2019年一级造价师真题及答案《计价》

2019年全国一级造价师执业资格考试试卷

《建设工程计价》

一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.根据我国现行建设工程总投资及工程造价的构成，下列资金在数额上和工程造价相等的是（）

A.固定资产投资+流动资金

B.固定资产投资+铺底流动资金

C.固定资产投资

D.建设投资

【参考答案】C

2.关于设备原价的说法,正确的是（）

A.进口设备的原价是指其到岸价

B.国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得

C.设备原价通常包含备品备件费在内

D.设备原价占设备购置费比重增大,意味资本有机构成的提高

【参考答案】C

3.某进口设备民币货价400万元,国际运费折合人民币30万元，运输保险费率为3%,则该设备应计的运输保险费折合人民币（）万元。

A.1.200

B.1.204

C.1.290

D.1.294

【参考答案】D

4.下列费用中属于安全文明施工费的是（）

A.脚手架费

B.临时设施费

C.二次搬运费

D.非夜间施工照明

【参考答案】B

参考教材P15，安全文明施工费是指工程项目施工期问，施工单位为保证安全施工、文明施

工和保护现场内外环境等所发生的措施项目费用。通常由环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费组成。

5.根据国外建筑安装工程费用的构成，施工工人的招雇解雇费用一般计入（）

A.直接工程费

B.现场管理费

C.公司管理费

D.开办费

【参考答案】A

人工费,国外一般工程施工的工人按技术要求划分为高级技工、熟练工、半熟练工和壮工。

当工程价格采用平均工资计算时,要按各类工人总数的比例进行加权计算。人工费应该包括工资,加班费,津贴、招雇解雇费用等。而人工费属于直接工程费。参见教材P20

6.根据我国现行建设项总投资及工程造价的构成,下列有关建设目费用开支,应列入建设单位管理费是（）

A.监理费

B.竣工验收

C.可行性研费

D.节能评估费

【参考答案】B

建设单位管理费是指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出。包括工作人员薪酬及相关费用,办公费、办公场地租用费,差放交通费、劳动保护费,工具用具使用费,固定资产使用费,招募生产工人费、技术图书资料费（含软件）业务待费、竣工验收费和其他管理性质开支.参见教材P23

7.根据我现行建设项目总投资及工程造价的构成，联合试运转费应包括（）

A.施工单位参加联合试运转人员的工资

B.设备安装中的试车费用

C.试运转中暴露的设备缺陷的处理费

D生产人员的提前进厂费

【参考答案】A

试运转支出包括试运转所需原材料、燃科及动力消耗低值易耗品、其它物料消耗、工具用具使用费、机械使用费,联合试运转人员工资,施工单位参加试运转工,考家指导费以及必要的工业炉烘炉费等;试运转收入包包试运转期间的产品销售收人和其他人。联合试运转费不包括应由设备安装工程费用开支的调试及试车费以及在中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用。参见教材P29

8.根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成,在工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用,应包含在（）内。

A未明确项目准备金

B.工程建设不可预见费

C.暂列金

D不可预见准备金

【参考答案】B

9.某建设项目,建设期为2年，分年均衡进行贷款,第一年贷款2000万元，第二年贷款3000万元。在建设期内贷款利息只计息不支付，年利率为10%的情况下,该项目应计建设期贷款利息（）万元。

A.360.0

B.460.0

C.520.0

D.700.0

【参考答案】B

第一年利200*05×10%=10万元:第二年利息（200+10+300×0.5）×10%=36万元:建设期货

款利息=10+36=45万元,参见教材P31

10.关于工程定额的应用,下列说法正确的是（）

A.施工定额是编制施工图预算的依据

B.行统定额只能在本行业范围内使用

C.企业定额反映了施工企业的生产消耗标准,宜用于工程计价

D.工期定额是工程定额的一种类型,但不属于工程计价定额

【参考答案】D

部分地区和行业造价管理部门还会布工期定额,工期定额是指在正常的施工技术和组织条件

下,完成建设项目和各类工程所的工期标准,参见教材P41

11.关于工程量清单计价,下列表达式正确的是（）

A.分部分项工程费=Σ（分部分项工程量×相应分部分项的工料单价）

B.措施项目费=Σ（措施项目工程量×相应的工料单价）

C.其他项目费=暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服务费

D.单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金

【参考答案】D

分项工程费=汇总（分部分工程量*相应分部分顶工程综合单价）；措施项日费=汇总措施

项目费；,其他项目费=项目列金额+估价+计日工+总承包服务费,单位工程=分部分项工程费措+施项目费+其他项目费+规+税金,参见教材P39

12.根据现行工程量计算规范,适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（）

A.二次搬运费

B.超高施工增加费

C.已完工程及设备保护费

D.地上、地下设施临时保护费

【参考答案】B

有些施项目则是可以计算工程量的项目,如脚手架工程、混凝土模板及支架（撑），垂直运

输,超高施工增加,大型机械设备进出场及安拆,施工排水、降水等,这类措施项日按分部分项工程项目清单的方式采用综合单价计纸,更有利于的定和调整。参见教材P47

13.在工程量清单计价中,下列费用项目应计入总承包服务费的是（）

A.总承包人的工程分包费

B.总承包人的管理费

C.总承包人对发包人自行采购材料的保管费

D.总承包工程的竣工验收费

【参考答案】C

总承包服务费是指总承为配合协发包人进行的专业工程发包,对发包人自行采购的材料、工

程设备等进行保管以施工现场管理,竣工资料汇总整理等服务所需的费用。参见教材P51

14.在工程量清单计价中,下列关于暂估价的说法,正确的是（）

A.材料设备暂估价是指用于尚未确定或不可预见的材料、设备采购的费用

B.纳入分部分项工程项目清单综合单价中的材料暂估价包括暂估单价及数量

C.专业工程暂估价与分部分项工程综合单价在费用构成方面应保持一致

D.专业工程暂估价由投标人自主报价

【参考答案】C

15.在测定时所采用的方法中，测时法用于测定（）

A.循环组成部分的工作时间

B.准备与结束时间

C.工人休息时间

D.非循环工作时间

【参考答案】A

16.工作日写实法测定的数据显示,完成10m3某现浇混凝土工程需基本作时间8小时,辅助工作时间占工序作业时间的8%,准备易结束工作时间、不可避免的中断时间、体息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%。则该混凝土工程的时间定额是（）工日/10m3

