风电项目风电理论功率分析系统采购合同

风电理论功率分析系统 VX.0 采购合同
合同编号：
XX 技术有限公司
XX 县 XX 风电项目 风电理论功率分析系统 VX.0
采购合同
甲方 乙方 签订地点 签订日期
XX 风力发电有限公司 XX 技术有限公司
2019 年 06 月 10 日
共7页第1页

风电理论功率分析系统 VX.0 采购合同
XX 技术有限公司
风电理论功率分析系统 VX.0 供货合同
甲方： XX 风力发电有限公司
法定代表人：
项目联系人：
通讯地址： XX 县 XX 镇 XX 风电场
银行：
账号：
税号：
电话：
传真：
乙方：XX 技术有限公司 法定代表人： 委托代理人： 通讯地址：
开户行： 账号： 电话：
税号： 传真：
共7页第2页

风电理论功率分析系统 VX.0 采购合同
XX 技术有限公司
正文
兹有 XX 风力发电有限公司 （以下简称甲方）与_XX 技术有限公司_（以下简
称乙方），双方授权代表根据《中华人民共和国合同法》，经友好协商就甲方向乙
方采购风电理论功率分析系统 VX.0 达成如下协议： 一、标的物
乙方应向甲方合格地提供以下设备
序 号
产品名称
规格型号 单位 数量
单价
金额
备注
1
风电理论功率 分析系统 VX.0
XXXX-5000
套
1
XXXXXX
XXXXXX
风电理论 功率上传
合计
人民币：XXXXXX.00 元整（大写：X 拾万圆整）
上述价格为含 17%增值税价格，总金额包括风电理论功率分析系统 VX.0 软件价 格。该价格为固定不变价，包含设备及随机附件的设计、采购、制造、工厂性能测 试、税类（包含关税）、包装、运输、保险费用等一切支出；还包含调试、验收、 技术服务（包含技术资料、图纸的提供）、质保期内服务等所有相关服务的费用。
1.2 上述价格不包含通信接口协调等费用。 二、乙方义务
2.1 负责风电场理论功率分析系统的设备安装、调试、培训及验收工作，并满足 当地电网公司相关要求。
2.2 提供设备安装、使用的说明书。 2.3 提供设备管理和运行所需有关资料。 2.4 所提供设备应在双方约定的时间内发运到约定的目的地。 2.5 如标准、规范与本规范的条文有明显的冲突，则卖方应在制造设备前，用书
面形式将冲突和解决办法告知需方，并经需方确认后，才能进行设备制造。 2.6 风电场全场理论有功功率 1 分钟理论值的计算和转发远动工作。 2.7 快速维护服务：乙方提供 7×24 小时日常维护及售后服务。工作日，保证
在 8 个小时内响应甲方需求；法定节假日，保证在 24 小时内响应甲方需 求。 三、甲方义务 3.1 甲方配合乙方协调相关联调厂家进行风电场相关数据的采集、传输及调试 工作，保证数据的完整性、准确性，以便于乙方进行控制策略分析。
共7页第3页

风电理论功率分析系统 VX.0 采购合同
XX 技术有限公司
3.2 甲方配合乙方协调远动接口，完成 1 分钟理论功率上传工作。
3.3 乙方安装调试完毕，设备运行正常，甲方应在一个自然月完成对本合同产
品的验收。
3.4 甲方按照合同规定向乙方进行付款。
四、合同金额 乙方为甲方的风电场提供“风电理论功率分析系统 VX.0”壹套，合同总额为人民
币 XXXXXX.00 元 ，金额大写人民币: X 拾万圆整 （含税，含到交货地址的运费）。 五、付款方式
汇款方式为电汇，本合同具体支付进度如下： 调试验收款 100% ,即人民币 XXXXX.00 元（大写：X 拾万圆整）。
甲乙双方签订合同，完成现场安装调试并经电网公司验收合格后，乙方应当向 甲方开具合同全额增值税专用发票，甲方在收到乙方发票后 20 天内，将 90%合同金 额支付给乙方，即人民币 元（大写： 万圆整） 。在合同质保一年期满后签 订最终验收证书并支付 10%质保金，即人民币 元（大写： 万圆整） 。乙方在 收到上述款项后，以传真向甲方确认。 六、交货地点及交货方式
交货方式：车板交货
交货日期: 2019 年 6 月 20 日
交货地点: XX 县 XX 镇 XX 风电场
收货人及联系电话： XX
七、验收标准及品质保证 整体质保期：一年。 乙方交货至甲方指定地点，甲方初步验收，其后进入质保期。质保期内因货物
自身质量问题（即非人为损坏原因），乙方负责免费维修，由此产生的一切费用，
均由乙方承担。若因战争、洪水、台风、地震、雷击及其它自然灾害等不可抗力原
因造成设备的损害，乙方不承担相关费用，对相关损失不负任何责任。
八、知识产权
本合同约定内所售软件为乙方自有开发产品，所有权归乙方。
九、违约责任
9.1 乙方提供的产品应符合合同规定的质量标准、技术要求；质量不符合合同约
定的产品，由乙方负责更换，由此产生的费用由乙方承担。
共7页第4页

