当前位置：文档视界 › 公路工程招投标与合同管理正规范本(通用版)

公路工程招投标与合同管理正规范本(通用版)

公路工程招投标与合同管理

一、招投标流程

公路工程招投标是为了确保工程质量和实现项目合理合法进行的

重要环节。下面将介绍公路工程招投标的基本流程：

1.招投标公告发布：招标方发布项目的招投标公告，应当明

确工程的基本情况、要求和评标标准等内容，公告发布通常通过媒体、招标平台等途径进行。

2.投标准备：投标人需要根据招标文件及相关规定准备相关

投标资料，包括公司资质证明、技术方案、施工组织设计等。

3.投标书递交：投标人按要求递交投标书，包括投标保证金、技术方案、工期计划等。

4.投标评标：招标方按照招标文件规定的评标标准对各投标

人的投标进行评审，确定中标候选人。

5.中标通知：招标方向中标候选人发出中标通知，中标候选

人需要按照通知要求签订合同并履行相关手续。

公路工程招投标的核心目标是确保项目按合同要求顺利进行，因此合同管理是不可忽视的环节。是合同管理的关键内容：

1.合同签订：中标候选人需要与招标方签订正式合同，合同应明确工程的具体要求、工期、计价方式等条款。

2.合同履行：中标候选人按照合同要求开展工程施工，保证工程质量和进度的符合合同约定。

3.合同变更：如果在工程实施过程中出现必要的变更，双方应按合同约定进行变更手续，确保变更合法有效。

4.合同支付：招标方按照合同约定及工程进展情况，及时支付合同约定的工程款项。

5.合同验收：工程完工后，双方进行验收，确保工程质量符合合同要求。

6.合同索赔：如果工程发生问题或争议，双方可根据合同约定进行索赔或争议解决。

公路工程招投标和合同管理中存在一定的风险，因此需要进行相应的风险管理。是常见的风险管理措施：

1.风险识别：在招投标和合同签订之前，双方应进行风险识别，分析可能存在的风险点和风险原因。

2.风险评估：对识别出的风险进行评估，确定每个风险的概率和严重程度，以便合理分配资源进行管理。

3.风险应对：制定相应的风险应对措施，包括规避风险、转移风险、降低风险等。

4.风险监控：在工程实施过程中，定期进行风险监控，及时发现和应对可能发生的新风险。

5.风险记录：对每个风险的发生和应对情况进行记录，以备后续参考和总结经验。

四、信息化管理

为了更好地提高公路工程招投标和合同管理的效率和质量，越来越多的单位开始采用信息化管理手段。是常见的信息化管理应用：

1.招投标平台：利用招投标平台发布招标公告、接收投标书等，实现招标流程的便捷和透明。

2.合同管理软件：采用合同管理软件对合同签订、履行、变更等进行全程跟踪和管理，提高合同管理的效率和准确性。

3.数据分析工具：运用数据分析工具对招投标、合同管理等数据进行分析，提供决策支持和风险预警。

4.移动办公应用：利用移动办公应用方便招投标和合同管理的现场操作，提高工作效率。

总结

公路工程招投标与合同管理是确保工程质量和项目顺利进行的重要环节。通过合理的招投标流程、有效的合同管理、科学的风险管理和信息化管理手段的应用，可以提高公路工程建设效率和质量，实现项目的顺利实施。

农村道路施工合同范本(精选10篇)

农村道路施工合同范本（精选10篇）农村道路施工合同范本篇1 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为促进农村经济发展，服务农村建设，______村实施村道公路硬化作业，乙方经申请和相关程序，成为本项目的施工方，甲、乙双方经多次、反复协商，双方达成如下协议条款，共同信守。一、工程名称及____县____乡______村村道公路硬化工程，地址在____县____乡______村境内。具体施工范围：二、施工方式：本次施工由乙方采取全承包（即包工、包料、包安全）的方式进行作业。三、工程价款及支付办法：工程施工单价万元/公里，按工程实际施工里程计算工程款。具体支付办法：路基完成后，拨付工程万元；第二层完成后，拨付万元；浇灌混凝土成型米后，拨付万元。其余工程款于整个工程完工后全部拨付。四、工程施工质量及技术要求：工程须按标准进行施工作业。五、工程施工期限：从年月日起至年月日止。遇雨天工期顺延。六、安全责任： 1、乙方须为施工人员购买相应的安全生产保险，其产生的费用由乙方负责支付。

