风电公司笔记本电脑采购合同

XX风电有限公司

办公设备采办合同

合同编号：XXXX-XX-XXX

买方：XX风电有限公司

卖方：XX商贸有限公司

中华人民共和国XX

XXXX年XX月

本合同由以下双方于XXXX-XX-XX于XX签署：

XX风电有限公司（以下简称“买方”），一家依据中华人民共和国法律依法设立并存续的有限责任公司，法定地址为

XX商贸有限公司（以下简称“卖方”），一家依据中华人民共和国法律依法设立并存续的有限责任公司，法定地址为

鉴于

（1）买方拟从卖方采购办公设备（以下简称“采购物品”）；

（2）卖方愿意并有能力提供上述采购物品；

经双方协商一致，达成合同如下：

第一条术语、关键词解释

物品：系指卖方按合同要求，需向买方提供的一切软件、硬件及相关的技术资料。

服务：系指根据合同，卖方承担与供货有关的辅助服务，包括但不限于：运输、保险以及其它的附随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训等。

在本合同项下，物品和服务合称采购物品。

第二条采购物品

2、技术指标和质量要求

质量保证、要求：卖方应保证提供全新的、原厂包装完整、未使用的，并且符合合同规定数量和规格要求的货物。货物的质量应均符合原生产厂商出厂的标准。

第三条合同价格和支付方式

1、本合同总价格为人民币元整（￥ 0.00)。

2、合同价格为买方指定地点交货价，为含税价格。

3、买方在采购物品验收合格，并取得卖方提供的17%增值税专用发票后10日内向卖方支付本合同第三条第1款确定的全部合同款项。

4、买方将应付款项付至卖方指定的以下账户，即视为已向卖方付款：

户名：XX商贸有限公司

开户行：

账号：

卖方需要买方将款项付至其他账户的，应于买方付款前15个工作日内书面通知买方。

第四条交货与交货方式

1、卖方于本合同签署之日起十个工作日内，将采购物品全部送达买方指定如下交货地点： XX

买方需要卖方将采购物品送达其他交货地点的，应于卖方交货前两日内书面通知卖方。

2、卖方应在交货前一日内，以电话或传真向买方提供交货计划（内容包括合同

号、设备名称、型号规格、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排等）。买方应及时作好准备，办妥一切接货手续。

3、买方对卖方交付的物品，均应妥善接收并按设备储存的环境条件规定保管。

对于因卖方误发、多发或少发的物品，买方应负责妥善保管，并及时通知卖方查处，由此发生的费用由卖方负担。

4、本合同所有物品运抵买方现场后，双方代表共同参加开箱检验。如采购物品

出现短缺或损坏，应由卖方负责补足或修理，其相关费用由卖方负担。

第五条安装、调试与验收

1、卖方可根据买方人员的要求对买方人员以电话沟通形式进行安装调试的技

术指导，保证使采购物品达到预定的性能指标。

2、在安装调试过程中，买方应提供各种配合条件和所需称职的技术人员和辅助

人员，在卖方技术人员的指导下配合卖方进行安装、调试和其他辅助工作。

3、安装调试完毕后，买方组织人员对采购物品进行验收测试。如果买方发现采

购物品中存在缺陷，双方应当视问题的严重性给出合适的处理措施。（1）如果采购物品存在严重的缺陷，则退回给卖方，卖方应当及时更换合格的采购物品，双方协商第二次验收的时间。（2）如果采购物品存在一些轻微的缺陷，则卖方应当给出纠正缺陷的措施，并负责及时加以纠正，双方协商是否需要第二次验收。

4、当所有的采购物品都通过买方的验收后，双方验收负责人签字认可，采购物

品正式交付给买方。

第六条品质保证与维护

1、卖方保证提供给买方的采购物品是全新的、技术是先进的、质量是良好的、

性能是稳定可靠的、数量是完整无缺的。

2、卖方承诺质量保证期：采购物品通过验收之日起十二个月。

3、在保修期内，卖方负责对其提供的硬件设备、软件和系统进行维护或维修，

不收取任何费用。保修期结束后卖方依然负责对所售设备进行维护或维修，其间产生的材料费用由买方承担。在设备保修期结束后如买方要求进行升级和改造，卖方保证提供相应的服务，此项费用由买方承担。

4、如果采购物品在保修期内出现质量问题，卖方收到买方维护要求后，在24

小时内作出响应；遇有严重技术问题，重大故障，需要现场维护，卖方应在48小时内到达买方现场。

第七条违约与赔偿

1、买方违约责任：

（1）如买方未按照本合同规定支付款项时，应从最迟付款日的次日起，每日向卖方偿付逾期付款部分总值的万分之三的违约金。此项违约金额以逾期付款部分总值的百分之五为限度。

（2）如因买方原因致使设备安装延误，卖方技术人员由此滞留在安装地点的一切费用，均由买方负责。

2、卖方违约责任：

（1）如卖方未按照本合同的规定准时交货，卖方应从最迟交货日的次日起，每日向买方支付延迟交货部分货款的万分之三的违约金。此项违约金额以逾期移交设备部分货款的总值的百分之五为限度。

（2）如因卖方原因致使设备不能按期验收完成的，因此造成的买方的全部损失，均由卖方负责赔偿。

第八条保密

1、卖方提供给买方的技术资料、信息、计算机软件、专有技术、设计方案等知

识产权及价格条款等商业秘密和技术秘密，买方应采取保密措施，予以严密保守。

2、除为了维护操作相关设备而需接触卖方有关技术资料等商业秘密和技术秘密

的买方有关人员外，买方同意不向其他人员泄露卖方的任何保密信息，也不向任何第三方转让、交换或泄漏卖方提供的上述商业秘密和技术秘密等，或擅自出版以上技术资料，如违反本条规定致使卖方遭受损失，买方应承担法律责任，并赔偿由此导致的经济损失。