风电理论功率分析系统 VX.0 采购合同
XX 技术有限公司
9.2 乙方在本合同约定交货时间未能将合同规定货物运抵合同指定交货地点，则
甲方有权提出逾期赔偿，逾期赔偿计算方法为:每逾期一日，应向甲方承担未到达货
物值的 3‰的违约金，不满一天的按照一天计算。若因甲方自身原因、交通以及自然
灾害等不可抗拒因素而延迟交货，不属于此例；
9.3 乙方产品安装调试后，设备运行正常，甲方应在一个自然月组织考核验收乙
方产品服务，一个自然月结束后甲方仍未组织验收，则视作验收合格。
9.4 对于甲方逾期没有按照本合同付款的，在乙方向甲方发出书面催款通知五个
工作日后，甲方仍不付款的，乙方有权终止相应服务，并对因终止服务给甲方带来
的损失不负有任何责任。
9.5 如甲方未按合同约定如期付款，每逾期一日，甲方应缴付合同总额的 3‰违
约金给乙方。
十、免责声明
10.1 不可抗力。不可抗力系指甲乙双方在签订合同时所不能预见的，并且它的
发生及其后果是无法克服和无法避免的。诸如战争、火灾、洪水、台风、地震、雷
击等。不可抗力的内容按中华人民共和国的有关法规规定执行。
10.2 不可抗力对合同双方均适用。在签订合同后，由于不可抗力不能履行合同
时，双方对由此产生的损失，不得提出索赔要求。
10.3 由于不可抗力使合同无法如约履行时，经双方协商，允许变更或解除合同。
10.4 受阻一方应在不可抗力事件发生后 24 小时内用电报、传真、电传、邮件
等通知对方，并于事件发生后十四（14）天内将有关政府出具的证明文件用特快专
递寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续 120 天以上，双方应通过友好
协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
10.5 乙方货物到达甲方指定地点后 15 日内完成签收，甲方确认验收无误后，货
物毁损灭失的风险自货物验收合格后转移至甲方。超过 15 日内未能签收则视为甲方
已签收。
十一、保密
保密内容及要求：甲乙双方保证对在本合同谈判、签订及履行过程中获悉的属
于甲方或乙方的且无法从公开渠道获得的文件及资料（包括本合同、技术文件、设
计图纸、商业秘密、经营信息、技术服务成果等）予以保密，未经另一方同意，不
得向任何第三方泄露。
共7页第5页

风电理论功率分析系统 VX.0 采购合同
XX 技术有限公司
保密期限：至该等保密内容可以通过公开渠道获取为止。
十二、争议解决条款
12.1 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，
经协商在 30 天内不能达成协议时，应提交至北京市人民法院裁决。
12.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其它事项继续依约履行。
十三、合同生效
本合同正本一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方签字盖章后生效，合同中
未尽事宜双方协商解决。对本合同的修改以双方同意并签章的书面协议为准。
13.1 如因执行合同需对本合同内容做修改或补充，则须由甲、乙双方指定的全
权代表签订书面文件方可成立。
13.2 在未得到本合同任一方的书面认可前，任何一方都不可将合同的权力及义
务转移到任何第三方。
13.3 合同附页、报价单、订货单、收货验收单与合同正本具同等法律效力。
共7页第6页

风电理论功率分析系统 VX.0 采购合同
签字页，此页无正文
XX 技术有限公司
甲方：XX 风力发电有限公司 （盖章）
地址： XX 县 XX 镇 XX 风电场 法人代表或授权委托人： （签字）
邮编： 日期：
乙方：XX 技术有限公司 （盖章）
地址： 法人代表或授权委托人:
（签字） 邮编： 日期：
共7页第7页

发电机销售合同范本

发电机销售合同范本 篇一：发电机组购买合同 柴油发电机组采购合同 甲方（买方）：湖南省永州市新亿佳房地产开发有限责任公司（曼谷峰景项目）乙方（卖方）：长沙明邦科联机电有限公司签定时间：2011-1-1 签定地点： 就柴油发电机组采购项目，经甲乙双方协商，根据中华人民共和国合同法签订以下合同，以便共同遵守。 注：以上价格1、含税 2、安装（卸车、发电机组就位）、调试 3、油箱、防震垫、充电机、排烟管道（机房出墙1米）、蓄电池、柴油机备件箱、 二、交货期 设备交货期：2011年1月9日（如延迟一天交货罚款1000元/天） 三、交货时间地点 1．交货地点：甲方工地四、付款 货到工地付至合同总额的80%后卸货，安装调试合格后需在5个工作日内付清全部货款（如延迟一天按1000元/天交纳违约金给乙方）

(在未付清全部货款之前，货物的所有权属于乙方) 五、出机前客户需要准备的工作 1、需提供符合安装机组条件的机房（包括混凝土机座、进风通道、排风通道及排烟通道等土 建工程） 2、提供所需的柴油、机油。 3、提供配电柜到发电机组之间的电缆及接电。 六、售后服务1、所有本公司销售的柴油发电机组，三包服务为一年或者累计运行1000小时（以先到为准），由调试当日计算。电机部分保修贰年。 2、在三包期内，凡属于产品质量或制造缺陷导致的故障，本公司负责进行维修服务为买方尽 快恢复电力。 3、本公司免费为用户调试机组，培训机组操作人员，并亲临现场指导安装。 4、在三包期内，用户应承担更换机油、柴油、空气滤清器等常规费用。 5、在三包期内，用户应使用本公司规定的柴油、机油以及按本公司的建议程序定期进行维修保养。 6、以上三包服务，应在机组正确使用与保养前提下进行。 7、详细操作规则，以机组说明书为准。三包规定的内容以国家三包标准与依据为准。8、即使在保修期内，发生下列情况之一者，不属于免费修理范围：

风电项目10KV高压开关柜及400V低压配电屏设备供货合同

XX县XX风电工程（48MW） 设备供货合同 产品名称：10KV高压开关柜及400V低压配电屏合同编号：需方XXFD SB-005 需方：XX风力发电有限公司 供方：XX电气股份有限公司 （合同签订地：XX）

