当前位置：文档视界 › 装饰设计合同(3篇)

装饰设计合同(3篇)

装饰设计合同(3篇)_合同范本。

甲方：_________

乙方：_________

兹甲方委托乙方设计位于_________实用面积_________平方米的私宅，双方应设计事宜达成以下协议：

一、甲方将房屋委托乙方设计，乙方将根据甲方的要求，结合设计原理在甲方提供所有资料_________日内绘出平面布置图。

二、甲方确认平面方案，确认后，甲、乙双方签订本设计委托书，同时，甲方交付首期设计定金，金额为总设计费的_________%。(设计费收取标准详见第六条)，乙方下现场实地尽寸复合。

三、签约后，乙方进入立面设计_________日内绘出详细立面方案。

四、设计内容：设计平面方案图，全部施工图。

含配套专业：体定位图、吊顶图、开关插座图、电路布置图、各房间立面图，与业主沟通，审核后，双方签定稿。

五、乙方根据立面方案制作效果图，(效果图制作收取标准详见第七条)。

六、图纸装裱要求：乙方交付壹套a3设计图纸，超出局部费用甲方自理，甲方结清设计尾款。

七、设计费收取标准：平面_________元/平方米，复式

_________元/平方米，别墅_________元/平方米，本套私宅总设计费大写：_________(小写_________元)，签定本协议时，甲方需交付设计定金大写：_________(小写_________元)，余款于乙方交付整套a3设计图纸时结清。

八、效果图制作收取标准：标准客厅_________元/张，复式_________元/张，卧室_________元/张，本套私宅效果图制作费大写：_________(小写_________元)。

九、双方权利义务：

1.甲方

(1)按本合同规定的内容，在规定的时间内向乙方提交根底资料及文件，并对其完好性，正确性及时限负责。甲方不得要求设计人违背国家有关标准进展设计。

(2)甲方提交上述资料及文件超过规定期限，_________天以内的，乙方按本合同第三条规定的交付设计文件时间顺延;_________天以上的，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

(3)甲方变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

(4)在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开场设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开场设计工作的，甲方应根据业乙方已进展的实际工作量，缺乏一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

(5)甲方必须按合同规定支付定金，收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金，乙方有权推延设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。

(6)甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承当应支付金额_________%的逾期违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过_________天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

(7)甲方要求乙方比合同规定时间提早交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期，且甲方应支付赶工费。

2.乙方

(1)乙方应按国家规定和合同约定的技术标准，标准进展

设计，按本合同第六条规定的内容，时间及份数向甲方交付设计文件(出现2、3、5、6、7规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

(2)设计合理使用年限为_________年。

(3)乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失局部的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的

_________%，总额不得超过总设计费。

(4)由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该工程应收设计费的_________%。

(5)合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍

返还发包人已支付的定金。

本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签后生效。

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

代表人(签)：_________ 代表人(签)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

2023装饰设计合同〔2〕

上诉人北京梦潮海岸国际康体俱乐部(以下简称梦潮海岸

公司)因与被上诉人北京景泰装饰设计(以下简称景泰装饰公司)

凭样品买卖合同纠纷一案，不服北京市丰台区人民法院(XX)丰民初第09160号民事判决，向本院提起上诉。本院于XX年12月29日受理后，依法组成由法官徐庆担任审讯长，法官盛涵、刘斌参加的合议庭审理了本案。本案现已审理终结。

景泰装饰公司一审诉称：XX年3月14日，景泰装饰公司与梦潮海岸公司签订《“易天梭”拉蓬天花吊顶施工合同》，合同约定：由景泰装饰公司为梦潮海岸公司所在的位于黑龙江省大庆市泰康县天湖路的泰康温泉假日酒店经营场所男女浴区安装“易天梭拉蓬天花造型吊顶”。工程初定造价为： 097.5元，实际合同额为176 400元，梦潮海岸公司先后共支付景泰装饰公司款项90 000元，尚欠86 400元未付。景泰装饰公司诉至法院恳求判令梦潮海岸公司给付景泰装饰公司合同款86 400元和延期付款违约金50 000元，并承当本案诉讼费用。

梦潮海岸公司一审辩称：景泰装饰公司起诉梦潮海岸公司主体有误。XX年3月14日，与景泰装饰公司签订《“易天梭”拉蓬天花吊顶购销合同》的并非梦潮海岸公司，而是北京象牙海岸商务会馆(以下简称商务会馆)。根据XX年10月15日黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院(XX)杜民商初第6号民事判决书，因商务会馆没有注册，所以应由其创办人周丽东作为诉讼主体。本案与(XX)杜民商初第6号民事案件是基于同一合同引起的纠纷，本案诉讼主体有误。另外，(XX)杜民商

初第6号民事判决认定本案合同约定的价款为108 000元。对于XX年11月11日和XX年11月21日景泰装饰公司(乙方)与商务会馆(甲方)签订的两份《“易天梭”拉蓬天花吊顶施工合同》，梦潮海岸公司受商务会馆的委托与景泰装饰公司和解，商务会馆负责前期装修，梦潮海岸公司负责商务会馆的经营。梦潮海岸公司恳求法院驳回景泰装饰公司的起诉。

一审法院经审理查明：XX年3月14日，景泰装饰公司(乙方)与商务会馆(甲方)签订了《“易天梭”拉蓬天花吊顶购销合同》，商务会馆签约代表是刘广辉。合同约定：景泰装饰公司为大庆市泰康阳光温泉假日酒店供给“易天梭”拉蓬天花吊顶，并负责安装;造价“按实际施工面积结算”，单价为180元/平方米;工程付款结算方式：甲方在双方签订本合同后，向乙方预付材料款计人民币30 000元(30%)整，在铝合金专用龙骨安装完成后、软膜安装前付材料款计人民币50

000(50%)元整;安装效劳完毕后，三个工作日内结清材料款计人民币15 000(15%)元整。留5%作为质保金，工程施工后一年内付清。甲方指派尹荣山为甲方驻地代表，负责合同履行、安装质量及进度进展监视检查，办理验收、变更等相关事宜。乙方指派许术新、许伟为乙方驻地代表。双方共同验收，验收无误后，双方负责人员需共同签。甲方不按合同的约定付款，每拖延一天，按应付款的5‰向乙方支付滞纳金。合同签订后，

北京象牙海岸国际康体俱乐部(以下简称康体俱乐部)分别于XX年3月15日、XX年4月17日、XX年4月21日和XX年5月8日向景泰装饰公司支付货款90 000元。景泰装饰公司按合同约定于XX年4月30日履行了供货及安装义务。甲方驻地代表尹荣山和乙方驻地代表许术新签确认了安装拉膜面积(男浴区765平方米、女浴区215平方米)，但商务会馆未按合同约定支付全部货款。

