文档视界 最新最全的文档下载
当前位置:文档视界 › 水泥搅拌桩工程施工专业分包合同

水泥搅拌桩工程施工专业分包合同

水泥搅拌桩防渗墙工程施工

专业分包合同

合同编号: SG38—FB—002-2017

工程承包人:中国水电建设集团有限公司嫩江干流治理工程项目部专业分包人:中国水电基础局有限公司

签约地点:黑龙江嫩江干流治理工程项目部

签约时间:

第一部分合同协议书

工程承包人:中国水电建设集团有限公司嫩江干流治理工程

住所:黑龙江省

专业分包人: 中国水电基础局有限公司

法定代表人:刘建发

住所:天津市武清区雍阳西道86号

资质证书号码:A1054112000001

发证机关:中华人民共和国住房和城乡建设部

资质专业及等级:水利水电工程施工总承包壹级

复审时间及有效期:2016年复审,有效期5年

营业执照号码:120222000020292

安全生产许可证号码:(津)JZ安许证字0002016

鉴于分包人同意按照本合同要求履行其合同责任和义务,并保证以诚信、敬业和积极的态度与承包人及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作,以确保本工程的圆满竣工;另鉴于分包人已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究,已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算,并已对承包人有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则,承包人、分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同.

一、分包工程概况

分包工程名称:黑龙江嫩江干流治理工程施工

分包工程地点:黑龙江省嫩江干流

分包工程承包范围:堤防水泥搅拌桩防渗墙施工(具体范围以图纸及工程量清单为准)

二、主要施工内容

水泥搅拌桩防渗墙工程主要施工内容有:准备工作(注:由承包方负责无偿为分包方进行水泥搅拌桩防渗墙工程施工区域场地平整,包括目前交叉于防渗轴线区域内进场道路开挖平整与修复,同时也包括所有施工区域内地面及地下所有有机物如玉米秸秆、树木等清除和清理,并满足施工要求)、开挖导浆槽、桩机就位及其附属设备安装、测量放样、浆液配制、搅拌喷浆下沉至设计深度、搅拌喷浆提升至地面、单元成墙、移位以及与之相关的辅助设施建安、进退场、安全、环保、文明施工等.

三、分包单价、计量方式及分包价格

1、分包方式:本合同为单价承包方式。

2、计量方式:本合同工程量约90000m2,实际结算以承包方确认符合施工图纸要求、验收合格的有效截水面积计算,计量单位为平方米。

3、承包单价:109.69元/m2(水泥掺入量为12%),此单价为含税后综合单价,此单价中已包含为本合同项目施工所花费的人工费、材料费、机械费、检试验费、应获利润、应纳税金、管理费以及其他所有费用,除此上述以外承包人的业主要求承包人应缴所有费用均与专业分包人无关。工程量清单详见附件1。

四、工期

4。1 开工日期:本分包工程计划于2017 年9 月11日开工;

4。2 完工日期:计划于2018 年11 月20日完工;

4.3 保修期为全部工程整体竣工后:1 年。

五、主要技术要求

水泥搅拌桩采用喷浆工艺施工,水泥搅拌桩成墙厚度为0。3m,深10m。

墙体抗压强度大于1.0Mpa,渗透破坏比降大于200,渗透系数小于1×10—5cm/s。桩间搭接长度不小于5cm,垂直误差不大于0.3%。

固化剂主剂采用42.5号普通硅酸盐水泥,水泥掺入量一般为7%~20%,实际施工中根据试验最终确定水泥掺入量。

防渗墙工程施工作业开始前,应进行拟处理土的室内配比试验。针对现场拟处理的堤基的岩土性质,通过试验确定合适的固化剂、外掺剂及其掺量。

六、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为:单位工程、分部工程质量全部达到优良评定标准.

七、组成本分包合同的文件包括:

除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序见通用条款第2条。

八、本合同中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的解释相同.

九、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“本分包工程”,并在质量保修期内承担保修责任。)

十、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并承担履行本分包工程合同及确保本分包工程质量、工期等的全部责任。

十、合同的生效

本合同一式捌份,承包人执肆份,分包人执肆份。

本合同经双方加盖公章并经法定代表人或委托代理人签字后生效.

承包人:(公章) 分包人:(公章)住所(地址): 住所(地址):法定代表人: 法定代表人:

委托代理人:委托代理人:电话:电话:

传真: 传真:

开户银行:开户银行:

账号:账号:

邮政编码:邮政编码:

第二部分通用条款1.词语定义

2。分包合同文件的构成及解释顺序

3。语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

4.图纸

5.分包合同文件的保管和提供

6.分包人对总包合同的了解与接受

7。总包合同中有关时间的限制

8。指令和决定

9。项目经理/授权代表

10。承包人义务

11.分包人的一般义务

12。雇员、劳务人员的安排

13.特殊工种上岗证

14。现场文明施工及企业形象宣传(CI 工作) 15。事故处理

16。水、电供应

17。测量、定位、放线

18.工程试验

19.分包人遵守规章、制度

20。现场内、外通道及运输

21.工程的照管

22。由承包人提供主材的工作项目

23。专利技术、特殊工艺、合理化建议24。避免干扰

25。环境保护作业

26.分包人保密义务

27。分包人雇员的职业健康安全

28。安全防火监管

29。合同工期

30.分包人质量保证

31。分包人的质量管理体系

32.临时工程、设备、材料和工艺

33.保函

34。分包合同价款及支付

35.材料、工程设备、工艺和检查、验收36。变更

37。索赔

38.计量

39.工程竣工验收和结算

40。质量保修

41.违约

42。遵守法律、法规

43。争议

44.保险

45。不可抗力

46.分包合同的转让、再分包47。分包合同的解除

48。分包合同的生效与终止49.分包合同的部分有效50。补充条款

1.词语定义

下列词语除本合同的专用条款另有约定外,都应具有本条款所赋予的含义。

1。1 业主:指在总包合同中及本分包合同条件所约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1。2 承包人:指在总包合同中及本分包合同条件所约定的具有工程施工总承包主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1。3 监理:指总包合同及本分包合同条件所规定由业主根据相关规定及合同委托并常驻工程现场对工程实施进行监理的法人或其它经济组织及其工作人员。

1。4 分包人:指本分包合同所规定的,且其投标已被承包人或业主接受并被授予本分包合同涵盖的施工内容的法人或其它经济组织。未经承包人同意的分包工程受让人不被视为分包人.

1.5 总包合同:指业主与承包人之间签订的合同文件.

1.6 分包合同:指第2 条内约定之所有分包合同文件,包括分包合同条件(通用条款与专用条款)、分包工程标准、规范及有关技术文件、分包合同工程图纸、工程量清单、分包人的报价文件、承包人发出的中标通知书、分包合同协议书,以及其它明确列入或共同构成本分包合同的组成部分。

1。7 工程建设标准:指与分包工程相关的建设标准,以及经承包人确认的对工程建设标准进行的任何修改及补充。

1。8 图纸:指由业主、承包人或分包人提供的被相关部门审批后同意使用于本分包工程及分包合同需要的所有有效的图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。

1。9 报价书:指由分包人根据分包合同的规定,为完成分包工程,向承包人提出的分包合同报价.

1。10 开工日期:指承包人和分包人在本合同协议书中约定的,分包人开始施工或承包人指

令开工的日期。

1。11 竣工日期:指业主签发的竣工确认函或政府质量监督部门签发的工程质量核定证书中注明的日期,二者相比,以其中较迟的一个日期为准。

1.12 分包合同价格:指承包人与分包人在本分包合同中约定,承包人用以支付分包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1。13 工程:指永久工程和/或临时工程.