供货合同 需方：XX风力发电有限公司 供方：XX电气股份有限公司 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关经济法规，供需双方本着相互协作、互谅互让的精神，就XX县XX风电场工程（48MW）10KV高压开关柜及400V 低压配电屏设备的供货事宜，同意按下列条款签订本合同。 一、供货内容及价格 1、合同内容：10KV高压开关柜及400V低压配电屏设备壹套，合同金额：人民币￥325000.00元,大写：叁拾贰万伍仟圆整； 2、此价格为闭口到岸价格（含税），不受市场上任何因素影响； 3、本合同价已包括制造和装配该产品所需的生产制造费、原材料费、各种试验费、安装调试费、技术资料、技术配合服务、包装费、运杂费、税费等各项费用； 4、供货详细内容见合同清单。 二、质量标准 供方所供设备应符合有关国家标准和行业标准，产品实行三包。具体的技术要求按双方签定《XX县XX风电场工程（48MW）10KV高压开关柜及400V低压配电屏设备技术协议书》执行，《XX县XX风电场工程（48MW）10KV高压开关柜及400V低压配电屏设备技术协议书》与本合同具有同等的效力。 三、交货地点及运输方式 1、供方将所供设备运至XX县XX风电场工程（48MW）10KV高压开关柜及400V低压配电屏设备施工现场交货并负责设备就位。 2、设备运输由供方负责，供方应确保设备按期运出；运输前要勘察有关路线；供方应在发运5日前将所供设备的合同号、名称、件数、外形尺寸、重量及发运日期等以传真方式通知需方。

XX风电场35kV风电机组油浸变压器及其避雷器、跌落保险设备采购合同

设备采购合同 工程名称：山西国电XX风电工程、山西国电XX风电工程 合同设备名称：35kV风电机组油浸变压器及其避雷器、跌落保险合同号：XXXX-SS-WP-EPC-YY-P-XXXX-003 买方：中国XX工程（集团）有限公司 卖方：保定XX变压器有限公司 合格供方编号： 签订日期：XXXX年6月

总则 中国XX工程（集团）有限公司作为买方和保定XX变压器有限公司作为卖方，就下列合同文件于XXXX年06月22日签订本合同。 本合同以业主（山西XX电力集团有限公司）及上海电气集团股份有限公司与买方签订的合同（即外合同，合同号）有关条款为基础，买方作为本合同的需方，按外合同相关条款履行其义务；卖方是本合同的供方，按外合同相关条款履行其义务。双方宗旨是履行好外合同。 一、合同文件 附件一：通用合同条款 附件二：专用合同条款 附件三：合同设备供货范围、交货期、交货地点 附件四：技术条款 附件五：投标书 上述文件汇集并代替了本合同签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈纪录以及相互承诺的一切文件。本合同没有规定的部分遵从上述文件的有关规定。 二、合同的范围和条件： 本合同的范围和条件应与上述合同文件一致。 三、货物及数量： 本合同项下提供的合同设备为35kV风电机组油浸变压器及其避雷器、跌落保险，详细供货清单见附件三。 本合同提供的合同设备数量按如下规定确定： 1、首批供货设备数量为2套；

2、后续供货设备数量，在首批设备交货验收后10个工作日内以合同附件补充协议形式书面确定。 四、合同金额： 根据上述合同文件，合同单价为人民币205,800元（大写贰拾万零伍仟捌佰元整）。以上合同价格包括合同设备的设计、厂内试验、制造、检测、技术文件、技术服务、安装调试指导、包装费、运输费、生产厂内仓储费等一切费用和合理的利润。此价格为固定、不变价，双方不得以任何理由要求对合同总价调价。 合同最终总价，按最终确认的供货设备数量乘以单价确定。 五、付款条件： 合同货物的付款条件详见附件二，专用合同条款。 六、交货时间和地点： 合同货物的交货时间和地点详见附件三。 七、合同生效： 本合同需同时具备以下条件后生效： 1、双方授权代表签字并加盖公章， 2、卖方向买方开出履约保函， 八、合同所有附件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等的法律效力。 九、其它约定事项 1. 在本合同执行过程中，卖方应及时答复和解决与合同设备有关的技术问题，并负责提供相应的技术文件。 2.双方的单位地址、邮编、开户行及帐号、项目负责人、电话等若有变更，须及时书面通知对方。 3. 买方项目负责人：XXX

设备采购合同书模板(合同示范文本)

设备采购合同书模板(合同示 范文本) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-011438

设备采购合同书模板(合同示范文本) 甲方(需方):____乙方(供方):____经过双方友好协商,依据《中华人民共和国合同法》,双方同意签订以下合同条款,以便双方共同遵守,履行合同. 一,产品清单及友情链接1.产品清单及价格(此表须与招标文件一致,可附后)设备名称 ____设备型号 ____数量 ____单价 ____合计 ____中标总价格(大写) 2.友情链接全部设备验收合格后的七日内,甲方向乙方支付合同总金额的 %即元人民币整.若延期付款,甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金.合同总金额 %的余款即元人民币作为质保金,若设备运行正常,质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付. 二,交货时间及地点1.交货时间: (投标文件承诺时间).若延期

交货,乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金.因不可抗拒力所导致的交货,服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理. 2.交货地点:送货上门,安装调试. 三,保修条款乙方针对本项目的售后服务保修措施祥述(投标文件承诺内容).下例情况不属保修范围: 1.不可抗力引起的损害; 2.用户电力系统故障(如接地不良,电压超过规定范围等)引起的损坏; 3.用户私自维修引起的损坏; 4.用户自行造成的机械损坏(用户正常使用除外); 5.其它不属于供应商负担的保修事宜. 四,相关权利及义务 1.甲方收到乙方设备后,乙方应在开发区政府采购管理办公室,开发区监察审计部门,开发区政府采购中心的共同监督下及时验收,验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收;