A.1.44

B.1.45

C.1.56

D.1.64

【参考答案】B

17.用于混凝土抹灰砂浆贴200*300瓷砖墙面，灰缝宽5mm，假设瓷砖损耗率为8%，则100m2瓷砖墙面的瓷砖损耗是（）。

A.103.6

B.104.3

C.108

D.108.7

【参考答案】A

18.某工程采用两票制支付方式采购某种材料,已知材料原价和运杂费的含税价格分别为500元/t、30元/t,材料运输损耗率、采购及保管费率分别为0.5%、3.5%。材料采购和运输的增值税率分别为13%、9%。则该材料的不含税单价为（）元

A.480.87

B.481.47

C.488.88

D.489.49

【参考答案】C

19.下列费用项目中属于施工仪器仪表台班单价构成内容的是（）。

A.人工费

B.燃料费

C.检测软件费

D.校验费

【参考答案】D

20.编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（）。

A.超运距用工

B.辅助用工

C.二次搬运工

D.人工幅度差

【参考答案】C

21.工程造价指标测算中,各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（）

A投资估算采用投资估算书编制完成日期

B.最高投限价采用投标截止日期

C.合同价采用合同签订日期

D.结算价采用工程结算日期

【参考答案】A

22.关于工程造价指数的计算,下列表达式正确的是（）

A.材料费价格指数=∑（同期各种材料单价×各种材料费用/所有材料费用之和）

B单位工程价格指数=∑（同工程价格程价格指数×各分部工程费用/单位工程费用）

C.单项工程造价指数=报待期单项工程造价指标/基期单项工程造价指标

D建设工程价综合指数=报告期建设工程造价综合指标/基期建设工程造价综合指标

【参考答案】C

23.在进行建设厂址多方案全寿命周期技术经济分析时,应计入项目投产后生产经营费用的是（）

A.拆迁补偿费

B.生活设施费

C.动力设施费

D.原材料运输费

24.某地2019年拟建一座年产40万吨某产品的化工厂。根据调查,该地区2017年已建年产30万吨相同产品项目的建筑工程费为4000万元,安装工程费为2000万元,设备购置费为8000万元。已知按2019年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为9500万元,征地拆迁等其他费用为1000万元,且该地2017年至2019年建筑安装工程费平均每年递增4%，则该拟建项目的静态投资估算为（）万元

A.16989.6

C.18206.4

B.17910.0

D.19152.8

【参考答案】D

25.若外币对人民贬值,则关于该汇率变化对涉外项目投资额产的影响,下列说法正确的是（）

A.从国外市场购买材料,所支付的外币金额减少

B.从国处场购买材料,换算成人民币所支付的金额减少

C.从国外借款,本息所支付的外币金额增加

D从国外借款,换算成人民币所支付的本息金额增加

【参考答案】B

26.某项目根据《建设项目投资估算编审规程》（CECA/YKT-2015）,采用概算法编制的估算中,工程费用为8000万元,工程建设其他费用为800万元,基本预备费为880万元,价差预备费为120万元,建设期利息为200万元,流动资金为100万元,则该项目建设投资估算为（）万元。

A.9680

C.9951

B.9800

D.10100

【参考答案】B

27.在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计手法中,可降低单位建筑面积造价的是（）

A.增加住宅层高

B.分散布置公共设施

C.增大墙体面积系数

D.减少结构面积系数

28.关于设计概算的说法,正确的是（）

A设计概算是程造价在设计阶段的表现形式,具备价格属性

B三级概算编制形式适用于单一的单项工程建设项目

C概算中工程费用应按预测的建设期价格水平编制

D.概算应考虑贷款的时间价值对投资的影响

【参考答案】D

29、某地市政道路工程，已知与其类似已完工程造价指标为600元/m2，人、材、机占工程造价10%，50%，20%，拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为1.1，1.05，1.05，假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%，则该工程综合单价为（）。

A.507

B.608.4

C.633.75

D.657

【参考答案】C

30.编制工程建设其他费用概算表时，下列其他费用中，一般按工程费用*费率计算的是（）

A.征地补偿费

B.拆迁朴偿费

C.研究试验费

D.工程监理费

【参考答案】D

31、施工图预算以二级预算编制形成（）

A.总预算和单位工程预算

B.单位工程综合预算和单位工程预算

C.总预算和单位工程综合预算

D.建筑工程预算和设备安装工程预算

【新思维解析】采用二级预算编制形式的工程预算文件包括：封面、签署页及目录、编制说明，总预算表、单位工程预算表、附件等内容。

32.采用实物量法与工料单价法编制施工图预算,其工作步骤的差体现在（）

A.工程量计算

B.直接费的计算

C.企业管理费的计算

D.税金的计算

【参考答案】B

33.关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制,下列说法正确的是（）

A.所列项目应该是施工过程中以其本身构成工程实体的分项工程或可以精确计量的措施分项项目

B.拟建施工图纸有体现,但专业工程量计算规范附录中没有相对应项目的,则必须编制这些分项工程的补充项目

C.补充项目的工程量计算规则,应符计算规则要具有可计算性”且“计算结果要具有唯一性”的原则

D.采用标准图集的分项工程,其特描述应直接采用“详见XX图集方式”