1.14 总包工程:指总包合同中所规定的由承包人负责承建、实施的工程内容和工作。

1。15 分包工程:指分包合同协议书和/或分包合同条件中所述的由业主/承包人委托分包人承建、实施的工程内容、工程变更以及因总包工程需要而向分包人追加的任何工作。

1.16 承包人的设备:指由承包人所提供的用于实施和完成总/分包工程以及修补其任何缺陷所需要的机械、仪器和其它设备(临时工程除外),但不包括构成永久工程一部分的工程设备、材料等其它物品。

1.17 分包人的设备:指由分包人提供的用于实施和完成总/分包工程以及修补其任何缺陷所需要的全部机械、仪器和其它设备(临时工程除外),但不包括构成永久工程一部分的工程设备、材料等其它物品。原则上除承包人提供的设备外,分包人为完成本分包工程的所必需的设备皆为分包人提供的设备.

1。18 工程设备:指将要构成或已构成永久工程一部分的机械、仪器或类似设备.

1。19 临时工程:指为永久工程实施、完成和修补其任何缺陷时而搭建、提供的所有临时性设施.

1。20 永久工程:指根据业主要求建造的构成永久性的建筑物(包括工程设备)、构筑物和配套设施.

1。21 主导语言:用以解释、说明分包合同的语言及相应的文字。

1.22 工程变更:指分包工程竣工前的任何时间,业主/承包人以书面形式要求分包人对工程的技术、质量或数量加以调整,由此引起的工程及合同价款的改变。

1.23 违约责任:指合同一方不履行本合同约定义务或履行本合同义务不符合约定内容,所应承担的责任.

1。24 索赔:指在本合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求.

1.25 小时或日:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除各种节假日和休息时间),时限为双方约定的最终截止时间;规定按日计算时间的,开始当日不计入,从次日开始计算(不扣除各种节假日和休息时间),时限最后一日的24 时为最终截止时间.

1。26 书面形式:在本分包合同条件中,一旦述及由任何人发出或颁发任何通知、指示、要求、同意、批准、证书、确认或决定均是指书面形式。如果承包人由于某种原因以口头形式发出此类指示,分包人应遵照执行该类指示,承包人应在该指示发出后7 天内通过书面形式加以确认;如果承包人在口头指示发出后7 天内并未通过书面确认,分包人应在口头指示发出后14 天内以书面形式报请承包人确认上述口头指示。

1.27 承包人提供的材料:指不包含在分包工程报价范围内或在本合同专用条款另有约定由承包人提供的供本分包工程所使用的材料。

1.28 暂定金额:指为分包合同目的进行招标时,在工程量清单中以该名称标明,对于不能决定某一工作项目、货物、材料、工程设备是否包含在分包合同中或不能对工程的某个部分作出详细的技术规定或不可预料事件,从而不能使投标者做出确定的费率或价格时,而暂时估算其费用的一项金额。

1.29 暂定数量:指为分包合同目的进行招标时,在招标文件的工程量清单中,如果因招标图纸局部不详,暂时不具备计量条件或确定时,在清单中以“暂定数量”处理,以获取投标人固定单

价。“暂定数量”可据实调整,但单价不变。

1.30不可抗力:本合同中不可抗力的定义与总包合同的定义相同。

1.31 深化设计:指承包人或分包人根据施工现场的实际情况,为便于项目实施,对业主提供的施工图纸和技术资料等进行进一步的细化和必要的补充。深化设计的内容应遵照原施工图纸、技术资料的设计原则和承包人相关深化设计管理规定,并具有优化、经济、实用的可操作性.

2.分包合同文件的构成及解释顺序

2。1 分包合同由以下文件构成,且互为说明,若出现含糊和/或歧义时,应按以下先后次序作出解释(专用条款另有约定除外)。承包人有权对这样的含糊和/或歧义向分包人发布任何指示加以解释和校正,且此类指示具有优先解释效力。

1.本合同协议书

2。中标通知书(如果有)

3.投标书及双方明示纳入本合同的投标书其他部分(如果有)

4.本合同专用条款

5。本合同通用条款

6。标准、规范及有关技术文件

7.图纸

8。工程量清单

9.工程报价单或预算书

10。承包人提供的各项管理制度

11.承包人与建设单位(项目业主)总承包合同文件相关内容本条进一步规定如下:

(1)如工程规范和技术说明与“分包合同图纸”之间出现歧义或矛盾时,数量以“分包合同图纸”为准,质量要求或工艺标准以“工程规范和技术说明”为准;

(2)对于同一类文件,以其最新版本或最新颁发者为准;

(3)除非另有约定,在分包合同订立和履行过程中,双方签署、签发、签收的与本分包合同订立或履行有关的协议、信函、纪要、备忘录、工程洽商变更等亦构成分包合同组成部分。

(4)如本合同各文件中之条款和/或条件发生不一致,应按上述文件的前后排列顺序按前优于后进行解释。如同一序列文件中之条款和/或条件发生不一致,应按该等文件的签署生效顺序按后优于前进行解释。

2.2 当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时,应在不影响工程正常进行的情况下,由分包人和承包人协商解决。双方协商不成时,按本合同通用条款第43条关于争议的约定处理。

3.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

3。1 语言文字

如分包合同以一种语言文字表达,则该种语言为主导语言;如以两种或两种以上语言文字表达,双方通过协商确定;若通过协商无法确定,则以总包合同中确定的语言为分包合同的主导语言。

3.2 适用法律和行政法规

除本合同的专用条款中另有约定,本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、法规相同。需要明示的法律、行政法规在专用条款内约定。

3。3 适用工程建设标准

双方在本合同的专用条款内约定适用的工程建设标准。本合同的专用条款没有具体约定的,应使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准。本合同中没有相应工程建设标准的,应由承包人按照本合同的专用条款约定的时间向分包人提出施工技术要求,分包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经承包人确认后执行。但有关此类的施工工艺及其标准,虽然已经得到承包人的确认,除本合同另有约定外,本合同价款不得调整。但此项工艺或标准承包人认为降低了原约定的标准的,应调减相应的合同价款。

4.图纸

4。1 承包人按照本合同的专用条款约定的日期和套数,向分包人提供图纸.

4.2 分包人负责本分包工程范围内必要的深化设计,并给承包人提供两套经设计单位和承包人批准通过且能保证施工要求的蓝图和电子版,相关费用已全部含在本合同总价中。

4。3 承包人提供的图纸份数、深度等不能满足分包工程施工需要时,双方在本合同的专用条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担.分包人需要增加约定以外图纸套数的,承包人应代为复制,复制费用由分包人承担。

4。4 业主、监理和承包人对分包人设计的图纸进行的批准并不能解除分包人应承担的责任。

4.5 分包人不得向任何第三方转让、泄露工程图纸、规范及其它构成分包合同的任何性质的或与分包合同相关的资料和信息,分包人的保密义务在分包合同终止后,应当继续履行.

5.分包合同文件的保管和提供

5。1 分包人在收到包括工程图纸、技术规范、工程量清单及设计修改通知等任何性质的分包合同文件时,应仔细研读,如有任何错误、遗漏、矛盾或模糊,应在收到后3 日内书面通知承包人,以便承包人能在相关分包合同或其中的任何部分付诸实施前依总包合同进行相应的更正、报批或确认,一旦相关分包合同中的任何部分付诸实施,分包人将被认为已对其正确性和完整性进行了确认,则分包人丧失就该合同文件的任何错误、遗漏、矛盾或模糊向承包人索赔的权利,由此

引起的任何损失或损害责任由分包人承担。如再有异义,以承包人的解释为准。

5.2 除与分包工程相关的材料采购、加工合同、租赁合同外,未经承包人书面许可,分包人不得缔结任何与本分包合同相关的第三方合同.

6. 分包人对总包合同的了解与接受

6。1 分包人向承包人提出申请后,承包人提供总包合同(涉及总包合同价格的条款除外)供分包人在必要的时间查阅。分包人一旦签署分包合同,即被认为已经全面了解和理解了总包合同中除上述总包合同价格细节以外的所有总包合同条款,并同意接受总包合同中与本分包工程相关的所有条款的制约(分包合同另有约定除外).