分散式风电项目合作协议

分散式风电项目合作协议书 甲方： 乙方： 经甲乙双方多次洽谈、考察,甲方认可乙方具备分散式风电项目前期开发的优势资源，乙方认可甲方具备项目投资、建设、运营的实力。为明确双方权利义务,双方本着平等互利、合作共赢的原则,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,就项目开发达成以下合作协议, 以供双方遵照执行,具体内容如下: 一、合作内容 甲方委托乙方开发安徽省范围内的分散式风电项目(以下称“目标项目”), 由乙方提供目标项目前期的开发咨询及协调全程服务工作,确保项目顺利备案并投产实施。 1．本协议签订之后2日之内,双方均有权对对方公司进行尽职调查,尽职调查应在3 日之内完成。双方应当对调查工作给予全面配合。 2．乙方负责获取目标项目备案指标, 为明确起见, 本协议项下目标项目备案等前期工作之完成是指目标项目取得包括但不限于附件1和附件2 所列的以及付款节点表中的所有文件,本项目之前期开发和后续投建所涉协调服务工作类事项均由乙方主导完成且协调各方资源,甲方予以辅助配合相关事宜。 3．在目标项目完成备案等前期所有合规性手续后且经甲方认可通过后,甲方按照已获得的项目的实际批复容量支付乙方咨询服务费用。价格为0.25元/瓦(本价格已涵盖并包含项目开发及全部手续费用等,为固定大包干费用,包括但不限于本协议附件1、附件2 以及付款节点表中所列全部工作事项)。 二、服务期限 1.本协议项下服务的有效期限为2018年6月22日—2019年6月21日,有效期到期但乙方未能完成本协议约定的代理或服务内容的,经甲方同意后,本协

议有效期限自动顺延。本协议也可以由双方协商一致提前终止。如一方提出延长此服务期限的,须在服务期限届满前一个月书面通知另一方,经甲乙双方协商一致并签署新的协议后, 本协议项下的服务期限可以延长。 2.乙方在履行本协议时应遵守国家、地方法律法规的相关规定,避免不正当竞争等不当行为,因乙方行为对甲方造成商业信用、信誉、品牌形象损失的, 甲方有权立即终止本协议, 并有权向乙方要求赔偿由此导致的一切经济损失。甲方委托乙方开展的业务,如果存在同业竞争,乙方应以甲方利益为重,避免甲方利益受损。 三、双方责任 乙方责任: 1.乙方向甲方提供目标项目所在地风力发电方面有关的政策信息,包括但不限于地方发改委的政策信息, 当地国土部门、环保部门、规划部门、电网企业等在办理风电项目开发方面的具体流程安排、政策等。 2.乙方负责为甲方在当地境内选择符合分散式风电项目开发的土地,但是推荐的目标项目用地不得为基本农田或公益林地、保护性草地、风景区等国家明令禁止进行建设风力发电项目的土地。提供所用地块的土地性质、坐标、周边电网系统接入和当地气象有关的基础材料,配合甲方完成目标项目评估和规划工作。 3.协调当地政府争取将该目标项目列为当地重大招商引资项目，给予甲方有关优惠政策,同类优惠政策在国家和省、市分别有规定的,按最优惠政策执行。 4.维护甲方投资项目的合法权益,乙方负责办理土地流转、征、租、用等建设项目有关前期手续。 5.配合甲方做好建设风电项目必要的水、电、路及土地平整等目标项目现场的协调工作。 6.乙方负责办理项目开发至项目开工前所需的所有手续及文件(详见附件1) ,办理过程中产生所有费用由乙方承担。 7.营造良好投资环境, 积极协调解决甲方在目标项目推进与运营中遇到的

发电机组采购合同模板

发电机组采购合同模板 近年来我国电力行业发展迅速,大量结构复杂、装机容量不断增大的汽轮发电机组相继投入电厂运行,发电机组采购合同怎么写呢?以下是在小编为大家整理的发电机组采购合同范文，感谢您的阅读。 发电机组采购合同范文1 供方： 需方：签定地点： 一、产品名称、型号、单位、数量、金额、交货日期产品名称规格型号单位数量单价(元) 金额(元) 发电机组台合计(大写):以上报价为交货价，该产品包含爱斯凯自动切换装置。 二、质量要求：技术标准及质量保证期，按JB/T1033-20xx 生产供货。质量“三包”期1年或1000个小时，解答用户提出的技术方面的问题，做好能及所能的售后服务工作。产品验收时，供方技术人员在现场指导安装调试运行(安装耗材由需方自购)。

三、交货时间及交货地点：供方收到预付款日前交货，交货地。 四、运输方式及达到的费用：供方负担厂部到昆明运输并承担运费，需方至。 五、合理损耗及计算方法：无 六、包装标准、包装货物的供应与回收;不回收。 七、验收标准：由需方安合同的第一项验收。 八、随机备品，配件及供应办法、随机、还需要提供原装配件各出厂检验合格证、使用说明书和各项技术参数资料一套。 九、结算方式，需方按照合同签订后预付%( .00)作为设备款给供方，供方组织安排生产，合同项下所列全部货物在到达需方所在地，提货时支付合同总额的%( .00)给供方，经需方安装验收合格后，支付到合同价款的%( .00) 十、如需提供提合同担保书另定，作为本合同附件。 十一、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，当事人双方同意由供方项目所在地仲裁委会员会仲裁(当事人双方未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向在地人民法院起诉)。

风电公司助爬器采购合同(含技术要求等附件)

XXXX风电有限公司助爬器采购合同合同号：XXXX-XX -XXXXX XXXX风电有限公司 助爬器 采购合同 合同号：XXXX-XX-XXXXX 买方： XXXX风电有限公司 卖方：XX机电设备有限公司 中国 XX XXXX年XX 月