一审法院另查明：XX年11月8日，工商行政管理机关就刘广辉申请北京象牙海岸国际康体俱乐部企业名称进展核准，有效期3个月，自XX年11月8日至XX年2月7日。在有效期内，该名称不得用于从事经营活动。 XX年11月11日和XX 年11月21日，景泰装饰公司(乙方)与商务会馆(甲方)分别签订了《“易天梭”拉蓬天花吊顶施工合同》各一份，商务会馆签约代表是刘广辉。因商务会馆拖欠施工款，且商务会馆未进展工商注册，景泰装饰公司以康体俱乐部为被告诉至法院，康体俱乐部应诉，并于XX年1月10日与景泰装饰公司达成庭外和解协议，后景泰装饰公司于XX年1月15日撤诉。商务会馆经营方为康体俱乐部。XX年4月8日，北京象牙海岸国际康体俱乐部变更名称为北京梦潮海岸国际康体俱乐部(即本案原审被告梦潮海岸公司)。

一审法院认为：梦潮海岸公司在未经工商登记注册时，使用商务会馆的名称与景泰装饰公司于XX年11月11日和XX年11月21日签订了两份《“易天梭”拉蓬天花吊顶施工合同》，并在XX年1月10日以其登记注册的康体俱乐部与景泰装饰公司达成庭外和解协议。梦潮海岸公司经工商登记注册后，仍以商务会馆的名称与景泰装饰公司于XX年3月14日签订了《“易天梭”拉蓬天花吊顶购销合同》，并按合同约定向景泰装饰公司支付了局部货款。梦潮海岸公司虽否认所支付的局部货款不是该合同货款，但未提供相应证据加以证明，且梦潮海岸公司是商务会馆的经营方。综上，商务会馆于XX年3月14日与景泰装饰公司签订的《“易天梭”拉蓬天花吊顶购销合同》应视为景泰装饰公司与梦潮海岸公司所签，该合同是景泰装饰公司、梦潮海岸公司双方自愿协商达成，不违背国家相关的法律规定，应认定为有效。依法成立的合同，对双方当事人即具有法律约束力，景泰装饰公司、梦潮海岸公司双方均应按照合同，履行合同规定的义务。现景泰装饰公司依约履行了合同义务，并与梦潮海岸公司驻地代表验收签确认了安装拉膜面积，其要求梦潮海岸公司依约履行付款义务和支付迟延付款滞纳金等诉讼恳求，并无不当，法院予以支持。梦潮海岸公司辩称(XX)杜民商初第6号民事判决书认定的是合同约定的价款108 000元，而不是景泰装饰公司起诉要求的数额。由于

(XX)杜民商初第6号民事判决书并非生效判决，且梦潮海岸公司未提供足以****景泰装饰公司提供的实际履行合同价款的证据，故对梦潮海岸公司的抗辩，法院不予采信。按照《中华人民共和国合同法》第一百五十九条、第一百一十四条的规定，判决如下：一、梦潮海岸公司内给付景泰装饰公司货款86 400元;二、梦潮海岸公司给付景泰装饰公司滞纳金50 000元。假如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

梦潮海岸公司不服一审讯决，向本院提起上诉，其主要上诉理由为：一、一审违背诉讼管辖的法律规定，致使一案两审。根据____关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》假设干问题的意见)第33条规定，XX年1月28日，商务会馆创办人周丽东就本案审理的合同争议向黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院(以下简称自治县法院)起诉，自治县法院也依法立案并开庭审理。然而，景泰装饰公司却在两个月后(XX年3月27日)就同一合同争议向一审法院起诉。XX年10月15日，自治县法院就本案合同争议依法判决。就本案合同争议，自治县法院管辖在先，一审法院管辖在后，一审法院应将本案移送自治县法院审理。一审强行审理本案违背了法律规定。二、一审断定梦潮海岸公司为原审被告，认定事实不清，适用法律错

误。1、一审法院断定梦潮海岸公司为合同甲方，违背诉讼程序。一审法院不但没有将本案移送自治县法院审理，还自行判决认定梦潮海岸公司为合同甲方，该违法认定直接导致该同一个合同争议，两个法院却分别断定合同甲方为两个不同民事主体。2、一审法院断定上诉人为合同甲方，认定事实有误，适用法律错误。第一，从本案合同内容来看，合同启始甲方表述为泰康阳光温泉假日酒店，而合同签章处甲方签章主体却是商务会馆。因此，合同甲方的表述和确认签章可以充分证明，梦潮海岸公司并非本案争议合同的甲方。第二，刘广辉仅是以商务会馆委托代理人的身份签，依法应由商务会馆创办人周丽东承当责任。第三，刘广辉虽然曾申请过梦潮海岸公司的名称，但其将梦潮海岸公司名赞答应别人使用并注册企业法人。按照法律规定，自梦潮海岸公司工商注册完成之日即具有独立企业法人民事主体资格。并且，梦潮海岸公司注册成立后，本案合同甲方签约人仍然不是梦潮海岸公司，由此，该合同责任应由签章责任人承当。第四，合同责任约束的是合同签约方，而合同以外第三人即使参与合同相关活动，只要其没有明确承诺愿意承当合同责任，那么合同签约任何一方无权就合同责任提出要求。梦潮海岸公司虽然曾向景泰装饰公司付过款，但付款行为与本案合同争议无关。虽然景泰装饰公司主张梦潮海岸公司支付的就是本案合同款，但至今没有依法承当举证责任并出具

证明佐证。假使按一审认定梦潮海岸公司支付的是本案合同款，该付款行为也仅是代为垫付款项，而非承诺承当合同责任。同理，在本合同签署前，景泰装饰公司曾与商务会馆签署另外两份合同，此后就该局部合同景泰装饰公司起诉梦潮海岸公司，梦潮海岸公司依法应诉并与景泰装饰公司达成庭外和解。但双方达成和解仅表示梦潮海岸公司愿意就该局部合同承当责任，但是对于其他合同责任梦潮海岸公司并没有给予承诺。假如按一审讯决推论，那么任何第三人只要承诺承当一系列彼此独立合同中的某一份合同责任，就必须承当所有合同责任，因此，一审讯决的推定适用法律错误。同时，梦潮海岸公司作为独立的民事主体，只是负责管理由商务会馆的经营活动，而非承诺承当合同责任。一审因梦潮海岸公司为经营者就认定由梦潮海岸公司承当合同责任，属于主观臆断。三、一审法院认定事实存在重大失误。1、景泰装饰公司起诉称合同初定造价为097.5元，但梦潮海岸公司出具的合同上明确写明初定造价为108 000元，该事实充分证明景泰装饰公司计算合同款项有误。景泰装饰公司证明合同总价款的证据仅为一张便条，该便条上只有所谓甲方代表伊荣山的签。但是梦潮海岸公司出具的合同中，甲方现场负责人处是空白，并不是景泰装饰公司在自己保存的合同中填写的伊荣山。根据法律规定，签约各方所保存的合同如有差异，那么各方仅受自己保存合同文本

