工程造价委托合同(通用版).doc

工程造价委托合同通用版

委托合同，又称委任合同。是指受托人以委托人的名义和费用为委托人办理委托事务，而委托人则按约支付报酬的协议。下面是我搜集的工程造价委托合同范本五篇，希望对你有所帮助。

工程造价委托合同范本

(一)

_______________(以下简称委托人)与_______________(以下简称咨询人)经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同是根据《中华人民共和国合同法》和国家建设部、国家工商行政管理总局印发的《建设工程造价咨询合同》示范文本(G--021

2)制定的。

第二条委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务

(一)项目名称(全称)：__________________________________

(二)建设地址(全称)：__________________________________

(三)项目咨询所涵盖的业务范围：

(A类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;

(B类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;

(C类)建设工程进度申报的编制、审核;

(D类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;

(E类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价资料等。

(F类)所有与该工程项目相关，包含计量计价等的所有子项。

第三条咨询人、委托人的义务

(一)咨询人的义务

1.向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同中约定的范围实施咨询业务。

2.咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

(

1)正常服务是指双方约定的工程造价咨询工作;

(2)附加服务是指在正常服务以外，经双方书面协议确定的附加服务;

(

3)额外服务是指不属于正常服务和附加服务。双方在咨询合同有效期内进一步约定的服务。根据本合同

第四条第

室内装饰装修工程施工合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 室内装饰装修工程施工合同

编号：FS-DY-20497 室内装饰装修工程施工合同 甲方(发包人)：_____ 法人执照号码：_____ 法定代表人：_____ 地址：_____ 委托代理人：_____ 身份证号：_____ 联系电话：_____ 乙方(承包人)：_____ 营业执照号码：_____ 法定代表人：_____ 地址：_____ 委托代理人：_____ 身份证号：_____ 联系电话：_____

行业准入证号码：_____ 工程设计师：_____ 身份证号：_____ 施工负责人：_____ 身份证号：_____ 丙方：_____ 社团登记证号码：_____ 地址：_____ 法定代表人：_____ 联系电话：_____ 委托代理人：_____ 身份证号：_____ 合同签订地址：_____ 根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》(建设部第110号令)及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点，三方在平等、自愿、友好协商的基础上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议：第一条工程概况

1.1施工地点：_____。 1.2工程装饰装修面积：_____。 1.3工程户型(以房管局登记备案为准)：_____。 1.4施工内容及做法(见附件1：《广东省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表》、附件2：《广东省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表》及附件3：《广东省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸》)。 1.5工程承包方式，经商定采取下列第_____种方式： (1)乙方(承包人)包工、包全部材料(见附件4：《广东省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修材料、设备明细表》); (2)乙方(承包人)包工、包部分材料，甲方(发包人)提供其余部分材料(见附件4及附件5：《广东省室内装饰装修工程施工合同发包人提供材料、设备明细表》); (3)乙方(承包人)包工、甲方(发包人)提供全部材料(见附件5)。 1.6工程期限： 开工日期：_____年_____月_____日;

建筑设计委托合同范本(完整版)

合同编号：YT-FS-2150-69 建筑设计委托合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

建筑设计委托合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 确立设计委托合同书单位： 甲方：乙方：兹为甲方委托乙方担任建筑外观装 饰、室内装饰方案设计及施工图纸设计工作，双方同 意遵守下列条款： 一. 室内装饰工程地点： 项目建筑平面面积合计约平方米 二. 装饰工程设计项目： 三. 乙方接受委托书后，应随即进行现场斟测， 并根据甲方提供资料办理下列事宜。(参照双方协商设 计内容十二项)乙方提出的设计方案必须经甲方审核， 参照甲方意见进行修改，在协商基础上达到双方满意。 四. 总设计费计人民币元整。 五. 设计费付款方式： 1.签约时，付设计费20%，计人民币

2.平面图交付时，付设计费25%，计人民币 3.效果图交付时，付设计费25%，计人民币 4.施工图交付时，付设计费25%，计人民币元整; 5.该工程装修完工后，结清设计费尾款5%，计人民币(预计装修工程时间6个月，若工程在6个月后非因设计原因未完成，甲方都应付清设计费尾款)。 以上款项都应一次付清。乙方在甲方付清所有设计费后，出具设计费收据，不出具发票。 若施工设计图己完成，而工程非因设计原因未能进行时，则以上各款项甲方也应一次付清。 由于此工程而使乙方必须出差时，甲方应承担所有差旅费用。 甲方无正当理由而不依约付款时，应支付乙方迟付设计费，并按每日迟付总设计费的千分之一计算收取滞纳金。 六. 平面配置及初步设计图应于签约后工作日内交付，全部设计图应于签订合同后工作日内完成(即应于年月日交图)。