【参考答案】C

34.编制招标工程量清单时,应根据施工图纸的深度、暂估价设定的水平、合同价款约定调整因素以及工程实际情况合理确定的清单项目是（）

A.措施项目清单

B.暂列金额

C.专业工程暂估价

D计日工

【参考答案】B

35.依据工程所在地区颁发的计价定额等编制最高投标限价、进行分部分项工程综合单价组价时,首先应确定的是（）

A.风险范围与幅度

B.工程造价信息确定的人工单价等

C.定额项目名称及工程量

D.管理费率和利润率

【参考答案】C

36.关于编制最高投标限价时总承包服务费的可参考标准,下列说法正确的是（）

A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时,按分包专业工程估算造价的0.5%计算

B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时,按分包专业工程估算造价1%计算

C.招标人要求对分包专业工程进行总包管理和协调,且要求提供配合服务时按包专业工程估算造价的1%~3%计算

D.招标人要求对分包专业工程进行总包管理和协调,且要求提供配合服务时按包专业工程估算造价的3%~5%计算【参考答案】D

37.投标报价时，投标人需严格按照招标人所列项目明细进行自主报价的是（）

A.总价措施项目

B.专业工程暂估价

C.计日工

D.规费

【参考答案】C

38.在投标报价确定分部分项工程综合单价时，应根据所选的计算基础计算工程内容的工程量，该数量应为（）

A.实物工程量

B.施工工程量

C.定额工程量

D.复核的清单工程量

【参考答案】C

39.某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1#、2#标段，其报价依次为7000万元、6000元，若甲在1#标段已被确定为中标，则其在2#标段的评标价是（）万元。

A.5720

B.6240

C.5760

D.6280

【参考答案】C

40.根据《建设工程造价咨询规范》下列投标文件的评审内容,属于清标工作的是（）。

A.营业执照的有效性

B.营业执照、资质证安全生产许可证的一致性

C.投标函上签字盖章的合法性

D.投标文件是否实质性响应招标文件

【参考答案】D

41.某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标,招标文件规定同时对投多个标段的评标修正率为4%。现投标人甲同时投I、Ⅱ标段、其报价分别为7000万元、6000万元。在投标人甲已中标Ⅰ标段情况下,其Ⅱ标段的评标价应为（）万元。

A.5720

B.5760

C.6240

D.6280

【参考答案】B

42.下列工程总承包类型中,总承包商需要履行试运行工作职责的是（）

A.设计采购施工总承包

B.设计-施工总承包

C采购-施工总承包

D.设计-采购总承包

【参考答案】A

43.国际工程投标报价时,对于当地采购的材料,其单价应为（）。

A.市场价格+运杂费

B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费

C.市场价格+运杂费+采购保管费

D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费

【参考答案】D

44.国际工程分包费与直接费、间接费平行并列时，总包商对分包商的管理费应列入（）

A.间接费

B.分包费

C.盈余

D.上级单位管理费

【参考答案】B

45.下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中属于工程变更的是（）

A.工程量清单缺项

B.不可抗力

C.物价波动

D.提前竣工

【参考答案】A

46.某招标工程项目执行《建设工程程量清单计价规范》（JZ500-2013）,招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3,施工中由于设计变更调增为1900m3,该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3,投标报价为47元/m3,则该分项工程的结算价为（）元。

A.87400

B.88900

C.89125

D.89300

【参考答案】C

47.某市政工程投标截止日期为2019年4月20日,确定中标后,工程于2019年6月1日开工。施工合同约定,工程价款结算时人工、钢材、水泥、砂石料及施工机具使用费采用价格指数法调差,各项权重系数及价格指数见下表。2019年8月,承包人当月完成清单子目价款2000万元,当月按已标价工程量清单价格确认的变更金额为200万元,则本工程2019年8月的价格调整金额为（）万元。

施工机具使

定值部分人工钢材水泥砂石料

用费权重系数0.150.100.200.100.100.35 2019年3月指数100.084.0104.5115.6110.0

2019年4月指数100.086.0105.6120.0110.0

2019年8月指数105.090.0107.8135.0110.0

A.57.80

B.63.58

C.75.40

D.82.94

【参考答案】D

48.关于工程索赔的相关论述,下列说法正确的是（（）

A.工程索赔是指承包人向发人提出工期和（或）费用补偿要求的行为

B.由于发包人原因导致分包人遭受经济损失,分包人可直接向发包人提出索赔

C.承包人提出的补偿索赔经发包人批准后,可先除承包人非身原因拖期违约责任

D由于不可抗力事件造成合同非正常终止,承包人不能向发包人提出索赔

【参考答案】C

49.根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款,下列引起承包人索赔的事件中,可以同时获得工期、费用和利润补偿的是（）

A.施工中发现文物古迹

B.发包人延迟提供建筑材料

C.承包人提前竣工

D.因不可抗力造成工期延误

【参考答案】B

50.某施工现场主导施工机械一台,由承包人租得。施工合同约定,当发生索赔事件时,该机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元台班计;人工工资、窝工补贴分别按100元/工日、50元/工日计;以人工费

与机械费之和为基数的综合费率为30%。在施工过程中,发生如下事件:①出现异常恶劣天气导致工程停工2天,人员窝工20个工日;②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日、主导机械1个台班。为此承包人可向发包人索赔的费用为（）元

