防水工程承包合同(标准版)

防水工程合同书

甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲乙双方就芦花洲项目地下室防水工程，本着公平、公开、公正的原则，特签订此合同，内容如下：

第一条：工程名称

1:工程名称：楼地下室防水工程

2:工程地址：西夏区芦花洲

3:工程选材：按图纸要求施工（4mm厚SBS防水卷材）

第二条：工程量及造价

1：工程量：工程施工结束后,按实际发生工程量计算。

2：工程造价：每平方米元/m2，最终面积据实结算。

第三条：承包方式及付款方式

1：承包方式：包工包料(乙方提供防水施工资质资料)

2：付款方式：按每栋楼单独计算，所承包楼全部防水施工完成验收后抵顶西夏古城营业房，房屋价格为售房部开盘价，房屋价格与工程款差价现金找补，留3%为保修金，保修期过后付3%，保修期五年。第四条：施工工期

本防水工程自施工条件开始，暂定自年月日至年月日完成。

第五条：工程质量

1：工程质量：合格

所有进场材料必须为合格产品，提供材料合格证，现场抽样复试合格（提供进场材料复试检验报告），卷材厚度满足设计及现场监理、甲方要求，（主材为“”牌或“”牌）。

第六条：双方责任：

1：甲方责任：

（1）乙方人员进入现场后，负责清除现场障碍物，并交施工技术交底一份；

（2）协调乙方与地方外界环境干扰及其它施工单位之间的关系；2：乙方责任：

（1）根据国家技术验收规范图纸设计，保质，保量，按时完成本合同工程项目；

（2）按照国家规范和甲方要求，经双方协商提供各项技术材料；（3）乙方所有人员必须服从甲方现场管理人员及建设单位、监理总包的管理。

（4）工程竣工后，负责清理好现场；

（5）如乙方因施工组织、人力、机具设备等原因造成工期拖延，甲方有权要求乙方在指定时间内无条件撤离人员、机具、材料，

或者另行指派施工队伍，由此引起劳务费用增加的部分由乙方

双倍承担。

第七条：工程验收结算

1：工程竣工后，乙方通知甲方，由甲方邀约有关单位进行验收，办理好交接手续。

第八条：本合同一式3份，甲方2份，乙方1份，未尽事宜，双方协商解决。

第九条：本合同如有违约和争执，到仲裁部门解决。

甲方：乙方：

负责人乙方代表：

联系电话：联系电话：

年月日年月日

建筑工程主体劳务合同范本

编号: 合同编号： 工程 主体施工合同

主体施工劳务承包合同 发包人（全称）: （以下简称甲方）分包人（全称）：（以下简称乙方）结合本工程具体情况，经甲乙双方洽商一致，为明确在施工过程中的各自责任、权利和义务，促使双方创造条件，搞好配合，按期、按质及有关规定完成任务，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规在平等、互利、自愿的基础上签订本合同，以资双方共同遵照执行。招标文件作为本合同的附件，在本合同内同样具有约束效应。 一、乙方资质情况： 1．资质证书号码： 2．发证机关： 3．资质专业及等级： 4、复审时间及有效期： 5．营业执照： 6．安全生产许可证： 上述资质证件等资料需提供复印件并加盖单位公章。 二、工程概况 1．工程名称： XXXX建设项目施工 2．工程地点： 3．工程概况：按施工图纸具体说明 4．结构概况：按施工图纸具体说明 三、承包范围：主要包括但不限于以下内容： 1. 主体结构工程（含答疑、会审纪要、设计变更、技术核定单、施工组织设计）内的钢筋、混凝土、模板工程，包括屋面檐口钢筋砼女儿墙以及依附于主体结构的挑檐、挑板、挂板、雨蓬、飘窗板、空调板、栏板以及框架梁挑耳、后浇带及屋面花架梁等所有砼及钢筋砼构件；主体脚手架搭拆；消防水池、水泵房、汽车坡道、门厅等混凝土构件。不包括散水、室外台阶、砌体中与马牙槎相接的构造柱（依附于主体结构的构造柱属乙方承包范围）、墙体圈梁、门过梁及预制构件。

