足廊沧高速公路施工和运转要求； 4、在线路迁改施工中成立安全质量保障系统，建立专职安全监察人员，保证安全施工无事故； 七、线路迁改工程内容

电力线路改迁协议书

电力线路改迁协议书

电力线路改迁协议书 1、电力线路迁改协议书 甲方：廊沧高速公路廊坊建设管理处 地址：廊坊市新华路80号 联系人：某某 联系电话： 乙方：华北电网有限公司廊坊供电公司 地址：廊坊市新华路105号 联系人：某某 联系电话： 丙方：廊坊明源电力工程有限公司 地址：廊坊经济技术开发区金源道 联系人：某某 联系电话： 传真： 开户银行：工商银行廊坊曙光道支行 帐号： 廊沧高速公路建设项目是河北省政府重点建设项目之一。根据廊沧高速公路建设需要，对廊沧高速公路工程建设占地范围内的电力线路设施进行迁改。依据《合同法》、《电力法》、《电力设施保护条例》的相关规定，甲、乙、丙三方协商达成如下协议。 一、乙方同意对甲方负责建设的廊沧高速公路廊坊段内交跨的乙方所辖的高压输电线路进行迁改。

2、本协议自三方签字盖章之日起生效，迁改工程竣工验收完成且甲方支付了全部工程费用后本协议自动终止。 3、本协议一式拾贰份，甲方肆份，乙方肆份，丙方肆份。甲方：廊沧高速公路廊坊建设管理处（盖章） 法定代表人： 授权委托人： 时间：20XX年月日 乙方：华北电网有限公司廊坊供电公司（盖章） 负责人： 授权委托人： 时间：20XX年月日 丙方：廊坊明源电力工程有限公司 法定代表人： 授权委托人： 20XX年月日 2、电力线路设施迁改协议书 甲方（建设单位）：重庆两新实业发展有限公司（以下简称甲方） 乙方（产权单位）：江津区供电公司津南客户中心（以下简称乙方） 甲方在乙方所在的津南供区内开展110KV白贾线架设杆塔和展放导线工作，由于工程需要需改迁10KV一处、改迁低压三处、加装隔离刀闸二把。按照确保电网安全、支持项目建设、促进地方经济发展的原则，双方对有关事项进行了沟通，达成协议如下： 一、工程量： 1、改迁10KV李慈线慈塘支线#11-#14杆段，使新建110KV白贾线导线能满期对10KV

管线管道迁改方案_1范文

管线管道迁改方案_1范文 管线、管道迁改方案 自来水管拆除改迁协议书 甲方：中交第二公路工程局有限____济祁高速公路永 城段 （一期工程）tj标项目经理部乙方：薛湖自来水厂甲 方承建的济祁高速公路永城段（一期工程）tj标施工区红 线内有三处（k101+ 428、k101+66 1、k103+050）自来水管路需要____，经与薛湖镇自来 水厂承包人陈红燕现场实地调查，在保证施工正常进行的 情况下，实施该水管____，现就相关事宜达成以下协议。 一、工程内容： 1、甲方委托乙方拆除改迁红线内三处自来水管路 （k101+428段、k101+661段、k103+050段）。 2、____方式。k101+428先临时改至通道外侧，待通道建成后再改回通道内。k101+661自来水管道在红线内经过，直接在路基右侧外延征用临时用地下埋管道，一次性迁出。k103+050两个断头堵住即可。 二、价格：

三处管线拆除改线其中包括k101+428两次改迁总费用 为____币叁万叁仟元（￥33000）。该价格包括为完成本项 工程所发生的人工、机械、材料、安全协调等一切明示和 隐含的费用。 三、时间。该工程在签订本协议书后一周内完工。 四、乙方负责在施工中发生的一切协调和作业安全并承担相关责任，与甲方无关。 五、乙方负责该工程的终身质量，特别是在甲方施工期间，因乙方施工质量造成的水管破损、漏水 等现象，所有维修及务工的损失费用均由乙方承担，甲方不负任何责任。 六、k101+661段线外临时用地由甲方负责解决。 七、双方签字后，甲方先行支付贰万元用于乙方购买材料，剩余费用待工程完工后一次性支付。 八、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商后，另行签订补充协议。 九、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，工程款支付完成后自动失效。 十、本协议一式四份，甲方执三份，乙方执一份。 甲方代表：