新编版委托检验协议书正式版

The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 新编版委托检验协议书正 式版

新编版委托检验协议书正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 最新版委托检验协议书 甲方： 乙方： _____生产_____产品，经甲乙双方商定达成如下协议： 一、甲方将下列样品委托乙方，由乙方根据甲方要求或国家、地方、行业、企业标准对样品进行检验检测，并及时出具检验报告书交与甲方，乙方仅对甲方送样样品负责。 二、样品名称、数量、送样、检验项目、费用及周期

样品：_____; 送样量：_____; 检测项目：_____; 检验费：_____元/件; 合计：_____。 三、收费标准 _____。 四、协议期限：本协议自签订之日起至_____年_____月_____日内有效。 五、收费方式：甲方送检前付委托检验费，乙方待甲方费用付清后再作检验。 六、违约责任：乙方必须向甲方提供优质的服务，检验质量符合计量认证有关要求，检验报告书及时通知并交给乙方签收。

七、本协议一式_____份，双方签字盖章后生效，甲，乙双方各_____份。 甲方(盖章)：_____ 乙方(盖章)： 经办人(签字)：_____ 经办人(签字)： _____年____月____日 _____年____月____日 签订地点：_____ 签订地点： 关于委托检测合同范文 甲方(委托人)： 乙方(检测机构)： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原

工程试验检测委托合同模板

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程试验检测委托合同模板 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

工程试验检测委托合同 委托方： _________________ 受托方: ______________________________________________ 签订地点： _________________ 签订日期：年—月—日 （合同签订地可以作为纠纷法院解决地，各单位可根据实际情况填写，与第10条配套使用；本合同示范文本中的红色字体均为提示性词语，合同起草时，应予以删除；合同条款中的下划线是方便提示填写设置的，合同起草完成后，请将所有下划线删除） 合同编号: 工程试验检测委托合同 甲方（委托方）：_____________________ 乙方（受托方）：__________________________________________ ｛提示：为适应“营改增”需要，满足“三流一致，应抵尽抵”的要求，合同主 体名称应是企业名称的全称，不能为简称。乙方应尽量是一般纳税人｝ 根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就工程的原材料及相关产品试

验检测项目委托乙方进行试验检测事项协商一致，签订本合同。 第一条检测项目、标准及费用 甲方委托乙方检测的检测项目包括（以打为准）： 口建筑材料检测□主体结构工程检测□地基基础工程检测 □其他。 单位：元 本合同暂定租赁费总价（含增值税）元（大写:人民币）。其中，不含税价款为元（大写：人民币元），增值税税率为顼， 增值税元（大写：人民币元）。 第二条检测费用的核算与支付 双方每月根据检测委托单按实际检测数量计算总检测费用，双方核实并开具税务发票后按月进行支付。 第三条检测报告的交付 （一）乙方交付检测报告时间根据试验检测结果出具时间推迟3个工作日 （包括阶段试验报告）。乙方交付检测报告一式—份，并对其准确性和可靠性负责。当 甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。 （二）双方约定按照下列第种方式交付检测报告。 1. 甲方上门提取检测报告。 2. 乙方邮寄检测报告给甲方。 3. 其它方式：。 第四条检测样品的运输 双方约定按以下第种方式运输检测样品。乙方按有关规定对检测后的样品进行留样。 1. 甲方负责将检测样品送至乙方检测场所，并承担相应运输费用。 2. 乙方到工程现场收取检测样品，并承担相应运输费用。 3. 乙方到工程现场收取检测样品，甲方承担相应抽样及运输费用。 4. 。 第五条甲方的权利义务 （一）甲方应查验乙方的《企业法人营业执照》、《检测资质证书》和《检测机构评估认可证书》中的检测业务范围。

景观工程设计合同范本(2017年版)

合同编号 景观工程设计合同 景观工程设计合同 甲方委托乙方承担

订本合同。 一、本合同依据下列文件签订： 1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 3.建设工程批准文件。 4.各阶段设计深度应满足现行国标规定深度。 5.设计应符合规划、园林绿化、消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准， 规范。 二、项目概况： 项目概况表 乙方收到甲方发出的各阶段设计任务书及相关资料后,才能进行该阶段设计。