3、买方的保密义务期限为自本合同生效之日起两年。

第九条不可抗力

1、不可抗力是指不能预见、不能避免或不能克服的客观事件，包括但不限于自

然灾害如火灾、洪水、台风、地震、爆炸、雷电等以及社会事件如战争、动乱、政府管制、国家政策的突然变动和罢工等。

2、发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力的详情和

有关证明文件送交对方。

3、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努

力减轻不可抗力产生的后果。

4、如不可抗力事件持续三十日时，买卖双方应友好协商解决本合同是否继续履

行或终止的问题。

第十条合同生效与终止

1、本合同双方授权代表签字日期，即为本合同的生效日期。如双方签字日期不

一致时，以最后签字方的签字日期为合同的生效日期。

2、本合同的采购物品最终保证期限届满日期，即为本合同的终止日期。但保密

条款、争议解决和双方未了的债权和债务不受合同期满的影响，并且守约方有权提出索赔。

第十一条争议解决

1、本合同受中华人民共和国法律管辖，并依其解释。

2、因本合同的签署与履行而产生的任何争议，双方应友好协商解决；协商无法

解决的，任何一方有权将争议提交北京仲裁委员会，按其仲裁规则进行仲裁，仲裁采用中文进行，仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有强制效力。

3、仲裁期间，除争议事项外，买卖双方应继续履行本合同其余部分。

第十二条人员

本合同签署后，双方应各自指定一名负责人，代表各方具体负责本合同的执行及管理。其中，

卖方指定XX担任负责人

联系地址：

电话：；传真：；电子邮件：

买方指定XXX担任负责人

联系地址：

电话：；；电子邮件：

第十三条其他

1、本合同自签署之日起生效；

2、本合同一式六份，两正四副，双方各持一正两副。

3、本合同包含以下附件，其为本合同不可分割之部分。

附件一：廉洁备忘录

附件二：详细配置清单

（以下无正文）

兹此，本协议由各方授权代表于文首载明的日期签署：

XX风电有限公司

授权代表（签字）姓名：

职务：总经理XX商贸有限公司

授权代表（签字）姓名：

职务：总经理

合同附件

附件一：廉洁备忘录

廉洁备忘录

鉴于，买方以严格遵守法律、法规为企业基本政策；

鉴于，买方要求其工作人员严格遵守有关廉洁规定并信守职业道德；

鉴于，卖方将与买方或其关联公司进行业务往来；

鉴于，卖方完全赞同买方并同意共同遵守有关廉洁规定和信守职业道德，依此，双方达成如下协议：

1.买方工作人员不得要求或接受卖方或通过第三方提供的任何个人利益，包括各种好处、财物、任何名目的费用。

2.卖方不得向买方工作人员主动或被动提供上款述及的任何利益。

3.卖方不得向买方工作人员（包括其直系亲属）主动或被动提供：（1）可能对进行正常业务有影响的宴请和礼品馈赠（礼物、礼金、证券以及象征性低价物品）；（2）任何营业性歌舞厅、夜总会等娱乐活动；（3）免费旅游、度假等；

4.卖方如向买方告知买方工作人员违反本协议规定，买方将保证其正常的业务往来不因此受到负面影响。

5.卖方如向买方告知竞争第三方的行为确实违反其与买方签订的类似廉洁协议，买方将把第三方支付的违约金全部款项支付给卖方。

6.卖方或其工作人员违反本协议规定，应向买方支付采办项目合同总额5%的违约金，买方有权不予对其投标或报价评价，并终止有关合同，断绝与其一切业务往来。

销售业务合作协议(公司与个人)

销售业务合作协议 甲方：深圳星光艺术培训机构 乙方：，男，汉族，身份证 号：，住深圳市，联系电 话：。 上述甲乙双方方因为拓展市场，充分调动乙方的积极性、主动性，实现企业增效、个人增收的目标，现双方在平等自愿、协商一致的基础上，达成如下协议： 一、本协议是平等主体的甲、乙双方之间的业务合作关系，甲、乙双方不存在劳动关系及其他任何人事隶属关系。 二、双方商定，合作为期限为年， 自年月日起至年月日止，期满双方可协商续订。 三、合作合作方式： 乙方以甲方名义对外开展销售业务，甲方提供所需的法律文件。必要时，甲方以其掌握的商业信息与乙方共享。 四、利益分配：

乙方取得的销售收入，扣除税 收、、、、等企业必要开支后的净利润，按甲方50％、乙方50％的比例分配。 上述利益分配的具体时间、方式，双方可另行协商，但每一协议年度应对双方各自收益结算一次， 乙方对其拓展的销售业务，应进行后续跟踪，包括安排生产、监督生产、监督发货以及货款全额回收等。 五、乙方在开展业务的过程中支出的差旅费、招待费、交通费、通讯费等由乙方承担。 六、乙方在承接业务前，应对客户的资信情况进行认真、详细的调查，在确定对方有履行能力和诚意的情况下，方可与其发生业务往来。乙方承接的所有业务，拟签订的合同或协议（特别是有关质量要求、价格、交期、付款方式、期限进度等条款）均须经甲方审核同意后，方可正式与客户签约。合同应由甲方与客户签订。 七、售后服务由甲方指定的部门或人员负责，乙方应按甲方的要求积极配合，货物（定作物）发出后，客户就质量、数量、交期等方面提出异议的，乙方按甲方的指示进行处理，乙方不能自行与客户签订赔偿协议或任何类似的合同、承诺、声明等，否则，甲方由此遭受的损失均由乙方承担。 乙方应及时将客户的意见向甲方反映，由甲方进行调查核实，如确需退货、换货或赔偿损失的，由甲方书面委托的

风电项目10KV高压开关柜及400V低压配电屏设备供货合同

XX县XX风电工程（48MW） 设备供货合同 产品名称：10KV高压开关柜及400V低压配电屏合同编号：需方XXFD SB-005 需方：XX风力发电有限公司 供方：XX电气股份有限公司 （合同签订地：XX）

供货合同 需方：XX风力发电有限公司 供方：XX电气股份有限公司 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关经济法规，供需双方本着相互协作、互谅互让的精神，就XX县XX风电场工程（48MW）10KV高压开关柜及400V 低压配电屏设备的供货事宜，同意按下列条款签订本合同。 一、供货内容及价格 1、合同内容：10KV高压开关柜及400V低压配电屏设备壹套，合同金额：人民币￥325000.00元,大写：叁拾贰万伍仟圆整； 2、此价格为闭口到岸价格（含税），不受市场上任何因素影响； 3、本合同价已包括制造和装配该产品所需的生产制造费、原材料费、各种试验费、安装调试费、技术资料、技术配合服务、包装费、运杂费、税费等各项费用； 4、供货详细内容见合同清单。 二、质量标准 供方所供设备应符合有关国家标准和行业标准，产品实行三包。具体的技术要求按双方签定《XX县XX风电场工程（48MW）10KV高压开关柜及400V低压配电屏设备技术协议书》执行，《XX县XX风电场工程（48MW）10KV高压开关柜及400V低压配电屏设备技术协议书》与本合同具有同等的效力。 三、交货地点及运输方式 1、供方将所供设备运至XX县XX风电场工程（48MW）10KV高压开关柜及400V低压配电屏设备施工现场交货并负责设备就位。 2、设备运输由供方负责，供方应确保设备按期运出；运输前要勘察有关路线；供方应在发运5日前将所供设备的合同号、名称、件数、外形尺寸、重量及发运日期等以传真方式通知需方。