合同书 买方：XXXX风电有限公司 收货方: XXXX风电有限公司 通信地址: 邮编： 电话： 传真： 卖方：XX机电设备有限公司 通信地址: 邮编： 电话： 传真： 买方愿购买，卖方愿提供通讯助爬器及其相关服务。 合同总价为人民币：(小写) ￥XXXXXX.00元 (大写) 元整。 本合同规定如下： 1.本合同所用语言与“合同条款”中定义的相应用语的意义相同。 2.合同构成资料 以下资料构成本合同,成为本合同不可分割的一部分： 合同书； 合同条款； 附件一：合同价格表及交货时间 附件二：技术协议书 附件三：现场服务条款 附件四：工作进度周报表 附件五：廉洁备忘录 3.买方同意将按合同规定的条款支付给卖方货款，卖方同意按合同规定向买方提供货 物及服务，并保证按合同规定的要求对出现的问题及时进行补救。 4.合同宗旨 4.1 卖方作为一个独立承包商负责本合同项下各项内容，应当独立承担因本合同履行所 产生的所有应负责任和费用。

4.2 一方无权以对方的名义签订合同及其他法律文件，使对方在任何方面对任何第三人 承担任何责任，或由对方负担任何费用、履行任何义务。 4.3 任何一方不得超出本合同规定的作业范围而使用合同，或将合同作为其他方面的证 明。 4.4 双方应本着善意解释和履行合同，特别应当尽其全力，彼此应表明其谨慎、忠实和 合作。 4.5 双方在履行合同的过程中，应遵守法律、法规的相关规定。双方签约代表或履约代 表，在进行合同项下的交易活动，应当有必要的书面授权。 4.6 一方聘用、雇用或借用的职员、雇员、临时人员、学习人员或调用人员，以及该方 的分包商或承包商及其工作人员，为履行合同所实施的行为，应当视为该方的行为，由该方承担行为的法律后果。 5.买方的权利和义务 5.1 向卖方提出具体的工作内容和要求，为卖方提供必要的协助。 5.2 卖方工作完成后，买方组织人员验收。工作成果达到买方要求后，向卖方开具完工 报告，作为付款依据。 5.3 有告知卖方人员需遵守的买方管理规定的义务。 6.卖方的权利和义务 6.1 对于买方提出的建议，卖方应当参照执行，并从专业角度完成规定的工作。 6.2 卖方应于买方事先规定的合理期限内完成本合同中规定的全部工作，交由买方审 验。 6.3 卖方应保证工作质量；对于不能达到要求和质量的工作，卖方应自行承担费用返工 重做。 6.4 定期与买方工作人员沟通情况，及时协调解决可能影响工作进展的各种问题。 6.5 对于买方提出的任何需完善和修改之处，卖方应在最短时限内给予完善和修改。 6.6 严格执行买方的健康安全环保要求。 6.7 卖方保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号,除非合 同另有规定，货物应含有设计和材料的全部最新改进。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外),或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在最终目的地现行条件下正常使用可能产生的。 6.8 货物的质量保证期：经调试正式启动，买方向卖方颁发验收合格文件之日起12个月 内，或在最后一批合同货物到达目的地后且验收合格的24个月内，以先发生的为准。 如质保期内对相关设备进行了更换，则该设备的质量保证期为更换完成之日起12个月。

风电施工合同范本

甲方合同编号：XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX风电场 道路、基础、平台、风机安装工程施工合同 甲方： 乙方： 年月日

合同协议 甲方： 乙方： （业主名称，以下简称“业主”）为实施 （项目名称），已接受（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价：人民币（大写）元整（￥）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3. 承包商项目经理 4. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准，满足设计和施工验收规范要求，满足达标投产的考核条件，分部、分项工程合格，单位工程优良。 5. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 6. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 7. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 8. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本六份，合同双方各执三份。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。签字页：本页无正文 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 单位地址：单位地址： 法定代表人：法定代表人： 或委托代表：或委托代表： 经办人：经办人： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 税号：税号： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编：

柴油发电机购销合同

柴油发电机组购销合同 甲方（需方）： 乙方（供方）： 甲乙双方共同协商，就甲方购买乙方的“”柴油发电机组合同，达成如下协议，以兹双方共同遵守。 一、供货范围： 发电机组名称及型号发电机组配置情况型号及备注 型号： 免维护电瓶 备品备件 消音器￠150mm 发动机原装专用1套含主机内 随机资料原装发动机及机组标配1套含主机内 随机工具原装发动机及机组标配1套含主机内 蓄电池200A 风帆2只含主机内 蓄电池连接线150# 3根含主机内 二、合同总价：（大写）元整（小写）￥：元，含税。（以上价格含税费、运输费、二次搬运费、安装费、调试费、排烟管的制作安装费、柴油发电机机房排气通风工程费、税金、保险等一切费用） 三、供货日期：年月日前将货物运至甲方工地。于年月日安装调试完毕，验收合格。

四、到货地点：。 包装及标识：。 运输方式：汽车运输。 五、运输及风险责任 1、自货物装货开始至货物交到指定地点安装完毕验收合格之前，所发生的一切费用和风险由乙方承担。 2、货到指定地点。随货应提供产品质量合格文件，技术说明书，检测证明文件等资料。 3、货物交到指定地点之后，甲乙双方代表应根据货物原厂标准配备对货物进行清点确认，若有异议，与合同及附件约定不符的，乙方应在甲方通知后2天内给予换货。 六、技术服务 乙方负责机组安装，调试、排烟管的制作安装、柴油发电机房排气通风工程。 七、技术指导及质量标准 1、乙方提供售前、售中、售后相关技术指标。 2、乙方的设备及其提供的清单（含产品的品牌、型号、规格等相关的技术参数）须符合国家标准及甲方酒店的功能要求。 3、设备按国家相关标准及乙方提供的产品相关质量技术参数进行验收。 八、付款方式 （1）自签合同之日起七个工作日内，甲方支付合同总价的％作为定金给乙方。 （2）在乙方安装完工调试验收合格交付后，资料交付齐全、正确、有效后，甲方在15个工作日内支付至结算总价款的95%（含定金）。 （3）结算总价款的5%的作为质量保证金（不计息），乙方履行完保修义务并经甲方确认的，甲方在质保期满后30个工作日内支付。