2017版本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等（见下表）：

四、甲方应在各阶段向乙方提交的有关资料及文件： 五、设计成果 5.1 对设计成果的要求 第 4 页共6 页

本项目各阶段设计成果均应满足下述要求： 5.3.1 景观后期服务及现施工现场配合： 1) 2)扩初设计成果提交后，就甲方提出的问题及时进行沟通； 3)材料选择：协助甲方进行后期主要景观材料的选择； 4)场地造型：协助甲方把控重要景观区域，重要节点的景观效果。 注： （1）上表所述资料、设计内容及设计深度均按国家相关规定，且分阶段提供与该阶段图纸相对应的完整电子文件 （2）设计成果中的硬景材料、软景材料、装饰构配件和设备，应当如实注明其规格、型号、形态要求等技术指标。 （3）乙方应同期提供准确的景观各项技术经济统计指标，并对统计数据真实性、准确性负责。 （4）乙方负责向甲方提供样板样式，并如实标明材料、色彩名称、拟用部位等应明示的要素。 （5）如本合同中规定的设计成果的内容与数量要求与各阶段的设计任务书中的要求有差异，需经乙方认可后，乙方无条件地按照各阶段设 计任务书的设计成果内容与数量进行提交。 （6）乙方所提交的设计成果中的文字均使用简体中文字体，不得使用其他非指定字体。 （7）乙方应根据甲方要求的工程造价为上限进行设计，若乙方所做设计未能满足甲方的工程造价要求，乙方须在_____日内无条件、 免费修改设计以达到甲方要求；若因乙方设计不满足造价要求并需要修改设计而导致出图时间延误，按逾期交付设计成果处理。 六、设计费支付 6.1 付款方式 过程中，甲方支付给乙方赔偿或违约金等价外费用（如有），乙方应当设计费一并开具增值税专用发票。 支付比例表： 第 5 页共6 页

室内装饰设计委托合同格式

室内装饰设计委托合同格式 主任设计师：以下简称乙方经招标甲方委托乙方担任装饰设计工作，双方同意遵守 以下条款： 一、装饰工程地点： 二、装饰工程设计项目： 三、乙方应进行现场勘测，并根据甲方提供资料办理下列事宜： 1、提出设计方案图平面、立面、透视效果图。 2、编制初步设计文件。 3、在设计方案确定后，绘制施工图，并建议其所需购置的室内装饰用品、材料及色 样等。 4、编制工程概算及施工说明书。 5、与施工单位负责人商讨工程中的问题。 6、供给工程需要的详图。 7、监督指导工程施工。 8、施工时，解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。 乙方提出的设计方案必须经甲方审核，参照甲方意见进行修改，以不违反合同规定为 原则，在协商基础上达到双方满意。 四、总设计费计人民币万元 五、设计费付款方式： 1、签约时，付总设计费的 %; 2、交施工图时，付总设计费的 %; 3、工程竣工验收后30日内付总设计费的100%。 以上每项款目都应一次付清。若施工设计图已完成，而工程非因设计原因未能进行时，则甲方应继续按第2、3项付款。 六、甲方有特殊情况，必须终止设计的进行，应书面通知乙方，甲方应付乙方接到 通知时已完成部分设计的费用。

七、乙方为本合同所设计的图纸保有版权，只供甲方作为本合同书指定地点施工或 宣传专用，若乙方有本合同施工以外其它用途，应预先征得甲方同意。 八、除有第六条的情况发生外，甲方不得另行委托他人设计，否则乙方凭证明文件，通知甲方解除委托合同，没收已收的设计费用，甲方向乙方赔偿毁约的费用。 九、甲、乙双方根据工程实际进展确定图纸交接时间，乙方不得拖延，若因乙方拖 延时间造成工程停工，应接受甲方处罚，因甲方更改变动设计时间顺延并应按国家有关规 定补偿乙方费用。 十、本合同书系指委托设计，如需施工另行签订施工委托合同书。十一、甲方订 立工程施工合同时，应约束承包方施工方服从乙方监督指导工程的进行，若承包方与乙方 有争议，甲方应出面协调。若因施工发生困难，要求更改设计时，乙方应征得甲方同意， 修改设计图纸。 十二、甲方在初步设计批准后，不得再以设计内容不满意为由，拒绝付设计费，双 方应以合作的态度协商解决。 十三、本合同书为双方同意签订，双方不得以其它文件提出对本合同书作其他解释。本委托合同书中如某一项经双方协商同意无效时，不得影响其他条款的实施。 十四、双方就本合同书约定的条款有所争议时，经双方同意可请所在地主管部门调解，甲、乙双方均应服从所作的调解，切实执行，调节费用由双方分担。 十五、甲、乙双方同意以_____人民法院为仲裁法院。 十六、 十七、 本合同一式陆份，由甲、乙双方各执叁份，均具有同等效力。本委托合同书自签订 之日起生效。 甲方：乙方：地址：地址：代表人：代表人：电话：电话：签约地点： 签约时间：年月日 衢州市南湖实业有限公司以下简称甲方 瑞安市大卫装饰工程有限公司以下简称乙方 兹为甲方委托乙方担任室内装饰设计工作，双方同意遵守下列条款： 一、室内装饰工程地点：浙江省衢州市 合计设计面积约7200 平方米