绿化管线移交协议书

绿化管线移交协议书 绿化管线移交协议 受交付方： [姓名/单位] 地址： [地址] 联系电话： [联系电话] 移交方： [姓名/单位] 地址： [地址] 联系电话： [联系电话] 为确保绿化管线的顺利移交，移交方和受交付方经过友好协商，达成如下协议： 1. 移交内容 移交方将负责移交位于 [详细地址] 的绿化管线，在移交前确 保管线处于正常运行状态，并做好相关记录。移交内容包括但不限于：所有管线设备、工具、资料、文件、图纸、技术方案等。 2. 移交程序 （1）预移交检查：移交方负责在实际移交前对绿化管线进行 检查，确保其正常运行，无损坏或故障。 （2）移交仪式：移交方和受交付方将在 [具体时间] 进行正式 的移交仪式。移交方应出示全部相关文件，并逐一确认移交内容。 （3）移交清单：双方应详细列出移交的所有物品，并在移交

仪式上进行签字确认。 3. 移交保证 移交方保证所移交的绿化管线设备、工具等物品合法、有效，并具备良好的运行状态。移交方应为受交付方提供必要的技术培训和操作指南，确保受交付方能够熟练操作和维护管线。 4. 资料归档 移交方应将所有相关资料、文件、图纸和技术方案等归档，同时向受交付方提供一份备份复件。受交付方应对这些资料进行妥善保管，并定期进行备份。 5. 违约责任 对于因一方的故意或过失导致协议履行不完整或出现问题的，该方应对另一方负赔偿责任。 6. 保密义务 双方应对在协议履行中获得的对方机密信息保密，不得向第三方披露或使用该信息，除非获得对方明确的书面同意。 7. 争议解决 双方在履行协议过程中如发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 8. 其他事项 （1）本协议一式两份，双方各持一份，均具有同等法律效力。（2）本协议的修改或补充应经双方书面同意，并作为本协议

小区燃气管线迁改协议

燃气管线迁改协议 甲方: xxx有限公司 乙方：xxxA9、A8、A7、A6用户 丙方：xxx的开发商（或者物业等） 因第三方xxx（xxx725号）项目建设，影响到甲方（xxx有限公司）燃气管道安全。为了满足第三方（xxx）施工需要，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就乙方地下管道开挖事宜，达成如下合同条款： 第一条迁改内容 1.1甲方迁移位于xxx规划用地内的地下燃气管道，需新建管道。 1.2具体迁移线路以双（三）方现场指定线路为准。 1.3本次迁改施工完成后，如因其他方（相邻户/其他开发商等）问题需再次迁移，所有费用由乙方和丙方承担，并且负责协调施工。 第二条组织施工 2.1由甲方组织实施迁移工程，（乙方和丙方负责协调及积极配合各项施工相关事宜）并于约定时间内完成燃气管道迁移工作（先铺设新管道，后停气并网连接）。 第三条合同价款及付款方式 3.1甲乙双方经过友好协商，该工程所产生（的施工）费用由甲方全部负责。

第四条迁移建工期 双方暂定于xxx年10月10日后进场施工，迁建方案以双方现场审定的方案为准。双方审定方案后开始计算工期，甲方开始迁建施工。 迁建有效工期预计为20个工作日，如遇节假日、恶劣天气等工期相应顺延。 第五条甲方权利和义务 5.1甲方负责协调定位燃气管道线路迁改。 5.2甲方有权选择具有适当资质的施工单位，严格按照迁移方案，以及行业规范及技术要求组织燃气管道施工，并负责施工质量及施工安全，文明施工。 第六条乙方权利和义务 5.1 乙方有义务为甲方管道搬迁工程施工提供必要的条件并尽力配合甲方施工，包括协调该项目施工单位的配合，施工用水、用电及甲方用地红线内必要施工场地的免费提供，等等。 第七条工程质量及竣工验收 7.1本工程按设计要求及有关规范由甲方组织验收，并负责竣工资料的归档工作。 7.2 一切由甲方引起的质量问题，均由甲方自行承担。 第八条安全文明施工 8.1 在燃气管道未迁改(保护)前，甲方负责该段落施工单位安全文明施工，如造成损坏的，甲方协调施工方依法承担相应责任。