2. 配合甲方机械挖土、清理基底，人工费由乙方承担。 3、截桩头及桩头处理、挖桩间土、原土打夯、垫层、防水保护层以及基础等部位砖模砌筑及抹灰。 4. 现场材料、周转材料和机具设备的卸车、维护、分类码放整齐。 5. 建筑及生活垃圾清运堆放到甲方指定地点，施工区域和生活区的卫生清扫、保洁，必须指定专人进行生活区的卫生清扫保洁，并配合项目部做好治安保卫管理工作。生活区卫生打扫人员、保卫人员，由甲方统一管理，费用由乙方承担。 6. 雨期排水、抽水和冬季清雪、冬季保温，费用由乙方承担。 7. 钢筋棚、机械棚、木工棚、安全通道、防护棚搭拆、施工现场围挡的搭拆，并将拆除下来的材料码放到指定位置，费用由乙方承担。 8. 塔吊基础施工（含塔吊基础围护），费用由乙方承担。 9. 自带施工机械的进场和安装、拆除以及日常清洁养护。 10. 电缆埋地敷设、配合电工临时用工、现场道路和场地硬化以及现场临建建设、水路、临水道路、消防配合（分摊进场前临建费用）。 11. 迎接上级各级部门突击检查时清扫、挂标语、彩旗等文明施工用工。 12. 配合现场零星用工，所用工日费用不再另行计取。 13. 配合预应力施工。 四、劳务工作内容： 1. 钢筋分项：配合吊车卸钢筋、调直、盘圆钢筋冷拉、放样下料、闪光对焊、成型制作、场内搬运、安装绑扎、电渣压力焊及现场钢筋的分类堆放、车库预留钢筋的整理、除锈。 2. 模板分项：进行模板的抄平、放（弹）线，配合吊车卸车、合理配板、场内搬运、支架搭拆、涂刷隔离剂、模板安拆、方木模板起钉、模板及支模材料的清运、码放到甲方指定地点；切割、焊接钢板止水带、埋设橡胶止水带、预留洞口、卫生间采用方钢支模（含加工制作安装拆除）、后浇带模板单独支模，未浇筑后浇带之前不允许拆除；预留洞口模板支设（包括水暖电及消防预留洞）。模板拆除后按甲方要求及时维修，如维修不到位甲方按 X元/m2从工程款中扣除。 3. 混凝土分项：主体预留结构部分与施工接茬部位砼凿毛，混凝土输送泵就位、泵管安拆清洗、混凝土浇筑、振捣、收面（必须二次收面，）养护及整修、修磨。

防水工程承包合同书

防水工程承包合同书 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 按照《中华人民共和国》及其他有关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲方将防水工程分(发)包与乙方供料并施工,为明确甲、乙双方的权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 第二条承包范围 施工图纸、技术核定单内所有的防水工程。 第三条承包方式 包工包料（按照甲方项目设计和设计额等供料并施工）、材料的报验复检、资料整理、工程验收及其相关的安全文明施工所有费用。第四条合同条款 1、本工程工程量以最终结算实际施工完成面积为准。 2、本防水工程施工单价： （1）SBS防水卷材综合包干单价为元/平方(平屋面)。 （2）厨卫生间丙纶防水卷材综合包干单价为元/平方(坡屋面、厨卫间)。 （3）烟道、管道、散水等的防水不另计费。

第五条工程质量标准 1、质量评定应符合《现行建筑工程质量检验评定标准》； 2、进场所有材料乙方须复检，并将复检报告交与甲方； 3、本防水工程的质保期为5年，防水工程质保期从甲方竣工验 收合格之日起开始计算，质保期乙方自行负责维修。 第六条付款方式 1、当乙方在完成工程进度100%后，甲方应向乙方支付已完工程 量的70%。 2、工程竣工验收合格后10个工作日内，乙方向甲方报送本工程 结算资料，按照双方商定的结算工程量及工程款总额。甲方应在收到结算资料后30个工作日内审核确认，并支付至结算总价的97%给乙方。 3、扣除实际结算工程款的3%作为本工程质保金，质保期满后30 个工作日内甲方向乙方一次性付清质保金，质保期为五年。 第七条工期 1、本工程总工期为个工作日。开工日期按甲方工期进度要 求，以实际开工进场日为准，但甲方应在合同签订后三日内确定开工日期。 2、如因乙方原因造成的工程工期延迟，乙方将承担每日按工程总 价0.5%的逾期违约金，甲方在支付乙方工程总款中扣除。 3、如果因不可抗力（如高温天气、暴雨、地震灾害、停电停水、 作用面提供不够、雷击、政府政策要求停工、自然灾害、战争、

建筑防水承包合同通用版

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑防水承包合同通用版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

建筑防水工程是保证建筑物(构筑物)的结构不受水的侵袭、内部空间受水的危害的一项分部工程，建筑防水承包合同是怎样的呢以下是华律网小编整理的建筑防水承包合同，欢迎参考阅读。 建筑防水承包合同范X一甲方：乙方：经甲、乙双方协商，根据甲方防水工程的需要及施工技术和工期要求，乙方向甲方承包建筑防水工程施工。为了明确双方的责任和义务，本着互助互利的原则，依照《中华人民共和国合同法》和国务院《建筑安装工程承包合同条例》及省、市有关规定，双方达成合同条款如下： 一、工程项目与工程量防水工程施工，包括屋面整体防水、厨厕防水、剪力墙防水、地下室防潮等工程项目，乙方按照甲方设计、规范及施工技术要求进行防水施工，地点： 二、承包形式与材料供应乙方包工包料完成防水施工任务，水泥除外，所需一切材料由乙方自备。 三、工程质量与工程验收乙方根据施工图、施工说明书和甲方现场施工代表的具体要求，严格按照国家现行的屋面防水施工操作技术规范，精心组织施工，现场把好质量关。工程竣工后，甲、乙双方按照国家现行的防水《施工验收规范》、《质量检查评定标准》予以检查，逐一验收，并作48小时关水试验，无渗漏达到合同标准，乙方应会同甲方现场管理人员办好相关的交接手续，甲方应对防水屋面采取保护措施予以保护。凡不符合质量要求改造成的返工损失费用均由乙方承担。如甲方人为损坏或甲方施工造成的防水层损失的，由甲方承担返工工费及材料等一切费用。 四、施工进度与工期要求在执行本合同中，乙方负责好技术力量和劳动力的组织工作，按照甲方确定的具体施工时间和工期要求完成施工任务，天气变化、下雨等特殊原因工期顺延。 五、工程造价、费用计取与付款方式