EPC合同模板-风电epc合同模板

工程总承包（EPC）总承包合同

第一部分合同协议书 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行 （EPC）项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 基础）、设备安装、调试和保修服务等，即EPC/交钥匙工程。（总承包范围详见附件2） 二、主要技术来源 外部输入资料由发包人提供。 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)：年月日 施工期限(绝对日期或相对日期)：年月日 （其中：施工日期(绝对日期或相对日期)：年月日 四、工程质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：暂定万元。 详见专用条款的补充条款。 六、词语定义 本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 本合同在以下条件满足之后生效：经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方合同章后生效。 八、其他 1

2、合同订立地点：山东省青岛经济技术开发区 3

发包人： （合同专用章）承包人： （合同专用章） 法定代表人或其授权代表：（签字）法定代表人或其授权代表：（签字） 工商注册住所：工商注册住所：组织机构代码：组织机构代码：邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人：授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号：

第二部分通用条款 第1条一般规定 1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包，指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。 1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。 1.1.7 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。 1.1.8 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。 1.1.9 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。 1.1.10 项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。 1.1.11 永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和（或）试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。 1.1.12 单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。 1.1.13 临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，不构成永久性工程实体的工程。 1.1.14 现场或场地，指合同约定的用于承包人现场办公、居住、设备材料部件存放、施工机具、设施存放和工程实施的任何地点。 1.1.15 项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告（选厂报告、资源报告、勘察报告）、资料（气象、水文、地质）、协议（燃料、水、电、气、运输）和有关数据等，设计所须的基础资料。 1.1.16 现场障碍资料，指发包人为承包人完成设计、进行现场施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、构筑物、须受保护的古建筑、古树木等坐标方

电脑设备采购合同模板(合同范本)

电脑设备采购合同模板(合同 范本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-032768

电脑设备采购合同模板(合同范本) 出卖人(甲方)：_________ 买受人(乙方)：_________ 甲乙双方本着诚实信用的原则，平等互利，经公平协商签订如下买卖合同，以兹遵守。 第一条标的物 1.产品名称：_________商标：_________规格/型号：_________原产地：_________生产厂家：_________ 2.交易数量：_________ 3.单价：_________总价款：_________ 4.质量 (1)整体质量、性能应当达到的标准，采用以下第_________项： a.按照国家强制标准或者指导标准：_________执行

b.按照国际通用标准：_________执行 c.按照行业标准：_________执行 d.按照封存的样品标准执行 e.协商约定质量达到以下水平：_________ (2)以下部件的质量、性能标准或参数为 部件a：_________质量标准或参数：_________ 部件b：_________质量标准或参数：_________ 5.产品整体作业的性能应当达到以下水平： 以下部件作业应当达到以下水平： 部件a：_________作业水平：_________ 部件b：_________作业水平：_________ 6.产品的整体技术性能标准为： 以下部件采用以下技术： 部件a：_________采用技术：_________ 部件b：_________采用技术：_________ 7.产品功能

风电道路合同

进场检修道路承包合同书 甲方： 乙方：乙方身份证号： 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5风场检修道路路径（工程）劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径工程第二条工程地点：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场风场检修道路 第三条工程承包范围 盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径的修建和修建所需人员及所需材料的供应和购买，使用装载机推4M宽0.35深的基槽（局 部地基看现场而定），然后铺山皮石采用平地机整平后洒水，再采用20T压路机碾压（密实度必达到0.94以上）再铺大小适中的沙石细骨料，采用平地机整平后洒水进行二次碾压。修建道路时以施工图纸的做法及质量为准，超出预算，甲方不予补给。建管办的临时

要求用工已包括在内，甲方不再给补零工。 第四条工程工期 1.计划开工日期：2015年8月26日，计划完工日期：2015年9月11 日。 2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 3、如乙方原因造成工期（根据甲方进度计划安排）延误，每延误一天，乙方赔偿甲方1000元，延误15天以上，甲方可终止合同，乙方并承担延误工期给甲方造成的损失。 第五条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到本工程施工图纸及国家现行规范、行 业标准的要求（道路弯转半径，不得小于35米）。 第六条甲方责任和义务 1、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验 的控制、监督、检查和验收。 2?负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3?根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为人员所造成的后果由乙方负责。

柴油发电机组购销合同通用版

编号：JY-HT-02168 柴油发电机组购销合同通用 版 The contract is a guarantee for both parties and protects legitimate rights and interests 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日

柴油发电机组购销合同通用版 合同编号：买方：(甲方) 卖方：(乙方) 甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商达成以下合同条款： 一、乙方提供的设备名称、型号、数量、价格如下： 序号机组 型号柴油机型号额定 功率电机单位数量单价 (RMB) 1 备注 合计人民币： 二、合同的价格： 1.合同含税总金额为：。

2.付款货币为人民币。 三、付款方式 A、甲方在合同签订时支付乙方20%货款元整，作为该合同的定金。 B、甲方在货到达工地卸货后7天内支付乙方65%货款元整。 C、机组安装调试经甲方验收合格后7天内支付乙方12%货款元整。 D、余款保修期满后7天内付清3%货款元整。 四、交货时间、地点及包装运输 1.交货时间：具体到货日期由甲方提前7个工作日通知。 2.在履行合同过程中，如果乙方遇到不可抗力原因影响按时交货和提供服务的情况时，应在情况发生后三天内以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到通知后，应尽快对情况进行分析，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间。 3.交货地点：甲方指定工地内。 4.供货清单：机组设备及基础槽钢、随机自启动控制柜、