A.1820

B.2470

C.2820

D.3470

【参考答案】B

51.关于预付款担保的说法,正确的是（）

A.预付款担保的形式必须为银行保函

B.预付款担保的担保金额必须高于预付款

C.在预付款的扣回过程中担保金额保持不变

D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效

【参考答案】D

52.关于合同价款的期中支付,下列说法正确的是（）。

A.进度款支付周期应与发包人实际的工程计量周期一致

B.已标价工程量清单中单价项目结算价款应按承包人确认的工程量计算

C.承包人现场签证金额不应列入期中支付进度款,在竣工结算时一并处理

D.进度款的支付按期中结算价款总额和约定比例计算,一般不低于60%,高于90%

【参考答案】D

53.编制竣工结算文件时,应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价的是（）

A.劳动保险费

B.总承包服务费

C.安全文明施工费

D.现场签证费

【参考答案】C

54.根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质[2017]138号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）

A.19%

B.2%

C.3%

D.5%

【参考答案】C

55.发包人收到承包人提交的最终结清申请单,并在规定时间内予以核实后,向承包人签发（）。

A.工程接收证书

B.竣工结算支付证书

C.缺陷责任期终止证书

D.最终支付证书

【参考答案】D

参考教材P263，发包人收到承包人提交的最终结清申请单后的规定时间内予以核实，向承

包人签发最终支付证书。

56.关于合同价款纠纷的处理,人民法院应予支持的是（）

A.施工合同无效,但工程竣工验收合格,承包人请求支付工程价款的

B.发包人与承包人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的

C.施工合同解除后,已完程质量不合格,承包人请求支付工程价款的

D.未经竣工验收,发包擅自使用工程后,以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的

【参考答案】A

参考教材P266-267，建设工程施工合同无效的处理方式。建设工程施工合同无效，但建设

工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：

1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；

2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。

57.对于工程总承同中质量保证金的扣留与返还,下列做法正确的是（）

A.扣留金额的计算中应考虑预付款的支付、扣回及价格调整的金额

B不论是缴纳履约保证金,均须扣留质量保证金

C缺陷责期满即须返还剩余质量保证金

D.延长缺陷责任期时,应相应延长剩余质量保证金的返还期限

【参考答案】D

参考教材P279，缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行

责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

58.根据2017版FIDIC《施工合同条件》,关于物价波动引起的价格调整,下列说法正确的是（）

A在通用条款中规定了调价公式

B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程

C.调价公式中所列各项费用要素的权重一经约定,合同实施过程中不得调整

D.调价公式中的固定系数,在合同实施过程中可视情况调整

【参考答案】B

参考教材P283，物价波动引起的价格调整。对于工期较长的合同，为了合理分担物价波动

对施工成本的影响，双方可以在合同中约定价格调整的方法。1999年版FIDIC《施工合同条件》在通用条款中规定了价格调整公式，我国的《标准施工招标文件》（2007年版）和《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）中的合同通用条款均借鉴了该价格调整公式。2017年版FIDIC《施工合同条件》将该调价公式从通用条款删除，放入专用条款的“费用指数报表”中，供双方当事人选用。

59.下列作为考核和分析投资效果，落实结余资金,并作为报告上级核销基本建设支出依据是（）

A.基本建设项目概况表

B.基本建设项目竣工财务决算表

C.基本建设项目交付使用资产总表

D.基本建设项目交付使用资产明细表

【参考答案】B

参考教材P294，竣工财务决算表是竣工财务决算报表的一种，建设项目竣工财务决算表是

用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况，是考核和分析投资效果的依据。该表反映竣工的建设项目从开工到竣工为止全部资金来源和资金运用的情况。它是考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出和基本建设拨款的依据。

60.在计算新增固定资产价值时,仅计算建筑、安装或采购成本,不计分摊的待摊投资的固定资产是（）

A.管道和线路工

B.需安装的动力设备

C.运输设备

D.附属辅助工程

【参考答案】C

参考教材P307，运输设备及其他不需要安装的设备、工具、器具、家具等固定资产一般仅

计算采购成本，不计分摊。

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61.非标准设备原价中，能作为利润取费基数的是（）

A.辅助材料费

B.废品损失费

C.包装费

D.外购配套件费

E.专用工具费

【参考答案】ABCE

参考教材P5，利润的计算基数包括材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失

费和包装费之和乘以一定利润率计算。

62、根据我国现行《建安工程造价计价方法》，下列情况可用简易计税方法的是（）

A.小规模纳税人发生的应税行为

B.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务

C.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务

D.《施工许可证》注明的开工日期在2016年4月30日前

E.实际开工日期在2016年4月30日前的建筑服务

【参考答案】ABCD

简易计税方法主要适用于以下几种情况：1、小规模纳税人发生应税行为。2、一般纳税人

以清包工方式提供的建筑服务。3、一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务。4、一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务。

63.下列项目费用项目，属于征地补偿费的有（）。

A.拆迁补偿金

B.安置补偿费

C.地上附着物补偿费

D.迁移补偿费

E.土地管理费

【参考答案】BCE

64.在工程量清单编制中,施工组织设计、施工规范和验收规范可以（）

A.项目名称

B.项目编码

C.项目特征

D.计量单位

E.工程数量

【参考答案】ACE

65.关于分部分项目工程清单的编制,下列说法正确的有（）

A.项目编码第7—9位为分项工程项目名称顺序码

B.项目名称应按工程量计算规范附录中给定的名称确定

C.项目特征应按工程量计算规范附录中规定的项目特征予以描述

D.计量单位应按工程量计算规范附录中给定的，选用最适宜表现项目特征并方便计量的单位

E.工程量应按实际完成的工程量计算

【参考答案】AD

参考教材P45，分部分项工程项目清单的项目名称应按各专业工程工程量计算规范附录的项

目名称结合拟建工程的实际确定；B错误；分部分项工程项目清单的项目特征应按各专业工程工程量计算规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集、施工图纸，按照工程结构、使用材质及规格或安装位置等，予以详细而准确的表述和说明；C错误；