XX风电场35kV风电机组油浸变压器及其避雷器、跌落保险设备采购合同

设备采购合同 工程名称：山西国电XX风电工程、山西国电XX风电工程 合同设备名称：35kV风电机组油浸变压器及其避雷器、跌落保险合同号：XXXX-SS-WP-EPC-YY-P-XXXX-003 买方：中国XX工程（集团）有限公司 卖方：保定XX变压器有限公司 合格供方编号： 签订日期：XXXX年6月

总则 中国XX工程（集团）有限公司作为买方和保定XX变压器有限公司作为卖方，就下列合同文件于XXXX年06月22日签订本合同。 本合同以业主（山西XX电力集团有限公司）及上海电气集团股份有限公司与买方签订的合同（即外合同，合同号）有关条款为基础，买方作为本合同的需方，按外合同相关条款履行其义务；卖方是本合同的供方，按外合同相关条款履行其义务。双方宗旨是履行好外合同。 一、合同文件 附件一：通用合同条款 附件二：专用合同条款 附件三：合同设备供货范围、交货期、交货地点 附件四：技术条款 附件五：投标书 上述文件汇集并代替了本合同签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈纪录以及相互承诺的一切文件。本合同没有规定的部分遵从上述文件的有关规定。 二、合同的范围和条件： 本合同的范围和条件应与上述合同文件一致。 三、货物及数量： 本合同项下提供的合同设备为35kV风电机组油浸变压器及其避雷器、跌落保险，详细供货清单见附件三。 本合同提供的合同设备数量按如下规定确定： 1、首批供货设备数量为2套；

2、后续供货设备数量，在首批设备交货验收后10个工作日内以合同附件补充协议形式书面确定。 四、合同金额： 根据上述合同文件，合同单价为人民币205,800元（大写贰拾万零伍仟捌佰元整）。以上合同价格包括合同设备的设计、厂内试验、制造、检测、技术文件、技术服务、安装调试指导、包装费、运输费、生产厂内仓储费等一切费用和合理的利润。此价格为固定、不变价，双方不得以任何理由要求对合同总价调价。 合同最终总价，按最终确认的供货设备数量乘以单价确定。 五、付款条件： 合同货物的付款条件详见附件二，专用合同条款。 六、交货时间和地点： 合同货物的交货时间和地点详见附件三。 七、合同生效： 本合同需同时具备以下条件后生效： 1、双方授权代表签字并加盖公章， 2、卖方向买方开出履约保函， 八、合同所有附件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等的法律效力。 九、其它约定事项 1. 在本合同执行过程中，卖方应及时答复和解决与合同设备有关的技术问题，并负责提供相应的技术文件。 2.双方的单位地址、邮编、开户行及帐号、项目负责人、电话等若有变更，须及时书面通知对方。 3. 买方项目负责人：XXX

笔记本电脑采购合同协议书

编号： 笔记本电脑采购合同 甲方：__________________________ 乙方：_________________________ 签订日期：_____ 年____ 月_____ 日甲方（采购方）：____________________________________ 有限公司 法定代表人：

乙方（供应方）：_____________________________________ 有限公司 法定代表人： 根据《合同法》和《微型计算机商品管理更换退货责任规定》的有关规定，就甲方购买乙方电 脑一事，经甲乙双方协商一致达成协议如下： 、合同标的及价款 1、甲方向乙方订货总值为人民币（大写）___________________________________ （￥_____________ 元）

二、商品交付与验收 1、交付方式：乙方送货到甲方指定地点，运输费用由乙方负责。 2、验收方式：由甲乙双方共同验收。 3、乙方向甲方说明商品的配置，核对商品品牌、型号。 4、验收时间：乙方必须提前五个工作日向甲方发岀收货通知。甲方验收合格后应当向乙方岀具验收报告。 5、验收方式：电脑的验收分为数量验收和质量验收，由甲方和乙方的技术人员共同完成。期限为甲方提岀验收申请后三个工作日内。乙方向甲方说明电脑的配置，核对电脑配件品牌、型号和编号，开箱检验，正确调试，保证商品符合产品使用说明明示的配置和产品的质量状况，经甲方确认，当面向甲方交验商品，并介绍产品的使用、维护和保养方法以及三包方式。 6、质保规定： (2)自售岀之日起7天内，售岀的计算机整机或配件岀现性能故障时，甲方可选择退货、换货

公司与经销商合同模板.docx

公司与经销商合同模板 甲方： 法定代表人： 地址： 邮政编码： 电话： 邮箱： 乙方： 法定代表人： 地址： 邮政编码： 电话： 邮箱： 甲乙双方本着平等互利、诚信经营、共同发展的原则，经甲乙双方友好协商，就乙方经销甲方系列产品等有关事宜达成本合同。 一、销售区域 甲方授权乙方为__________省（自治区、直辖市）__________市（地区）县（区、县级市）区域的经销商，销售甲方____________________系列产品。风险提示：

建议双方明确好代理条件，如果对代理条件要求较为严格的，建议可以对代理条件进行明细；如果有相关资质信息，可以作为合同附件；避免一方存在信息不真实，或者资质授权过期等情况，容易引代理纠纷。 涉及到代理条件变更，最好可以有具体的应对措施。 二、代理条件 乙方是在当地工商行政管理机关登记注册的企业法人或组织，依法对自己的财产实行独立核算，自主经营，自负盈亏。乙方应依法经营。 三、销售要求 1、为保证乙方按甲方要求实行全国统一零售价的原则，乙方在签订协议柒日内向甲方缴纳统一市场违约保证金人民币__________元整。若乙方无违规现象，撤销经销权后一个月内，甲方退还乙方全数保证金。 2、本合作协议签订后经甲、乙双方负责人签字盖章且乙方首次订货金额（不含运费）达到人民币__________元整即开始生效。 3、合同期内，甲乙双方共同确认合作期内之最低订货金额（不含运费）目标为人民币__________元整，（以乙方到达甲方的实际货款金额为准）。如协议有效期乙方无法完成销售目标，则甲方有权终止乙方之市场经销权。 四、奖励政策 1、在乙方完成回款任务和执行销售政策、规定的前提下，甲方给予乙方季度返利及年终奖励，具体办法如下： 分类 奖励项目