测风塔合同

测风塔及测风设备采购、安装 合同 项目名称：贵州省铜仁市松桃县永安乡测风塔及测风设备采购安装项目 委托方：贵州昶盛投资有限公司 （甲方） 服务方：衡水双利风电设备制造有限公司 （乙方） 签订地点：贵阳 依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就贵州省铜仁市松桃县永安乡测风塔及测风设备采购安装项目的技术服务，经协商 一致，签订本合同。

一、项目名称： 二、服务的内容、方式和要求 1、测风塔的制作、建设和安装 乙方负责完成测风塔的制作、建设和安装工作，本次测风工作拟在贵州省铜仁市松桃县永安乡新建1座测风塔，采用美国赛风测风设备，测风塔位置、数量和配置见下表： 测风塔数量和位置 测风塔设备配置 2、测风设备的安装、调试、维护 1）设备的安装调试 由乙方负责测风设备的安装调试，以确保设备正常测风。 2）设备的维护 为了保证数据的完整性和连续性，由乙方负责远程监控设备的安全运行，以确保数据的完整率不低于98%。 除地震等不可抗力因素和人为破坏外，测风塔及测风设备质保期一年。 3、数据采集和数据分析

1）数据采集和存储 为了取得至少一个完整年的测风数据，测风工作要无中断地连续进行一年以上，且数据的完整率不低于98%，有效数据的完整率不低于90％。根据国家有关规定确保原始数据的安全保存。 2）数据的分析 根据《GB/T18079－2002风电场风能资源测量方法》和《GB/T 18710－2002风电场风能资源评估方法》的要求，乙方对数据质量进行控制，对缺测和可疑数据进行处理。在对甲方完成培训前，数据采集的分析由乙方负责协助整理，并在第二月的前五日内向甲方提供整理报告。 三、承包方式 本合同甲方以总价发包方式将工程交乙方承包。 四、结算货币单位 本合同以人民币为结算货币单位。 五、合同总价款 注：工程总承包价中不含二次搬运和山地施工费用，如果实际施工中产生二次搬运和山地施工，则该项费用由甲方另行支付。 六、合同工程工期 本合同全部工期为 15天，于4月15日前完成并开始测风工作。

粤水电：关于签订风电项目塔筒采购合同的公告

广东水电二局股份有限公司 关于签订风电项目塔筒采购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次签订的合同是采购合同，不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同各方均不存在合同履行能力的风险。 2.合同履行对公司2020年度的经营业绩将有一定的提升作用。 广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日披露了“明阳阳江沙扒300MW科研示范项目风电机组塔筒设备采购第一标段（TT1)”的中标情况。详见2020年3月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于风电项目塔筒制造中标的公告》。 明阳阳江沙扒300MW科研示范项目风电机组塔筒设备采购第一标段（TT1)合同已签订，现将相关内容公告如下。 一、合同签订概况

近日，公司与阳江明阳海上风电开发有限公司（以下简称“阳江明阳公司”）签订《明阳阳江沙扒300MW科研示范项目风电机组塔筒设备采购第一标段（TT1)商务合同》，该风电塔筒制造项目供货范围为风力发电机组塔筒设备和相应的备品备件、专用工具、技术资料以及有关的技术服务等。 （一）交易对手方：阳江明阳海上风电开发有限公司。 （二）合同类型：塔筒采购合同。 （三）合同标的：风电机组塔筒及其附件。 （四）合同金额：16,327.64万元。 二、交易对手方介绍 （一）交易对手方基本情况 1.采购方名称：阳江明阳海上风电开发有限公司。 2.法定代表人：肖亦羽。 3.注册资本：500万元。 4.经营范围：新能源的开发、建设、运营等。 5.住所：广东省阳江市阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园（服务区办公楼）四楼410、411号房。 6.成立时间：2018年4月3日。 （二）公司与阳江明阳公司不存在关联关系。 （三）公司上一会计年度未承接阳江明阳公司的工程。 （四）阳江明阳公司实力较强，信用状况良好，履约能力有保证。 三、合同的主要内容 （一）合同主要内容：

电脑采购合同模板.doc

电脑采购合同模板 甲方： _________ 乙方：_________ 根据《中华人民共和国合同法》的要求，甲方委托乙方为_________学校购置、安装多媒体电脑室。经甲乙双方充分协商一致，签订本合同。 一、电脑的品牌、型号、配置和金额 1、多媒体电脑室_________套，货款总额为人民币 _________拾_________万_________仟_________佰_________拾_________元整（￥_________元）详细见附件一《预算表》。 2、详细电脑设备品牌型号配置见附件二《硬件配置性能表》。 二、多媒体电脑室系统基本功能见附件三《系统功能说明书》 三、质量保证及售后维护服务 1、乙方提供的必须是全新的电脑设备，该电脑设备必须符合国家检测标准和产品出厂标准。工程质量必须保证符合国家的质量标准及合同的要求，要按照确定的图纸施工，要用全新的材料，不得以次充好或擅自更改指定的材料或设备。 2、乙方应随电脑设备向甲方交付电脑设备的说明书及随

机相关的资料。在履约过程中，乙方必须遵守国家的有关法律法规，并接受甲方的检查，如实提供检查所需提交的材料，不得拒绝。 3、乙方要按照《计算机设备售后服务合同》的要求，提供快捷、良好的售后服务。 四、工期及验收 1、甲方准备工作：安装输入电源线路连接到电脑室，电源线直径不小于10mm2，地线要求接地良好，并于签定本合同后_________个工作日前完工。 2、乙方工期：签定本合同后第_________个工作日前安装电源和网络线路；签定本合同后第_________个工作日前安装电脑台和稳压电源；签定本合同后第_________个工作日前安装调试电脑并完工。 3、验收办法：由甲方组织镇区教办、学校等有关技术人员，按本合同的配置标准和性能要求见附件四《硬件软件验收表》，对乙方所安装的多媒体电脑室进行验收。 4、验收日期：由完工后的_________个工作日内进行。 五、付款方式 1、甲方在签定本合同后第三个工作日内向乙方支付货款总额50%的预付款。 2、在验收合格后五个工作日内向乙方支付余下货款总额50%。