主体劳务承包合同

主体劳务承包合同 甲方 (发包人)： 乙方（承包人）：身份证号： 为确保我公司所承建的工程能够按照计划优质、高效地完成，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程主体劳务分包施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及工期 1、工程名称： 2、工程地点： 3、结构类型：砖混结构 4、工期：自甲方通知进场之日起45天完成主体结构施工。 第二条承包范围和工作内容 1、图纸所包括的主体工程所有木工、钢筋工、混凝土、砌砖、脚手架分项工程及服务本工程主体施工所需要的模板、钢筋、混凝土、砌砖、脚手架等一切人工、大中小型机械、工具，同时包含主体施工中所有的文明施工、安全生产所需的一切工作内容中的人工。 2、甲方所提供的机械和工具只有塔吊、物料提升机、砼泵、其余所有的机械、工具及其它一切照明灯具、气割设备、劳保用品、自供机械配件更换等均由乙方自理。 3、混凝土分项承包的内容包括从基础垫层浇捣工作开始到主体完成图纸所包含的砼浇捣工作，混凝土放料打棒、找平、收面、养护、处理混凝土烂根、清理混凝土残渣、栏钢丝网、泵管沙浆的清理、放料场的打扫、覆盖薄模，因放料掉在外挑架上的混凝土请理，承包项目所需人工的生活费，保险费。乙方自备工具：铁钎、胶鞋、尺杆、抹子、胶水管，小线。本工种使用的振动棒、电机、电缆线、小型工具及雨具等。 4、木工分项承包的内容包括从基础垫层开始至主体砼结构完成为止一切图纸所包括的模板工作，同时也包括安全文明施工及施工设备所需的模板工作。对于模板施工需要的钉子、铁丝、双面胶带、电焊条、切割片等

一切易耗品均由乙方自供；甲方只提供剪力墙对拉螺杆及螺杆穿墙PVC 管。本分项工程中所有工具及大中小型机械均由乙方自备。承包范围一切木工工作内容结束后，所有周转材料、设备清理干净、整齐堆放场内指定地点或外运装车承，包项目所需人工的生活费，保险费。 5、钢筋工分项工程承包内容包含施工图范围内的所有钢筋绑扎、制作、安装，翻样，同时含安全、文明施工临时设施搭设及拆除及进出场材料的上下车、场内运输及钢筋工程内所需电焊工；承包工程项目所需的各种大中小型机械由乙方自备以及施工过程中的维修、安装，钢筋绑扎丝、垫块、电焊条一切易耗品均由乙方自供；承包项目所需人工的生活费，保险费。 6、砌砖分项工程承包内容包括工程所有砌体的砌筑，砂浆的拌制，所有材料的运输，砌体结构含后塞缝（架眼）封堵处理，施工现场文明施工、落地灰清理及使用，所有使用工具由乙方自备，承包项目所需人工的生活费，保险费。 7 、架子搭设承包范围：工程所需脚手架的搭设、拆除及维修，四口五临边防护，三步一隔离、四周双层防护架（包括木工、钢筋工、搅拌机操作棚）、屋面、楼梯护栏搭拆，铺设木脚手板、挂安全网、物料提升架及通道、安全通道搭设拆除、架子油漆工程、外架防护措施，工完后扣件清理并归还，架管等材料码堆，退料的装卸车。 8、乙方负责所有进场材料的场内装卸、场内运输、场内整理、二次搬运、场内分类堆放和砼工作及施工全过程的文明施工要求所需的配合工作。 9、乙方负责主体结构完成后对预留洞口、泵管预留口修补封堵工作。 10、乙方工地代表人必须常驻工地，未经甲方现场负责人许可擅自离开工地，罚乙方代表200-500元/天，在当月工资或在结算中扣除。 二、分项验收标准 1、模板的验收标准：严禁模板位移和胀模，质量要求：乙方必须 认真执行标准、规范和要求原则，本着“前一道工序未做好，后一 道工序不进入”的要求，精心施工，确保工程质量达标。若发生质 量问题（包括质保期维修），乙方承担自身原因导致返工、修改的