6.2 分包人应遵守、履行和依照总包合同中规定的与承包人相关的涉及本分包工程的全部条款(价款部分除外)这些条款作为分包合同的组成部分,其中的“业主"应理解为承包人,“承包人”应理解为分包人自身。分包人应避免因其任何错误或疏漏造成承包人违反总包合同规定的承包人义务。若发生分包人违反总包合同中约定的承包人义务或因其错误、遗漏造成承包人违反总包合同义务的情况,由此导致承包人需承担的总包合同下的违约责任及其他相关损失,均由分包人承担。

6。3 本合同签订后,分包人被认为已正确理解了标书以及对工程量清单中所写明的单价和/或合同总价的正确性及完备程度十分满意。

7.总包合同中有关时间的限制

在分包合同中,除涉及付款时间、工期等有关时间条款外,任何有关总包合同中规定承包人与业主之间物品/文件送交的具体时间将按照下列原则修改:

(1)总包合同中凡是注明由承包人向业主递交有关物品/文件的时间限制,在分包合同中分包人应在此时间基础上,至少提前2 日(总包合同中以日计)或24 小时(总包合同中以小时计)送交相关物品/文件给承包人;

(2)总包合同中凡是注明业主送有关物品/文件给承包人的时间,根据分包合同约定如需送交分包人,均应视为承包人接到相关物品/文件后,在此时间基础上,可以至少滞后2 日(总包合同中以日计)或24 小时(总包合同中以小时计)送交相关物品/文件给分包人.以上有关时间的规定是基于给予承包人合理准备时间而制订的.

8。指令和决定

8。1 承包人指令

8。1.1 就分包工程范围内的有关工作,承包人随时可以向分包人发出指令,分包人应无条件执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令的,承包人可委托其它施工单位完成该指令事项,发生的费用从应付给分包人的任何相应款项中扣除,并通知分包人。

8。1。2 分包人执行承包人发出的指令

分包人仅能从承包人处接受指令,而不应执行从业主或监理处直接收到的有关分包工程和/或总包工程的未经承包人确认的任何指令。分包人一旦收到了业主或监理直接向其发出的指示,应立即将此类指示通知承包人,经承包人审批后方可执行。承包人有权随时向分包人发出关于分包工程方面的指令。

8.1.3 分包人错误执行指令的责任

分包人执行任何非承包人直接发出的指示所产生的后果,承包人不承担任何直接责任以及连带责任.对因此造成承包人损失的,承包人有权从分包人应得的或将得的工程款项中予以扣除。

8.1。4 分包人延期执行指令的责任

如果承包人以书面形式发出指示后7 日内,分包人仍未执行,承包人有权雇佣他人执行该项指示。由此发生的费用和对承包人造成的损害、损失由分包人承担,由承包人从应支付给分包人的任何款项中扣除,并通知分包人。

8。2 业主或工程师指令

就分包工程范围内的有关工作,分包人应执行经承包人确认和转发的业主或工程师发出的所有指令和决定。

9。项目经理/授权代表

9。1 承包人

项目经理的姓名、职称在本合同的专用条款内写明。与合同履行相关的所有重要事项均需项目经理签字或授权方才有效。

9.2 分包人

分包项目经理的姓名、职称在本合同的专用条款内写明。分包人依据本合同发出的请求及通知或双方往来的书面材料,必须由项目负责人签字,否则视为无效.

10。承包人义务

10.1 承包人对工程的实施进行统一管理,并负责与业主的联络及总体协调工作。承包人负责就技术问题与设计方和业主/监理的协调联络,审批分包人的施工方案。

10。2 承包人牵头会同分包人进行现场统一规划、布置;并负责“总源”(工程用水、用电)控制及现场警卫,为分包人提供基准轴线及高程控制点。

10.3 承包人负责审批分包人的进度计划,并检查落实执行情况;随时检查工程质量,对工程质量、工期进度全过程控制;组织生产例会,协调安排整个工程生产,组织对工程的施工验收.

10.4 承包人按分包合同约定办理预、结算及洽商、签证.

10。5 由承包人统一办理向政府统计部门申报产值、产量.

10。6 向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料,向分包人提供具备施工条件的施工场地.

10。7 按本合同的专用条款约定的时间,组织分包人参加监理和/或业主组织的图纸会审,向分包人进行设计图纸交底.

10。8 提供本合同的专用条款中约定的设备和设施,由此发生的费用由分包人承担,承包人可在应付分包人价款中直接扣除。

10.9 为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通.如由此发生费用,该费用由分包人承担,承包人可在应付分包人价款中直接扣除。

10。10 负责整个施工场地的管理工作,协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合,确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工.

10。11 承包人应做的其它工作,双方在本合同的专用条款内约定。

11.分包人的一般义务

11。1 分包人应按照分包合同的各项约定,以应有的精心和努力,履行并完成在工程图纸中出示的和分包合同中说明的工作内容,并使用其中已作规定的材料、质量、工艺、标准。如果材料、质量、工艺、标准须得到承包人、监理和/或业主的审批,分包人应向承包人提供一切必要资料,以便能及时办理相应报批,使相关质量和标准达到承包人和业主合理满意的程度。分包人应承担报送审批材料、设备样品等发生的所有费用,并承担由于其报审过程中出现的错误/疏漏而得不到监理和/或业主批准所可能导致的工期延误和所有费用支出。

11。2 除非承包人与分包人另行约定,分包人需提供上述物品和履行报送审批并均被认为已经在分包合同价格中作了充分的考虑。

11。3 分包人应保障承包人在分包合同约定的分包工程实施、完成以及修补其任何缺陷过程中免于承受由其引发的与下述事项有关的任何损失、责任、费用、索赔和诉讼:

(1)任何人员的伤亡;

(2)任何财产的损失或损害。

11.4 分包人应按照分包合同的约定全面、准确、按时的履行合同。

11.5 分包人应按照分包合同的约定,对分包工程进行设计(分包合同有约定时)、施工、竣工和保修。分包人在审阅分包合同和(或)总包合同时,或在分包合同的施工中,如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷,应立即通知承包人,并承担因其设计或审核不严造成的损失。

11。6 按照本合同的专用条款约定的时间,完成规定的设计内容,报承包人确认后在分包工程中使用。分包人承担由此发生的费用。

11.7 在本合同的专用条款约定的时间内,向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。分包人不能按承包人批准的进度计划施工时,应根据承包人的要求提交一份修订后合格的进度计划,以保证分包工程如期竣工。

11.8 分包人应在本合同的专用条款约定的时间内,向承包人提交一份详细施工组织设计,承包人应在专用条款约定的时间内批准,分包人方可执行。

11。9 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式报告承包人,费用由分包人自行承担。

11.10 分包人应允许承包人、业主、监理工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内,合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点,以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点,分包人应提供方便并给予必要的帮助。

11.11 已竣工工程未交付承包人之前,分包人应负责已完分包工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,分包人自费予以修复;承包人要求分包人采取合同约定以外特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款,双方在本合同的专用条款内约定。

11.12 分包人应做的其它工作,双方在本合同的专用条款内约定。

11。13 分包人按照法律规定按时足额支付工人工资

11.13。1 分包人保证按国家法律规定至少按月支付工人工资(如本合同的专用条款中无另

行规定,则工人最低工资标准不得低于工程所在地的最低工资标准).分包人支付给工人工资的记录必须报承包人备案,否则承包人有权直接向工人发放工资,所支付的工人工资被认为已支付给分包人,并将从分包人应得工程款中扣除此款项。在做出上述行为时,承包人提前3 天通知分包人将要付诸实施的决定,以便分包人能在此决定实施前,做出恰当的纠正或弥补。

11.13。2 分包人保证不发生施工工人向承包人追讨工资现象,或向政府相关部门投诉并造成承包人名誉损失的现象,如发生此类事件,视为分包人违约,每发生一次上述事件,分包人应向承包人支付相应违约金,违约金数额由双方在本合同的专用条款里约定,此金额可直接从分包人工程款中扣除;并且承包人有权要求分包人退场.给承包方造成损失由分包方全部承担

11.13。3 分包人应充分认识本合同的付款条件,分包人不得以任何借口向承包人提出超出本合同支付条款以外的任何工程款的支付请求。

11.14 分包人充分研究和理解业主/承包人提供的工程勘探数据分包人应亲临现场勘察和检查有关分包工程的周围环境和相关数据,并应做到已充分了解了施工现场特征、地面条件、下层土壤和水位、现场已有入口等地表以下及现场周围的实际情况,同时也已正确判断承包人提供的与现场施工相关的所有风险资料的精确性、充分性和正确性,承包人不承担任何与此相关的或因所提供资料不详、疏漏、错误引起的任何索赔。

11.15如承包合同工程跨年度,分包方应在其营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证等相应证书年检或到期更换新证书后日内将通过年检或更换的新证书复印件(需加盖分包方单位公章)送交承包方备案。

12.雇员、劳务人员的安排

12。1 分包人保证实际施工现场的人员与签约时提供的人员名单相同,并保证完全到岗,如有一人不能到岗或不能保证到岗时间,每发生一次上述事件,分包人应向承包人支付违约金,违约金数额由双方在本合同的专用条款里约定,承包人有权直接从分包人工程款中直接扣除。

混凝土分包施工合同范本(精选2篇)

混凝土分包施工合同范本(精选2篇) (经典版) 编制人:__________________ 审核人:__________________ 审批人:__________________ 编制单位:__________________ 编制时间:____年____月____日 序言 下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢! 并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!