的约束。因此，一审法院仅凭借景泰装饰公司单方填写的合同，就武断认定伊荣山为合同甲方现场负责人，并确认总价款便条合法有效，该推定适用法律错误。并且，自治县法院判决已经认定本案合同总价款为108 000元。自治县法院判决在先，一审讯决在后，且两份判决中合同总价款不同，一审讯决错误。2、一审讯决就交工期限的认定错误。一审讯决认定景泰装饰公司XX年4月30日履行了供货及安装义务，并据此判决梦潮海岸公司支付滞纳金。但梦潮海岸公司已经出具证据(包括自治县法院判决)证明，景泰装饰公司在自治县法院已经确认延迟半个月完工。综上，梦潮海岸公司恳求二审撤销原判，驳回景泰装饰公司的诉讼恳求，或发回重审，并由景泰设计公司承当本案全部诉讼费用。

2023装饰设计合同〔3〕

委托方〔甲方〕：_________

设计方〔乙方〕：_________

甲乙双方经友好协商，甲方委托乙方进展室内装饰工程设计。为保证工作顺利进展，双方特签订本合同供共同遵守执行。

第一条工程概况

一、工程地点：_________

二、设计内容：_________

三、设计面积：_________

四、设计规格

┌──────┬───────┬───────┬───────┐

│文件名称│张数│内容要求│提交时间│

├──────┼───────┼───────┼───────┤

│││││

├──────┼───────┼───────┼───────┤

│││││

├──────┼───────┼───────┼───────┤

│││││

├──────┼───────┼───────┼───────┤

│││││

└──────┴───────┴───────┴───────┘

第二条价格、计价和支付方式、时间

一、本工程设计费为人民币〔大写〕_________元。

二、本工程设计费按：每平方米设计费_________元。

建筑面积平方米×元／平方米=_________元。

三、付款方式：

1．合同一经签订，甲方3天内应付首期款合同总额

_________％，计_________元。

2．乙方提交设计方案，甲方3天内应付款合同总额

_________％，计_________元。

3．设计图纸完成提交后，甲方3天内付清设计余款合同总额_________％，计_________元。

4．如有增加设计工程，设计费另计。

第三条违约责任：

1．合同经双方签生效后，任何一方需变更合同内容，应经双方协商一致后重新补订协议。

2．甲方变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提供资料作较大修改以致造成乙方设计需返工时，双方须另行协商，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

3．甲方应按本合同第二条规定的金额和时间向乙方支付费用，甲方假如逾期付费超过10天以上，乙方有权暂停履行下阶段工作并通知甲方，直至终止合同。

合同终止后乙方收取的设计费不予返还甲方。

4．合同生效后，在合同履行期间，乙方逾期完成委托任务，应向甲方支付违约金合同总额的_________％。

5．甲方擅自解除合同，乙方收取的设计费不予返还甲方。乙方擅自解除合同，乙方应付还甲方双倍设计费。

第四条争议解议

1．合同履行期间如发生争议，双方协商友好解决。

2．协商不成，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

第五条未经乙方同意，甲方不得将乙方提供的设计图纸，方案文件向第三方复制或转让。如发生以上侵权行为，乙方有权索赔。

第六条合同生效

1．本合同由甲、乙双方盖章、签后生效。

2．补充合同与本合同具有同等法律效力。

3．本合同签订后不得转包。

甲方〔盖章〕：_________乙方〔盖章〕：_________

代表〔签〕：_________代表〔签〕：_________

_________年____月____日_________年____月____日

装饰设计合同〔4〕

甲方：_________

乙方：_________

兹甲方委托乙方设计位于_________实用面积_________平方米的私宅，双方应设计事宜达成以下协议：

一、甲方将房屋委托乙方设计，乙方将根据甲方的要求，结合设计原理在甲方提供所有资料_________日内绘出平面布置图。

三、签约后，乙方进入立面设计_________日内绘出详细立面方案。

四、设计内容：设计平面方案图，全部施工图。

含配套专业：体定位图、吊顶图、开关插座图、电路布置图、各房间立面图，与业主沟通，审核后，双方签定稿。

五、乙方根据立面方案制作效果图，(效果图制作收取标准详见第七条)。

六、图纸装裱要求：乙方交付壹套a3设计图纸，超出局部费用甲方自理，甲方结清设计尾款。

七、设计费收取标准：平面_________元/平方米，复式

_________元/平方米，别墅_________元/平方米，本套私宅总设计费大写：_________(小写_________元)，签定本协议时，

甲方需交付设计定金大写：_________(小写_________元)，余款于乙方交付整套a3设计图纸时结清。

八、效果图制作收取标准：标准客厅_________元/张，复式_________元/张，卧室_________元/张，本套私宅效果图制作费大写：_________(小写_________元)。

1.甲方

(4)在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开场设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开场设计工作的，甲方应根据业乙方已进展的实际工作量，缺乏一半时，按

该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

(5)甲方必须按合同规定支付定金，收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金，乙方有权推延设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。

(7)甲方要求乙方比合同规定时间提早交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期，且甲方应支付赶工费。

(1)乙方应按国家规定和合同约定的技术标准，标准进展设计，按本合同第六条规定的内容，时间及份数向甲方交付设计文件(出现2、3、5、6、7规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

(2)设计合理使用年限为_________年。

(3)乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失局部的设计费，并根据损失程度向

发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的

_________%，总额不得超过总设计费。

(4)由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该工程应收设计费的_________%。

(5)合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还发包人已支付的定金。

本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签后生效。

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

代表人(签)：_________ 代表人(签)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

装饰设计合同4篇甲方：_________

乙方：_________

兹甲方委托乙方设计位于_________实用面积_________平方米的私宅，双方应设计事宜达成以下协议：

一、甲方将房屋委托乙方设计，乙方将根据甲方的要求，结合设计原理在甲方提供所有资料________日内绘出平面布置图。

三、签约后，乙方进入立面设计_________日内绘出详细立面方案。

四、设计内容：设计平面方案图，全部施工图。

含配套专业：体定位图、吊顶图、开关插座图、电路布置图、各房间立面图，与业主沟通，审核后，双方签定稿。

五、乙方根据立面方案制作效果图，(效果图制作收取标准详见第七条)。

六、图纸装裱要求：乙方交付壹套a3设计图纸，超出局部费用甲方自理，甲方结清设计尾款。

七、设计费收取标准：平面_________元/平方米，复式

八、效果图制作收取标准：标准客厅_________元/张，复式_________元/张，卧室_________元/张，本套私宅效果图制作费大写：_________(小写_________元)。