防水工程承包合同范本--承包合同

防水工程承包合同范本--承包合同 防水工程承包合同范本 发包人(甲方): ************************ 承包人(乙方): ************************** 甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定,本着平等、公平、互惠、互利的原则,结合本工程具体事宜,经双方协商订立此合同,当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任,任何一方不得擅自变更或解除。 一、工程概况 1、工程名称: *******住宅房屋外墙渗水维修 2、工程地点: ******* 3、承包方式: 包工包料 二、工期要求:工期自2006年10月1日至2007年1月15日,施工期间逢雨天或恶劣天气工期顺延。 三、承包范围: 1、材料乙方自购 2、使用材料: 彩色有机硅防水涂料、嵌缝带、无色拒水溶液、速凝型堵漏剂。 四、处理方法: 1、外墙裂缝渗水处理 ①使用材料:彩色有机硅防水涂料及嵌缝带。 ②施工方法:以一布三涂法施工,第一遍有机硅涂料刷完裂缝后,将嵌缝带沿裂缝处贴实,随后涂刷第二、三遍涂料。涂料晾干后与墙面牢固结合,嵌缝带在涂料中起到抗拉作用,增强防水层弹性。 ③工艺流程:用毛刷和腻子刀清理外墙基面上的灰尘及附着物,施工人员使用吊绳和吊板自上而下逐步刷裂缝。 2、外墙瓷砖裂缝渗水处理 ①使用材料:无色拒水溶液和速疑型堵漏剂。 ②施工方法:将瓷砖接缝处的细微小洞用堵漏剂填实后,将无色拒水溶液用毛刷涂刷到缝隙及瓷砖表面上,溶液在四小时后即形成一层透明防水隔离层,本溶液防水能保留原瓷砖颜色。③工艺流程:用毛刷和腻子刀将外表面清理干净,施工人员用吊绳及吊板,自上而下逐步涂刷外表面。 五、质量要求: 1、乙方严格按照甲方书面或口头交底,按照施工工艺进行规范施工,做到 确保优良工程。 2、保质期五年,保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。 六、结算价格及付款方式: 1、施工价格及要求:根据双方协商胜大花A区一期住宅按住户签字认可后的工程量维修费用贰佰贰拾（￥220）元每户;胜大花园C区一期住宅按壹仟柒佰陆拾（￥1760）元每单元计算（包括所有外立面防水处理）。施工要求须参照和依据《屋面防水工程技术规范》及《防水涂料技术规范》之标准进行施工。 2、付款方式: 维修施工时料费及人工费由乙方预支,工程结束后的两个月后内结清维修工程款的90剩余维修款做为维修保证金,在保修期结束后的两个月内支付。

防水工程承包合同书文档

2020 防水工程承包合同书文档CONTRACT TEMPLATE

防水工程承包合同书文档 前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合 同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范， 不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 防水工程承包合同书范文一 发包人(甲方)：遵义市康泰建筑安装工程有限公司第一分公司承包人(乙方)：陈青松甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。一、工程概括 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式：包工包料 二、工期要求：工期自月年月三、承包范围： 1、该工程屋面、消防水池、剪力墙、卫生间等防水工程。 四、质量要求： 1、严格按照设计施工图及甲方交底文件施工，满足国家相关验收规范规定要求，做到确保合格工程。 2、施工要求须参照和依据《屋面防水工程技术规范》及《防水涂技术规范》之标准进行施工。

3、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方无条件维修至合格;因人为或不可抗力因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。 五、结算价格及付款方式： 1、施工价格及要求：根据双方协商及参照设计施工图做法要求，屋面防水处理每平方28元，卫生间每平方18元，消防水池铺丙轮18元/?O;刷有机防水涂料116元/?O，剪力墙每平方元。 2、付款方式：按每月施工产值的70%支付材料款，工程结束后付清98%的工程款，剩于的2%作维修保证金，维修保证金在一年内支付。 六、甲方及乙方义务： 一、甲方义务: 1、负责安全、技术交底。 2、提供水、电、水泥。(水泥款从乙方工程款内扣除),前期大面积的卫生清理及打扫。 二、乙方义务: 1、乙方必须服从甲方管理，安全文明施工,不得违规操作，如有违反,按罚款处理，200—500元。 2、乙方必须按甲方工期要求，合理安排，按时完成。 3、乙方保证施工人员人身安全，出现任何事故均由乙方负责。七、本合同在履行过程中发生争议由甲方协商解决，协商不成经双方同意由遵义仲裁或向人民法院起诉。

建筑防水工程施工合同书(1)

防水工程施工合同书 发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方友好协商同意签订本合同。 一、工程概况： 1> 工程名称：防水 2、工程地点：鄂尔多斯市杭锦旗 3、承包方式：包工包料，包质量、包安全、包进度、包验收的 方式进行承包。 4、承包材料：高分子 5、承包单价：_______ 元/rrP 6、工程造价：按实结算 二、施工依据 1> 图纸名称：本工程设计施工图 2、委托书名称：双方签订的建筑防水工程施工合同书 三、工期： 1、开工日期：按甲方进度安排要求施工。 2、按甲方进度安排与施工。

3、遇雨天、地震、十级以上的大风等人力不可抗拒因素， 工期相应顺延。 4、工程保修期为5年。 四、工程质量 乙方必须按木工程图（或委托书）、国家颁发的施工规范及操作规程组织施工，工程完工后进行蓄、淋水试验无渗漏，在保修期内无渗漏为合格；若因乙方施工的质量问题引起的一切经济损失均由乙方承担（含第三方损失和间接损失等）。 五、材料供应 1、本工程材料、设备均由乙方采购，乙方所用的材料，应提供 有关质保等相关资料。 2、开工提交。 ①开工手续。 ②防水材料出厂检验报告、见证取样检测报告。 ③合格证、防水材料厂营业执照及生产许可证有效复印件。 六、工程款支付 ①分为—次，第一次付人民币为_______ 元,剩余部分完工—天 内一次性付清。 ②工程完工验收合格结算完成后支付到结算总价的9。％，预留 10%作为保修款，保修期满后一个月内退还。保修期从工程竣工备案完成开始计算。