风电公司助爬器采购合同(含技术要求等附件)

XXXX风电有限公司助爬器采购合同合同号：XXXX-XX -XXXXX XXXX风电有限公司 助爬器 采购合同 合同号：XXXX-XX-XXXXX 买方： XXXX风电有限公司 卖方：XX机电设备有限公司 中国 XX XXXX年XX 月

合同书 买方：XXXX风电有限公司 收货方: XXXX风电有限公司 通信地址: 邮编： 电话： 传真： 卖方：XX机电设备有限公司 通信地址: 邮编： 电话： 传真： 买方愿购买，卖方愿提供通讯助爬器及其相关服务。 合同总价为人民币：(小写) ￥XXXXXX.00元 (大写) 元整。 本合同规定如下： 1.本合同所用语言与“合同条款”中定义的相应用语的意义相同。 2.合同构成资料 以下资料构成本合同,成为本合同不可分割的一部分： 合同书； 合同条款； 附件一：合同价格表及交货时间 附件二：技术协议书 附件三：现场服务条款 附件四：工作进度周报表 附件五：廉洁备忘录 3.买方同意将按合同规定的条款支付给卖方货款，卖方同意按合同规定向买方提供货 物及服务，并保证按合同规定的要求对出现的问题及时进行补救。 4.合同宗旨 4.1 卖方作为一个独立承包商负责本合同项下各项内容，应当独立承担因本合同履行所 产生的所有应负责任和费用。

4.2 一方无权以对方的名义签订合同及其他法律文件，使对方在任何方面对任何第三人 承担任何责任，或由对方负担任何费用、履行任何义务。 4.3 任何一方不得超出本合同规定的作业范围而使用合同，或将合同作为其他方面的证 明。 4.4 双方应本着善意解释和履行合同，特别应当尽其全力，彼此应表明其谨慎、忠实和 合作。 4.5 双方在履行合同的过程中，应遵守法律、法规的相关规定。双方签约代表或履约代 表，在进行合同项下的交易活动，应当有必要的书面授权。 4.6 一方聘用、雇用或借用的职员、雇员、临时人员、学习人员或调用人员，以及该方 的分包商或承包商及其工作人员，为履行合同所实施的行为，应当视为该方的行为，由该方承担行为的法律后果。 5.买方的权利和义务 5.1 向卖方提出具体的工作内容和要求，为卖方提供必要的协助。 5.2 卖方工作完成后，买方组织人员验收。工作成果达到买方要求后，向卖方开具完工 报告，作为付款依据。 5.3 有告知卖方人员需遵守的买方管理规定的义务。 6.卖方的权利和义务 6.1 对于买方提出的建议，卖方应当参照执行，并从专业角度完成规定的工作。 6.2 卖方应于买方事先规定的合理期限内完成本合同中规定的全部工作，交由买方审 验。 6.3 卖方应保证工作质量；对于不能达到要求和质量的工作，卖方应自行承担费用返工 重做。 6.4 定期与买方工作人员沟通情况，及时协调解决可能影响工作进展的各种问题。 6.5 对于买方提出的任何需完善和修改之处，卖方应在最短时限内给予完善和修改。 6.6 严格执行买方的健康安全环保要求。 6.7 卖方保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号,除非合 同另有规定，货物应含有设计和材料的全部最新改进。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外),或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在最终目的地现行条件下正常使用可能产生的。 6.8 货物的质量保证期：经调试正式启动，买方向卖方颁发验收合格文件之日起12个月 内，或在最后一批合同货物到达目的地后且验收合格的24个月内，以先发生的为准。 如质保期内对相关设备进行了更换，则该设备的质量保证期为更换完成之日起12个月。

笔记本电脑采购合同书

笔记本电脑采购合同书 甲方（采购商）：志伟电脑服务公司新数码广场293# 乙方（供应商）：武汉锐联电子有限公司黄石分公司 今甲方向乙方采购一批电脑，经协商一致，订立本合同，合同如下： 一、采购产品名称、价格和要求 1、甲方向乙方定购电脑一批，（电脑设备配置单详见本合同）共计40 台，单价为： 2900 元；总金额（大写）：壹拾壹万陆仟元整。另外，电脑的运输费用由乙方承担。 2、其配置标准见下表：

3、定货、交货时间与地点 定货日期为本合同签订之日，即二零壹壹年十二月十日。 交货日期:二零壹壹年十二月十九日前。 交货地点:新数码广场293#店内。 二、产品的验收、售后服务及质保 1、验收时间：乙方必须提前五个工作日向甲方发出收货通知，乙方必须于甲方提出验收申请后三个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当向乙方出具验收报告。 2、验收方式：电脑的验收分为数量验收和质量验收，由甲方和乙方的技术人员共同完成。数量检验和质量检验的地点为新数码广场293 #店内，期限为甲方提出验收申请后三个工作日内。乙方向甲方说明电脑的配置，核对电脑配件品牌、型号和编号，开箱检验，正确调试，保证商品符合产品使用说明明示的配置和产品的质量状况，经甲方确认，当面向甲方交验商品，并介绍产品的使用、维护和保养方法以及三包方式 3、质保规定： （1）、乙方对其所配置的电脑产品各选配件，按生产商提供的质保期为准，向甲方提供质保服务。

（2）自售出之日起7天内，售出的计算机整机或配件出现性能故障时，甲方可选择退货、换货或修理，甲方要求退货时，乙方负责免费为甲方退货。 （3）自售出之日起第8日至第15日内，无论哪一台售出的计算机整机或配件出现性能故障时，甲方可选择换货或修理。甲方要求换货时，乙方负责7 日内为甲方调换新的同型号同规格商品；同型号同规格商品停产时，负责调换新的不低于原产品性能的同品牌商品，部件差价由乙方负担。 三、货款结算。 1、合同签署后，甲方应向乙方交定金（货款的百分之十）人民币壹万零陆仟元整； 2、乙方将电脑备齐后，运送并安装到指定地点，由甲方清点验收，验收完毕后甲方将剩余货款拾万元整于交货后十五个工作日内一次性交付给乙方。 四、甲方的权利和义务 1、甲方和乙方应充分协商，制定本合同约定的机器配置，配置以双方都同意为准。在配置确定后，若有任何调整意向，应及时向乙方说明。如果甲方已经定货或者预付定金，则由甲方承担损失。 2、甲方有对电脑设备的采购建议和调整的权利，并有对乙方的工作的监督权。 3、甲方有按时交付货款的义务，如甲方因未及时交付货款导致的商