供热和给水管道迁改三方协议

供热和给水管道迁改三方协议 甲方： 乙方： 丙方：

工程协议书 甲方： 乙方： 丙方： 由乙方负责承建项目在项目施工过程中发现地下原有甲方敷设的供热管网和给水管道，由于新建道路设计标高低于甲方已敷设的供热管道和给水管道标高，影响道路正常开工建设。为确保项目顺利实施及甲方原有管网安全正常使用，需将此路段范围内的供热和给水管网进行重新敷设。经甲、乙双方现场协商，甲方同意对上述管道进行迁改，所发生的所有迁改费用由乙方承担，因丙方为甲方的全资子公司，迁改工程由丙方负责施工，就相关事宜三方达成如下协议： 一、工程名称： 二、工程内容：详见《工程预算书》及附图 三、合同价款: 元（大写：），工程费

用最终以乙方审定的结算价为准。 四、工程施工周期 1．该工程于年月日开工，年月日完工，工期个日历天。 2．由于乙方未能提供施工作业面造成的工期延误由乙方负责。 五、付款方式：协议签订后五个工作日内，乙方按上述费用支付%的工程预付款。剩余费用待结算审定完成后一次性支付给甲方。 六、各方责任及义务 1、甲方责任及义务 （1）、向乙方和丙方提供原有管道管位及标高。 （2）、协调督促丙方按时完成上述管道迁改。 （3）、迁改工程完成后负责验收。 2、乙方责任及义务 （1）、按照协议规定及时向丙方支付迁改工程费用。 （2）、乙方负责提供新建供热管道、给水管道管位、道路坐标、标高等数据资料，配合丙方施工。

（3）、涉及改造施工范围内的地上树木、地下管线由乙方负责迁移。 （4）、对于现场能拆除利用的管道段，由乙方协调道路施工单位负责管沟的开挖及恢复。 （5）、为确保今冬正常供暖，乙方须在年月日前，将改造范围内的道路路基路形进行施工，具备丙方进场施工条件，否则造成延迟供暖的责任由乙方承担，在施工过程中若遇到施工单位交叉作业，乙方须协调乙方优先施工。 3、丙方责任及义务 （1）丙方在协议规定的时间内完成改造工程。 （2）迁改工程须达到原有的设计使用功能，工程管材、管件等材料的选用和施工要达到原有的设计要求和技术标准。 （3）对于现场能拆除利用的管道，丙方负责管道部分的拆除。 （4）施工期间，施工范围内的安全责任由丙方负责。 （5）丙方负责管道施工质量及后期运营期间维护保养。 七.其他事宜

管道迁改施工合同--正规版

管道迁改施工合同--正规版

管道迁改工程合同 甲方： 乙方： 丙方： 根据工程施工需要，乙方排污管道与甲方，经甲乙双方协商,由乙方负责排污管道迁改,乙方交由管道迁改中标单位丙方施工, 三方本着平等互利的原则，经协商一致，签订本合同: 一、工程名称：排污管道迁改工程 二、工程地点： 三、工程内容：：挖沟、回填、修复、检查井砌筑、砼支墩浇 筑、原管线拆除、安装新进水管线、控制阀门等项目施工。. 四、承包方式：包工包料。 五、施工日期:合同签订之日起10日内完成迁改。 六、工程价款：元（包干价，直接付给丙方）。大写:。 七、付款：合同签订后，丙方先开具合同全款增值税普通发票及收据,工程竣工后甲乙丙双方共同验收,乙丙双方验收合格并出具验收报告，甲方在15日内付清丙方全部工程款。 八、丙方确保排污管道迁改施工工期和安全及质量；丙方负责地上附属物的迁移及相关费用和施工期间外围事务的协调，甲乙方负责督促施工，施工前丙方负责地下管线的探明,未探明进行施工引起的损失由丙方承担。

九、验收方式：按国家安装规范，由甲、乙、丙三方进行验收合格并出具验收报告.乙、丙方应积极配合甲方完善竣工资料，乙方负责在甲方提供的验收报告上盖产权单位章。 十、施工中出现的安全事故由丙方承担，在完成管道迁改 并验收合格后，所有出现的质量问题有丙方负责。 十一、本合同遵循《合同法》及有关规定,若出现纠纷由高新区人民法院裁决。 十二、以上条款甲、乙、丙三方共同遵守，本合同壹式陆份，甲、乙、丙三方各执贰份，自签订之日起生效。工程款结清后，本合同自行终止. 甲方盖章：乙方盖章：丙方盖章： 负责人: 负责人：负责人： 年月日年月日年月日