基坑支护工程单轴搅拌桩施桩施工合同范本

合同编号:xxx xxx公司 劳务承包合同 项目名称:xxxxxx 甲方:xxxxxx 乙方:xxxxxx 合同签定时间:xxxxxx

劳务承包合同 劳务发包方:xxxxxx(以下简称甲方) 劳务承包方:xxxxxx(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为满足xxxxxx项目的施工需要,就劳务承包事宜,双方本着友好协商的原则达成以下协议,以资共同遵守。 第一部分工程概况 第1条工程项目名称:xxxxxx 第2条工程项目地点:xxxxxx 第3条劳务工作内容:单轴深层搅拌桩施工劳务 第二部分承包范围 第4条承包范围 包含但不限于以下工作:负责搅拌桩设备进场组装,撤场,搅浆后台搭设,并按甲方划分的区域施工搅拌桩;甲方提供住宿,费用自理;每个分包单位必须安排不少于xx个施工员,负责施工设备安排,现场管理,原始施工资料的收集、填报;单轴搅拌桩施工区域内地下障碍物清除(设备由总包方提供);提供xx台粉喷钻机,负责粉喷桩施工,粉喷桩xx m,空桩为xx m,实桩约xx m;负责泥浆材料、制备及输送、成孔、喷浆,且自带发电机,自供柴油。 第5条承包方式 以上第4条承包范围内工作内容按以下方式由乙方施工: 1、设备要求:搅拌桩机共需xx台套(包含主机、搅浆设备);每台机电缆不少于xx 米,自带抽水潜水泵,自带发电机柴油乙供。 2、人员要求:配备满足施工进度要求的人员,并已全部购买人身意外伤害险,乙方负责人必须保证施工期间驻现场。 3、材料要求:水泥由甲方供应,其它材料均有乙方提供。 第三部分工期约定 第6条合同工期 6.1合同工期为日历天数xx天;乙方必须确保在合同工期内完成所有施工任务,

基坑施工合同范本(实用7篇)

基坑施工合同范本(实用7篇) (经典版) 编制人:__________________ 审核人:__________________ 审批人:__________________ 编制单位:__________________ 编制时间:____年____月____日 序言 下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢! 并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!

工程专业分包合同范本(精选5篇)

工程专业分包合同范本(精选5篇) 工程专业分包篇1 发包方(甲方):________________________________ 地址:____________ 邮码____________ 电话____________ 法定代表人:____________ 职务____________ 承包方(乙方):________________________________ 地址:____________ 邮码____________ 电话____________ 法定代表人:____________ 职务____________ 依照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称:________________ 二、工程地点:________________ 三、工程编号:________________ 四、工程范围和内容:全部工程建筑面积________平方米。(各单项工程详见工程项目一览表) 五、工程造价:全部工程施工图预算造价人民币________元,其中:人工费________元。(各单项工程详见工程项目一览表) 第二条工程期限 一、开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下: 全部工程自________年____月____日开工,至________年____月____日竣工。(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表) 二、施工前各项准备工作,双方应根据工程中第三条规定,分别负责按时完成。 三、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。 1.由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者; 2.因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;

工程泥工分包合同范本3篇

工程泥工分包合同范本3篇 工程泥工分包合同范本1 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 甲方将宜昌澳卡建材科技有限公司整体耐磨地坪劳务承包 给乙方施工,为搞好本工程 ,严把质量关,在对工程质量、安全、进度、文明施工、材料控制等方面,为明确责任,双方平等自愿商定达成以下协议: 一、承包方式及范围 1、本工程承包方式:甲方以包工包质量包进度包安全大包干形式承包给乙方施工。 2、本工程承包范围包括:包干单价中包含汽油、照明灯具、防护用品、防署防寒、雨具、劳保福利和所有医药费用。另外,乙方有义务配合甲方迎接各级领导来工地检查的配合工作。 二、承包单价 本工程大包干单价:本工程耐磨地坪施工2.70元/m2,水泥收光2.00元/m2。承包范围为澳卡公司的所有工程工地范围。

三、施工工期: 施工期限:20__年2月12日――20__年2月12日 (为期一年)双方约定不论农忙和工地多少情况如何,乙方必须保证至少有8---10人到场施工,工地多时合理调配施工,不能出现缺人现象。 四、付款方式 工程进场支付每人每天四十元生活费用,施工机器油料费用0.20元/m2,完工面积确认后一次性支付至施工总费用的80%,余额20%在20__年春节前付至总施工费用95%,5%作为工程质量保证金。 五、质量进度要求 1、按照业主或总包要求施工,严格执行“施工验收规范”和“质量检验评定标准”,确保工程质量达到优良标准。即:表面平整光滑、无马蜂窝及明显色差等现象。 2、按甲方制定的工程工期、质量、安全要求,合理安排、调剂和组织施工技术力量和生产工人。若甲方按施工组织计划需要采取24小时施工制,乙方必须组织好施工班组施工。 3、乙方必须保证各工种紧密配合,互相协作,搞好工种衔接配合,合理组织交叉作业,服从工地统一计划、安排,需要连

专业工程分包协议书范本

专业工程分包协议书范本专业工程分包协议书范本「篇一」 担保人: 承诺人: 为了明确责任,提高企业经济效益,强化财务管理,确保工程质量,加强安全及文明施工管理,调动工人的积极性,在平等自愿的前提下,我自愿向公司作出以下承诺: 一、工程承包的经济责任 1、经本人申请,公司研究决定,将__________________________工程承包给我。工程项目承包人包质量、包安全、包工期、包上交管理费全额;包工地现场文明施工;包《建设工程施工合同》中所有条款及责任,按有关法律法规及县、局公司规定的奖优罚劣条款执行。 2、工程质量实行承包人终身制,工程经济责任从工程合同的签订至竣工验收交付使用,结清账款、偿还清所有欠款账务,按国家规定至工程保修期满为止。 3、开竣工时间按公司与甲方(建设单位)签订的'《建筑工程施工合同》约定的工期执行。 二、工程质量 本人严格按照现行的国家施工规范、验收规范及施工组织设计要求组织施工,建立质量管理体系和质量管理制度,健全质量保证体系、安全保证体系和落实岗位责任制,确保工程施工质量达到合同要求标准,若造成质量问题愿承担一切责任。 三、安全生产、文明施工 1、本人在工程施工过程中,保证遵守现行国家、地方及行业有关建筑施工安全方面的法律、法规、建立健全施工安全管理体系和安全管理制度,确保施工安全。 2、本人在施工过程中,必须按相关要求采取安全防护措施,承担由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的全部费用。 3、非施工有关人员严禁进入施工现场,一旦进入施工现场并发生任何事故,都由本人承担事故的责任和所发生的一切费用,及法律责任。