笔记本采购合同范本

编号：YB-HT-026899 笔记本采购合同范本 Notebook purchase contract 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network

笔记本采购合同范本 甲方： 代表人： 乙方： 代表人： 今甲方向乙方采购一批电脑，为友好合作，特定如下合同。 一、采购产品名称、价格和要求。 1、甲方向乙方定购的电脑配置，共计_______台，单价为：_______元；_______总金额为：_______元。 二、产品的验收、售后服务及质保 1、乙方按照双方约定的配置供货，甲方按照配置单收货。 2、验收合格标准：_________________________________。 3、乙方对所提供的产品在质保期内出现的质量问题，在机

箱锁具没有打开、设备没有人为外力损坏的情况下发生的一切设备故障，乙方将按照相应配件厂商质保标准提供免费维修、免费更换等无偿服务。 4、人为损坏和其它非自然原因造成的电脑不能正常使用的，乙方不予免费质保，但可以提供相关服务，由此产生的费用由甲方承担，其服务费用收费标准见本协议附件。 5、软件故障不属于乙方维修范围，但乙方可以根据甲方提供的软件母盘，对需要软件维修的电脑进行无偿服务，交通费由甲方提供。 三、货款结算 1、合同签署后，甲方首先向乙方交定金_______万元整； 2、乙方将电脑备齐后，运送并安装到指定地点，由甲方清点验收，验收完毕后甲方将货款_______万元整一次性交付给乙方，乙方同时将电脑交付给甲方。剩余的5%货款，将作为质量保证金在电脑验收6个月后支付。 四、甲方的权利和义务

个人采购合同范本

个人采购合同范本 篇一：个人购销合同 个人购销合同 供方：（以下简称甲方）需方: （以下简称乙方）乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。 1．乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币伍万元整，同时甲方有权单方解除合同。 2．乙方根据工程进度需要，分期分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在3日内将该钢材送到乙方工地。如果甲方逾期，发货的价款的千分之三支付违约金。 3．由于钢材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考，由双方友好协商确定。 4．钢材接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起10日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经双方确认钢材质量确实不合格后，

甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在3日内换送合格钢材。 5．付款方式：本合同项下钢材款项按以下方式支付：甲方钢材送到乙方工地当日，乙方必须支付该批钢材总价款的80% 如果乙方没有按 时如数支付任何一期的钢材款，则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。 6．双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交方所在地人民法院裁决。 7．本合同双方签字后生效。 8．本合同一式二份。甲乙双方各执一份。 甲方:乙方 : 日期：日期： 篇二：采购合同范本 采购合同 甲方：签订地点： 乙方：签订日期：年月日项目名称：制单员：本合同根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》制定，主要用于材料备品备件、辅料等低值易耗品的订货，经双方友好协商，一致同意按以下列条款签订本合同（传真件有效）。

EPC合同模板-风电epc合同模板

工程总承包（EPC）总承包合同

第一部分合同协议书 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行 （EPC）项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 基础）、设备安装、调试和保修服务等，即EPC/交钥匙工程。（总承包范围详见附件2） 二、主要技术来源 外部输入资料由发包人提供。 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)：年月日 施工期限(绝对日期或相对日期)：年月日 （其中：施工日期(绝对日期或相对日期)：年月日 四、工程质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：暂定万元。 详见专用条款的补充条款。 六、词语定义 本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 本合同在以下条件满足之后生效：经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方合同章后生效。 八、其他 1

2、合同订立地点：山东省青岛经济技术开发区 3

发包人： （合同专用章）承包人： （合同专用章） 法定代表人或其授权代表：（签字）法定代表人或其授权代表：（签字） 工商注册住所：工商注册住所：组织机构代码：组织机构代码：邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人：授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号：

第二部分通用条款 第1条一般规定 1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包，指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。 1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。 1.1.7 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。 1.1.8 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。 1.1.9 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。 1.1.10 项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。 1.1.11 永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和（或）试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。 1.1.12 单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。 1.1.13 临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，不构成永久性工程实体的工程。 1.1.14 现场或场地，指合同约定的用于承包人现场办公、居住、设备材料部件存放、施工机具、设施存放和工程实施的任何地点。 1.1.15 项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告（选厂报告、资源报告、勘察报告）、资料（气象、水文、地质）、协议（燃料、水、电、气、运输）和有关数据等，设计所须的基础资料。 1.1.16 现场障碍资料，指发包人为承包人完成设计、进行现场施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、构筑物、须受保护的古建筑、古树木等坐标方

电脑及办公设备采购合同

电脑及办公设备采购合同 甲方：乙方： 地址：地址： 电话：电话: 甲方因公司业务需要，新添置笔记本电脑、台式电脑及打印办公设备，经与乙双方协商，本着互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》，自愿达成以下采购合作条款： 一、采购概况 1、采购名称：电脑及办公设备采购 2、送货地点：XXX 3、送货方式：由乙方承担此次采购产生的所有运输费用，乙方必须将设备如期送达甲方指定地点。 二、采购内容 乙方为甲方提供笔记本电脑、台式机电脑及打印办公设备。 三、采购明细 现将具体设备名称、品牌型号，参数数量、交易金额如下：

报价已含税 总价大写：人民币陆萬陆仟陆佰元整（￥66,600.00元） 四、供货期限 供货期限为合同签订后三个工作日内,乙方必须为甲方送达此次采购的所有设备。 五、质量要求 乙方向甲方提供的产品均为正品行货，其中笔记本电脑均带有原装包鼠。 七、售后服务 乙方提供的产品为全国联保一年。保修期过后经双方协商可签订有偿续保服务。 八、付款方式 甲方向乙方共计应支付人民币：人民币：陆萬陆仟陆佰元整（￥ 66,600元整），付款方式为：转帐支付。供货之日起三个工作日内，甲方须向乙方支付全部总金额的货款(即RMB￥66,600元整）。在甲方支付全部金额起，乙方需在三个工作日内向甲方出具相等额的正规发票。 九、双方责任 1. 甲方： 甲方须遵照合同按期付款给乙方。甲方如需临时变更本采购的相关内容或部分细节，需提前3天以书面形式通知乙方并征得乙方同意。