工程建筑设计咨询服务合同

设计咨询服务合同 委托方（甲方）： 承接方（乙方）： 经甲、乙双方友好协商，甲方决定委托乙方承担建筑设计咨询工作。为了保证工作顺利进行，根据国家有关规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。 一. 甲方需设计、咨询服务项目地址为，建筑面积平米现正式委托乙方进行建筑节能方案咨询及设计工作。 二. 付款方式 1）设计、咨询服务费为人民币元，人民币大写元整。合同签订后乙方向甲方支付设计费总额的%人民币￥元，人民币大写叁拾壹万伍仟元整。其它%节能方案设计咨询服务费人民币￥元，人民币大写柒拾叁万伍仟元整，该项目节能验收合格后7日内付完全部费用。 2）因甲方不能及时支付设计、咨询服务费，乙方有权停止设计、咨询服务工作。乙方延迟支付设计、咨询服务费每日支付总款额10% 的滞纳金。 3）以上款项不含税，甲方如需开工程发票应向乙方另行支付设计、咨询服务费总额的17%。 三. 乙方义务 1）乙方收到设计、咨询服务费定金第二日跟据甲方提供的原始建筑图纸及现场照片展开设计、咨询服务工作。甲乙双方约定，本阶段设计方案应于本合同

签订之日起日内完成。 2）乙方负责对原节能设计（外墙内保温）部份，与原设计单位进行协调达到验收条件。 3）乙方需对甲方项目信息保密，因乙方泄密造成甲方损失，一切费用由乙方承担。 四. 甲方义务 1）对该项目外墙玻璃部份与当地职能部门协调达到验收条件。 2）对该项目办公楼外墙内保温进行施工达到验收条件。 3）甲方负责节能验收过程中全部费用。 4）甲方需对乙方设计、咨询服务工作信息保密，因甲方泄密造成乙方损失，一切费用由甲方承担。 五. 设计、咨询服务合同经双方签字盖章认可后，甲方应按以上程序支付设计、咨询服务费。在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲乙双方应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 六.如乙方未能于双方约定完成设计咨询服务工作，双方约定甲方根据乙方延迟设计咨询服务工作总额的3‰/日扣除乙方设计、咨询服务费。 七.本合同中如有未尽事宜，由双方协商解决。 八.本合同一式两份，甲方执贰份，乙方执壹份。 九. 甲方可以通过银行汇款将上述各款项于指定的期限内支付到乙方下列帐户：

第三方检测服务技术服务合同

第三方检测服务技术服务合同 工程名称： 委托人（甲方）： 受托人： 甲方合同编号： 签订日期： 最终合同版本以业主与中标单位签订为准。

第三方检测服务技术服务合同 委托人(甲方)： 受托人（乙方）： 根据中标通知书（号），委托人委托受托人承担工程第三方检测服务工作。依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程的具体情况，为明确责任、协作配合，经协商一致，签订本合同，共同遵守。 一．工程概况 项目位于花都区内，。（详见施工图纸及工程量清单）二．服务内容、方式和要求 1、服务内容： 2、检测的要求： （1）本项目地基基础检测，技术方案必须符合《建筑地基基础检测规范》（DBJ15–60–2008）及《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）。 （2）本项目的钻孔抽芯检测、超声波法检测、低应变动力检测技术方案必须符合广东省标准《建筑地基基础设计规范》（GBJ15-31-2003）、《建筑地基基础检测规范》（DBJ15–60–2008）、国家行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003、国家及地方现行有关技术规范或规定以及设计单位的技术要求。 （3）本项目的道路工程检测、交通工程检测、排水工程检测技术方案必须符合《公路路基路面现场测试规程》（JTG E60-2008）、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）、《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）、《给排水管道工程施工及

验收规范》（GB50268-2008）等。 （4）本项目的照明绿化工程检测技术方案必须符合《工作场所照度测定方法》（GB/T 18204.21-2000）、《园林绿化用植物材料》DB440100/T 105-2006、《广东城市绿化工程施工和验收规范》DB44/T 581-2009、《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-1999等。 （5）技术方案必须符合国家及地方现行有关技术规范或规定以及设计单位的技术要求。包括但不限于以下内容：检测方案编制、方案送审（有关行政管理部门）、试验及相关需要的配套工作、编制并提交检测成果报告等全部工作。 最终具体检测项目及数量以花都区质量监督部门要求为准，按实际检测发生量进行结算。 3、服务范围除以上工作外，还包括： 建设工程主管部门、监督部门要求的具有质量监控作用的地基基础检测项目、市政路桥工程检测项目，以及为工程验收提供依据的检测项目服务范围除以上工程检测、试验工作外，还包括，但不限于： ①、与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测工作的协调，申报检测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。 ②、在进行检测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、项目建设管理单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。 ③、检测数据的有关信息通过连接系统进行传输报送。 4、工程检测的成果提交 （1）受托人在试验检测工作完成后，应按委托人要求及时提交有效的试验检测报告。报告应在每次试验检测后10天内提交，一式拾份，最终报告需加盖试验检测报告专用章和计量认证章（CMA章）。 （2）所有检测报告必须符合国家和地方现行的规范、标准。 （3）、检测报告包括但不限于： ①委托方名称，工程名称，工程地点，建设、勘察、设计、监理和施工单位，基础类型，设计要求，检测目的，检测依据，检测数量，检测日期； ②主要岩土工程勘察资料； ③检测对象的编号、位置和相关施工记录；