4、本人在施工过程中,严格遵守建设行政主管部门有关文明施工的规定,并按此执行搭设双排钢管外脚手架必须按文明施工强制性标准《JGJ59-99》执行。确保文明施工。 四、应承担的责任和义务 1、本人按《建设工程施工合同》的约定施工,保质量、保工期、保安全。杜绝安全事故,争创文明土地。 2、遵守公司的财务管理制度,承担本工程一切经济责任,自负盈亏。不得以公司名义赊欠工程材料,否则视为个人行为,由本人承担相应的法律责任及损失。本人或工地管理人员的赊欠签字,属于个人行为,公司不承担任何责任。 3、凡以公司的名义与外单位及个人签订的所有经济合同(协议),在履行过程中发生的经济纠纷、经济连带责任、欠款、赔款、罚款等均由本人负责。由此给公司造成的经济损失,公司可向本人追偿。 4、因本人的经济责任在法律程序中牵涉到公司,公司有权向本人追偿经济责任及经济损失,本人会主动承担经济责任和法律责任,与公司无关。本人向公司承诺:凡是本人因外欠材料款、人工款、安全事故等引起的经济纠纷,本人将主动承担经济责任,与公司无关。按时支付人工工资,做到不拖欠,保证工人不闹事上访,确保公司良好的社会信誉。 5、凡在工程施工中发生的工程质量事故、返工损失、人员伤亡等安全责任事故,其经济损失由本人负责承担经济责任。 6、本人负责施工,保证遵守合同条款规定,不中途停工或封闭工地。如因工程合同违约等给公司造成的经济损失,由本人负担全部经济责任和损失。本人如不能履行公司于业主签订的合同条款及发生重大质量、安全事故,公司有权调换施工队伍,本人承建的工程收入属另换施工队所得,所欠债务由本人偿还。 7、本工程的所有债权债务由本人承担。我愿接受领导的监督,服从公司的管理,执行公司各项规章制度,愿向公司上缴工程总造价的_____%为企业管理费,(_____%税金,合计____%,)税及有关规费,按实际发生计算。所有的费用在甲方拨付的工程款中扣除,不得以任何理由拒缴或不缴。如不足额上交,公司不予以开票转款。同意公司对施工工地的生产经营、财务管理、两个文明建设实行统一领导、统一管理、统一票据、统一结算账户,本人承诺不在建设单位转款、领款、借支,不从建设单位坐支工程款。确保工程款用在工程上,做到专款专用。本人承诺不私自刻制本公司印章,否则愿承担一切经济损失及法律责任。 8、本人愿向各管理部门主动上缴应承担的一切规费并同意由公司代扣代缴,若因自身经济责任在法律中牵涉到公司的,本人愿承担一切经济责任和法律责任,

砼工程劳务分包合同范本

砼工程劳务分包合同范文一 甲方: 乙方: 为保证双方合法权益,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事宜协调一致,订立本合同。 一、施工内容: 1、 2、工程名称:工程内容:施工图范围内所有砼浇筑。 二、承包方式: 1、按图算混凝土量计价,按浇筑方式分类计价,泵车建筑每立方米元,塔吊及其他方式浇筑元。 2、乙方自备工具、安全帽、胶靴、手套及振动器、布料机、手工工具及机械使用连线等。 3、承包内容: 前后台工作,收捡落地混凝土。找平、收面、覆盖、养护等全部工作内容。 4、管理内容: 1) 遵守公司的各项规章制度,服从领导、听从指挥。食宿安排由乙方负责。 2) 班组如有工人偷、盗工地材料及打架斗殴等治安案件。处罚及一切责任由乙方承担。 3) 承包队所承包工程实行全过程管理,即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。 三、合同工期:自年月日开工 至年月日竣工 四、质量标准:合格

1)、严格按照要求施工,必须满足规范规定。 2)、对工程质量超出允许偏差,甲方对乙方严格处罚。在抹灰时因涨模、移位造成的补救工料损失,从乙方承包费中扣除。 3)、造成质量事故的,发生的一切经济损失由乙方负责。 五、安全标准:安全无事故施工 1、严格执行安全操作规程,不违章作业。班长做好班前安全交底,做到“三不伤害”,杜绝一切事故发生。因违反操作规程施工,发生伤亡事故追究乙方责任外,并按有关规定罚款。工伤医疗护理费用在5000元以内,由乙方自理,超出5000元以外的部分,双方对半分担。 2、严格执行公司安全生产有关条例。执行业主的安全生产要求和指令。 六、材料管理: 1、执行材料消耗定额。 2、限额领料,乙方必须指派专人领料。 3、超出限额材料,用料不合理,材料丢失浪费造成的经济损失由乙方承担,甲方按原价从乙方承包费中扣取。 七、现场管理: 1、施工现场做到工完料净地清。由于乙方不清理,甲方另行安排所发生的费用,加倍从乙方承包费中扣取。 2、甲方负责乙方所有的材料运到现场,乙方负责卸车并入库,堆放整齐,文明施工。 八、付款方式: 施工期间甲方按月进度完成工程量80%付款,内外抹灰完成后,三个月内结清人工费。 九、违约责任: 1、对中途不干造成的一切损失由乙方承担。已发生的人工费甲方概不负责。 2、竣工验收后,如乙方达不到验收标准,扣罚承包费用的20%。

水泥搅拌桩工程合同(4篇)

水泥搅拌桩工程合同 甲方:__________ 乙方:__________ 根据甲乙双方充分协商,甲方同意乙方参加工程施工。为明确双方权利义务,共同努力保证施工安全、工程质量及工期,特签订本合同,共同遵守。 一、工程承包范围及内容 二、双方责任 甲方: 1.乙方进场前,做好场地的三通一平。 2.桩位的放验线,施工材料的到位。 3.派驻工地代表,协商解决施工过程中的问题,并协调与第三方的关系。 4.协助乙方解决进退场时的运输及吊装。 5.协助解决施工人员住宿及完工后的机械堆放。 6.负责清除地面及地下障碍物。 7.负责办理暂住手续,并支付相关费用。 乙方: 1.根据施工要求,保质、保量、按期完成项目。

2.做好施工原始记录。 3.按照甲方的进度计划施工,服从驻地代表的管理。 4.严格把好质量关,如因乙方施工原因造成工程质量不合格,乙方必须返工,费用自理。若乙方质量达到要求,而其它机组没有达到质量要求,甲方不得扣工程款。 5.严格按照操作规程进行施工作业,确保施工安全,如发生事故,乙方自负并解决,与甲方无关。 三、质量标准 按照现行有关规范要求及施工设计图纸施工。 四、综合单价 五、付款及结算方式 本合同具有同等法律效应,自签订之日起生效,至工程款项结清之日止自然失效。 本合同一式____份,甲乙双方各执____份。 甲方:__________ 乙方:__________代表:__________ 代表:__________签订日期:__________ 签订日期:__________ 水泥搅拌桩工程合同(二)

乙方:(以下简称供方) 依照我国《经济合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,为明确双方的权利、责任,采购事项协商一致,特签订本合同。 一、产品名称、品牌、规格型号、厂家、需求数量、单价、金额、进货时间: 二、质量要求、技术标准及供方对质量负责的条件和期限: 质量必须符合国家标准和施工技术要求,供方提供的产品必须符合环境、职业健康安全管理体系的要求,检验要有合格证并复验合格。 三、交(提)货地点、方式: 按需方计划,货送需方工程施工现场指定地点。 四、运输方式、装卸等费用负担:供方负责汽车运输至需方施工现场指定地点,并负责卸车及堆码好的一切费用。 五、物资验收计量方法: 货在工地后,经供方派人堆码整齐后双方现场点数,由需方指定专人在送货单上签收,以工地实际签收数量为准。 六、价格上下浮动超过___%(含___%)按实际价格调整,市场价格浮动需提前通知甲方,如上浮不通知甲方,甲方按原价格收货,价格下浮如未通知甲方,甲方发现后给予价格调整5倍罚款,所有收到货均按下浮结算。 七、货款结算及支付方式: 垫资九十天。超过120天,每吨(立方米)加___元,以此类推。 八、违约责任:我方在施工作业前两天通知乙方,乙方须根据我方指令无条件配合我方施工作业,如出现拖延一天罚款___元以此类推,。 九、解决合同纠纷的方式: 遵循协商、调解、仲裁的解决程序,调解不成的可向合同签订地所在法院起诉。