2、施工中的.一切安全责任及后果由乙方自负，并承担一切法律责任，甲方概不负责。七、其他约定： 1、路基经甲方验收并同意乙方进行混凝土浇注时，由甲方向乙方出据混凝土浇注通知，乙方方可进行混凝土浇注。 2、乙方混凝土浇注完成后，由乙方进行监管维护，直至甲方检查验收合格。 3、施工的一切原辅材料、设施、设备由乙方负责，乙方所使用材料应符合相关标准和质量要求。 4、施工过程中甲方安排人员进行质量监督，乙方应无条件服从。 5、全部工程结束后，由甲方组织验收合格，并经乡主管部门审查后，方视为完工。八、违约责任：双方应信守合同，不得违约。单方违约时，违约方应向守约方支付违约金，并赔偿给守约方造成的经济损失。九、未尽事宜：本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，补充规定与本合同有同等效力。十、本合同由甲、乙双方签字后生效，一式六份，甲方存二份、乙方存四份。甲方：（盖章）法人代表（签字）：乙方：（盖章）法人代表（签字）：年月日

工程建设招标投标合同标准范本(3篇)

工程建设招标投标合同标准范本合同名称：_____ 致：_____ 业主：_____ 先生们： 1、在研究了上述工程的施工合同条件、规范、图纸、工程量清单以及附件第____号以后，我们，即文末签名人，兹报价以_____ （_____），或根据上述条件可能确定的其它金额，按合同条件、规范、图纸、工程量清单及附件要求，实施并完成上述工程并修补其任何缺陷。 2、我们承认投标书附录为我们投标书的组成部分。 3、如果我们中标，我们保证在接到监理工程师开工通知后尽可能快地开工并在投标书附录中规定的时间内完成合同规定的全部工程。 4、我们同意从确定的接收投标之日起____天内遵守本投标书，在此期限期满之前的任何时间，本投标书一直对我们具约束力，并可随时被接受。 5、在制定和执行一份压式的合同协议书之前，本投标书连同你方书面的中标通知，应构成我们双方之间有约束力的合同。 6、我们理解你们并不一定非得接受最低标或你方可能收到的任何投标书的约束。于____年____月____日。签字人_____职务_____

授权代表_____（楷体大写字母）地址_____ 证人_____ 地址_____ 职业_____ 工程建设招标投标合同标准范本（二）合同协议书本协议书于____年____月____日由_____（以下简称“业主”）为一方与_____（以下简称“承包人”）为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程，即_____并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。兹为以下事项达成本协议： l本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。 2下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解：（a）中标函；（c）合同条件；（d）规范；（e）图纸；（f）工程量清单。

公路工程劳务合同范本(通用7篇)

公路工程劳务合同范本（通用7篇）（经典版）编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!

公路工程合同范本（通用16篇）

公路工程合同范本（通用16篇）公路工程篇1 甲方：(以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 现甲方在贵州省兴仁至贞丰公路改建工程格(格沙屯)坪(坪上)段投标活动中已中标承建第二标段路基路面工程施工任务。该合同段全长5.67km，具体桩号k28+00~K33+670。为了充分利用社会资源、发挥互补优势，按时完成该工程施工任务，甲乙双方依据甲方与业主签订的《工程书》及其附件、中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、安全生产法》等相关法律法规和当地政府公布的相关规定，本着公开、公平、公正和平等自愿、诚实守信的原则，经双方友好协商达成以下合同，希甲乙双方遵照执行。 1.工程项目内容 1.1工程地点：兴仁县新龙场镇、潘家庄镇 1.2工程名称：兴仁至贞丰公路改建工程格坪段第二合同段路基路面工程。 1.3工程承包范围 1.3.1工程里程桩号： 1.3.2工程承包内容： 1.3.1条款内的甲方与业主签名签订的《工程施工合同书》及其附件等合同文件规定的全部工程内容，包括路基土石工程、防护工程、桥涵构筑物、排水工程、路面工程以及相应的工程变更等。 1.3.3工程造价：该段总计工作量约具体以甲方与业主最后结算数据为准。 2.承包方式 2.1确定以包工包料的方式进行承包。 2.2根据甲方与业主签订的《工程施工合同书》实行单价承包，单价以甲方中标单价(附工程量清单，该清单作为合同的组成部分)下浮,在原中标总价不变的前提条件下,甲乙双方可协商调整。如出现清单外

的变更单价或总价，亦按照同样比率下浮。对于该合同价，乙方不再承担任何税费、甲方的任何管理费用。 3.合同期限 3.1工期 3.1.1总的工期目标控制：20xx年08月31日前必须完成路基工程施工，包括路基土石方工程、防护工程、涵洞构筑物、排水工程、桥梁工程等，达到路基验收标准;20xx年11月30日前完成路面工程施工。 3.1.2乙方必须严格按照甲方下达的周计划、月计划精心组织合理安排，按时足量或超量完成计划任务，确保工程计量工作的顺利进行和总的工期目标的实现。 3.2工程维护期：工程维护期(即工程缺陷责任期)为自工程竣工验收合格后12个月。 4.工程施工管理 4.1甲方负责工程项目的整体运作，负责外部工作协调，负责对外各种资料报表的整理、签认工作，负责计量工作以及组织中间验收和竣工验收、结算工作。 4.2乙方应根据其工作量具备足够的资源配置。施工管理人员、技术人员必须持证上岗，其中施工管理人员不少于人，技术人员不少于人;特殊工种人员应经过正规培训，取得上岗资格证。配备成套的施工机械设备和试验检测议器，大型机械设备应不少于下列最低限定数量：挖掘机台，压路机台。根据工程质量、工期要求，应及时补充各种机械设备、施工管理和技术力量。 4.3乙方应在甲方的统一部署下精心组织精心施工，确保工程有计划、有程序的正常实施，接受甲方施工管理人员的指导、监督，服从甲方施工管理人员的工作指令。 4.4乙方应积极做好各项前期准备工作，认真阅读理解合同文件、熟悉相关规范规程规定等。在施工过程中及时准确提交各种原始资料。 4.5甲方协助乙方及时做好各项试验工作，检测费用由乙方承担。 4.6工程用民爆材料统一由甲方采购供应，乙方领用、保管;其余