九、双方权利义务

1.甲方

装修装饰公司合同范本通用13篇,装饰装修公司合同书范本

装修装饰公司合同范本通用13篇,装饰装修公司合同书范本以下是为大家整理的装修装饰公司合同范本通用13篇，仅供参考，欢送大家阅读。公司装修合同篇1 甲方：___________________________________ 乙方：____________________________________ 兹于我方（__________________）对乙方的专业学问考核，依据工作需要打算聘用乙方担当设计师及工程治理的职务；工资待遇（底薪）__________。甲方向乙方照实介绍本协议的有关状况，甲乙双方本着自愿公平的原则，经双方协商全都特签订本协议，以便双方共同遵守。一、协议时间 ________年_____月______日至_________年_______月______日（试用期____个月）。二、协议内容（一）、甲方权利与义务： 1、为乙方供应优良的办公环境。 2、帮助乙方开展工作，供应业务时机。 3、甲方假如认定乙方力量和工作效率差，不能严格遵守公司的各项

规章制度，甲方有权终止本协议并予以劝退。 4、甲方有权对乙方的工作岗位进展调整。 5、甲方有权对损害公司利益和声誉的员工进展惩罚或辞退，甲方有权取消对乙方各项提成、工资、奖金的发放。 6、甲方有权对炒单、炒项、私自出卖公司信息资料、在上班时间设计与本公司无关工程的员工，坚决开除，公司有权停顿各项奖金、提成、工资的发放，给甲方带来损失的由乙方补偿，情节严峻的可追究法律责任。（二）、乙方权利与义务： 1、假如甲方连续______个月不按时发放工资、提成及奖金的，乙方有权终止本聘用协议。 2、乙方在协议期间，享有公司一切福利待遇及嘉奖。 3、在协议期间必需遵守甲方的一切规章制度（公司的日常治理制度等）。 4、乙方有义务维护公司的声誉和利益，对公司的业务信息进展保密。 5、乙方应仔细做好公司的每一项工作，效劳好每一位客户，仔细学习本行业专业学问；与公司同事搞好团结，不拉帮结派，遵守国家的法律。 6、乙方应坚决听从公司领导的工作安排。（三）、工资待遇： 1、详细薪金如下：本公司员工工资由根本工资、附加现场治理费、业务提成费等三局部

装饰装修设计合同(15篇)

装饰装修设计合同(15篇) 装饰装修设计合同1 甲方：联系电话：身份证号码：现住址：工程乙方：深圳××装饰工程有限公司联系电话：营业执照号：资质证号：法人代表：兹有甲方委托乙方承担装饰设计，经双方友好协商，在平等自愿的基础上达成以下合同条款：第一条：设计工作概况 1.1设计工作流程 1.2 设计收费标准及工作范围表第二条设计内容本设计分为两个阶段进行：第一阶段：方案设计 2.1.1 根据甲方提供的主要委托思想（功能要求、个人喜好、投资计划等），乙方进行方案设计，并提供设计方案，此部分设计内容包括： ①效果图壹张

②平面结构图壹张 ③天花平面图壹张 ④平面布置图壹张 ⑤地面材质图壹张 ⑥主要材料的确认 2.1.2 乙方提供的方案图纸必须经甲方签字认可后乙方才能进行下阶段工作； 2.1.3 若乙方提供的方案，改变了建筑原有的结构、设备，则需经甲方和相关部门的签字认可； 2.1.4若甲方要求改变建筑原有的结构、设备，则需经乙方和相关部门的签字认可； 2.1.5设计周期：天（日历天）。即年月日至年月日第二阶段：施工图绘制 2.2.1 在甲方签订施工合同后，乙方进行施工图绘制，并向甲方提供全套图纸; 2.2.2 按甲方要求修改方案及施工图所需时间不计入设计周期； 2.2.3 施工图绘制周期，签订施工合同后天。第三条设计费支付方式： 3.1 乙方按套内面积平方米，每平方米元收取设计费，总设计费人民币大写元，小写￥元。 3.2 付款方式：

3.2.1 双方签订本合同即由甲方支付给乙方总设计费的60%作为订金，即：元；（注：若总设计费的60%总金额少于__元的，则该订金为__元，且则须一次性付清） 3.2.2 签定施工合同时即结清设计费尾款。第四条双方的权利与责任： 4.1 甲方： 4.1.1 确定一名甲方代表，在整个设计、施工过程中作为对乙方提供的设计方案及材料给予确认； 4.1.2 若甲方在已签字确定设计方案的情况下，需另外重新出方案的，甲方应承担相应费用。若甲方对方案不满意，有权要求乙方重新做，若多次重做仍不满意，甲方有权终止设计合同，并要求乙方退还已收订金的一半，但不得带走任何形式的图文资料纸；（注：乙方不予返还的订金数额最少为__元） 4.1.3 配合施工图交底； 4.1.4 配合材料的确定； 4.1.5 参与竣工验收。 4.2 乙方： 4.2.1 根据甲方提供的主要委托思想（功能要求、投资计划、个人喜好等）进行方案设计； 4.2.2 有权要求甲方提供设计所需的与本工程有关的资料； 4.2.3 根据甲方签认的设计方案进行施工图绘制； 4.2.4 现场指导施工及疑难问题的解决；

装饰装修合同范本5篇

装饰装修合同范本5篇装饰装修合同范本篇1 甲方：乙方：本着诚实守信、互惠互利的原则，经现场勘测根据施工惯例的要求和双方领导坦白洽商达成以下协议： 1、甲方应提供乙方符合装修条件的毛胚房。 2、甲方应保证乙方在施工时的水、电的正常供应。 3、甲方应为乙方在施工时所使用的原材料贮藏，运输提供方便。 4、此次合同为工料包干制，乙方应提供给甲方的原料应符合产品质量要求并提供产品生产出厂合格证和环保证明书，妥善保管发票和其相关资料。 5、乙方施工总价每户为__元，包括地面的瓷砖铺设，厨房和卫生间做防水处理，墙面用瓷砖拼砌，瓷砖拼砌地脚线，厨房和卫生间用pvc吊顶，墙面处理用仿瓷涂料刮白。(个别要求另计价)。 6、乙方在施工时食宿自理，安全措施自我保障，并保证遵纪守法。甲方不承担劳动保障等法律责任。 7、乙方在施工期间应遵守职业道德，听从聘请第三方监管员的提议、建议和改正措施。 8、付款方式：先期支付30%，中期支付30%，余款为验收合格后一并付清。 9、验收：经双方相关人员认可的验收方法。 10、异议、纠纷。本着合理，谅解的方法处理。 11、起止日期：开工日期：__年__月__日;竣工日期：__年__月__日 12、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同具法律效力，请各自遵循。甲方(签章)：乙方(签章)： __年__月__日