管桩工程劳务分包合同

建立工程劳务分包合同合同编号: 工程承包人: 劳务分包人: 签约地点: 签约时间:年月日 〔以下简称甲方〕〔以下简称乙方〕 依据工程施工须要,甲方工程管段内的局部钢筋预应力砼管桩施工任务承包给乙方,遵照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建造法》及其它有关法律、行政法规等有关规定,甲、乙双方在遵循同等、自愿、公允、诚恳信用原那末的根抵上充分商议,订立本合同。 第一条工程概况 〔一〕工程名称:; 〔二〕工程地点:; 〔三〕劳务分包内容:钢筋预应力砼管桩工序施工。 1. 工、料、机的进出场,费用自理。 2. 桩机的装拆就位、性能检查、试验运转、挪移。 3. 桩尖的焊接、管桩吊运、定位、安卸桩垫及桩帽、校正、打桩、接桩、送桩、截除多余桩长、吊安送桩器、拔放送桩器及管材暂时存放点至施工区域的倒运。 4. 打桩过程中做好施工原始记录。 5. 测量孔深并做好相关原始记录 6. 协作甲方发展桩基检测。 7. 自备发机电、电焊机、送桩器、截桩器,如需甲方供油,认可甲方

供给单价,双方共同确认数量。 8. 单价含水、电费〔大电或者自发电〕和税金费用。 9. 乙方负责配套设备现场的管、用、养、修并负责所需材料进入现场的堆码及签收后的保管,有关暂时设施的搭设、撤除等全部工作内容,直至到达甲方验收标准。 其次条分包工作期限 起先工作日期:年月日,完毕工作日期:年月日,总日历工作天数为:天。劳务分包人应遵照合同约定工期组织施工,确保工程承包人总工期目标的实现。因劳务分包人原由造成的工期延误,工程承包人损失的费用由劳务分包人负担;非劳务分包人原由造成的工期延误,工期顺延。 第三条合同价款及数量 〔一〕合同单价:详见《工程量及费用清单》。 1.工程单价包括但不限于实施和完成合同工程及承包工程工作内容所需的劳务〔含个人所得税〕、材料〔甲供料除外〕、机械、质检〔自检〕、安装、缺陷修复、管理、教育培训、保险、水电、税金、利润、进出场、机械转移、风险费以及安全、质量、冬雨夜、二次搬运措施费等。工程单价为一次性包死单价,施工中不发展任何调整。 2.本合同为不同工作成果的计件单价合同。价格一次包死,在合同履行过程中和工程验收后,甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同单价。 3.合同单价为相应工程劳务作业计价细目下全部作业的综合单价。合同单价包含了完成合同规定工程劳务内容而发生的全部费用以及完本钱工程劳务可能发生的一切风险。

水泥搅拌桩工程协议书

水泥搅拌桩工程协议 甲方:(委托人) 乙方:(承包人) 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方 经平等协商,就水泥搅拌桩工程签订本协议,以确保工程的顺利进行,保证工程质量,维护双方的合法权益,共同遵守并信守以下条款: 第一条工程概述 1.1 项目名称:xxxxxx 1.2 工程地址:xxxxxx 1.3 工程造价:xxxx元 第二条工程内容 2.1 工程范围:本工程包括但不限于基础工程的施工及监理工作。 2.2 工程进度:乙方应按照甲方提供的工期计划表,按时完成本工 程设计和施工,并按时交付。 2.3 建设质量:乙方应按照最新的国家标准和相应的设计规范执行,严格控制工程的质量,确保施工质量到达甲方要求的标准。 第三条工程条件 3.1 基础状况:乙方应在签订工程合同前,派技术人员实地勘察和 检查工程现场,制定详细的施工方案和安全预防措施,并报甲方审核。 3.2 设备及材料:乙方应确保所使用的设备和材料符合国家标准及 相关法律法规的要求。 3.3 保险:乙方应缴纳相应的劳动保险、社会保险和工程质量保险,确保施工人员及物质的安全和保障。 第四条施工费用 4.1 工程造价:甲方应按照工程合同约定及乙方提供的成本计算表 支付工程造价。

4.2 费用结算:乙方应按照合同约定的约定时间提供工程进度和工程质量情况,以及额外施工费用申请,由甲方核对后支付。 4.3 质保金:甲方在工程结算时应按照规定缴纳质保金,质保期限为合同验收合格后一年。 第五条保修条款 5.1 保修期限:自验收合格之日起,至质保期满,期间发生的故障应由乙方免费维修。 5.2 保修范围:保修范围包括造成瑕疵的施工质量、设备、材料、以及其他由乙方负责的事项。 5.3 责任明确:在工程保修期内,乙方应为甲方提供全面的协助,并保证工程的质量和安全。 第六条合同期限 6.1 合同期限:本合同自签订之日起生效,至本合同项下的工程完工并验收合格之日止。 6.2 合同解除:甲乙双方应依法履行合同规定,如因一方违反合同约定,导致工程质量的下降或影响工程进度,守方有权单方面解除合同,并要求违约方承担相应的法律责任。 第七条争议解决 7.1 双方协商:合同各方签订本协议后,如遇任何争议,应优先进行协商解决。 7.2 仲裁程序:协商未果时,任何一方均可向所在地人民法院或仲裁机构提起仲裁申请。 第八条其他条款 8.1 合同附则:本合同签定后,附有完整的工程图纸和施工方案,并成为合同的组成部分。 8.2 合同修改:如有必要对合同进行修改,必须经双方达成协议并签字盖章后具有法律效力。

水泥搅拌桩工程劳务分包合同

水泥搅拌桩工程劳务分包合同本合同由甲方(以下简称"甲方")和乙方(以下简称"乙方")共同签订,双方经友好协商,就水泥搅拌桩工程劳务分包事宜达成以下协议: 一、合同背景和目的 1.1 甲方为水泥搅拌桩工程的业主,拥有施工权和使用权。 1.2 甲方根据项目需求,需要将部分劳务工作分包给乙方进行承包和执行。 1.3 乙方具备从事水泥搅拌桩工程的资质和经验,能够按照约定的要求和标准完成施工任务。 二、合同条款 2.1 工程范围 2.1.1 乙方受雇于甲方,承接甲方指定的水泥搅拌桩工程劳务分包任务。 2.1.2 具体工程范围、工作内容和量化指标详见附件一。 2.2 工期 乙方应在合同签订后3天内,按照工程进度计划开始施工,并按照合同约定的工期完成工程。 2.3 技术要求

乙方应保证施工过程中严格按照相关法规、规范和技术标准进行操作,确保施工质量和安全。 乙方应提供技术人员和施工团队,其技术人员应具备相关资质和丰富的经验。 2.4 材料和设备供应 2.4.1 甲方负责向乙方提供施工所需的水泥、砂、石等原材料,并保证其质量符合相关标准。 2.4.2 乙方应提供所需的施工机械设备,并保证其良好的工作状态和安全性。 2.5 施工报酬 2.5.1 乙方的报酬以完成工程任务的质量、进度和工作量为依据。 2.5.2 报酬的支付方式详见附件二。 2.6 质量保证和维修责任 2.6.1 乙方应保证施工质量符合甲方要求,承担质量问题的维修和改正责任。 2.6.2 在工程竣工后,乙方还应提供一定的维修保养服务,并承担由于施工质量问题引发的相关费用。 2.7 保险责任