风力发电基础工程承包合同书

风力发电基础工程承包合同书 甲方：奥春鹏风力发电巴彦分公司 乙方：松原市市政建设有限责任公司 经甲乙双方协商，甲方经过仔细研究考证，同意将位于巴彦县巴彦港镇微风发电工程的基础项目承包给乙方施工。双方同意根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动法》及其它有关法律、行政法规，本着遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方同意由乙方承担本项目基础工程施工签订合同，共同遵守执行。 —、工程概况： 1、工程地点：巴彦县巴彦港镇 2、项目名称：巴彦县巴彦港镇风力发电基础工程 3、工程规模：50台机组 4、土建工程：约人民币10亿元 5、承包方式：包工包料 6、承包方式：本合同实行包工、包料的基础工程施工总承包方式；按设计图纸要求所列基础的全部工程（支护、土石方开 挖、支模、钢盘架子、现浇混凝土、预埋件等）。基础规格为35米X 35米X 20米，自合同生效期两个月内开工。

二、开工日期：2014年09月30日 三、质量要求：合格 四、结算方式： 1、本工程按黑龙江省最新定额的中线取费标准结算。 2、执行市、区当月的市场报单、人工费、机械费找差。 3、该基础项目利润按定额中限进行结算。 4、甲方按结算总造价下浮5个点。 五、付款方式： 甲方发出进程通知后3日内甲方按工程总造价的5%进场费拨付给乙方，乙方接到进场费后，即调遣施工人员及调运施工设备进场，并申报当月施工计划。待乙方人员设备进场符合开工条件，甲方按当月工程量的80%再预付给乙方工程预付款，乙方接到预付款随即开工，以后甲方按乙方每月25日上报的下月进度 计划表在月初拨付80%的预付款，如不及时拨付，乙方有权停工，损失由甲方承担。工程竣工验收合格后，甲方在30日内按规定 再支付乙方10%的工程款，合计结算95%，余额5%作为工程保修金一年返还（自结算之日起365日）如果甲方不按规定及时结付工程款和保修金，甲方按未结算款额每日承担银行规定滞纳金及追款人员的一切费用。 六、合同履约金： 合同签订后，乙方按该基础工程总造价的1%交纳保证金（1000万元），保证金甲方同意由银行直接负责监管由乙方和银

发电机组采购合同通用范本

内部编号：AN-QP-HT354 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 发电机组采购合同通用范本

发电机组采购合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 供方： 需方：签定地点： 一、产品名称、型号、单位、数量、金额、交货日期产品名称规格型号单位数量单价(元) 金额(元) 发电机组台合计(大写):以上报价为交货价，该产品包含爱斯凯自动切换装置。 二、质量要求：技术标准及质量保证期，按JB/T1033-20xx生产供货。质量“三包”期1年或1000个小时，解答用户提出的技术方面的问题，做好能及所能的售后服务工作。产品验收时，供方技术人员在现场指导安装调试

风电项目工程总承包合同

XX县XX风电项目 工程总承包合同 发包人：XX风力发电有限公司 承包商: XX工程建设有限公司 2018年XX月

目录 第一部分合同协议书 (3) 第二部分通用条款 (5) 1 一般规定 (5) 2 工程概况 (9) 3 发包人 (10) 4 发包人代表 (10) 5 承包人 (12) 6 施工文件 (17) 7 职工 (19) 8 工程设备、材料和施工质量 (20) 9 开工、延误和暂停 (22) 10 移交及竣工试验 (23) 11 接收工程 (26) 12 移交、竣工后试验 (26) 13 缺陷责任 (27) 14 合同总价与付款 (28) 15 变更 (32) 16 承包人的违约 (32) 17 发包人违约 (33) 18 风险与责任 (34) 19 不可抗力 (35) 20 索赔、争端和仲裁 (36) 21 其他 (37) 第三部分专用条款 (38) 第四部分附件 (45)

第一部分协议书 本协议由XX风力发电有限公司（以下简称“发包人”)与XX工程建设有限公司(以下简称“承包人”)于2018年XX月XX日商定并签署。 鉴于发包人拟建设XX县XX风电项目，并通过2018年XX月XX日的中标通知书接受了承包人以人民币4XXXX万元，其中承包商自行施工承包价4XXX万元（固定价3XXX万元，暂定价XXX万元）为本工程总承包所做的投标，双方达成如下协议：1本协议中所用术语的含义与上文提到的合同文件中相应术语的含义相同。 2下列文件应作为本协议的组成部分： 2.1合同协议书、签署的其他相关协议、合同谈判纪要； 2.2中标通知书； 2.3合同专用条款、合同附件及合同执行过程中签订的补充协议 2.4合同通用条款； 2.5标准、规范及有关技术文件； 2.6招标文件及附件(含招标文件补遗书与此有关的部分) ； 2.7投标报价书及其附件(包括承包人在评标、合同谈判过程中递交和确认并经 发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)； 2.8投标报价的投标单位报价表、设备清单、材料清单； 2.9审定的图纸； 3上述文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。 4考虑到发包人将按下条规定付款给承包人，承包人在此立约，保证全面按合同规定完成XX县XX风电场项目（不包括110KV送出线路工程）采购、施工、试车及质保期内的服务。 5考虑到承包人将进行XX县XX风电场工程（不包括110KV送出线路工程）的采购、施工、试车及质保期内的服务。发包人在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给承包人。 6为此，双方代表在此签字并加盖公章。