__年__月__日装饰装修合同范本篇2 发包方（以下简称甲方）：____________ 承包方（以下简称乙方）：____________ 根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，结合本市住宅装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，就乙方承包甲方的住宅装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：一、工程地点：____________ 二、工程承包方式：包工包料。三、承包金额：158000、00元，大写：壹拾伍万捌仟元整。四、工程期限60天开工日期__年_月__日竣工日期__年_月__日五、乙方在施工时，甲方向乙方支付生活费5000元，工程完工经甲方验收合格后一次性付清全部工程款。六、此协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字生效。甲方（签字）：____________ 乙方（签方）：____________ 日期：____________ 装饰装修合同范本篇3 本合同双方当事人：发包方（以下简称甲方）：________________ 乙方名称：________ 地址：________ 联系电话：__________ 承包方（以下简称乙方）：________ 联系电话:________ 根据《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、法规之规定，甲、乙

装修合同范文10篇

装修合同范文10篇装修合同范文10篇装修合同篇1 委托方（甲方）：承接方（乙方）：工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。第一条：工程概况 1.工程地址：___________________________________ 2.居室规格：房型______层（式）______室______厅______厨______卫 1、______室，计______平方米； 2、______厅，计______平方米； 3、______厨房，计______平方米； 4、______卫生间，计______平方米； 5、______阳台，计______平方米； 6、________过道，计______平方米； 7、其他（注明部位）____________，计________平方米。总计：施工面积____________平方米。 3.施工内容： 4.委托方式：____________________________________________ 5.工程开工日期：______年______月______日 6.工程竣工日期：______年______月______日工程总天数：________天第二条：工程价款工程价款（金额大写）___________________元。 1、材料款__________元； 2、人工费__________元；

3、设计费__________元； 4、施工清运费__________元； 5、搬卸费__________元； 6、管理费__________元； 7、税金（3.41%）___________元； 8、其他费用（注明内容）______________元。第三条：质量要求 1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。 2.工程验收标准，双方同意参照上海市地方标准DB31/T30－1999《住宅装饰装修验收标准》规定。 3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 4.质量检查监督部门：上海市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。 5.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。 6.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。第四条：材料供应 1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。 2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。 3.甲方负责采购供应的材料、设备。《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10％作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第五条：付款方式 1.合同一经签订，甲方即应付100％工程材料款和施工工费的50％；当工期进度过半（年月日），甲方即第二次付施工工费的40％。剩余10％尾款待甲

装饰设计合同范本6篇

装饰设计合同范本6篇装饰设计合同范本 (1) 甲方(业主)：地址：负责人：联系电话：乙方(设计方)：地址：负责人：联系电话：甲乙双方于年月日，就甲方委任乙方对甲方位于进行室内装修的设计工程(以下简称工程)，在平等协商的基础上，签定下列条款： 1.0 设计项目任务范围 1.1 乙方应根据甲方之要求与规定准备必需之设计与图样，以利本工程之进行。设计期间包含三个阶段，即方案设计、扩初设计、深化施工图设计。乙方应根据业界之标准计划此工程。甲方同意给乙方此工程设计阶段所付出之努力给予报酬。项目名称：项目地址：面积：项目完成时间：自签定合同起个自然日，即年月日前完成。 1.2.0 设计服务范围 1.2.1 室内装饰设计

1.2.2 室内固定家具设计(仅提供设计方案，不承担相因此而产生的责任) 1.2.3 室内活动家具选型(提供相关图片及设计方案，不承担相因此而产生的责任) 1.2.4 室内灯具选型(提供相关图片及设计方案，不承担相因此而产生的责任) 2.0 设计服务内容设计阶段 2.1 方案设计在此阶段乙方应与甲方建立本工程之方针或需求。甲方应清楚说明本方案之目的与目标、预算、及整个专案之时间架构与应完成之日期。概要制定后，乙方应准备初期计划，包括空间安排之平面图及相关之装饰立面图，草图、材料与色彩等，以说明此设计。 2.2 施工图阶段甲方认可设计发展阶段之成果后，乙方应准备报价单及施工所需之图样，如平面图、尺寸图、主要节点大样详细说明，符合现行施工图深度要求和现场施工要求、家具与设计图、天花布臵图、软装饰材料表等图样，并需根据业界之标准施工。 2.3 办公楼设计中由于建筑相关之内容，例如内部分隔之微调，原则是不作变更，如必须变更与建筑师及时沟通。 2.4 办公楼设计中应特别注意载重荷载，应在结构许可范围之内所用建材应与结施，建施协调，保障安全可行。 2.5 在本工程之设计阶段，甲方可作合理的修改，如果在设计成果认可之后甲方又做了相当的修改导致主要的变更，则乙方有权要求合理的额外费用及延长时间。但乙方有义务告知甲方之相关费用及时间之影响，并征得甲方同意。如果由于乙方设计原因，导致施工需要更改，则乙方负相关责任。 3.0 合约金额 3.1合约金额：

工程装修设计合同(通用15篇)

工程装修设计合同(通用15篇) 工程装修设计合同1 甲方：联系电话：身份证号码：现住址：工程乙方：深圳××装饰工程有限公司联系电话：营业执照号：资质证号：法人代表：兹有甲方委托乙方承担装饰设计，经双方友好协商，在平等自愿的基础上达成以下合同条款：第一条：设计工作概况 1.1设计工作流程 1.2 设计收费标准及工作范围表第二条设计内容本设计分为两个阶段进行：第一阶段：方案设计 2.1.1 根据甲方提供的主要委托思想（功能要求、个人喜好、投资计划等），乙方进行方案设计，并提供设计方案，此部分设计内容包括： ①效果图壹张 ②平面结构图壹张

③天花平面图壹张 ④平面布置图壹张 ⑤地面材质图壹张 ⑥主要材料的确认 2.1.2 乙方提供的方案图纸必须经甲方签字认可后乙方才能进行下阶段工作； 2.1.3 若乙方提供的方案，改变了建筑原有的结构、设备，则需经甲方和相关部门的签字认可； 2.1.4若甲方要求改变建筑原有的结构、设备，则需经乙方和相关部门的签字认可； 2.1.5设计周期：天（日历天）。即年月日至年月日第二阶段：施工图绘制 2.2.1 在甲方签订施工合同后，乙方进行施工图绘制，并向甲方提供全套图纸; 2.2.2 按甲方要求修改方案及施工图所需时间不计入设计周期； 2.2.3 施工图绘制周期，签订施工合同后天。第三条设计费支付方式： 3.1 乙方按套内面积平方米，每平方米元收取设计费，总设计费人民币大写元，小写￥元。 3.2 付款方式： 3.2.1 双方签订本合同即由甲方支付给乙方总设计费的60%作为订金，即：