66.下列人工、材料、机械台班的消耗，应计入定额消耗量的有（）

A.准备与结束工作时间

B.施工本身原因造成的工人停工时间

C.措施性材料的合理消耗量

D.不可避免的施工废料

E.低负荷下的机械工作时间

【参考答案】ACD

67.下列费用中,不计入机械台班单价而需要单独列项计算的有（）

A.安拆简单、移动需要起重及运输机械的重型施工机械的安拆费及场外运费

B.安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械的安拆费及场外运费

C.利用辅助设施移动的施工机械的辅助设施相关费用

D.不需相关机械铺助运输的自行移动机械的场外运费

E.固定在车间的施工机械的安拆费及场外运费

【参考答案】BC

参考教材P73，（2）单独计算的情况包括：1）安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型

施工机械，其安拆费及场外运费单独计算；2）利用辅助设施移动的施工机械，其辅助设施（包括轨道和枕木）等的折旧、搭设和拆除等费用可单独计算。

68.关于各类工程计价定额的说法,正确的有（）

A.概算定额基价可以是工料单价、综合单价或全费用综合单价

B.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标

C.综合概算指标的准确性高于单项概算指标

D.概算指标是在概算定额的基础上进行编制的

E.投资估算指标必须反映项目建设前期和交付使用期内发生的动态投资

【参考答案】ABE

参考教材P89-92，单项概算指标的准确性高于综合概算指标C错误；概算定额以现行预算

定额为基础，通过计算之后才综合确定出各种消耗量指标，而概算指标中各种消耗量指标的确定，则主要来自各种预算或结算资料，D错误。

69.建设工程造价指标测算常用的方法包括（）

A.数据统计法

B.现场测算法

C.典型工程法

D.写实记录法

E.汇总计算法

【参考答案】ACE

70.以下属于流动资产的是（）

A.存货

B.库存现金

C应收账款

D.应付账款

2015年造价工程师工程造价案例分析考试真题及答案

试题一：（20分） 某新建建设项目的基础数据如下： （1）项目建设期2年，运营期10年，建设投资3600万元，预计全部行程固定资产。 （2）项目建设投资来源为自有资金和贷款，贷款总额为2000万元，贷款年利率6%（按年计息），贷款合同约定运营期第1年按照项目的最大偿还能力还款，运营期2—5年将未偿还款项等额本息偿还，自有资金和贷款在建设期内均衡投入。 （3）项目固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。 （4）流动资金250万元由项目自有资金在运营期第1年投入（流动资金不用于项目建设期贷款的偿还。 （5）运营期间正常年份的营业收入为900万元，经营成本为280万元，产品营业税金及附加税率为6%，所得税率为25%。 （6）运营期第1年达到设计产能的80%，该年的营业收入、经营成本均为正常年份的80%，以后各年达到设计产能。 （7）在建设期贷款偿还完成之前，不计提盈余公积金，不分配投资者股利。 问题： 1、列式计算项目建设期的贷款利息。

2、列式计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。 3、列式计算项目运营第2年应偿还的贷款本息额，并通过计算说明项目能否满足还款要求。 4、项目资本金现金流量表运营期第1年的净现金流量是多少？（计算结果保留两位小数） 答案： 第一小问列式计算，项目建设期的贷款利息。贷款均衡投入，每年投入2000/2=1000万元，第一年利息1000乘以%/2=30万， 第二年利息（1000+30+1000/2)乘以%=万元，建设期贷款利息30+=万元。 第二小问，列式计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。固定资产=建设期投资+建设期利息=3600+=万元。 年折旧=固定资产乘以（1-残值率）/使用年限=乘以（1-5%）/10=万元， 总成本=经营成本+利息+折旧=280*80% + *6%+ =224 + + = 万 利润总额=营业收入-营业税附加-总成本= 900*80%*（1-6%）- = 万 < 0。 所得税 ＝ 0 EBITDA – Tax = 900*80%*（1-6%）- 280*80% - 0 = 万元，

2019年造价工程师真题及答案：《案例分析》

2019年造价工程师真题及答案：《案例分析》 案例一 某企业拟于某城市新建一个工业项目，该项目可行性研究相关基 础数据下： 1、拟建项目占地面积30亩，建筑面积1100m2。其项目设计标准、规模与该企业2年前在另一城市修建的同类的项目相同。已建同类项 目的单位建筑工程费用为1600元/m2。建筑工程的综合用工量为4.5 工日/m2，综合工日单价为80元/工日，建筑工程费用中的材料费占比 为50%，机械使用费占比为8%，考虑地区和交易时间差异，拟建项目 的综合工日单价为100元/工日，材料费修正系数为1.1，机械使用费 的修正系数为1.05，人材机以外的其他费用修正系数为1.08。 根据市场询价，该拟建项目设备投资估算为2000万元，设备安 装工程费用为设备投资的15%。项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目有建安工程费用的15%，项目的基本预备费率为5%，不考虑价差预备费。 2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资全部形成固定资产。固定资产是有你先为10年，残值率为5%，直线法折旧。 3.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金。 4.项目正常年份销售收入为1560万元，营业税金及附加税率为6%，项目正常年份经营成本为400万元。项目运营期第1年产量为设 计产量的85%，运营期第2年及以后各年均达到设计产量，运营期第1 年的销售收入，经营成本均为正常年份的85%。企业所得税率为25%。 问题： 1.列式计算拟建项目的建设投资。