简易版试验检测委托合同3篇2020

简易版试验检测委托合同3篇2020 试验检测委托合同1 甲方： 乙方： 为了贯彻中华人民共和国《产品质量法》及有关法律、法规，帮助甲方把好质量关，杜绝假冒伪劣商品流入市场，保证售出的商品质量，维护企业和消费者的合法权益，经甲、乙双方共同协商，就甲方经销的贵金属珠宝饰品委托乙方进行检验有关事宜达成如下协议： 1、甲方将其经营范围内的金银珠宝饰(制)品全权委托乙方进行质量检验，其质量均以乙方的检验结果为准;若甲方对检验结果有异议，可按有关法规提出复议或申请仲裁检验。 2、乙方必须按国家有关的标准、规定、方法对本协议第一条指定类别的甲方产品进行检验，乙方对检验结果负有解释权并承担相应的检验质量责任。 3、乙方对本协议第一条指定的甲方产品进行检验、挂牌或出具鉴定证书，检验费按以下标准计算： 珠宝玉石类：证书每件元、挂牌每件元;

贵金属饰品类：足金每克元;铂、k金、千足金每克元;钯每克元，银饰每件元。 4、甲方委托乙方进行质量检测需制作“质量检验合格单位”铜牌的，在自愿的情况下，由乙方统一制作，费用共计元(含制作、登报和管理费等)，有效期至年月日。甲方不得私自制作该铜牌，否则，乙方将通过法律手段追究甲方的侵权责任。 5、凡甲方委托乙方制作“质量检验合格单位”铜牌的单位，必须将其上柜的全部商品送乙方检验，否则，乙方有权收回铜牌，由此产生的一切后果由甲方承担。 6、甲方在处理有关质量争议或打击假冒伪劣商品时，乙方按照有关法律、法规的规定提供可能的咨询和帮助。 7、甲方在经营活动中不得有损乙方的名誉、形象，在广告中若需涉及乙方名义，必须先经乙方认可;同时，甲方不得使用乙方的检验结果对其经营范围内其它未经乙方检验的产品进行 广告宣传，否则，乙方可视情节通过法律手段追究甲方责任， 8、乙方在检验中应保证甲方产品的完整性，不得泄露有关甲方的商业情报，否则，应视甲方的损失如实赔偿或按有关的法律判罚赔偿甲方。 9、本合同有效期自年月日起至年月日止。

园林景观委托设计合同范本

园林景观工程委托设计合同 委托方（以下简称甲方）： 设计方（以下简称乙方）： 甲方委托乙方对“长风南区”项目进行园林景观设计。为明确甲乙双方责、权、利关系，根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》，并结合本项目园林景观设计的实际情况，双方本着平等、互利、合作的原则友好协商，签订本合同，供双方遵照执行。 一、项目名称及地址 1、项目名称： 2、项目地址： 二、设计工作内容 1、甲方提供的用地红线范围内的园林景观概念、方案、施工图阶段的设计，不包括报建出图盖章费用。具体地块四至范围为太原万柏林区市府北街以北、电信二枢纽以西、旧晋祠路以东、义井东街以南。 2、相关设计阶段的估算、概算。 3、相关设计阶段的图纸。

三、设计阶段、设计周期 概念方案设计阶段 (1)甲方配合内容 A.提供建筑规划总平面图。 B.明确项目定位标准。 C.提供相关建筑模型文件或外立面图纸 (2)乙方完成内容 景观总体规划概念方案、设计说明、工程投资估算控制。 概念设计 A.总平面构成概念设计图。 B.总平面竖向总体关系设计图。 C.功能分区和交通分析图。 D.总体剖面图。 E.西部空间意向性设计。 F.空间序列关系分析图。 G.重要景点效果彩图。 设计说明 A.概念。 B.空间场所功能布局特点分析。 C.竖向设计说明。 D.场景设计意向。

E.小品设计意向。 F.综述。 G.工程投资估算控制。 (3) 设计周期：自合同签订之日后15 个工作日。 方案设计阶段 (1)甲方配合内容 A.提供完整、详细、准确的建筑施工总平面图、竖向标高图、室外综合管网图。 B.确认乙方概念设计方案 C.明确方案设计范围 (2)乙方完成内容 景观总体规划方案 A.总平面布置图 B. 总平面竖向设计图 C. 总体剖面图 D. 地面铺装设计图 E.植物配置意向性设计图 F.灯光配置方案型设计图 G.细部平面、立剖面设计图 H. 方案效果图 设计说明 A.设计理念及原则