元；（注：若总设计费的60%总金额少于__元的，则该订金为__元，且则须一次性付清） 3.2.2 签定施工合同时即结清设计费尾款。第四条双方的权利与责任： 4.1 甲方： 4.1.1 确定一名甲方代表，在整个设计、施工过程中作为对乙方提供的设计方案及材料给予确认； 4.1.2 若甲方在已签字确定设计方案的情况下，需另外重新出方案的，甲方应承担相应费用。若甲方对方案不满意，有权要求乙方重新做，若多次重做仍不满意，甲方有权终止设计合同，并要求乙方退还已收订金的一半，但不得带走任何形式的图文资料纸；（注：乙方不予返还的订金数额最少为__元） 4.1.3 配合施工图交底； 4.1.4 配合材料的确定； 4.1.5 参与竣工验收。 4.2 乙方： 4.2.1 根据甲方提供的主要委托思想（功能要求、投资计划、个人喜好等）进行方案设计； 4.2.2 有权要求甲方提供设计所需的与本工程有关的资料； 4.2.3 根据甲方签认的设计方案进行施工图绘制； 4.2.4 现场指导施工及疑难问题的解决； 4.2.5 参与施工交底；

正规装修合同（精选5篇）

正规装修合同正规装修合同（精选5篇）随着时间的推移，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编收集整理的正规装修合同范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。正规装修合同篇1 甲方(全称)：乙方(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑装饰法》及其他有关法律、行政法规，自愿、公平和诚实的原则，双方就本建设施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_____ 工程地点：_____ 工程内容：_____ 二、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总数日历天数：_____天三、工程质量标准：合格四、合同价款：金额(大)：_____________元整(小写：___________)。五、付款方式：合同签订后，甲方预先支付给乙方总工款的10%；主体工程完工50%后由甲方支付给乙方总工款的40%；工程完工验收合格半月内付清50%工程尾款。六、组成合同的文件：下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分

1、合同通用条款及甲方的招标文件和乙方的投标文件；(图纸及预算说明) 2、主要材料确定说明；(不定品牌) 甲方负责义务：甲方负责为乙方的施工带来配合：乙方施工所需的水电及水电的源头地址，涉及到的消防及配电设备由甲方根据国家有关规定和政府相关部门协商。由此产生的费用由甲方负责。乙方义务：积极配合甲方，根据前期既定方案组织施工，应严格按照国家有关安全规定进行组织生产，并采取严格的安全防护措施，乙方应承担由于自身安全措施不力而造成的安全事故的责任和因此发生的相关费用。七、合同生效：本合同双方约定签订之日起生效。八、全部工程竣工后，经交工验收合格以及缺陷责任期满由发包人发给缺陷责任种植证后失效。九、本协议书正本四份，双方各执两份准。本合同订立时间：_________年______月______日甲方(公章) 电话：开户银行：账号：乙方(公章) 电话：开户银行：账号：合同订立地点：正规装修合同篇2 委托方(甲方)：承接方(乙方)：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

装修设计合同简易版(通用6篇)

装修设计合同简易版（通用6篇）装修设计合同简易版1 委托方(甲方)： ________ 承接方(乙方)：________ 一、工程地点：____________________ 二、形式结构：_________室_________厅_________卫，为平层三、工程项目：四、承包方式：乙方包工包材料。五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可，以《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20xx)为质量评定的最低标准;以《建筑装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准》和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》为室内环境达标标准。六、合同付款：(大写)_________元。竣工后据实复核结算;合同款包干。七、付款方式：合同协议后，甲方预付35%工程款_________元;水电等隐蔽工程验收后支付40%工程款_________元;泥工，木工中间工程验收后支付20%工程款_________元，工程竣工验收合格后5日内支付5%的尾款_________元。八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。甲方：________ 乙方：________ 联系电话：________ 联系电话：________ 装修设计合同简易版2 发包方（甲方）：_________ 承包方（乙方）：_________ 资质等级：甲乙双方根据我国法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装修合同，具体条款如下：

1、工程概况：_________ 2、工程名称地点承包范围承包方式承包内容：_________ 3、工期：_________ 4、工程质量标准：_________ 5、工程造价：_________ 6、付款方式：合同生效后，甲方下列方式直接向乙方支付工程款： 7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表九：工程结算单）并签，甲方应在签时向乙方结清工程尾款。 8、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。 9、违约责任 1）、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的5%为违约金。； 2）、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责； 3）、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失； 4）、甲方未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金； 5）、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延； 6）、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金； 10、合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第__________种方式解决：

房屋装修设计合同范本5篇

房屋装修设计合同范本5篇结合家庭居室装饰装修工程施工的实际情况，在双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜达成的协议。以下是我整理的房屋装修设计合同范本5篇，欢迎阅读参考! 房屋装修设计合同范本(1) 委托方：________(以下简称甲方) 受托方：________(以下简称乙方) 甲方因装修工程的需要，委托乙方进行室内装修设计工作，经双方协商一致，签订本合同。一、设计工程概况 1.设计工程名称：________________ 2.设计工程地点：________________ 3.设计工程面积约：______________ 4.设计工程范围：________________ 二、设计时间 1.设计期限：设计期限为______天，从乙方收到甲方支付的定金后开始计算，到向甲方交付全套设计图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复，其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。 2.设计交图步骤及时间： (1)甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额，即签定本合同，

同时支付定金人民币________元。乙方收到定金后_____天内，向甲方提交装修设计方案图及平面功能定位图，如乙方未提交装修设计方案图及平面功能定位图，则双倍向甲方返还定金。 (2)甲、乙双方初步确定平面方案及初步确定设计概念后，同时支付首期设计费人民币 (按以上2(1)支付的人民币定金自动转为首期设计费)乙方收到设计费后天内，向甲方提交较详细装修设计方案包括主要立面图。 (3)甲方确认立面方案、天花方案即支付第二期设计费人民币，乙方收到设计费案后_____天内，向甲方提交详细装修施工图及效果图。 (4)甲方签字确认设计施工图后即支付第三期设计费人民币，乙方向甲方提供全套正式设计施工图纸。 (5)工地开工后设计师配合施工队现场指导并对业主提供材料及工程质量咨询服务。三、提交成果序号图纸名称份数内容要求提交时间 1 装修设计方案图 1套平面、天花、主要立面、效果图、_______年_____月_____日前 2装修施工图 2套平面、天花、立面、剖面、大样、、_______年_____月_____日前