施工劳务承包合同协议范本

施工劳务承包合同协议范本 现代企业制度有总承包、专业承包、劳务承包，施工劳务承包合 同怎么写呢，今天小编就给大家来分享一下承包合同，希望大家来阅 读一下哦 劳务承包施工合同范本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和 相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包量：项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程 4、工程质量要求：主体结构优良 5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行 6、劳务费单价：平方米单价300元人民币 7、工程类别：框剪结构 二、工程承包方式与范围 1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周 转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明 灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设 备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动 电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转 材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程 的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除 防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、 消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实

体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。 2、承包工作内容：基础部分人工配合清土，砖胎膜砌筑抹灰，室 内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水 泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使 用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。 施工用电由甲方提供至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及 生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电 箱电缆由乙方负责)，施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生 活区，乙方负责支路水管的材料及安装。 三、合同价款 1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量，建筑面积的计 算执行2008年《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的 取费定额。承包单价组成：①一次主体结构承包单价200元/m2;②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖承包 单价100元/m2。综合单价合计300元/m2。 2、基础按地下室的建筑面积100元/m2计算承包费。 3、承包范围外的零星用工，按50元/工结算付款。 四、结算及付款 1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。 2、工程竣工经甲乙双方验收合格后，除应留的3%质保金外，其它部分的工程款在一个月内全部结清，质保金在壹年内付清。 3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。 4、中途施工中不到付款结算结点时，一律由乙方支付自垫费用。 5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工，一切损失都由甲方 承担，另外工期也随着延长。 6、乙方原因造成工期延误，一切损失由乙方负责。 五、双方责任 (一)甲方责任 1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理，负责构成建筑实 体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制，

防水工程施工承包合同范本

发包单位：（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 鉴于甲方采取邀请方式选择防水工程施工承包单位，乙方自愿接受邀请并对本工程承包内容作出实质性响应，承诺全面履行本合同义务。故甲方在充分让利的情形下，以合理低价法确定乙方作为施工单位，结合本工程的实际情况，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵照执行。 甲方以邀请方式确定乙方为施工单位，故乙方对本合同全部内容已经充分知悉，是其真实意思表示，不存在合同无效或者被撤消的法定事由，同时乙方也明知甲方是在做出很大让利以合理低价方式选定的，而其并非报价最低的施工单位。 第一条项目简介 1．1工程名称：。1．2工程地点：。1．3承包范围：（1）部分城市防水工程（具体栋号及施工部位以甲方书面通知指定为准，即本合同乙方施工承包范围只是城市防水工程的一部分），包括施工图纸、规范要求，经甲方批准的施工组织设计，设计变更和审图意见所包含的所有地下室、外墙面、屋面防水工程。 1．4承包方式：本项目防水工程采用“大包干”的形式。一次性包定，包所有人工、材料、机械设备、工期、质量、安全、文明施工、临时设施、生活和施工用水用电及材料送检、资料、管理费、利润、税金等其他一切费用，包一次验收通过。 1．5工期：总工期天，开工日期、栋号及施工部位以甲方通知为准。 1.6材料品牌及施工要求：挡土墙、厨房、卫生间和外墙面防水材料采用“ 有限公司”生产的“”聚合物防水材料涂膜型；屋面和地下

室顶板防水材料采用“有限公司”生产的“”911防水材料涂膜型。其厚度（涂膜型最少涂刷四遍）以不小于现行验收规范规定的厚度为准并且保证不漏水。 1.7合同价格： 1、本工程采用“大包干”的形式，一次性包死的“交钥匙价”为：外墙面按 元/平方米，挡土墙、厨房、卫生间按元/平方米，地下室顶板和屋面按元/平方米，合同价格不因政策和市场价格变化或其他原因而作任何形式的调整。尽管施工图纸和监理审查的施工组织设计、国家有关标准、规范及本协议要求施工时须加强的部位，其合同单价也不做调整。 2、本合同结算办法是按经甲方验收合格的工程量（面积）×本合同单价来结算（由甲方和监理验收审定的实际面积）。 3、本合同单价是乙方在清楚其承包范围、技术要求和甲方的要求，并在充分考虑了一切条件的情况下，依据现行的标准、规范、城市施工图纸、经甲方批准的施工组织设计、设计变更和审图意见等，为完成本工程施工承包范围内全部项目所需的一切费用，一次性包定，不做任何调整方承诺并保证已计取了本合同承包范围内所涉的一切必要费用。已包括但不限于如下内容： （1）本工程的施工组织措施费、不可预见费、工程风险费、工期补偿费、赶工费、施工时间和工序调整措施增加费，垃圾弃运费、现场安全文明施工费临时设施费、施工水电费、保险费等已包括在合同价款中。 （2）所有材料现场内一次和多次转运费。 （3）停电、停水等造成成本增加费。 （4）材料按规定的试验费、检测费。 （5）国家规定要缴纳的承包工程之营业税和城市维护建设税等费用，及合同执行中政府规定的或增加的由乙方支付的各种税费。