室内装饰装修工程施工合同(标准版)

合同编号： 室内装饰装修工程施工合同(标准版） 甲方（发包人）： 乙方（承包人）：

甲方（发包人）： 法人执照号码：法定代表人： 地址： 委托代理人：身份证号： 联系电话： 乙方（承包人）： 营业执照号码：法定代表人： 地址： 委托代理人：身份证号： 联系电话： 行业准入证号码： 工程设计师：身份证号： 施工负责人：身份证号： 根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部第110号令）及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点，双方在平等、自愿、友好协商的基础上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议： 第一条工程概况 1.1 施工地点：。 1.2 工程装饰装修面积：。

1.3 工程户型（以房管局登记备案为准）：。 1.4 施工内容及做法（见附件1：《河北省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表》、附件2：《河北省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表》及附件3：《河北省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸》）。 1.5 工程承包方式，经商定采取下列第种方式： （1）乙方（承包人）包工、包全部材料（见附件4：《河北省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修材料明细表》、附件5：《河北省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修设备明细表》）； （2）乙方（承包人）包工、包部分材料，甲方（发包人）提供其余部分材料（见附件4、附件5、附件6：《河北省室内装饰装修工程施工合同发包人提供材料明细表》及附件7：《河北省室内装饰装修工程施工合同发包人提供设备明细表》）； （3）乙方（承包人）包工、甲方（发包人）提供全部材料（见附件6和附件7）。 1.6 工程期限： 开工日期年月日； 竣工日期年月日。 1.7 工程款：本合同工程造价为人民币元，金额大写：（见附件8：《河北省室内装饰装修工程施工合同工程报价单》）。 若变更施工内容或材料等，变更部份对应的工程款按实际发生另计。 第二条工程质量标准 2.1 本工程质量执行国家标准GB 50096－1999《住宅设计规范》、GB 50327－2001《住宅装饰装修工程施工规范》、GB 50210－2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》等

建设工程委托设计合同(中英文对照)

建设工程设计合同 Construction Project Design Contract 项目名称： Project Name: 项目建设地点： Project Location: 合同编号： Contract No.: 设计证书等级： Grade of Design License: 委托方： Client: 承接方： Design Firm: 签订日期： Signed on: 委托方：（甲方） Client (Party A): 承接方：（乙方） Design Firm (Party B): 甲方委托乙方承担XX 项目（一期）工程设计，经双方协商一致， 签订本合同。 Party A entrusts Party B to undertake the design for This Contract is made by the two parties after their mutual agreement. 第一条本合同依据下列文件签订 Article 1. This Contract is made on the basis of the following documents:

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建 设工程勘察设计市场管理规定》。 1.1 《The Contract Law of the People’s Republic of China》,《The building regulations of the People’s Republic of China》and 《The developmental Law of the People’s Republic of China. 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.2 Relevant Building & Design Codes and Regulations of the State and of the Shanghai Municipality. 1.3 建设工程的相关批准文件。 1.3 The approval documents that are required for this construction project. 第二条本合同工程设计项目的名称、地点、规模、投资、内容及 标准 Article 2. The name, location, size, investment sum, function, design contents and standards : 2.1 工程项目的名称：XX 项目（一期） 2.1 Project name: 2.2 工程项目的地点： 2.2 Project location: 2.3 工程项目的规模：总建筑面积约平方米（其中地下面 积约平方米），高度米。 2.3 Project size：The total floor area is approximately m2(of which the floor area of the underground area is m2),the total height is m. 2.4 工程特征及附注说明：商业办公综合楼 2.4 Project features & remarks：A commercial cum office building complex 2.5 工程项目的投资总额：控制在亿元人民币以下 2.5 Project investment in total: Controlled Within RMB million yuan RMB

公路工程监理合同协议书样本

公路工程监理合同协议 书样本 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

编号：20081219 成都公路工程试验检测中心有限责任公司 检测委托协议 项目名称：成温邛高速公路羊马上下道立交改造工程 甲方(委托方)：四川崇州中锦投资有限公司 乙方(被委托方)：成都市公路工程试验检测中心有限责任公司 二零零八年十二月十九日 为保证成温邛高速公路羊马上下道立交改造工程的工程质量，四川崇州中锦投资有限公司作为本项目工程的建设业主，于2008年12月委托成都市公路试验检测中心有限责任公司作为本项目的试验室对成温邛高速公路羊马上下道立交改造工程进行工程检测，用真实科学的质量数据反映该项目的工程质量，为工程施工的科学决策提供依据。 1、工作内容 检测内容及频率：以现行规范为依据，进行抽检工作（中心抽检和监理抽检），满足工程质量要求。 2、检测依据 1)、施工图设计文件； 2)、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80／1－2004； 3)、《公路工程施工监理规范》JTJ 077-95； 4)、其它现行的相关技术标准、规范或规程。 3、甲方职责