工程合同管理台账正规范本(通用版)

工程合同管理台账一、背景介绍工程合同是工程项目中非常重要的一环，对于项目的顺利进行和合同双方的权益保护具有重要意义。而合同管理台账作为一种重要的管理工具，可以帮助项目组进行合同的全程管理，包括签订合同、履行合同、变更合同等各个阶段的记录和跟踪。本文将详细介绍工程合同管理台账的内容和使用方法。二、合同管理台账的作用合同管理台账是一种以表格形式记录和管理工程合同的重要工具。通过合同管理台账可以实现功能： 1.合同信息记录：合同管理台账可以记录合同的基本信息，包括合同的编号、签约双方、合同金额、合同类型等重要信息，方便工程项目组对合同进行统一管理和查询。 2.合同履行跟踪：合同管理台账可以记录合同的履行情况，包括合同的实施时间、进展情况、履约情况等。通过及时记录和跟踪，可以保证合同的顺利履行，减少合同风险。

3.合同变更管理：合同管理台账可以记录合同的变更情况，包括合同变更的原因、变更内容和变更金额等信息。通过合同变更管理，可以及时调整合同内容，保证项目的顺利进行。 4.合同结算管理：合同管理台账可以记录合同的结算情况，包括支付款项的时间、金额和支付方式等信息。通过合同结算管理，可以及时核对款项，保证合同的合理结算。三、合同管理台账的内容合同管理台账一般包括内容： 1.合同基本信息：记录合同的基本信息，包括合同编号、签约时间、签约双方、合同金额、合同类型等。 2.合同履行情况：记录合同的履行情况，包括合同的实施时间、进展情况、履约情况等。 3.合同变更情况：记录合同的变更情况，包括合同变更的原因、变更内容和变更金额等。 4.合同结算情况：记录合同的结算情况，包括支付款项的时间、金额和支付方式等。

建设工程项目招投标与合同管理(word版)

目录前言本教材主要讲述:依据《中华人民共和国招标投标法》、国际规则和惯例,结合《FIDIC》编制的1987年第四版和1999年第一版施工合同条件,以XX省鲁布革水电站、XX省水口水电站、XX省二滩水电站和XX省小浪底水利枢纽工程等建设项目为案例,讲解建设工程项目实施阶段的招标投标和合同管理,其重点为建设工程项目的合同管理。一、建设工程项目合同管理现状二、建设工程项目实施方面的WTO基本规则三、项目管理的基本概念第一章项目法人在建设工程项目实施阶段的地位和责任第一节概况一、我国建设管理体制改革的现状二、推行建设项目法人责任制三、推行建设项目法人责任制的必要性第二节项目法人一、项目法人的地位二、建设项目法人单位的组织形式三、项目法人的主要职责第三节项目法人在合同管理中的各方关系一、项目法人与主管部门的关系二、项目法人与贷款单位的关系三、项目法人(发包人)与承包人的关系四、项目法人(发包人)与工程师的关系五、工程师与承包人的关系六、发包人与勘察设计单位的关系七、发包人与分包人的关系八、发包人与指定分包人的关系九、其他关系第四节在项目合同管理中合同当事人的权利、义务、责任和风险一、发包人(项目法人或称业主) 二、承包人(也称承包商或承建单位) 第二章建设监理概论第一节概述一、建设工程项目的监理概念二、当前建设监理工作存在的问题第二节工程师在项目建设实施阶段的主要任务一、项目招标二、项目合同管理第三节工程师(我国称监理工程师)在合同管理中的作用和地位一、工程师的作用二、工程师的地位第四节工程师的主要职责和权力一、工程师的职责二、工程师的权力第五节监理工作的基本原则和注意的问题

工程招投标与合同管理课程学习总结正规范本(通用版)

工程招投标与合同管理课程学习总结一、课程简介工程招投标与合同管理是针对工程项目中的招投标及合同管理流程进行研究和实践的课程。本课程旨在使学生掌握工程招投标与合同管理的基本概念、原则、流程和方法，培养学生在工程项目中进行招投标和合同管理的能力和技巧。二、学习内容 2.1 工程招投标 •工程招投标的概念和意义 •招投标法律法规体系 •招标文件的编制和审批流程 •投标文件的准备和评审 •评标与中标结果的确定 2.2 合同管理 •工程合同的基本条款和要素 •合同的签署和履行