2. 乙方： 乙方须向甲方提供详细的采购报价。乙方有责任遵照合同按期按量交货给甲方，并保证设备原装正品。乙方必须严守商业道德，做好保密工作，未经甲方同意，一切甲方资料均不得外传。 十、其它事宜 经甲乙双方商定做出如下协议： 1.若甲方因单方面原因延期向乙方支付款项，每逾期 1 天需向乙方支付本合同总金额的千 份之五作为滞纳金,以此类推；若甲方因单方面原因延期向甲方支付款项 10 天以上，乙方有权即时解除合同，并依据法律程序向甲方追讨欠款及上述标准的滞纳金； 2.乙方须在双方约定之时间内完成甲方委托的此次采购，如遇不可避免的时间耽误，乙方须 提前1天向甲方说明。如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。 3.合同签约地：广州 4.如甲方或乙方违约而没有按合同规定执行的，甲乙双方可向本合同原签订地广东省广州市 有管辖权的法院提请诉讼。 5.其它未尽事宜由双方协商解决。 6.合同一式贰份，甲乙双方签字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。 甲方：乙方： 签署日期：签署日期：

个人与公司签订的销售协议书

合作协议书 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为了充分保障公司未来稳步发展，取得更好的业绩。甲乙双方本着“诚信合作、优势互补、互惠双赢、共同发展”的原则，达成如下协议： 一、合作基本内容 甲方聘请乙方作为本公司的销售业务代表，乙方负责管理甲方公司合同规定区域的所有新老客户。工作内容包括:客户订单管理、客户关系维护、新客户开拓、产品成本核算。乙方负责订单上的业务往来工作，订单交付工作。不参与公司内的车间或仓库工作，订单交接生产部门负责全权生产； 二、合作形式和待遇 1、乙方帮甲方管理授权区域业务，甲方每月给予乙方销售提成作为薪资待遇，提成标准：按照甲方授权乙方负责区域内所有客户每月销售回款总额的3%给予乙方作为薪资报酬； 2、提成支付时间：当月销售提成甲方须在次月28日—30日前一次性全额支付乙方，如逾期3天甲方仍然未支付乙方提成薪资则乙方有权按照应得提成薪资的50%追加收取甲方违约金； 3、乙方工作时间由乙方自行安排，甲方不得擅自干涉； 三、甲方授予乙方销售品牌：嘉利来、嘉利、喜趣等品牌，含福建嘉利来食品有限公司广汉分公司产品； 四、乙方销售管理区域 1、成都市区（绕城高速内）、双流白家华丰市场、郫县、都江堰等；如在合同期内市区内的批发市场搬迁到该合同指定区域外则该市场同样由乙方负责销售管理，销售额提成计入乙方； 2、合同期间，乙方为甲方授予销售品牌在授权区域内的唯一销售人员，即该区域的所有客户回款均计入乙方销售回款（包括主动到公司提货的区域内客户回款）；

三、业务开支 1、日常业务开展中与客户产生的应酬费用由甲方承担（需要时须提前向甲方说明，书面同意后以报销形式支付）； 2、大型节日或者客户办酒席所需的礼金等费用由甲方承担（乙方先书面申请后甲方同意支付）； 3、市场所需一切费用均有甲方承担（乙方须提前书面申请，甲方同意后方可执行） 四、其它 1、合同其间，乙方负责协助甲方授权区域市场客户的货款回收工作； 2、所有退换货，乙方代表甲方与客户协商并经甲方书面同意后方可执行相关操作； 五、甲乙双方应积极合作，把市场做大做强； 六、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，双方代表签字并盖章后生效。本协议书未尽事宜由双方协商解决，协商形成的补充协议与本协议书有同等效力； 七、本协议书有效期自2013年06月01日至2014年12月31日； 甲方代表：乙方代表： 甲方联系人及电话：乙方联系人及电话： 单位（盖章）：单位（盖章）： 年月日年月日

测风塔合同

测风塔及测风设备采购、安装 合同 项目名称：贵州省铜仁市松桃县永安乡测风塔及测风设备采购安装项目 委托方：贵州昶盛投资有限公司 （甲方） 服务方：衡水双利风电设备制造有限公司 （乙方） 签订地点：贵阳 依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就贵州省铜仁市松桃县永安乡测风塔及测风设备采购安装项目的技术服务，经协商 一致，签订本合同。

一、项目名称： 二、服务的内容、方式和要求 1、测风塔的制作、建设和安装 乙方负责完成测风塔的制作、建设和安装工作，本次测风工作拟在贵州省铜仁市松桃县永安乡新建1座测风塔，采用美国赛风测风设备，测风塔位置、数量和配置见下表： 测风塔数量和位置 测风塔设备配置 2、测风设备的安装、调试、维护 1）设备的安装调试 由乙方负责测风设备的安装调试，以确保设备正常测风。 2）设备的维护 为了保证数据的完整性和连续性，由乙方负责远程监控设备的安全运行，以确保数据的完整率不低于98%。 除地震等不可抗力因素和人为破坏外，测风塔及测风设备质保期一年。 3、数据采集和数据分析

1）数据采集和存储 为了取得至少一个完整年的测风数据，测风工作要无中断地连续进行一年以上，且数据的完整率不低于98%，有效数据的完整率不低于90％。根据国家有关规定确保原始数据的安全保存。 2）数据的分析 根据《GB/T18079－2002风电场风能资源测量方法》和《GB/T 18710－2002风电场风能资源评估方法》的要求，乙方对数据质量进行控制，对缺测和可疑数据进行处理。在对甲方完成培训前，数据采集的分析由乙方负责协助整理，并在第二月的前五日内向甲方提供整理报告。 三、承包方式 本合同甲方以总价发包方式将工程交乙方承包。 四、结算货币单位 本合同以人民币为结算货币单位。 五、合同总价款 注：工程总承包价中不含二次搬运和山地施工费用，如果实际施工中产生二次搬运和山地施工，则该项费用由甲方另行支付。 六、合同工程工期 本合同全部工期为 15天，于4月15日前完成并开始测风工作。