1）按合同规定支付试验检测费用。 2）及时提供有关技术资料，并对其真实性、可靠性负责。 3）提供现场试验条件，如：协助维护现场秩序、配合检测工作等。 以上费用由甲方承担。 4、乙方职责 1）严格按照有关技术规范进行试验。 2）合同签定后，5天内进场进行检测工作，检测工作时间为整个工程工期。 3）乙方在检测工作规定的时间内提交正式检测报告，一式贰份。 4）自行负责试验检测人员及设备安全。 5）检测报告应客观反映施工水平。 6）对报告内容的真实性、可靠性、科学性负责。 以上费用由乙方承担。 5、试验检测费用 1）检测费用由甲方支付。 2）检测费用包干价11万元(大写:壹拾壹万元整)，此费用不包含桥梁荷载检测费用。 3）支付方式：此费用分三次进行支付。第一次，协议签定后一个工作日内由甲方支付给乙方6万元（大写：陆万元整）；第二次，本项 目进入路面底基层施工时由甲方支付给乙方3万元（大写：叁万元 整）；第三次，本项目进入沥青路面顶层施工时由甲方支付给乙方 2万元（大写：贰万元整）。

试验检测委托合同范本

试验检测委托合同范本 委托单位： 受委托单位： 签订时间： 签订地点： 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程具体情况，就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量，明确责任，经委托方：北京城建十建设工程有限公司(以下简称甲方)和受委托方：北京(以下简称乙方)平等协商一致，特签定本合同。 一、工程概况 1、工程名称：国家空管系统1501工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目 2、工程地点： 3、建筑面积： 4、结构类型： 5、层数： 6、结构完成日期： 7、工程竣工日期： 二、试验检验范围及试验检验资料标准

1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块)等材料进行常规及见证复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验，并提供砂浆配合比。 2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-的要求及时、准确提供试验检验报告，试验检验报告为一式肆份。 3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类，由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。 三、试验检验费用收取标准及结算方式 相应单价的%支付乙方试验检测费用。单位公章，经与甲方试验人员核对，由甲方试验人员出具签字资料，甲方总工程师签字确认，工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。 甲方每月____日，根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费，剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。 四、甲方的权利与义务 1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求，对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。 2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、准确并与委托单内容一致。 3、本合同有关条款中甲方应负的责任。

室内装饰装修设计委托合同书

装饰设计委托合同书 立设计委托合同书单位： （以下简称甲方） 主任设计师：（以下简称乙方） 经招标甲方委托乙方担任装饰设计工作，双方同意遵守以下条款： 一、装饰工程地点： 二、装饰工程设计项目： 三、乙方应进行现场勘测，并根据甲方提供资料办理下列事宜： 1、提出设计方案图（平面、立面、透视效果图）。 2、编制初步设计文件。 3、在设计方案确定后，绘制施工图，并建议其所需购置的室内装饰用品、 材料及色样等。 4、编制工程概算及施工说明书。 5、与施工单位负责人商讨工程中的问题。 6、供给工程需要的详图。 7、监督指导工程施工。 8、施工时，解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。 乙方提出的设计方案必须经甲方审核，参照甲方意见进行修改，以不违反合同规定为原则，在协商基础上达到双方满意。 四、总设计费计人民币万元 五、设计费付款方式： 1、签约时，付总设计费的％； 2、交施工图时，付总设计费的％； 3、工程竣工验收后30日内付总设计费的100％。

以上每项款目都应一次付清。 若施工设计图已完成，而工程非因设计原因未能进行时，则甲方应继续按第2、3项付款。 六、甲方有特殊情况，必须终止设计的进行，应书面通知乙方，甲方应付乙方接到通知时已完成部分设计的费用。 七、乙方为本合同所设计的图纸保有版权，只供甲方作为本合同书指定地点施工或宣传专用，若乙方有本合同施工以外其它用途，应预先征得甲方同意。 八、除有第六条的情况发生外，甲方不得另行委托他人设计，否则乙方凭证明文件，通知甲方解除委托合同，没收已收的设计费用，甲方向乙方赔偿毁约的费用。 九、甲、乙双方根据工程实际进展确定图纸交接时间，乙方不得拖延，若因乙方拖延时间造成工程停工，应接受甲方处罚，因甲方更改变动设计时间顺延并应按国家有关规定补偿乙方费用。 十、本合同书系指委托设计，如需施工另行签订施工委托合同书。 十一、甲方订立工程施工合同时，应约束承包方（施工方）服从乙方监督指导工程的进行，若承包方与乙方有争议，甲方应出面协调。若因施工发生困难，要求更改设计时，乙方应征得甲方同意，修改设计图纸。 十二、甲方在初步设计批准后，不得再以设计内容不满意为由，拒绝付设计费，双方应以合作的态度协商解决。 十三、本合同书为双方同意签订，双方不得以其它文件提出对本合同书作其他解释。本委托合同书中如某一项经双方协商同意无效时，不得影响其他条款的实施。 十四、双方就本合同书约定的条款有所争议时，经双方同意可请所在地主管部门调解，甲、乙双方均应服从所作的调解，切实执行，调节费用由双方分担。 十五、甲、乙双方同意以_____人民法院为仲裁法院。