•工程变更管理 •合同索赔与争议解决 •合同管理的常见问题及解决方法三、学习收获通过学习该课程，我收获了如下几方面的知识和技能： 3.1 工程招投标方面通过学习工程招投标的相关内容，我了解了招投标的基本流程和操作方法。我学会了编制招标文件和投标文件，并掌握了评标和中标结果的确定方法。同时，我也了解了招投标法律法规体系，对于招投标工作的合法性和规范性有了更深刻的认识。 3.2 合同管理方面在学习合同管理的过程中，我对工程合同的条款和要素有了更全面的认识。我学会了合同的签署和履行，掌握了变更管理的方法和程序。此外，我还学习了合同索赔与争议解决的相关知识，了解了解决合同纠纷的常见方法和途径。

3.3 综合应用能力通过本课程的学习，我不仅获得了工程招投标和合同管理方面的专业知识，还培养了综合应用能力。在实践中，我能够运用所学知识解决实际问题，具备了分析、决策和执行的能力。四、思考与感悟在学习工程招投标与合同管理课程过程中，我深刻认识到招投标和合同管理在工程项目中的重要性。它们是保障工程项目的合法性、合规性和安全性的重要手段之一。同时，我也意识到在实际工作中，需要运用所学知识并结合实际情况才能更好地处理各种复杂的招投标和合同管理问题。此外，通过该课程的学习，我对工程招投标和合同管理工作的专业性和复杂性有了更深刻的认识。我深感自己在这方面还有很多不足之处，需要不断学习和提高自己的能力和水平。五、总结通过本学期的工程招投标与合同管理课程学习，我对工程项目中的招投标和合同管理流程有了全面的认识，掌握了相应的理论知识和操作方法。我相信，通过不断地学习和实践，我将能够在工程项目中胜任招投标和合同管理工作，并不断提高自己的专业能力和综合素质。

招投标与合同管理正规范本(通用版)

招投标与合同管理 1. 引言招投标与合同管理是指在商业领域中，为了确保项目的公平竞争和合同的合法性，通过制定并执行招标规则和管理合同的过程。这一过程对于确保项目的顺利进行和确保各方的权益至关重要。在招投标与合同管理过程中，需要注重合同的起草与签署、合同履行条件的审查与管理以及项目的进展和合同的变更等方面的工作。一个有效的招投标与合同管理流程可以提高项目的成功率，减少合同纠纷的发生，并最大限度地保护各方的权益。本文将介绍招投标与合同管理的基本概念、主要内容和流程，并提供一些实施招投标与合同管理的最佳实践。 2. 招投标管理 2.1 招标文件的制定在项目招标之前，招标方需要制定招标文件，明确项目的需求和评标的标准。招标文件应包括内容： •项目概况：包括项目的背景、目标和范围等信息。

•报名资格要求：明确参与招标的资格条件，例如注册资金、经验要求、技术能力等。 •投标文件要求：规定投标文件的格式、内容和提交方式。 •报价方式和评标标准：确定报价的方式和评标的标准，例如价格权重、技术方案的评估标准等。 •日程安排：制定项目招标的时间表，并明确重要节点和截止日期。 2.2 招标的执行与评标在招标文件确定后，招标方需要通过各种渠道发布招标公告，吸引潜在的投标人。投标人在递交投标文件之前需要满足招标文件中设定的资格要求，并按照招标文件的要求提交报价和相关资料。招标方应对递交的投标文件进行评审，根据评标标准选取合适的中标人。评标的过程需要遵循公平、公正、公开的原则，保证所有投标人的信息得到保护，并且评标结果应该向所有投标人公示。

当确定中标人后，招标方需要与中标人进行合同的签署。合同是确保项目按照预期进行的重要文件，因此合同的起草和签署过程需要特别重视。合同应包括内容： •合同的主体和签约方：明确合同双方的身份和主体。 •合同的对象和范围：详细说明项目的范围、目标和交付物等。 •合同的时间和里程碑：制定项目的时间计划和关键里程碑，确保项目按时完成。 •合同的支付方式和收款条件：规定支付方式和支付条件，明确双方的权利义务。 •合同的争议解决方式：确定合同争议的解决方式，例如仲裁或法院诉讼等。合同签署后，各方应妥善保管合同副本，并按照合同的约定履行各自的义务。

一级公路施工合同正规范本(通用版)

一级公路施工合同 1. 引言本合同是由甲方（业主）与乙方（承包商）就一级公路施工项目达成的合作协议。本合同的目的是明确双方的权责和业务范围，以确保项目的顺利进行和双方的合法权益。 2. 合同内容 2.1 项目概述甲方委托乙方进行一级公路的施工工作，工程包括但不限于道路建设、路基处理、路面铺设和交通标志等。 2.2 项目时间乙方承诺在本合同生效后的天内完成工程。甲方有权要求乙方提供合理的工程进度，并在工期延误时采取相应措施。 2.3 项目报价乙方按照合同要求提供详细的项目报价，包括材料费用、人工费用、机械设备费用和其他相关费用等。甲方对报价有权进行合理的审核和调整。