2.若该项目的建设投资为5500万元，建设投资来源为自有资金 和贷款，贷款为3000万元，贷款年利率为7.2%(按月利息)，约定的还款方式为运营期前5年等额还本，利息照付方式。分期列式计算项目 运营期第1年，第2年的总成本费用和净利润以及运营期第2年年末 的项目累计盈余资金，(不考虑企业公积金，公益金提取及投资者股利 分配) (计算结果保留两位小数) 案例二(20分) 某隧洞工程，施工单位与项目业主签订了120000万元的施工总 承包合同，合同*********，处罚(或奖励)金额3万元。 施工过程中发生了以下事件： 事件1：施工前，施工单位拟定了一三种隧洞开挖施工方案，并 测定了各方案的施工成本。见表2-1。 表2-1 各施工方案施工成本单位万元 当采用全断面法施工时，在地质条件不好的情况下，须改用其他 其他施工方法，如果改用先拱后墙法施工，需再投入3300万元的施工 准备工作成本;如果改用台阶法施工，需再投入1100万元的施工准备 工作成本。 根据对地质勘探资料的分析评估，地质情况较好的可能性为0.6。 事件2：实际开工前发现地质情况不好，经综合考虑施工方案采 用台阶法，造价工程师测算了按计划工期施工的施工成本;间接成本为 2万元/天;直接成本每压缩工期5天增加30万元，每延长工期5天减 少20万元。 问题： 1.绘制事件1中施工单位施工方案的决策树。

造价工程师历年真题下载(完整版)

造价工程师历年真题下载（完整版） 2014年造价工程师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！造价工程师考试历年考试真题：ejORs7 更多精品备考资料及资讯2015造价工程师考试交流群：5（入群即送一套白金课程，备考资料，历年 真题） 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.下列工程造价中，由承包单位编制、发包单位或其委托的工程造价咨询机构审查的是( )。 A．工程概算价 B．工程预算价 C．工程结算价 D．工程决算价 2．建设工程全寿命期造价是指建设工程的( )之和。 A．初始建造成本与建成后的日常使用成本 B．建筑安装成本与报废拆除成本 C．土地使用成本与建筑安装成本 D．基本建设投资与更新改造投资 3．建设工程项目投资决策完成后。有效控制工程造价的关键在于( )。 A．审核施工图预算 B．进行设计多方案比选 C．编制工程量清单 D．选择施工方案 4．美国建筑师学会(AIA)合同条件体系中的核心是( )。 A．财务管理表格 B．专用条件 C．合同管理表格 D．通用条件

5．根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师注册有效期满需继续执业的，应在注册有效期满( )目前，按照规定的程序申请延续注册。 A．5 B．10 C．20 D．30 6．根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业出资人中，注册造价工程师人数不应低于出资人总数的( )。 A．50％ B．60％ C．70％ D．80％ 7．根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业设立分支机构的，在分支机构中执业的注册造价工程师人数应不少于( )人。 A．3 B．4 C．5 D．6 8．某企业连续3年每年初从银行借入资金500万元，年利率8％，按年计息，第3年末一次性还本付息，则第3年末应还本付息( )万元。 A．1893．30 B．1753．06 C．1623．20 D．1620．00 9．某企业从银行借入1年期的短期借款500万元，年利率l22，按季度计算并支付利息，则每季度需支付利息( )万元。 A．15．00 B．15．15

造价工程师模拟试题及答案：《土建工程》

造价工程师模拟试题及答案：《土建工程》 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.道路选线难以避开地质缺陷，但尽可能选择( )。 A.顺向坡上方 B.岩层倾角小于坡面倾角的地方 C.与岩层面走向接近正交 D.与岩层面走向接近平行 答案：C 分析：岩层倾角小，不稳定。 【考点来源】第一章第1节 2.以下说法正确的是( )。 A.地下连续墙不能防水渗漏 B.地下沉井常用排出井内水的方法施工 C.喷锚支护常用于有防渗要求的边坡支护 D.水泥搅拌桩支护结构能防渗 答案：d 分析：各类支护结构的作用要明白。涉及到方案选择。 【考点来源】第一章第3节 3.花岗斑岩属于( )。 A.岩浆岩 B.浅成岩 C.火成岩 D.沉积岩

分析：今后考试都是直接说岩石名称，特性要明白 【考点来源】第一章第1节 4.有关土的说法正确的是( )。 A.同一粘性土的液限含水量比塑限含水量低 B.饱和粘性土的固结时间比砂石类要短。 C.沉积2年的粘性土可以做天然地基。 D.膨胀土结构致密细腻，一般是坚硬或硬塑状态。 答案：D 分析：因为保水能力强，饱和粘性土的固结时间比砂石类要长;膨胀土常被误认为是好土。 【考点来源】第一章第1节 5.建筑物结构设计对岩石地基主要关心的是( )。 A.岩体的泊松比 B.岩体的结构类型 C.岩石的抗压强度 D.岩石的抗剪强度 答案：A 分析：结构设计对岩石地基主要关心的是变形能力。 【考点来源】第一章第1节 6.地层岩性对边坡稳定影响较大，使边坡最易发生顺层滑动的岩层是( )。 A.花岗斑岩 B.火山角砾岩 C.黏土质页岩 D.片麻岩