粤水电：关于签订风电项目塔筒采购合同的公告

广东水电二局股份有限公司 关于签订风电项目塔筒采购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次签订的合同是采购合同，不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同各方均不存在合同履行能力的风险。 2.合同履行对公司2020年度的经营业绩将有一定的提升作用。 广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日披露了“明阳阳江沙扒300MW科研示范项目风电机组塔筒设备采购第一标段（TT1)”的中标情况。详见2020年3月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于风电项目塔筒制造中标的公告》。 明阳阳江沙扒300MW科研示范项目风电机组塔筒设备采购第一标段（TT1)合同已签订，现将相关内容公告如下。 一、合同签订概况

近日，公司与阳江明阳海上风电开发有限公司（以下简称“阳江明阳公司”）签订《明阳阳江沙扒300MW科研示范项目风电机组塔筒设备采购第一标段（TT1)商务合同》，该风电塔筒制造项目供货范围为风力发电机组塔筒设备和相应的备品备件、专用工具、技术资料以及有关的技术服务等。 （一）交易对手方：阳江明阳海上风电开发有限公司。 （二）合同类型：塔筒采购合同。 （三）合同标的：风电机组塔筒及其附件。 （四）合同金额：16,327.64万元。 二、交易对手方介绍 （一）交易对手方基本情况 1.采购方名称：阳江明阳海上风电开发有限公司。 2.法定代表人：肖亦羽。 3.注册资本：500万元。 4.经营范围：新能源的开发、建设、运营等。 5.住所：广东省阳江市阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园（服务区办公楼）四楼410、411号房。 6.成立时间：2018年4月3日。 （二）公司与阳江明阳公司不存在关联关系。 （三）公司上一会计年度未承接阳江明阳公司的工程。 （四）阳江明阳公司实力较强，信用状况良好，履约能力有保证。 三、合同的主要内容 （一）合同主要内容：

电脑设备采购合同范本

电脑设备采购合同范本 电脑设备采购合同范本 【篇一：电脑采购合同范本】 电脑采购合同 甲方：浦北县人民防空办公室 乙方：浦北县小江镇新创电脑服务部 今甲方向乙方采购一批电脑，为友好合作，特定如下合同。 一、米购产品名称、价格。 1、甲方向乙方定购的电脑配置（详见附件：电脑配置单）。共计：贰台；总金额为：柒仟贰佰元。 二、产品的验收、售后服务及质保 1、乙方按照双方约定的配置供货，甲方按照配置单收货。 2、验收合格标准：所有产品部件均为合同附件之约定的部件。

3、乙方对所提供的产品在质保期内出现的质量问题，按照相应配件厂商质保标准提供免费维修、免费更换等无偿服务。 三、货款结算。 乙方将电脑备齐后，运送并安装到指定地点，由甲方清点验收，验收完毕后将电脑交付给甲方。甲方需在一个月内将货款付给乙方。 四、甲方的权利和义务 1、甲方和乙方应充分协商，制定本合同约定的机器配置。在配置确定后，若有任何调整意向，应及时乙方说明。如果乙方已经定货或者预付定金，则由甲方承担损失。

2、甲方有对电脑设备的采购建议和调整的权利，并有对乙方的工作的监督权。 3、甲方有按时交付货款的义务，如甲方因未及时交付货款导致的 商品交付延期或其他损失，由甲方承担责任。 五、乙方的权利和义务 乙方保证按照配置单向甲方供货。如出现定制的配件型号无货或数量不齐时，则应及时向甲方说明协商调整，如因乙方单方面问题而出现有品种、数量、规格、质量不符合合同规定的，由乙方负责调换或退货而支付的实际费用。 乙方确保本协议中的安装、维修工作的及时到位，并根据双方约定的安装维修工作单进行工作。 如果因为乙方的原因给甲方带来损失，全部责任由乙方承担。 六、争议的解决 本合同发生纠纷，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。 七、附则 1、本合同的附件，作为合同正式文本，具有同等效力。 2、合同执行日期：自双方签字盖章日起。 甲方：乙方: 代表人：代表人： 日期：日期： 附件一：组装电脑配置单 附件二：笔记本电脑配置单

公司与个人的购销合同

公司与个人的购销合同 篇一：公司购销合同 购销合同 合同编号： 签订地点： 签订时间： 购货单位或个人：，以下简称甲方； 供货单位：，以下简称乙方。 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，买卖双方经过协商，确认根据下列条 款订立合同，以资共同遵照执行。 二、质量与规格标准 1、产品的质量与规格标准为甲乙双方协商后共同确立的标准（见表1 ）。 2、买方已知悉并同意上述标准，并确认采用该标准的货物能满足买方对产品的要求。 三、预购事项商定 1、甲方来乙方实地考察并了解货物详情后，按照双方协商的货物标准与数量签订购货合同，并将货物 具体项填入表1。 2、预购需要甲方向乙方按照货物总价支付的预定金，乙方向

甲方开具预定金收款凭据。 3、甲方交纳预定金后，非货物质量问题和甲方延期交货外，乙方不得索回预定金。 4、货物交付后，甲方需当面向乙方支付剩余全部货款，或由甲乙双方协定延期天付款完成，逾期 按％的利息加收。 5、乙方若没有按期交付货物或货物质量不达协商标准，需将预定金全额退回甲方，并自行承担货物运输 费用及损失。 四、装运、交货、验收及异议的提出。 交货方式按下列第项执行 1、乙方送货 （1）据路程与环境温度评定，甲乙双方协商货物送到后的损失率（死亡率）最咼不超过 （2）货物的运输和运输过程中的保险由乙方负责，费用有方承担。 （3）乙方负责在约定的时间和地点内将货物交付给甲 方。甲乙双方应对货物共同验货交收，乙方供应货物在数量、 规格与质量上符合双方的协商规定，则视为乙方交货完成， 甲方需按约定交付余款。交货后的风险责任由甲方承担。 （4）乙方在按照规定的时间和地点将达到协商标准的货物送达甲方时，若甲方拒收货物，则甲方需承担运输费、

风电项目工程总承包合同

XX县XX风电项目 工程总承包合同 发包人：XX风力发电有限公司 承包商: XX工程建设有限公司 2018年XX月

目录 第一部分合同协议书 (3) 第二部分通用条款 (5) 1 一般规定 (5) 2 工程概况 (9) 3 发包人 (10) 4 发包人代表 (10) 5 承包人 (12) 6 施工文件 (17) 7 职工 (19) 8 工程设备、材料和施工质量 (20) 9 开工、延误和暂停 (22) 10 移交及竣工试验 (23) 11 接收工程 (26) 12 移交、竣工后试验 (26) 13 缺陷责任 (27) 14 合同总价与付款 (28) 15 变更 (32) 16 承包人的违约 (32) 17 发包人违约 (33) 18 风险与责任 (34) 19 不可抗力 (35) 20 索赔、争端和仲裁 (36) 21 其他 (37) 第三部分专用条款 (38) 第四部分附件 (45)