管道迁改工程合同

管道迁改工程合同 1.引言 本合同旨在规定管道迁改工程的责任、义务和安全要求，确保施工质量和工程效益。 2.合同条款 2.1.管道迁改责任 - 第一方（甲方）负责提供项目资料、场地准备和工程设计，协助项目审批和施工监督。 - 第二方（乙方）负责实施管道迁改工程，包括设备购买、安装和调试等。 2.2.工期和质量 - 管道迁改工程应按照合同约定的工期完成，确保质量符合相关标准和规范。 - 如因第一方原因导致工期延误或质量问题，第一方应承担相应责任和赔偿。 2.3.付款方式

- 第一方应按照合同约定的进度支付工程款项，包括预付款、进度款和竣工款。 3.安全和环保要求 3.1.安全责任 - 第二方应严格遵守相关安全规定和操作规程，确保施工过程中的安全。 - 第一方应提供必要的安全保障措施和培训，确保项目安全。 3.2.环保要求 - 第二方应进行环境影响评估，并采取适当的措施保护环境，确保项目对环境的影响最小化。 4.不可抗力及争议解决 4.1.不可抗力 - 若因不可抗力导致工程延期或无法履约，双方应及时通知对方并协商解决，不承担违约责任。 4.2.争议解决

- 任何因合同履行而产生的争议应通过友好协商解决，如无法协商一致，可提交至相关仲裁机构解决。 5.合同生效与解除 5.1.合同生效 - 本合同经双方盖章生效，合同生效后双方均应按照合同约定履行各自的责任和义务。 5.2.合同解除 - 若一方违反合同约定且无法在合理期限内纠正，对方有权解除合同并要求违约方承担相应责任和赔偿。 6.其他条款 - 本合同未尽事宜由双方协商解决，并可通过书面补充协议进行补充。 以上为《管道迁改工程合同》的主要内容，合同双方应严格按照合同约定履行各自的责任和义务，确保工程的质量和安全。

长输管道工程施工合同

长输管道工程施工合同 甲方： 乙方：为保证XXX工程施工顺利进行，乙方负责管道迁改工程项目的组织实施。根据《中华人民共和国合同法》、《石油天然气管道保护法》、《关于处理石油管道和天气然气管道与公路相互关系的若干规定》等法律、法规及国家相关规定，结合工程具体情况，现就相关事宜达成如下协议： 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 管道改线主要工程量： 二、承包方式：包工包料 三、合同工期：自本合同签订之日起，至年月日前完成管道迁改工作。若遇到大气污染治理及地方政府重大活动等限制施工或工地周围村民阻挠需要协调或征租地工作（如有）的影响导致停工的，则本工程工期顺延。 四、合同价款及价款包含内容： 1．合同价款：按照投标中标价格，管线施工费用人民币大写，为包工包料总价（含管材费、管材的防腐和运输、热煨弯头、光缆等材料费、征租地补偿费、协调费、封堵费、定向钻费、安全措施费、环保措施费、旧管线油品回收、拆除作业、无害化处理及油料、污水的运输、地面恢复等费用）。乙方向甲方提供增值税专用发票，税率：9% 。 2．该合同价款为甲方招标文件所包含内容的总价款。本协议规定以人民币为乙方的包干价，即包工包料总价，则不论本合同项下的工程材料价格或工人工资等是否出现市场变动，均由乙方承担，与甲方无关，乙方不得提出增加合同价款。施工过程中，如发生施工图变更，须经甲方批准同意，并按工程投标清单中单价计取相关费用。 3．管道改线工程范围： 五、甲乙双方的权利义务 (一) 甲方的权利义务 1．由甲方成立的项目部与当地政府协调办理工程所需的一切规划和建设的报建和报批手续，乙方负责协调配合。 2．由甲方项目部委托的监理单位对现场施工进行管理工作。 3．在乙方组织的封堵作业时，由甲方项目部负责协调政府相关部门（应急办、安监、消防、卫生、交通等）到现场监护。 4．甲方筹集工程资金，于开工前将合同价款按照第六条规定拨付到乙方指定帐户。 （二）乙方的权利义务 1．根据管道改线施工图设计，做好采购等准备工作。 2．积极配合甲方做好地方政府协调等工作。 3.明确本工程人员如下：项目经理、安全负责人、项目总工、项目质量负责人，以上人员未经许可不可擅自更改，如果因特殊原因与招标文件不一致，必须履行变更手续。本项目