建筑防水工程承包合同范本

建筑防水工程承包合同 甲方： 乙方： 经甲、乙双方协商，根据甲方防水工程的需要及施工技术和工期要求，乙方向甲方承包建筑防水工程施工。为了明确双方的责任和义务，本着互助互利的原则，依照《中华人民共和国经济合同法》和国务院《建筑安装工程承包合同条例》及省、市有关规定，双方达成合同条款如下： 一、工程项目与工程量 防水工程施工，包括屋面整体防水、厨厕防水、剪力墙防水、地下室防潮等工程项目，乙方按照甲方设计、规范及施工技术要求进行防水施工，地点： 。各项防水工程量按实际施工面积计算。 二、承包形式与材料供应 乙方包工包料完成防水施工任务，水泥除外，所需一切材料由乙方自备。 三、工程质量与工程验收 乙方根据施工图、施工说明书和甲方现场施工代表的具体要求，严格按照国家现行的屋面防水施工操作技术规范，精心组织施工，现场把好质量关。工程竣工后，甲、乙双方按照国家现行的防水《施工验收规范》、《质量检

查评定标准》予以检查，逐一验收，并作48小时关水试验，无渗漏达到合同标准，乙方应会同甲方现场管理人员办好相关的交接手续，甲方应对防水屋面采取保护措施予以保护。凡不符合质量要求改造成的返工损失费用均由乙方承担。如甲方人为损坏或甲方施工造成的防水层损失的，由甲方承担返工工费及材料等一切费用。四、施工进度与工期要求 在执行本合同中，乙方负责好技术力量和劳动力的组织工作，按照甲方确定的具体施工时间和工期要求完成施工任务，天气变化、下雨等特殊原因工期顺延。 五、工程造价、费用计取与付款方式 1、按照四川省现行的《建筑安装工程计价定额》和《建筑安装工程维修计价定额》及有关规定并结合甲方选用材料计取工程费用，屋面防水、厨厕防水、剪力墙防水、地下室防潮，工程造价按实际施工面积结算。 2、工程采用材料：丙纶（厂家：山东海王，300g）单价：9.5元/㎡；SBS防水（厂家：泸州河川，3mm厚）单价：23元/㎡。以上单价不含税收。 3、付款方式：工程3#、4#、5#栋坡屋面全部完工后付到总价的 80 %，综合验收后3个月内付到总价 97 %。 4、扣总价3%留作保修金，待保修期满后退还于乙方。

建筑防水工程承包合同标准模板

建筑防水工程承包合同标准模板 发包方： 承包方： 根据《中华人民共和国经济合同法》与《建筑安装工程承包合同条例》之规定，经双 方协商一致，特立此合同，本合同依法成立，即具有法律约束力，当事人必须全面履行合 同规定的义务，任何一方不得擅自变更或解除。 1.工程名称 2.工程地点 3.开竣工日期 4.工程质量： 1质量标准达到国家现行验收规范所要求的质量标准，施工完毕双方共同验收。 2验收方法：依据《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002,达到合格标准。 3保修期：根据《建设工程质量管理条例》规定，屋面防水工程保修期为5年。 5.工程数量造价：建筑面积平方米，结算方法：预算加系数。本工程竣工验收合格 后一次性付清人民币元。 6.材料及工艺：高聚物改性沥青SBS防水卷材,厚度为5mm,防水基层处理垃圾，垃圾 外运，找平层用M7.5水泥砂浆做30mm，防水卷材做到女儿墙上包过去。材料进场经检验 合格后方可施工. 7.施工机具的来源及费用的负担：由承包方负担。 8.违约责任：工程延期交付使用，每天赔付违约金100元，承包方供应的防水材料不 符合规定的应向发包方支付总价款的10%的违约金;如任何一方违反本合同的其他条款，应向双方支付10%的违约金。 9.甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育， 增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。 发包方盖章：承包方盖章： 代表人：代表人： 年月日年月日 工程名称：安得 签订日期：合同书 -城市之都年月楼日 订立合同单位

甲方：重庆泰诚建设工程有限公司安得〃城市之都3#项目部乙方：根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，经甲方、乙方协商一致，特订立本合同以至甲乙双方共同信守。 一、工程概况 一工程名称：广安安得〃城市之都3#楼工程 二工程地点: 广安区龙马商业广场 二、合同约定事项 本合同主要约定事项有：防水工程施工; 工程造价;材料供应;工程施工质量标准;开 竣工日期;安全事故责任; 付款方式; 工程结算; 工程保修违约责任等。 三、材料供应 1、严格按甲方指定的3mm厚SBS防水卷材合格品牌防水材料供货。 2、材料名称及规格型号：屋面采用 SBS防水卷材，厨卫采用水泥基防水1.2mm厚。 四、防水施工总面积按实际的施工面积为准，包括附加层施工面积。 五、工程造价：按实际施工面积结算为准。 1、车库屋面及主楼面采用SBS卷材3mm厚，单价元/㎡此单价包含附加层及分格逢 的综合单价。 2、厨卫、阳台采用水泥基防水，单价元/㎡。 六、防水工程质量要求：严格按照相关防水施工技术规范执行。 七、工期要求 1、车库屋面防水工程 10 天内完成以基层验收合格后计算，如遇雨天等特殊情况 工期顺延。 2、厨卫、阳台防水工程 30 天内完成以基层验收合格后计算，如遇雨天等特殊情 况工期顺延。 3、坡屋面防水工程 15 天内完成以基层验收合格后计算，如遇雨天等特殊情况工 期顺延。 4、若工期延误一天，处罚人民币1000元/天，此款甲方有权从乙方工程款中扣除以 此类推。