建筑设计委托合同范本

The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 建筑设计委托合同

编号：FS-DY-28752 建筑设计委托合同 委托方：(以下简称甲方) 设计方：湖北xxx有限公司(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担xxx温泉谷(度假商务酒店、美食城、温泉综合楼)工程 第一条 本合同依据下列文件签订：1.《中华人民共和国合同法》 2.《中华人民共和国建筑法》 3.《建设工程勘察设计市场管理规定》 4.《工程勘察设计收费标准》(20xx年修订本)。 5. 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条本合同设计范围： 第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表. 说明：凡涉及到建筑水电、消防、暖通、智能化系统图

或土建结构图、钢结构图、幕墙结构及其计算式，均由甲方另行委托具有相关资质的公司来完成。 第三条甲方应向乙方提交的有关资料及文件： 备注：为了保证乙方设计工作顺利进行，甲方须协调经营者参与到设计的全过程，及时为乙方提供其所需的涉及到经营方面的各种资料。 第四条乙方应向甲方交付的设计资料及文件： 注：因受甲方工期影响，设计周期非常紧凑。方案设计阶段已安排正常与甲方沟通确认时间(两次)。超出进度安排的设计沟通、确认、及修改。时间相应延长。 第五条本合同总设计费为人民币柒拾捌万玖仟玖佰元(￥789，900元)整。设计费支付进度详见下表。 说明： 1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2.在完成最后一阶段设计工作的同时结清全部设计费。 3.本合同履行后，订金抵作设计费。 第六条乙方方案设计的阶段 1.乙方提出装饰设计平面方案。

试验检测委托合同范本新整理版(精选)

( 合同范本 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 试验检测委托合同范本新整理 版(精选) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.

试验检测委托合同范本新整理版(精选) 试验检测委托合同范文篇一 委托单位： 受委托单位： 签订时间： 签订地点： 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程具体情况，就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量，明确责任，经委托方：北京城建十建设*程有限公司(以下简称甲方)和受委托方：北京(以下简称乙方)平等协商一致，特签定本合同。 一、工程概况 1、工程名称：国家空管系统1501工程游泳池及配套设施精装

修和水处理系统项目 2、工程地点： 3、建筑面积： 4、结构类型： 5、层数： 6、结构完成日期： 7、工程竣工日期： 二、试验检验范围及试验检验资料标准 1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块)等材料进行常规及见证复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验，并提供砂浆配合比。 2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003的要求及时、准确提供试验检验报告，试验检验报告为一式肆份。 3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类，由乙方

工程试验检测委托合同模板

合同编号： 工程试验检测委托合同 委托方： 受托方： 签订地点： 签订日期：年月日 (合同签订地可以作为纠纷法院解决地，各单位可根据实际情况填写，与第10条配套使用；本合同示范文本中的红色字体均为提示性词语，合同起草时，应予以删除；合同条款中的下划线是方便提示填写设置的，合同起草完成后，请将所有下划线删除)

合同编号： 工程试验检测委托合同 甲方（委托方）： 乙方（受托方）： ｛提示：为适应“营改增”需要，满足“三流一致，应抵尽抵”的要求，合同主体名称应是企业名称的全称，不能为简称。乙方应尽量是一般纳税人｝根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就工程的原材料及相关产品试验检测项目委托乙方进行试验检测事项协商一致，签订本合同。 第一条检测项目、标准及费用 甲方委托乙方检测的检测项目包括（以打“√”为准）： □建筑材料检测□主体结构工程检测□地基基础工程检测 □其他。 注：检测数量以当月实际委托送检数量为准 本合同暂定租赁费总价（含增值税）元（大写：人民币元）。其中，不含税价款为元（大写：人民币元），增值税税率为 %，增值税元（大写：人民币元）。 第二条检测费用的核算与支付 双方每月根据检测委托单按实际检测数量计算总检测费用，双方核实并开具税务发票后按月进行支付。 第三条检测报告的交付 （一）乙方交付检测报告时间根据试验检测结果出具时间推迟3个工作日（包括阶段试验报告）。乙方交付检测报告一式份，并对其准确性和可靠性负责。当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。 （二）双方约定按照下列第种方式交付检测报告。 1．甲方上门提取检测报告。 2．乙方邮寄检测报告给甲方。 3．其它方式：。 第四条检测样品的运输