第一部分协议书 本协议由XX风力发电有限公司（以下简称“发包人”)与XX工程建设有限公司(以下简称“承包人”)于2018年XX月XX日商定并签署。 鉴于发包人拟建设XX县XX风电项目，并通过2018年XX月XX日的中标通知书接受了承包人以人民币4XXXX万元，其中承包商自行施工承包价4XXX万元（固定价3XXX万元，暂定价XXX万元）为本工程总承包所做的投标，双方达成如下协议：1本协议中所用术语的含义与上文提到的合同文件中相应术语的含义相同。 2下列文件应作为本协议的组成部分： 2.1合同协议书、签署的其他相关协议、合同谈判纪要； 2.2中标通知书； 2.3合同专用条款、合同附件及合同执行过程中签订的补充协议 2.4合同通用条款； 2.5标准、规范及有关技术文件； 2.6招标文件及附件(含招标文件补遗书与此有关的部分) ； 2.7投标报价书及其附件(包括承包人在评标、合同谈判过程中递交和确认并经 发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)； 2.8投标报价的投标单位报价表、设备清单、材料清单； 2.9审定的图纸； 3上述文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。 4考虑到发包人将按下条规定付款给承包人，承包人在此立约，保证全面按合同规定完成XX县XX风电场项目（不包括110KV送出线路工程）采购、施工、试车及质保期内的服务。 5考虑到承包人将进行XX县XX风电场工程（不包括110KV送出线路工程）的采购、施工、试车及质保期内的服务。发包人在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给承包人。 6为此，双方代表在此签字并加盖公章。

风电主机合同--无价格版资料

华能陕西靖边龙洲一期49.5MW风电 机组工程 风电主机设备采购合同 买方合同号：HNSX_JBFD_YQ_001 卖方合同号： 买方：华能陕西发电有限公司 卖方：中船重工（重庆）海装风电设备有限公司

华能陕西靖边龙洲一期49.5MW风电机组风电主机设备采购合同 二零一零年七月

华能陕西靖边龙洲一期49.5MW风电机组 风电主机设备采购合同 买方合同编号：HNSX_JBFD_YQ_001 卖方合同编号： 签订日期及地点：2010年7月，于西安 合同双方：华能陕西发电有限公司（以下简称买方）为一方； 中船重工（重庆）海装风电设备有限公司（以下简称卖方）为另一方；以上双方同意由卖方出售，买方购买本合同列明（24×2MW+1×1.5MW）工程风电设备主机和技术服务，并签订合同如下：

合同目录 定义 (4) 第一章合同范围及合同文件 (6) 第二章价格 (8) 第三章支付与支付条件 (9) 第四章交货与保险 (11) 第五章包装与标记 (12) 第六章技术资料、技术指导和联络 (14) 第七章检验和监造 (15) 第八章安装、调试、试运行和预验收 (17) 第九章质保、验收、索赔及违约金 (19) 第十章不可抗力 (23) 第十一章税费 (24) 第十二章仲裁 (25) 第十三章合同生效、变更、暂停、终止及其它 (26) 第十四章保密及知识产权承诺 (28) 第十五章法定地址 (29)

附件目录 附件1 供货范围及价格清单 附件2 项目概况及设备技术规范 附件3 合同技术资料的交付内容及时间 附件4 合同设备的安装、调试、验收、保证指标和验收证书格式附件5 卖方技术人员技术服务范围与待遇条件 附件6 买方技术人员技术培训范围与待遇条件 附件7 项目时间表 附件8 卖方银行开立的不可撤销的预付款保函样本 附件9 卖方银行开立的不可撤销的履约保函样本 附件10 卖方银行开立的不可撤销的质保期保函样本 附件11 培训证书格式

笔记本电脑购销合同样本

笔记本电脑购销合同样本 笔记本电脑其发展趋势是体积越来越小，重量越来越轻，而功能却越发强大。那么笔记本电脑购销合同你又了解多少呢?以下是小编整理的笔记本电脑购销合同，欢迎参考阅读。 笔记本电脑购销合同范文一甲方(需方)：，身份证号码： ; 乙方(供方)：，身份证号码： 甲、乙供需双方经协商,就乙方为甲方提供笔记本电脑业务,一致达成如下协议: 一、技术标准:以国家标准及行业标准为技术、质量标准。 二、验收标准:在甲方监督下开封笔记本电脑，确保是新机。开箱检测确保产品质量合格，以让甲方享受更好的客户体验。 三、交货时间: 四、交货方式：当面交货或共同提货。 五、产品的名称、型号、规格及价格： 七、合同总额: 大写：______________________ 小写：___________ 八、付款方式: 当面进行现金或转账交易。 九、甲方责任:甲方应按合同约定的时间及金额付款。(甲方须承担无故退货的邮费) 十、乙方责任:

①乙方通过戴尔(中国)公司课戴表项目，在戴尔全国平台提货并确保产品为正规渠道行货。 ②乙方承诺为甲方提供戴尔笔记本电脑全国联保服务(两年)。 ③乙方承诺为甲方提供相应的软件支持，软件问题不必去售后可以直接找甲方解决问题。 本合同一式份，双方当事人各执一份。 甲方签名: 乙方签名: 电话: 电话： 日期：日期： 笔记本电脑购销合同范文二甲方(采购商)：西飞工学院乙方(供应商)：西安市阎良区阳光科技有限公司 今甲方向乙方采购一批电脑，经协商一致，订立本合同，合同如下： 一、采购产品名称、价格和要求 1、甲方向乙方定购教学电脑23台，电脑型号及配置详单如下：14v-488(I5 2450/2G/500G/AMD HD6470 1G显卡/14.1寸LED/正版WIN7家庭普通版)电脑的运输费用由乙方承担。 2、定货、交货时间与地点 定货日期为本合同签订之日，即年月日。交货日期: 年月日前。 交货地点: 西飞工学院电脑室。 二、产品的验收、售后服务及质保 1、验收时间：乙方必须提前三个工作日向甲方发出收货通知，