住宅楼主体工程劳务承包合同

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 住宅楼主体工程劳务承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

发包人: _______________________________ 以下称甲方） 承包人：______________________________ 以下称乙方） 依照〈〈中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、白愿、诚实守信的原则。双方就宅楼主体工程劳务承包协商一致订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： _____________________________ 2、建设地点： _____________________________ 3、建筑面积： _____________________________ 4、结构形式： _____________________________ 二、承包方式：劳务承包 三、承包范围： 主体工程劳务承包，包括主体蓝图范围内及图集细部构造做法和图审文件内容和图纸交底内容及安全文明施工的一切劳务承包。 1、工程范围：由地基开挖和地基碾压过程中的一切人工配合到灰土放线至屋面防水层以下的所有工程内容。 ①预制、现浇模板制作安装、拆除、清理、归堆到指定现场。 ②钢筋翻样、制作、安装、各种焊接包括二次置筋和场地内的二次倒运。 ③主体工程的砌砖、内外架搭设等及高层的二次填砖等。 ④地沟的全部内容、室内外回填土（不包含机械）、屋面工程等。 ⑤散水垫层的劳务支出，现场临建基础和垫层的全部内容。 ⑥工地，现场内外清理，楼周边围护安全等劳务。

防水工程承包合同范本

编号：_____________ 防水工程承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方将XX改造工程的屋面、卫生间等防水分项工程分包给乙方施工，为了安全生产、文明施工、确保工程质量和工期的顺利进行，双方本着平等、诚信、互利的原则，更好的明确双方的责、权、利事宜，经双方友好协商，达成以下协议： 一、承包概况： 1、工程名称：XX改造工程的屋面、卫生间等防水分项工程 2、工程地点： 3、承包形式：包工包料包检测合格 二、承包范围： XX改造工程的屋面、卫生间等防水分项工程。 三、承包单价： 1、屋面防水层为3mm+3mm聚酯胎卷材（-25℃），单价为68元/m2； 2、卫生间防水层为1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（三遍），单价为30元/m2； 3、决算方式：按实际完成工程量乘以包干单价进行计算。 四、付款方式： 乙方进场施工，按施工进度的60%付款，付至总价款的70%时停止付款，待工程全部竣工验收合格后付至总价款的95%，余5%作为工程质保金，待保修期满五年后给予支付。 五、工期要求： 本工程工期定于20XX年月日开工，于20XX年月日完工。总天数为20天。甲方根据工程进展情况通知乙方进场施工，乙方应在接到通知后壹天内到位。因

乙方原因造成工期延误，每延误一天罚款1000元。 六、质量要求： 1、工程应按图纸要求及设计、施工规范及有关技术标准组织施工，必须达到规范规定要求。工程质量必须达到合格标准。如果质量不合格，乙方应无条件修补至合格，由此造成的经济损失及工期延误由乙方承担赔偿。最终检查不合格的结算时按80％给予计算。 2、乙方应按屋面、卫生间防水规范组织施工，做到彻底清量，认真冲洗，对局部鼓起部分铲除，对找平层龟裂的部位应重新用水泥找平。 3、工程实行质量奖惩制度，每发现一处质量问题，对乙方进行罚款100元。 七、双方职责： 甲方职责： 1、免费提供乙方现场材料堆放场所、水电供应等； 2、负责本工程各班组协调工作； 3、对乙方的施工质量、工期进度、施工安全监督权、协助乙方做好成品保护工作； 4、如图纸或现场的尺寸进行更改及增减项目及时通知乙方； 乙方职责： 1、乙方施工必须符合有关安全要求(1)乙方人员要严格按照防水施工规范的规定进行施工，配备专职技术员，（2）乙方应遵守有关安全生产的法律、法规，（3）乙方应服从安全生产工作统一协调、管理；（4）乙方应编制承包范围内的安全技术措施或方案（5）乙方应认真落实安全技术措施或方案，建立、健全安全生产责任制，完善生产条件，确保安全生产；（6）乙方应严格按照国家省、市有关安

防水工程施工合同

编号: ____________________ 可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载 防水工程施工合同 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期： ___ 年___ 月 ___ 日

dbj2019-19-97 和深圳市现行有 施工单位： _____________________ 公司 （以下简称甲方） 承包单位： _____________________ 有限公司（以下简称乙方） 经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司 _____________ 防水工 程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任， 按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同 条款共同遵守执行。 一 、总则 1．工程名称： ______________ 公司梅林生产、生活基地 2#、 3#楼 2．工程地点： ______________ 上梅林深华石料公司大院内 3．工程内容： ______________ 根据公司 _____________ 工程施工联系 单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂 膜（ 1.5 厚），屋面防水工程采用聚氨酯 851防水涂膜（找平层上作基 层处理）。 二、承包方式 乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。 三、工程造价 厨卫间聚合物防水每平米 _______ 元；屋面 851 聚氨酯防水每平米 ______ 元。结算时按实际面积结算。 四、质量标准 乙方应确保公司梅林生活、生产基地 2#、 3#楼防水工程达到优良标准， 严格参照广东省防水工程新规范标准 关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不 露点、平