2.4 工程验收工程完工后，甲方有权对工程进行验收。若工程存在质量问题或不符合合同要求，甲方有权要求乙方做出相应的修复和整改。 2.5 保证和质量控制乙方承诺在施工过程中遵守相关的技术规范和标准，确保工程的质量。乙方还应提供合格的材料和设备，并在工程期间对施工过程进行及时监督和控制，保证工程的顺利进行。 2.6 付款方式甲方按照约定的进度和工程质量支付相应款项给乙方。款项包括工程款、材料费用和其他费用。乙方应提供相应的发票和财务报表，并按时支付相关税费。 2.7 变更和索赔如双方在工程过程中需要对合同内容进行修改或发生索赔情况，应根据项目变更和索赔规定进行协商和处理。双方应在书面协议上签字确认。

3. 争议解决如果在履行本合同过程中发生纠纷或争议，双方首先应通过友好协商解决。如果协商不成，可依法向有管辖权的法院提起诉讼。 4. 合同终止 4.1 正常终止本合同在情况下可以正常终止： •双方协商一致终止合同； •乙方未能按合同要求履行的情况下，甲方有权终止合同； •双方按约定完成工程后正常终止合同。 4.2 异常终止本合同在情况下可以异常终止： •因不可抗力因素导致无法履行合同； •双方发生重大违约行为。 5. 合同生效和补充本合同一式两份，签约方各执一份，具有同等法律效力。合同生效后，任何补充和修改需经双方书面确认。

四川省招标文件范本正规范本(通用版)

四川省招标文件范本 1. 引言本招标文件是为了邀请潜在投标人参与四川省某项目的招标，旨在公正、公开、透明地进行竞争性投标过程。本文档旨在为投标人提供有关项目背景、投标条件、评标标准等的详细信息。 2. 项目背景本项目是四川省某市政工程项目，旨在提升城市基础设施的建设和改善。项目包括内容：道路建设和改造管道网络建设和更新建筑物维修和翻新 3. 招标范围本次招标涉及工作：设计与规划施工供应材料和设备等 4. 投标人资格要求投标人需要满足条件才能参与本次招标：具有在四川省注册的合法实体身份在近三年内有类似项目的经验通过质量管理体系认证具备所需的资金、设备和人力资源具备必要的技术能力和专业知识

5. 投标文件要求投标书需要包含内容：公司背景信息项目经验和能力证明技术方案和施工计划价格报价供应商和分包商信息 6. 投标文件提交投标文件需要以方式提交：以书面形式提交，包括打印版和电子版在截止日期前提交到指定地点，逾期将不予接受电子版的投标文件需要在指定的电子邮件地质提交 7. 投标评审和合同签订投标评审将根据标准进行：项目经验和能力技术方案和施工计划价格报价评审结果将通过书面形式通知成功的投标人，并与其签订合同。 8. 附件 •附件1：公司背景信息表 •附件2：过去类似项目经验和能力证明 •附件3：技术方案和施工计划模板 •附件4：价格报价表格

9. 联系方式如有任何疑问，请联系人员：联系人：X 联系方式：X-X 电子Xexample 是四川省招标文件范本的简要内容。请根据实际情况进行具体修改和补充。如有任何问题或需要进一步帮助，请随时与我们联系。感谢您对本项目的关注和参与！

公路工程招投标范本

公路工程招投标范本 1.现行《公路工程国内招标文件范本》是哪一版本现行《公路工程国内招标文件范本》是2009版本。中华人民共和国交通运输部二○○九年五月十一日下发的文件：各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通厅（局、委）、天津市市政公路管理局：为加强公路工程施工招标管理?规范资格预审文件和招标文件编制工作，我部在国家九部委联合编制的《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》（以下简称《标准文件》）基础上，结合公路工程施工招标特点和管理需要，组织制定了《公路工程标准施工招标资格预审文件》（2009年版）和《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）（以下简称《公路工程标准文件》），?现予发布。《公路工程标准文件》中“申请人须知”、“资格审查办法”、“投标人须知”、“评标办法”和“通用合同条款”等部分，与《标准文件》内容相同的只保留条目号，具体内容见《标准文件》。《标准文件》电子文本可在我部网站（）“下载中心”下载。《公路工程标准文件》自2009年8月1日起施行?原《公路工程国内招标文件范本》（2003年版）同时废止，之前根据《公路工程国内招标文件范本》完成招标工作的项目仍按原合同条款执行。自施行之日起?必须进行招标的二级及以上公路工程应当使用《公路工程标准文件》，二级以下公路项目可参照执行。在具体项目招标过