装饰工程设计合同范本6篇

装饰工程设计合同范本6篇装饰工程设计合同范本 (1) 甲方：__________ 乙方：__________ 甲方委托乙方承担本工程的施工.安装任务,为明确双方权利和义务,结合装修工程具体情况,双方达成如下协议：一. 工程概况 1. 工程名称：________________ 2. 工程地点：________________ 3. 工程施工安装内容以双方签认的工程报价单中项目为准;施工费用以双方签认的工程报价单中单价为依据,按实际工程量结算;增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效,增减计施工、安装项目。 4. 乙方按工程总造价收取6%管理费，计入工程款。 5. 双方商定本工程____个工作日乙方按质完成全部施工及安装项目。即自 _____年____月____日起(日期以施工材料进场的第二天计) 二. 甲方工作 1. 开工前,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护和安放措施，若因甲方不采取必要的保护和安放措施而造成家具,陈设的损失由甲方承担。 2. 向乙方提供施工所需的水、电等设施：协助乙方办理施工申请、审批等手续，并缴纳物业管理处所需的一切费用。 3. 对工程质量，进度进行监督检查，办理变更、验收、登记手续和其它事宜。 4. 按时、按质、按量提供施工所需甲方采购的材料。

三. 乙方工作 1. 乙方派出专职工地工程监理，负责合同的履行，按合同要求组织施工、保质，保量按期完成施工任务：解决由乙方负责的各项事宜。 2. 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。严格按照双方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量检查和施工记录。 3. 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和施工成品进行保护。四. 关于工程价款及结算的约定 1. 本合同签订后，甲方预付乙方签认的报价单中工程款总额的50%(含设计定金)，乙方才进场施工。 2. 工程施工过程中，泥、水、电工完成前期工程，木工进场当天甲方预付乙方第二期工程款即双方签认的报价单中工程款总额的30%及增加项目金额的50%：木工基本完成,油漆工进场当天甲方预付乙方第三期工程款即付满第二次预算(以双方签认项目的单价及实际工程尺寸数量计算)总工程款的95%，甲方预付的工程款以乙方开出的票据为依据。 3. 施工及安装竣工验收后当天甲方付清乙方全部工程款。五. 关于材料供应的约定 1. 本工程按双方签认的报价单及其它约定由甲方采购的施工材料，甲方应在各项目工程施工前两天采购至现场，由甲方采购的材料。设备如不符质量及要求对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料及设备至施工现场经乙方验收后由乙方负责保管，如乙方保管不当造成损失的，乙方负责赔偿。 2. 凡由乙方采购的材料，设备质量或规格不符合双方约定要求的应禁止使用.若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。六. 关于双方责任的约定 1. 因甲方原因影响工期，工期相应顺延，并承担由C、D、E、F条款原因造

装修设计合同范本(9篇)

装修设计合同范本根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：一、工程概况： 1.工程地点： 2.建筑面积： 3.使用性质： 4.房屋结构：二、设计程序： 1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积____元/m2计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算，非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。) ____元/m2计取，设计费总计____元。 2.设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的____%，即____元。 3.乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在天内，提出设计构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。 4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的____%，即____

元后，乙方在天内完成施工图设计，包括平面布置图，天花平面图，效果图(共公区域效果图一张)，立、剖面图等。 5.施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的____%，即____元。 6.甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明，并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图____元/张)。现甲方要求绘制部位效果图____张，总计____元。 7.施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。 8.其它约定： ____。三、双方责任：一甲方责任： 1.甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。 2.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 3.事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方工作量相应增加设计费。 4.对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。

装饰工程设计合同(15篇)

装饰工程设计合同(15篇) 装饰工程设计合同1 建设单位：__________________，以下简称甲方设计单位：__________________，以下简称乙方甲方委托乙方承接___________________装饰工程设计，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：第一条本合同依据 1、1《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国消费者权益保护法》。 1、2其他相关法律法规。第二条工程概况 2、1工程项目名称：__________________________________ 2、2工程项目地点：__________________________________ 2、3工程项目类型：__________________________________ 2、4工程项目面积：建筑面积__________平方米，使用面积__________平方米。第三条甲乙双方提供相关资料及文件 3、1甲方向乙方提供的资料及文件 3、2乙方向甲方提供的设计文件第四条设计费用及支付方法

4、1双方商定，本合同的设计费为__________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。 4、2支付方式： 4、2、1本合同生效后三天内，甲方支付设计费__________万元作为设计定金。 4、2、2设计方案、施工图绘制完毕并经甲方签字认可后，甲方结清乙方剩余设计费(不留尾款)，计人民币__________元。第五条双方责任 5、1甲方责任 5、1、1甲方按本合同3、1规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限性负责。甲方提交上述资料及文件超出规定期限，乙方按本合同3、2条规定交付设计文 5、1、2甲方变更委错误，或对提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。 5、1、3在合同能够履行期间，甲方单方提出解除合同的，即使乙方未开始设计工作，乙方也不退还甲方已付的'设计费。 5、1、4甲方不得向第三方扩散、转让乙方提交的产品图纸等

装修设计合同协议书(3篇)

装修设计合同协议书(3篇) 随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是我给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟! 装修设计合同协议书篇一乙方：__________________ 兹甲方委托乙方设计位于_________实用面积_________平方米的私宅，双方应设计事宜达成以下协议：一、甲方将房屋委托乙方设计，乙方将根据甲方的要求，结合设计原理在甲方提供所有资料_________日内绘出平面布置图。二、甲方确认平面方案，确认后，甲、乙双方签订本设计委托书，同时，甲方交付首期设计定金，金额为总设计费的_________%。(设计费收取标准详见第六条)，乙方下现场实地尽寸复合。三、签约后，乙方进入立面设计_________日内绘出详细立面方案。四、设计内容：设计平面方案图，全部施工图。含配套专业：体定位图、吊顶图、开关插座图、电路布置图、各房间立面图，与业主沟通，审核后，双方签字定稿。五、乙方根据立面方案制作效果图，(效果图制作收取标准详见第七条)。

六、图纸装裱要求：乙方交付壹套a3设计图纸，超出部分费用甲方自理，甲方结清设计尾款。七、设计费收取标准：平面_________元/平方米，复式_________元/平方米，别墅_________元/平方米，本套私宅总设计费大写：_________(小写_________元)，签定本协议时，甲方需交付设计定金大写：_________(小写_________元)，余款于乙方交付整套a3设计图纸时结清。八、效果图制作收取标准：标准客厅_________元/张，复式_________元/张，卧室_________元/张，本套私宅效果图制作费大写：_________(小写_________元)。九、双方权利义务： 1.甲方 (1)按本合同规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性，正确性及时限负责。甲方不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 (2)甲方提交上述资料及文件超过规定期限，_________天以内的，乙方按本合同第三条规定的交付设计文件时间顺延;_________天以上的，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。 (3)甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

装饰设计合同范本(3篇)

装饰设计合同范本委托方：(以下简称甲方) 受托方：(以下简称乙方) 甲方因装修工程的需要，委托乙方进行室内装修设计工作，经双方协商一致，签订本合同。一、设计工程概况 1.设计工程名称： 2.设计工程地点： 3.设计工程面积约：㎡ 4.设计工程范围：二、设计时间 1.设计期限：设计期限为天，从乙方收到甲方支付的定金后开始计算，到向甲方交付全套设计图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复，其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。 2.设计交图步骤及时间：