工程劳务承包合同完整版

工程劳务承包合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

工程劳务承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 劳务承包，是指企业由自己的员工来完成对外承包项目的劳务经济活动。在劳务承包中，承包企业从发包方获得项目及承包费用，赚取利润并为劳动者发放劳动报酬，劳动者与发包方没有关系。 工程劳务承包合同范本 发包人：_______ 承包人：_______ 分包工程名称：_______ 施工地址：______区(县)

防水工程施工合同(合同范本)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-023205 防水工程施工合同(合同范

防水工程施工合同(合同范本) 施工单位：_______公司 （以下简称甲方） 承包单位：_______有限公司（以下简称乙方） 经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司XX防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。 一、总则 1、工程名称：公司梅林生产、生活基地2#、3#楼 2、工程地点：上梅林深华石料公司大院内 3、工程内容： 根据公司xx工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（1.5厚），屋面防水工程采用聚氨酯’851’防水涂膜（找平层上作基层处理）。

二、承包方式： 乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。 三、工程造价： 厨卫间聚合物防水每平米_______元；屋面’851’聚氨酯防水每平米_______元。结算时按实际面积结算。 四、质量标准： 乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准，严格参照广东省防水工程新规范标准DBJ15-19-97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。 五、双方责任： 1、甲方责任： （1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。 （2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。 （3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。 （4）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，

防水工程承包合同范本

防水工程承包合同范本 发包人(甲方)： 承包人(乙方)： 甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。 一、工程概况 1、工程名称：____________住宅房屋外墙渗水维修 2、工程地点：_________________________________ 3、承包方式：包工包料 二、工期要求： 工期自2006年10月1日至2007年1月15日，施工期间逢雨天或恶劣天气工期顺延。 三、承包范围： 1、材料乙方自购 2、使用材料：彩色有机硅防水涂料、嵌缝带、无色拒水溶液、速凝型堵漏剂。 四、处理方法： 1、外墙裂缝渗水处理 ①使用材料：彩色有机硅防水涂料及嵌缝带。

②施工方法：以一布三涂法施工，第一遍有机硅涂料刷完裂缝后，将嵌缝带沿裂缝处贴实，随后涂刷第二、三遍涂料。涂料晾干后与墙面牢固结合，嵌缝带在涂料中起到抗拉作用，增强防水层弹性。 ③工艺流程：用毛刷和腻子刀清理外墙基面上的灰尘及附着物，施工人员使用吊绳和吊板自上而下逐步刷裂缝。 2、外墙瓷砖裂缝渗水处理 ①使用材料：无色拒水溶液和速疑型堵漏剂。 ②施工方法：将瓷砖接缝处的细微小洞用堵漏剂填实后，将无色拒水溶液用毛刷涂刷到缝隙及瓷砖表面上，溶液在四小时后即形成一层透明防水隔离层，本溶液防水能保留原瓷砖颜色。 ③工艺流程：用毛刷和腻子刀将外表面清理干净，施工人员用吊绳及吊板，自上而下逐步涂刷外表面。 五、质量要求： 1、乙方严格按照甲方书面或口头交底，按照施工工艺进行规范施工，做到 确保优良工程。 2、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方维修至合格；因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。 六、结算价格及付款方式： 1、施工价格及要求：根据双方协商胜大花A区一期住宅按住户签字认可后的工程量维修费用贰佰贰拾（￥220）元每户；胜大花园C区一期住宅按壹仟柒佰陆拾（￥1760）元每单元计算（包括所有外立面防水处理）。施工要求须参照和依据《屋面防水工程技术规范》及《防水涂料技术规范》之标准进行施工。

建筑防水工程承包合同模板

建筑防水工程承包合同模板 Contract template of building waterproof Engineering 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01

建筑防水工程承包合同模板 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 建设单位：（发包单位）（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 甲方委托乙方承建防水工程 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》，并根据本工程具体情况，经协商一致，签订合同，以资共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地址： 三、工程内容及范围： 工程单价：元/㎡面积：㎡ 注：面积为暂估值，最终按实结算，涂料按实际涂刷面积计算） 四、工程造价：暂估元（大写：暂估）

五、工程承包方式：______________________________ 六、工程期限：本工程计划自________年____月____日 开工至________年____月____日竣工。施工期内因甲方变更、停水、停电或阴雨等，以及遇到人力不可抗拒因素，工期相应顺延。 七、施工期内增加工程内容，双方及时办理签证手续， 待竣工验收后统一结算。 八、工程价款结算方法： 九、乙方将工程主要材料运抵现场后由甲方验证。 十、甲、乙双方责任： 1.甲方应在开工前按施工规范验收防水工程基层质量， 并经乙方认可。同时甲方应清除施工现场范围内影响施工的各类障碍物，解决施工材料、机具的存放和保管，并为乙方施工人员食宿提供便利。 2.甲方应在开工前及时向乙方提供与本工程有关的建、 构筑物平、剖面图，沉降变形等资料，便于乙方编制施工方案。 3.乙方严格按照设计和有关施工规范或双方认定的施工 方案进行施工，以确保工程质量。