程中，招标人可根据项目实际情况，编制项目专用文件，与《公路工程标准文件》共同使用，但不得违反九部委56号令的规定。请各地交通运输主管部门加强对《公路工程标准文件》贯彻落实情况的监督检查?并注意收集有关意见和建议，及时向部反馈。中华人民共和国交通运输部二○○九年五月十一日

招标合同正规版范文(标准版)

招标合同正规版范文（合同、协议书范本）甲方：**单位或个人乙方：**单位或个人签订日期： **年**月**日签订地点： **省**市**地

招标合同正规版范文招标人：招标范围：施工地点：本招标工程项目的工期：投标人资质及相关要求：发包人委托勘察人承担______________________________建设工程项目，经双方协商一致，签订本合同。本合同依据下列文件签订: 1《_____》、《中华人民共和国建筑法》。 2、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 3、《_______市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。 4、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 5、建设工程批准文件。一、投标时间及施工工期〔一〕投标时间及地点 1、招标时间：_______年___月___日___时___分----_______年___月___日___时___分。招标地点：__________________________________________。

2、答疑时间：_______年___月___日___时___分----_______年___月___日___时___分。答疑地点：__________________________________________。 3、投标有效期：投标文件在开标之日后____天内有效。 4、投标截止时间：_______年___月___日___时___分。〔二〕进度计划投标人投标文件中的施工组织设计〔或方案〕，发包人对进度计划提出质疑和合理修正时，投标人应在签订合同后七天内提供修正的施工组织设计，发包人代表将在三天内批复。〔三〕工程开工和工期开工时间：________年_____月_____日―________年_____月_____日，工期历时________天〔日历日〕。〔四〕工期延误 1、对下述原因造成竣工日期推迟的，经监理方和发包人代表确认签证后，合同工期相应顺延。〔1〕由发包人原因造成的延误。〔2〕不可抗拒的自然因素。〔3〕重大的设计变更。二、工程质量与验收〔一〕工程质量标准 1、投标人应严格按国家颁发的建设工程强制性条例、施工验收规范和质量评定标准进行施工，如有违反施工规范规程，发包方有权暂停其施工，由此产生的经济损失由投标

公路工程施工监理招标投标管理办法(全文)

公路工程施工监理招标投标管理方法（全文）《公路工程施工监理招标投标管理方法》已于xx年5月8日经第6次部务会议通过，现予公布，自xx年7月1日起施行。下面是为您精心的有关公路工程施工监理招标投标管理方法全文内容，仅。第一条为标准公路工程施工监理招标投标活动，保证公路工程质量，维护招标投标活动各方当事人合法权益，依据《公路法》和《招标投标法》，制定本方法。第二条依法必须进行招标的公路工程施工监理工程，其招标投标活动应当遵守本方法。本方法所称公路工程施工监理，包括路基路面(含交通平安设施)工程、桥梁工程、隧道工程、机电工程、环境保护配套工程的施工监理以及对施工过程中环境保护和施工平安的监理。第三条公路工程施工监理招标投标应当遵循公开、公平、公正和老实信用的原那么。第四条交通部负责全国公路工程施工监理招标投标活动的监视管理。县级以上地方人民政府交通主管部门负责本行政区域内公路工程施工监理招标投标活动的监视管理工作。交通主管部门可以委托其所属的质量监视机构具体负责施工监理招标投标活动的监视管理工作。第五条交通主管部门应当加强对公路工程施工监理招标投标活动全过程的监视管理。

第六条交通主管部门应当按照《工程建立工程招标投标活动投诉处理方法》和国家有关规定，建立公正、高效的招标投标投诉处理机制。任何单位和个人认为公路工程施工监理招标投标活动违反法律、法规、规章规定，都有权向招标人提出异议或者依法向交通主管部门投诉。第七条交通主管部门应当逐步建立公路工程施工监理企业和人员信用档案体系。信用档案中应当包括公路工程施工监理企业和人员的根本情况、业绩以及行政处分记录。第八条依照本方法进行施工监理招标的公路工程工程，应当具备以下条件： (一) 初步设计文件应当履行审批手续的，已经批准; (二) 建立资金已经落实; (三)工程法人或者承当工程管理的机构已经依法成立。第九条公路工程施工监理招标人，应当是依照本方法规定提出公路工程施工监理招标工程、进行招标的公路工程工程法人或者其他组织。第十条招标人可以将整个公路工程工程的施工监理作为一个标一次招标，也可以按不同专业、不同阶段分标段进行招标。招标人分标段进行施工监理招标的，标段划分应当充分考虑有利于对招标工程实施有效管理和监理企业合理投入等因素。第十一条公路工程施工监理招标分为公开招标和邀请招标。第十二条公路工程施工监理应当公开招标。

公路工程建设项目招标投标管理办法(完美版)