乙方负责为施工人员购买人身意外伤害险和工程责任险,并提供 相应的保险单据给甲方备案。 三、合同变更和解除 3.1 合同变更 任何合同条款的变更须经双方书面协商一致,并在变更协议上签 字确认后方可生效。 3.2 合同解除 在以下情况下,任何一方有权解除合同: 3.2.1 一方严重违反了合同条款,经催告后未能及时改正; 3.2.2 出现不可抗力因素导致无法继续履行合同。 解除合同应提前30天以书面形式通知对方。 四、违约责任 4.1 乙方未按时完成工程任务或施工质量不符合约定要求的,应按 合同金额的10%支付违约金给甲方。 4.2 乙方违反合同条款给甲方造成其他损失的,应承担相应的责任 并赔偿甲方的损失。 五、争议解决 合同履行过程中若发生争议,双方应友好协商解决;如果协商不成,应提交至有管辖权的人民法院处理。

完整建设工程施工桩基专业分包合同

完整建设工程施工桩基专业分包合同本文为完整建设工程施工桩基专业分包合同,具体内容如下: 一、合同背景 根据甲方(工程总承包方)与乙方(施工桩基专业分包方)的协商一致,双方达成以下合作协议,以确保工程顺利进行。 二、合同内容 1. 项目描述 本合同约定的项目为XXXX建设工程,主要包括基础土建工程,其中桩基工程为乙方的分包范围。 2. 施工范围 2.1 乙方应按照项目设计文件的要求,负责施工桩基工程的全部过程,包括但不限于施工方案制定、材料采购、设备调配、施工现场管理等。 2.2 乙方负责提供具备相应资质和技术能力的施工人员,确保施工质量和安全。 3. 合同价格及支付方式 3.1 合同总价款:XXX元。

3.2 付款方式:甲方按照工程进度和质量验收情况,分期付款给乙方。具体付款比例和节点将在合同签订后双方另行协商确定,并通过 书面形式确认。 4. 工期与交付 4.1 工期:乙方应按照合同约定的工期完成桩基工程,并按时交付 甲方。 4.2 延期责任:如乙方无合理事由导致工期延误,应承担相应责任 和赔偿。 4.3 竣工验收:乙方完成桩基工程后,甲方有权组织竣工验收,并 出具验收报告。乙方应保证工程质量符合合同约定及相关法律法规的 要求,满足甲方的验收标准。 5. 质量保证与售后服务 5.1 质量保证:乙方承诺施工桩基工程符合国家和地方规定的质量 标准,保证使用的材料和设备符合相关标准,质保期为两年。在质保 期内,若发现桩基工程存在质量问题,乙方应及时修复。 5.2 售后服务:乙方在竣工验收之后,应提供一定期限的维修和保 养服务,包括但不限于定期巡查、检修、及时处理甲方提出的问题等。 6. 法律责任 6.1 违约责任:如一方未履行合同约定的义务,应承担相应的违约 责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

水泥搅拌桩工程施工专业分包合同

水泥搅拌桩工程施工专业分包合同 一、合同双方 甲方:XXX有限公司地址:XXX 法定代表人:XXX 联系电话:XXX 乙方:XXX有限公司地址:XXX 法定代表人:XXX 联系电话:XXX 二、合同内容 1. 工程名称 该合同的工程名称为水泥搅拌桩工程。 2. 工程地点 该合同的工程地点为XXX。 3. 工程内容 该合同的工程内容为承包甲方水泥搅拌桩工程的设计、加工、制造和安装等工作。 4. 工程总价 该合同的工程总价为XXX元。

5. 工期 该合同的合同工期自XXX年XX月XX日起至XXX年XX月XX日止。 6. 责任范围 6.1 甲方责任 甲方应承担以下责任: 1.按照工程设计要求提供工程用地、地形地貌及地基检测、 勘探等。 2.按照工程进度及时交付工程项目所需材料、设备和技术资料。 3.确保工地施工环境安全,为乙方施工提供必要的保障措施。 4.保证甲方提供的信息真实、准确、完整。 6.2 乙方责任 乙方应承担以下责任: 1.按照工程设计要求进行施工,并于规定的工期内完成工程。 2.采取必要的安全措施,确保施工安全。 3.按照工程图纸和设计要求进行施工,并保证施工质量符合 相关法律法规和行业标准要求。

4.配合甲方进行工程检查和验收,并在检查和验收过程中积 极提出解决方案。 7. 付款方式 7.1 应付款项及付款方式 1.施工期全部结束后,乙方应向甲方提供完整的工程竣工资料。 2.甲方应在确认工程竣工资料的完整性后,按照本合同的总 价向乙方支付全部应付款项。 7.2 付款期限 全额付款应在工程竣工资料齐全且甲方不再存在拖欠款项等情况时,于7个工作日内支付给乙方。 8. 税费及保险 工程施工过程中产生的税费和保险费用由乙方承担。 9. 违约责任 9.1 甲方违约 如甲方未按照合同规定完成工程项目的交付、提供工程所需材料、设备和技术资料等义务,按照合同总额的5%向乙方支付违约金。 如甲方提供的信息虚假、不准确、不完整等,在工程实施过程中 给乙方造成损失的,按照实际损失金额向乙方支付赔偿。

桩基工程专业分包合同8篇

桩基工程专业分包合同8篇 第1篇示例: 桩基工程是建筑工程中非常重要的一部分,它承担着支撑建筑物 重量、传递荷载至地基的作用。而在进行桩基施工时,通常会选择委 托给专业的桩基工程公司进行。这就需要签订桩基工程专业分包合同,以确保桩基工程能够顺利进行并达到预期效果。 桩基工程专业分包合同是双方在桩基工程施工过程中所达成的一 种约定,旨在明确双方的权利义务、分工任务、施工标准、工期保障 等内容,以确保桩基工程能够按计划顺利实施。以下是一份桩基工程 专业分包合同的主要内容: 一、合同缔结 1. 乙方为甲方的桩基工程施工总包商,乙方应具备相关资质和经验。 2. 双方签署合同后,应严格遵守合同约定,确保合同顺利履行。 二、工程内容和标准 1. 乙方应按照甲方提供的桩基设计图纸和技术要求进行施工,符 合相关国家标准和规定。 2. 乙方应对施工过程中出现的问题和意外情况及时处理,确保桩 基工程的质量和安全。

三、工程报价和支付方式 1. 双方应就桩基工程的报价达成一致,确保合同金额合理。 2. 乙方应按照合同约定的工程进度及质量要求,逐次向甲方提出工程款支付申请。 四、工程保修 1. 乙方应对桩基工程实行一定期限的保修,确保施工质量和安全。 2. 如在保修期内发现桩基工程存在质量问题,乙方应及时进行整改维修。 五、工程期限和延期处理 1. 双方应按照合同约定的工程期限进行施工,确保工程按时完工。 2. 如因不可抗力等原因导致工程延期,应及时通知甲方并商议解决方案。 六、违约责任 1. 如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。 2. 受损方有权要求违约方赔偿损失,并可以解除合同。 七、争议解决

三轴搅拌桩工程劳务承包合同协议书范本模板

编号:_____________三轴搅拌桩工程劳务承包合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

发包方(下称甲方):________________________________ 承包方(下称乙方):________________________________ 根据工程质量及进度的需要,甲、乙双方在平等自愿、公正和诚实信用的原则下,乙方愿意按照甲方要求,并在充分了解工程施工现场实际情况和熟悉工程施工图纸的基础上;就 “________________________________________________劳务施工由乙方承包。为明确承包内容及双方的责任、权利、义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和本工程项目实际情况,保证工程能够高速优质按期完成施工任务;经双方协商一致,特订立本合同,以便共同遵照执行。 一、工程内容和承包范围: (一)、工程内容:本项目软基处理部分的海府路中央海滨文化公园三轴搅拌桩(约6500套米左右)及商业中心段的三轴搅拌桩(具体长度未计)劳务施工(商业中心路段施工不属于第二次进场计费)。 (二)、承包范围:桩机进出场、钻进成孔预搅、配置水泥浆、提升喷浆搅拌成桩等。 按施工设计图纸和说明书、图纸会审记录及设计变更为依据,具体如下: 1、三轴搅拌桩:软基处理海府路三轴搅拌桩,实际工程量按甲乙双方共同确认的实际桩数量及桩长进行计算。 2、除甲供材外的一切辅助材料,施工现场一系列相关机械设备、工具及施工工作工序等均在承包范围内;(甲供材料指水泥)。 3、施工生产用水、用电及线路布设均由乙方自行解决(甲方仅提供水源、电源)。 4、为完成承包内容所作的一切生产准备、机械、人工、技术、工期、安全、质量、气候措施、保证措施的维护、修复施工质量缺陷的一切费用等施工过程的一切工序及相应的一切施工配套工序概由乙方负责。 5、在施工过程中不可预见因素在内。【应认为,承包人在签订合同之前,已进行了现场考察,对现场和其周围环境以有关资料进行了察看和核查】。