造价工程师真题答案全套

2015造价工程师真题答案全套 2014年造价工程师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！造价工程师考试历年考试真题：https://www.docsj.com/doc/b211342677.html,/e7nmoo 更多精品备考资料及资讯2015造价工程师考试交流群348630685 考试科目 考试设四个科目。具体是： 《工程造价管理基础理论与相关法规》、《工程造价计价与控制》、《建设工程技术与计量》（本科目分土建和安装两个专业，考生可任选其一，下同）、《工程造价案例分析》。其中，《工程造价案例分析》为主观题，在答题纸上作答；其余3科均为客观题，在答题卡上作答。 考生应考试时，可携带钢笔或圆珠笔（黑色或蓝色）、2B铅笔、橡皮、计算器（无声、无存储编辑功能）。 考试分4个半天进行，《工程造价管理相关知识》和《建设工程技术与计量》的考试时间均为两个半小时；《工程造价计价与控制》的考试时间为3个小时；《工程造价案例分析》的考试时间为4个小时。 考试成绩管理考试以两年为一个周期，参加全部科目考试的人员须在连续两个考试年度内通过全部科目的考试。免试部分科目的人员须在一个考试年度内通过应试科目。 真题及答案： 1．计算进口设备原价，需要考虑的项目是（）。 A．进口设备的备品备件测绘费 B．进口设备的外贸手续费 C．进口设备的运杂费 D．进口环节的增值税 E．进口设备的银行担保费 2．下列（）属于按照费用构成要素划分的费用。 A．人工费 B．材料费 C．措施费 D．企业管理费 E．规费

3．根据我国现行建筑安装工程费用组成，下列各费用项目中属于措施费的是（）。 A．冬雨期施工增加费 B．施工机械作业时所发生的安拆费 C．工程排污费 D．已完工程及设备保护费 E．地上、地下设施、建筑物的临时保护费 4．关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是（）。 A．场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和原有设施拆除费用 B．建设场地的大型土石方工程费用应计入场地准备费 C．建设单位临时建设费用包括了施工期问专用桥梁的加固、养护、维修等费用 D．场地准备及临时设施费不应包括已列入建安工程费中的施工单位临时设施费 E．改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算 5．下列表述中，属于施工定额特性的是（）。 A．计价性定额 B．企业定额 C．分项最细 D．基础性定额 E．以工序为研究对象 6．根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》的规定，下列属于可以精确计算工程量的措施项目有（）。 A．施工排水、施工降水 B．垂直运输 C．冬雨季施工 D．安全文明施工 E．大型机械设备进出场及安拆 7．根据工人工作时间分类，下列不属于必需消耗的时间是（）。 A．工人下班前工具整理所耗的时间 B．钢筋工在钢筋下料前熟悉图样所耗的时间 C．因混凝土养护导致的停工时间

造价师案例真题及答案

造价师案例真题及答案 第二题： 某施工单位制定了严格详细的成本管理制度，建立也规范长效的成本管理流程，并构建了科学实用的成本数据库存。该施工单位拟参加某一公开招标项目的投标，根据本单位成本数据库中类似工程项目的成本经验数据，测算出该工程项目不含规费和税金的报价为8100万元，其中，企业管理费费率为8%（以人材机费用之和为计算基数），利润率真为35%（以人材机费用与管理费之和为计算机基数）。造价工程师对拟投标工程项目的具体情况进一步分析后，以现该工程项目的材料费尚有降低成本的可能性，并提出了若干降低成本的措施。该工程项目有A、B、C、D四个分部工程组成，经造价工程师定量分析，其功能指数分别为0.1、0.4、0.3、0.2 问题： 1、施工成本管理流程由那几个环节构成？其中，施工单位成本管理最基础的工作是什么？ 2、在报价不变的前提下，若要实现利润率为5%的盈利目标，该工程项目的材料费需降低多少万元？（计算结果保留两位小数）

3、假定A、B、C、D四个分部分项工程的目前成本分别为864万元、3048万元、2515万元和1576万元，目标成本降低总额为320万元，试计算各分部工程的目标成本及其可能降低的额度，并确定各分部工程功能的改进顺序。（将计算结果填入答题纸表2.1中，成本指数和价值指数的计算结果保留三位小数） 分包工程 功能指数 目前成本 成本指数 价值指数 目标成本（万元） 成本降低额（万元） A 0.1 864

B 0.4 3048 C 0.3 2512

D 0.2 1576 合计 1.0 8000 320 第三题： 某开发区国有资金投资办公楼建设项目，业主委托具有相应招标代

2019年一级造价师真题及答案《计价》

2019 年全国一级造价师执业资格考试试卷 《建设工程计价》 一、单项选择题（共 60 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意） 1.根据我国现行建设工程总投资及工程造价的构成，下列资金在数额上和工程造价相等的是（） A.固定资产投资+流动资金 B.固定资产投资+铺底流动资金 C.固定资产投资 D.建设投资 ~ 【参考答案】C 2.关于设备原价的说法,正确的是（） A.进口设备的原价是指其到岸价 B.国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得 C.设备原价通常包含备品备件费在内 D.设备原价占设备购置费比重增大,意味资本有机构成的提高 【参考答案】C 3.某进口设备民币货价 400 万元,国际运费折合人民币 30 万元，运输保险费率为 3%,则该设备应计的运输保" 险费折合人民币（）万元。 【参考答案】D

4.下列费用中属于安全文明施工费的是（） A.脚手架费 B.临时设施费 C.二次搬运费 D.非夜间施工照明 【参考答案】B 参考教材 P15，安全文明施工费是指工程项目施工期问，施工单位为保证安全施工、文明施 工和保护现场内外环境等所发生的措施项目费用。通常由环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费组成。 5.根据国外建筑安装工程费用的构成，施工工人的招雇解雇费用一般计入（） A.直接工程费 B.现场管理费 C.公司管理费 D.开办费 【参考答案】A 人工费,国外一般工程施工的工人按技术要求划分为高级技工、熟练工、半熟练工和壮工。 当工程价格采用平均工资计算时,要按各类工人总数的比例进行加权计算。人工费应该包括工资,加班费,津贴、招雇解雇费用等。而人工费属于直接工程费。参见教材 P20 6.根据我国现行建设项总投资及工程造价的构成,下列有关建设目费用开支,应列入建设单位管理费是（） A.监理费 B.竣工验收 C.可行性研费 D.节能评估费 【参考答案】B 建设单位管理费是指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管 理性质的支出。包括工作人员薪酬及相关费用,办公费、办公场地租用费,差放交通费、劳动保护费,工具用具使用费,固定资产使用费,招募生产工人费、技术图书资料费（含软件）业务待费、竣工验收费和其他管理性质开支.参见教材 P23 7.根据我现行建设项目总投资及工程造价的构成，联合试运转费应包括（） A.施工单位参加联合试运转人员的工资