公路工程建设项目招标投标管理办法（中华人民共和国交通运输部令2015年第24号）《公路工程建设项目招标投标管理办法》已于2015年12月2日经第23次部务会议通过，现予公布，自2016年2月1日起施行。部长杨传堂 2015年12月8日公路工程建设项目招标投标管理办法第一章总则第一条为规范公路工程建设项目招标投标活动，完善公路工程建设市场管理体系，根据《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律、行政法规，制定本办法。第二条在中华人民共和国境内从事公路工程建设项目勘察设计、施工、施工监理等的招标投标活动，适用本办法。第三条交通运输部负责全国公路工程建设项目招标投标活动的监督管理工作。省级人民政府交通运输主管部门负责本行政区域内公路工程建设项目招标投标活动的监督管理工作。第四条各级交通运输主管部门应当按照国家有关规定，推进公路工程建设项目招标投标活动进入统一的公共资源交易平台进行。第五条各级交通运输主管部门应当按照国家有关规定，推进公路工程建设项目电子招标投标工作。招标投标活动信息应当公开，接受社会公众监督。第六条公路工程建设项目的招标人或者其指定机构应当对资格审查、开标、评标等过程录音录像并存档备查。第二章招标第七条公路工程建设项目招标人是提出招标项目、进行招标的项目法人或者其他组织。第八条对于按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的公路工程建设项目，招标人应当按照项目审批、核准部门确定的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。公路工程建设项目履行项目审批或者核准手续后，方可开展勘察设计招标；初步设计文件批准后，方可开展施工监理、设计施工总承包招标；施工图设计文件批准后，方可开展施工招标。施工招标采用资格预审方式的，在初步设计文件批准后，可以进行资格预审。第九条有下列情形之一的公路工程建设项目，可以不进行招标：（一）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况；（二）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（三）采购人自身具有工程施工或者提供服务的资格和能力，且符合法定要求；（四）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行施工或者提供服务；（五）需要向原中标人采购工程或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（六）国家规定的其他特殊情形。招标人不得为适用前款规定弄虚作假，规避招标。第十条公路工程建设项目采用公开招标方式的，原则上采用资格后审办法对投标人进行资格审查。第十一条公路工程建设项目采用资格预审方式公开招标的，应当按照下列程序进行：

公路工程招标投标标准文件范本()

公路工程招标投标标准文件范本中华人民共和国交通部关于印发并推广使用《公路工程施工监理合同范本》《公路工程国内招标文件范本》的通知(摘要) 各省、自治区、直辖市交通厅(局)，上海市市政工程管理局，天津市市政工程局，各计划单列市交通局(委、办)，部属公路工程企、事业单位：为适应公路工程监理事业发展的需要，促进公路工程监理工作制度化、规范化和科学化建设，提高监理服务委托合同签订的质量，更好地规范监理服务合同当事人的行为，我部制定了《公路工程施工监理合同范本》(以下简称《范本》)，请你们在公路工程施工监理中参照执行。《范本》的制定，认真遵循了有关法规及方针政策，能比较客观、全面地反映监理过程中各个环节当事人各自的责权利关系，可避免合同条款不完备、意思表达不准确等产生的合同纠纷，保护当事人合法权益。各地应结合本地区的实际情况，积极宣传《范本》的重要作用，并认真组织推广使用《范本》。今后，凡实施工程监理的建设项目均须参照《范本》签订监理服务合同。各级质量监督部门要监督《范本》的实施；且注意收集各方面情况，及时将《范本》推广使用中的经验和遇到的问题反馈部质量监督总站。 …… 《公路工程国内招标文件范本》(下称“范本”)的编写是以国内法规为依据，突出了公

路建设的行业特点，并部分地参照了国际范本的有关规定，使各地通过熟悉、应用本“范本”, 也能基本适应国际招标的要求，有利于与国际惯例接轨。“范本”的编写思路清晰，逻辑严谨，各项指标选用恰当，各种表格齐全，具有较强的实用性和可操作性。采用这个“范本”，可减少招标文件编写的工作量，避免合同疏漏，提高招标工作质量，将促进招标工作的进一步完善，有利于加强招标项目的管理。各地在使用中发现有何问题和意见，请及时告诉我们，以便使“范本”更趋完善。《公路工程施工监理合同范本》I 公路工程施工监理合同协议书本协议书由(以下简称“业主”)为一方，与(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。鉴于业主已委托监理单位为工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。 1公路工程施工监理中标函或委托函 2公路工程施工监理合同通用条件 3公路工程施工监理合同专用条件 4《公路工程施工监理规范》(JTJ 077-95) 5公路工程施工监理招、投标文件 6双方签认的补充或修正文件