打桩机施工合同范本(6篇)

打桩机施工合同范本(6篇) 打桩机施工合同范本(通用6篇) 打桩机施工合同范本篇1 甲方(盖章): 乙方(盖章): 甲乙根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,就打桩工程分包事宜,在互惠互利的基础上达成以下合同,并承诺共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称:____________________。 2.工程地点:____________________。 3.承包范围及内容:________________。 4.甲方视需要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内的某一分项,某一产品,半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受,并不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。 5.承包方式:本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式,全面负责本合同范围内的

全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系。 第二条合同工期 1.乙方接甲方进场通知后____日内做好施工现场准备工作。 2.合同工期:本工程于____年____月____日开工,至____年____月____日竣工,共____个日历天。 3.工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本合同总价的____%计算,按天累计。 4.遇有下列情况之一,经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后,可考虑工期延长:因不可抗力的影响;重大的设计变更、修改而增加的工作量,使乙方工程进度无法按原计划进行;非乙方原因的停电,停水造成停工时间连续____小时以上;业主原因的工期调整。 第三条工程质量 1.乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家,地方颁发的质量验收规范,标准和规定要求组织施工.确保工程质量为________。 2.质量达不到要求时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为________。 3.本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和

建设工程施工劳务分包合同桩头破碎

建设工程施工劳务分包合同(桩头破碎) 甲方:简称:甲方 乙 方: 简称:乙方 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规文件,遵循平等、自愿、诚实信用的原则,经双方协商一致,同意订立本合同。组成本合同文件及优先解释顺序如下: 1、本合同 2、本合同附件 3、经甲方确认的本工程施工图纸 4、有关工程洽商、变更或双方权利、义务的纪要、协议 5、国家和当地政府部门有关质量验收标准及安全文明施工标准及其它有 关规范、标准等。 一、劳务分包工作对象及范围 1.1、工程名称: 1.2、工程地点: 1.3、承包模式:包人工、包辅材、包机械设备和工具、包乙炔氧气、 包环境保护、包质量、包工期、包职业健康、包成品保护、包安全

及文明施工。 1.4、乙方工作范围: 二、破桩方式 2.1、人工配合空压机根据标高,尺寸,凿除,不超高,不超低,如发现误差所产生的费用由破桩班组自行承担,甲方只提供截桩标高。 三、桩头单价 包含破下混凝土等垃圾清理,运至指定地方。合同总价暂估:元。 图纸中:φ800-φ120桩头,统一价元/根(包括有钢搁柱桩头),共根; 400X400,500X500方桩元/根,共根。 四、计量 4.1、按实际破除的根数为准,各种规格根据大小所定的单价,不存在破除时桩的大小,高低,对单价和数据另有诽议。 五、进度 5.1、根据项目要求,跟班做业,φ80MM至φ1000MM的搅拌桩必须紧跟挖土施工,挖一块截一块,不能留有后截桩,否则对工程所产生的影响,费用都有破桩班自己负责。 六、质量

6.1、根据甲方所提供的标高,交底进行施工,对超高部位,进行修理,不能截低,在施工中如不根据甲方提供的标高,钢筋割除短了,必须有破桩班组进行焊接,并根据规范要求实施,达到标准为止,如达不到质量标准,甲方别派他人施工,所产生的费用,甲方有权从支付乙方工程款中扣除。 七、材料、设备供应及管理 7.1、甲方只提供所截桩头的标高,尺寸。 7.2、乙方破桩所需的材料,设备,机械,人员,都由乙方自己配备。甲方不提供任何东西。 7.3、材料进场,乙方自行到门卫登记注册,办理手续。 7.4、乙方必须派专一管理人员和甲方联系沟通。 7.5、生活区必须听从甲方安排,施工中一定要配足够的人员,不能影响工程进度和质量。 八、职业健康、安全管理、文明施工、环境保护 8.1、职业健康安全目标:杜绝物体打击、高空坠落、机械伤害、坍塌、触电等造成的死亡及重伤事故,杜绝食物中毒、现场作业中毒、火灾、爆炸、重大责任交通事故,要求所有进场人员必须进行体检(费用由乙方承担),持健康证明,杜绝传染病毒携带者进入场区,一旦发生,乙方承担全部责任。有职业病、高血压、心脏病的工人严禁使用,工人年龄要求:男不超过60岁,女不超过50岁,超过此年龄严禁使用。 8.2、乙方应遵守建设工程安全生产有关管理规定,严格按国家JGJ59—99安全标准进行施工,并接受政府安全管理部门依法监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保无安全事故发生,竣工安全考核优良。

工程专业分包合同监理合同桩基检测合同

工程专业分包合同监理合同桩基检测合同 一、工程专业分包合同 1.1 合同目的 工程专业分包合同是建筑工程中,将建设单位委托的工程专业按照合同约定分包出去,由分包单位完成的一种合同。这份合同旨在明确双方的权利义务,规范合作关系,确保工程按照合同约定顺利进行。 1.2 合同主要内容 工程专业分包合同主要包括以下内容: •工程项目的名称、地点、性质、规模和工期; •分包工程的内容、范围和标准; •分包工程的交付时间、质量要求和验收标准; •工程分包费用的支付方式和工程款支付时间安排; •分包工程的监理与验收要求; •双方的违约责任、解决纠纷的方式和法律责任等事项。 1.3 合同的履行方式 在工程专业分包合同履行过程中,建设单位和分包单位应该遵守合同约定,认真完成各自的任务,确保工程按照合同约定进行。另外,建设单位负责支付分包工程的费用,分包单位负责按照合同要求完成工程。 二、合同监理合同 2.1 合同目的 工程监理合同是建立建筑工程施工过程中,由独立第三方对工程质量、进度、安全等进行监督和检查的一种合同。通过该合同的签订,可以保证建筑工程施工过程的规范和标准化。 2.2 合同主要内容 合同监理合同主要包括以下内容: •工程监理的内容和工作任务; •工程监理的权利和义务; •工程监理的费用和支付方式;

•工程监理组织机构和工作人员的任职资格要求等。 2.3 合同的履行方式 建筑工程施工过程中,监理机构需要对工程质量、施工进度、安全技术等方面进行全面监督和检查,及时对施工中出现的问题进行解决和调整,并向建设单位提供监理报告和监理意见,确保工程按照合同约定进行。 三、桩基检测合同 3.1 合同目的 桩基检测合同是在建筑工程施工过程中,由专业桩基检测机构对工程中桩基的质量进行检测和评估的合同。通过该合同的签订,可以保证桩基的质量达到国家规定的标准,确保建筑工程的安全和稳定性。 3.2 合同主要内容 桩基检测合同主要包括以下内容: •检测范围和检测方法; •检测机构的资格要求和人员资格要求; •检测结果的分析和报告; •合同费用的支付方式和支付时间安排等。 3.3 合同的履行方式 在桩基检测合同的履行过程中,检测机构需要按照国家规定的标准对桩基进行检测,并且向建设单位提供检测报告和评估意见,确保桩基符合国家标准,确保建筑工程的安全和稳定性。 四、 以上三种合同在建筑工程中都有重要的作用。工程专业分包合同规范了工程分包双方的权利义务,保证分包工程按照合同约定进行;合同监理合同通过监督和检查,确保建筑工程施工过程的规范和标准化;桩基检测合同保证建筑工程桩基的质量达到国家规定的标准,确保建筑工程的安全和稳定性。各个合同在建筑工程中发挥了重要的作用,值得建筑工程相关人员重视和关注。

相关文档
相关文档 最新文档