(1)甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额，即签定本合同，同时支付定金人民币元。乙方收到定金后天内，向甲方提交装修设计方案图及平面功能定位图，如乙方未提交装修设计方案图及平面功能定位图，则双倍向甲方返还定金。 (2)甲、乙双方初步确定平面方案及初步确定设计概念后，同时支付首期设计费人民币(按以上2(1)支付的人民币定金自动转为首期设计费)。乙方收到设计费后天内，向甲方提交较详细装修设计方案包括主要立面图。 (3)甲方确认立面方案、天花方案即支付第二期设计费人民币，乙方收到设计费案后天内，向甲方提交详细装修施工图及效果图。 (4)甲方签字确认设计施工图后即支付第三期设计费人民币，乙方向甲方提供全套正式设计施工图纸。 (5)工地开工后设计师配合施工队现场指导并对业主提供材料及工程质量咨询服务。三、提交成果序号图纸名称份数内容要求提交时间 1装修设计方案图____套平面、天花、主要立面____年____月____日前 2装修施工图____套平面、天花、立面、剖面、大样、____年____月____日前备注

室内装修设计合同简单版(3篇)

室内装修设计合同简单版甲方（委托方）：_____ 代理人：_____联系方式：_____ 乙方（受托方）：_____北京_____公司设计师：_____联系方式：_____ 根据《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律、法规的规定，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议。第一条设计项目概况 1.甲方委托设计项目地点：____区（县）路小区楼室。 2.房屋建筑物类别：_____□别墅□平层□办公室□商铺□会所□酒店 3.设计档次：_____□低档□中档□高档;设计风格：_____□现代□欧式□中式□其它 4.建筑面积：____平方米。 5.预计装饰造价（人民币）____元。（造价包含基础装修+□主材+□软装）第二条设计程序及要求 1.室内装饰的设计程序：_____ （1）设计准备阶段为个工作日，自____年____月____日至____年____月____日。乙方至现场进行勘测，并与甲方充分沟通。（2）方案设计阶段为个工作日，自____年____月____日至____年____月____日。乙方分析各空间的相互功能关系，提供平面设计，显

示出功能单元位置、功能单元关系及家具安排布局，并提供个主要空间视角的效果图。乙方介绍并说明设计方案，进行方案调整，并由甲方签字确认。（3）施工图绘制阶段为个工作日，自____年____月____日至____年____月____日。乙方按甲方确认的设计方案，进行全套装饰施工图的设计与绘制。乙方根据甲方的修改意见，设计并绘制成完整的施工图。（4）工程施工阶段，自工程开工之日起到装饰工程施工完成止。乙方要进行施工前的设计交底，参加现场协调，进行必要的现场指导;竣工时，协助做好总体验收工作。 2.设计图纸资料基本要求：_____ A.每页设计图须由甲方签字认可。 B.设计图如需修改或变更，必须由甲、乙双方签字认可。 C.一式2份，并交甲方1份。 3.提供设计图文资料内容：_____ （1）图纸：_____ A.封面、目录、设计与施工说明; B.原始建筑平面测量图（含所有墙体内部尺寸、门窗洞尺寸、房梁、上下水、燃气、地漏、污水管、空调洞、排风口、配电箱、弱电箱、多媒体箱等标注）;

装饰公司设计师劳动合同3篇

装饰公司设计师劳动合同3篇装饰公司设计师劳动合同篇1 用人单位(甲方)：___________________________________________ 注册地址：___________________________________________________ 电话：_______________________________________________________ 法定代表人：_________________________________________________ 职务：_______________________________________________________ 统一社会信用代码：___________________________________________ 劳动者(乙方)：_____________________ 性别：_______ 年龄：_____ 籍贯：____________________ 身份证号码：_________________________ 电话：____________________ 住址：_____________________________ 甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》，《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规章的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。第一条、聘用岗位及职务 1、甲方因工作需要聘用乙方在__________岗位工作，并聘任__________设计师__________职务。 2、工作地点：______________________________ 第二条、聘用合同期限经双方协商，选定以下第__________种作为本合同的期限： 1、以完成一定工作为期限的合同本合同生效日期为____________年____________月____________日。乙方完成_____________________________工作任务时本合同终止。

装修设计合同3篇

装修设计合同3篇根据《中华人民共和国经济合同法》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。第一条工程项目甲方委托乙方承担以下家装设计任务：工程地址： _____________________________ 第二条设计收费及支付方法 (一) 本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙双方商定设计收费为元/平方米(套内使用面积,不含电脑效果图)，估算总收费元，金额大写元。 (二)付款方式甲乙双方采用以下付款方式 1、量房前付预付款1000元(其中200元上门测量费和800元方案费); 2、方案通过后，出全套施工图，客户付清余款并可带走全套图纸; 3、出电脑效果图，价格：800元/张 (a4); 第三条设计内容及完成日期的约定 (一) 乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。 (二) 平立面图 1、原房型图 2、墙体改造图 3、平面家具布置图

4、地面图 5、天花图 6、现场制作的家具立面图(根据实际情况出或者不出) 7、门立面图(根据实际情况出或者不出) 6、厨房、卫生间局部立面图(定做的厨房除外) 7、电视背景墙立面图 8、其它现场需施工墙面的立面图 (三) 剖面图 1、应标明材质、用料、颜色等 2、门窗套剖面图 3、玄关剖面图 4、天花剖面图 5、电视背景墙剖面图 6、其它需施工处剖面图 (四) 水电施工图 (五) 甲乙双方约定，从合同生效之日起，7天内完成平面方案图; 平面方案甲方通过后，乙方在7天内完成全套施工图。第四条双方责任 (一)甲方责任 1、如期向乙方提交设计所需的资料(物业认可的房型图、结构平面图)，并保证所提交资料质量达到工程设计要求; 2、按约定的日期和数量付给乙方预付款和工程设计费;

装饰设计合同(3篇)

装修装饰公司合同范本通用13篇,装饰装修公司合同书范本

装饰装修设计合同(15篇)

装饰装修合同范本5篇

最新室内装修设计合同范本10篇

装修合同范文10篇

装饰设计合同范本6篇

工程装修设计合同(通用15篇)

正规装修合同（精选5篇）

装修设计合同简易版(通用6篇)

房屋装修设计合同范本5篇

装饰工程设计合同范本6篇

装修设计合同范本(9篇)

装饰工程设计合同(15篇)

装修设计合同协议书(3篇)

装饰设计合同范本(3篇)

室内装修设计合同简单版(3篇)

装饰公司设计师劳动合同3篇

装修设计合同3篇