公路工程标准勘察设计招标文件合同条款及格式（交通运输部2018版）

公路工程标准勘察设计招标文件（2018年版）交通运输部公告2018年第26号自2018年5月1日起施行第四章合同条款及格式第一节通用合同条款 1.一般约定 1.1.词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。 1.1.1.合同 1.1.1.1.合同文件（或称合同）：指合同协议书及各种合同附件、中标通知书、投标函、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、勘察设计费用清单，以及其他构成合同组成部分的文件。 1.1.1. 2.合同协议书：指发包人和设计人共同签署的合同协议书。 1.1.1.3.中标通知书：指发包人通知设计人中标的函件。 1.1.1.4.投标函：指由设计人填写并签署的，名为“投标函”的函件。 1.1.1.5.发包人要求：指合同文件中名为“发包人要求”的文件。 1.1.1.6.技术建议书：指设计人投标文件中的技术建议书。 1.1.1.7.勘察设计费用清单：指设计人投标文件中的勘察设计费用清单。 1.1.1.8.其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。 1.1. 2.合同当事人和人员 1.1. 2.1.合同当事人：指发包人和（或）设计人。 1.1. 2.2.发包人：指与设计人签订合同协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.1. 2. 3.设计人：指与发包人签订合同协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。若设计人为联合体，则设计人包括联合体所有成员单位。

1.1. 2.4.发包人代表：指由发包人任命，并在授权范围和期限内代表发包人行使权利和履行义务的全权负责人。 1.1. 2.5.项目负责人：指由设计人任命，代表设计人行使权利和履行义务的全权负责人。 1.1. 2.6.分项负责人：指由设计人任命，并经过发包人认可的各专业负责人。 1.1. 2.7.分包人：指从设计人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的单位。 1.1. 2.8.咨询单位：指受发包人委托对本工程勘察设计文件进行审查或提供咨询意见的咨询机构。 1.1.3.工程和勘察设计 1.1.3.1.工程：指专用合同条款中指明进行勘察设计招标的工程。 1.1.3. 2.勘察设计服务：指设计人按照合同约定履行的服务，包括制订勘察设计工作大纲，进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告；编制设计文件和设计概算、预算，提供技术交底、招标与施工配合，参加交工验收、参加竣工验收或发包人委托的其他服务。 1.1.3.3.勘察设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。 1.1.3.4.勘探场地：指用于工程勘探的场所，以及在合同中指定作为勘探场地组成的其他场所。 1.1.3.5.勘察设计资料：指发包人按合同约定向设计人提供的、用于完成勘察设计服务范围与内容所需的资料。 1.1.3.6.勘察设计文件：指设计人按合同约定向发包人提交的工程勘察报告、服务大纲、勘察方案、外业指导书、进度计划，设计说明、图纸、图板、模型、计算书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应采用合同中双方约定的格式和载体。 1.1.4.日期 1.1.4.1.开始勘察设计通知：指发包人按第6.1款通知设计人开始勘察设计的函件。

中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工招标文件(2009年版)交公路发[2009]221号自2009年8月1日起实施

中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工招标资格预审文件（2009年版）交公路发[2009]221号自2009年8月1日起施行

关于发布公路工程标准施工招标资格预审文件和公路工程标准施工招标文件2009年版的通知交公路发【2009】221号各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通厅（局、委），天津市市政公路管理局：为加强公路工程施工招标管理，规范资格预审文件和招标文件编制工作，我部在国家九部委联合编制的《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》（以下简称《标准文件》）基础上，结合公路工程施工招标特点和管理需要，组织制定了《公路工程标准施工招标资格预审文件》（2009年版）和《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）（以下简称《公路工程标准文件》），现予发布。《公路工程标准文件》中“申请人须知”、“资格审查办法”、“投标人须知”、“评标办法”和“通用合同条款”等部分，与《标准文件》内容相同的只保留条目号，具体内容见《标准文件》。《标准文件》电子文本可在我部网站(https://www.docsj.com/doc/1219318980.html,)“下载中心”下载。《公路工程标准文件》自2009年8月1日起施行，原《公路工程国内招标文件范本》（2003年版）同时废止，之前根据《公路工程国内招标文件范本》完成招标工作的项目仍按原合同条款执行。自施行之日起，必须进行招标的二级及以上公路工程应当使用《公路工程标准文件》，二级以下公路项目可参照执行。在具体项目招标过程中，招标人可根据项目实际情况，编制项目专用文件，与《公路工程标准文件》共同使用，但不得违反九部委56号令的规定。请各地交通运输主管部门加强对《公路工程标准文件》贯彻落实情况的监督检查，并注意收集有关意见和建议，及时向部反馈。中华人民共和国交通运输部（章）二○○九年五月十一日主题词：公路施工招标通知抄送：北京市路政局，中国公路建设行业协会交通运输部办公厅 2009年5月12日印发

(完整word版)公路工程标准施工招标文件(第四章合同条款及格式)

第四章合同条款及格式第一节通用合同条款 1. 一般约定 1.1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。 1.1.1 合同 1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。 1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。 1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。 1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。 1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。 1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。第1.1.1.6目细化为：技术规范：为本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。通用合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义。 1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。 1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。第1.1.1.8目细化为：已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1～表5.5）。 1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。本项补充第1.1.1.10目： 1.1.1.10补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对招标文件所作的澄清、修改书。 1.1.2 合同当事人和人员