(附答案)2020年造价师考试真题80道题

（附答案）2020年造价师考试真题80道题 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1. 建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须（） A 分布组合 B 多层组合 C 多次计算 D 单独计算 参考答案：D 2. 生产性建设项目总投资由（）两部分组成。 A 建筑工程投资和安装工程投资 B 建筑工程投资和设备工器具投资 C 固定资产投资和流动资产投资 D 建筑工程投资和工程建设其他投资 参考答案：C 3. 下列工作中，属于工程项目策划阶段造价管理内容的是（）。 A 投资方案经济评价 B 编制工程量清单 C 审核工程概算 D 确定投标报价 参考答案：A 4. 根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师执业刚满1年时变更注册单位，则该注册造价工程师在新单位的注册有效期为（）年。 A

B 2 C 3 D 4 参考答案：C 5. 根据《注册造价工程师管理办法》，对于已取得造价工程师注册证书人员，发现有（）的情形，应撤销其注册。 A 受到刑事处罚 B 以不正当手段获准注册 C 死亡或者丧失民事行为能力 D 已与聘用单位解除合同且未被其他单位聘用 参考答案：B 6. 根据《工程造价咨询企业管理办法》，已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满（）年的企业，方可申请甲级资质。 A 3 B 4 C 5 D 6 参考答案：A 7. 订立合同的当事人依照有关法律对合同内容进行协商并达成一致意见时的合同状态称为（）。 A 合同订立 B 合同成立 C 合同生效

合同有效 参考答案：B 8. 关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。 A 仲裁是诉讼的前置程序 B 仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力 C 仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请 D 仲裁协议的效力须由人民法院裁定 参考答案：C 9. 根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）个月内，向发证机关报告。 A 1 B 2 C 3 D 6 参考答案：A 10. 根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限是（）。A 1 B 2 C 3 D 4 参考答案：B 11. 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列工程中，需要编制专项施工方案并组织专家进行论证、审查的是（）。

2017一级造价师管理真题

2017年造价工程师考试《造价管理》真题及答案 一、单项选择题（共60小题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意。） 1.建设项目的造价是指项目总投资中的（）。P3 A.固定资产与流动资产投资之和 B.建筑安装工程投资 C.建筑安装工程费与设备费之和 D.固定资产投资总额 答案：D 解析：考查工程造价的含义及相关概念，常规考点。从投资者的角度，工程造价即为固定资产投资。 2.政府部门，行业协会，建设单位、施工单位及咨询机构通过协调工作，共同完成工程造价控制任务，属于建设工程全面造价管理中的（）P4 A.全过程造价管理 B.全方位造价管理 C.全寿命期造价管理 D.全要素造价管理 答案：B 解析：考查建设工程全面造价管理的概念，常规考点。 3.根据《注册造价师管理办法》，以欺骗收段取得造价工程师注册被撤销的，（）年内不得再次申请注册。P12 A.1 B.2 C.3 D.4 答案：C 解析：考查法律责任，常规考点。隐瞒的1年内；欺骗的3年内。 4.根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业应办理而未及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理，逾期不办理的，可处以（）以下的罚款。P17 A.5000元 B.1万元 C.2万元 D.3万元 答案：B 解析：考查法律责任中经营违规责任。 5.美国建造师学会（AIA）的合同条件体系分为A、B、C、D、E、F系列，用于财务管理表格的是（）。P23 A.C系列 B.D系列 C.F系列

D.G系列 答案：C 解析：考查国际常见的合同文本：FIDIC、JCT、ACA、ICE、AIA等，常规考点。 6.根据《建筑法》在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工起（）个月内，向发证机关报告。P25 A.1 B.2 C.3 D.6 答案：A 解析：考查建筑工程施工许可，常规考点。 7.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自（）之日起计算。P31 A.工程交付使用 B.竣工审计通过 C.工程价款结清 D.竣工验收合格 答案：D 解析：考查工程质量保修，常规考点。保修期自竣工验收合格之日起计算。 8.根据《招投标法》，对于依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。P37 A.10 B.20 C.30 D.60 答案：B 解析：考查招标标中的几个时间期限，常规考点。如发售到截止、修改与澄清、异议、投诉等时间期限。 9.根据《招标投标法实施条例》，招标文件中要求中标人提交履约保证金的，保证金不得超过中标合同金额的().P44 A.2% B.5% C.10% D.20% 答案：D 解析：考查履约保证金，教材第一章和第六章均有改内容，常规考查。 10.根据《会同法》关于要约和承诺的说法，正确的是()P47 A.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之后到达受要约人 B.承诺的内容应当与要约的内容一致 C.要约邀请是合同成立的必经过程 D.撤回承诺的通知应当在要约确定的承诺期限內到达要约人 答案：B 解析：考查合同订立的程序，近三年都出了题。合同订立，需要两个环节：要约和承诺。一要约一承诺合同就成立了。

(完整版)2017年造价工程师《造价管理》考试真题及答案解析,推荐文档

2017年造价工程师《造价管理》考试真题及答案解析 一、单项选择题（共60小题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意。） 1.建设项目的造价是指项目总投资中的（）。P3 A.固定资产与流动资产投资之和 B.建筑安装工程投资 C.建筑安装工程费与设备费之和 D.固定资产投资总额 【参考答案】：D 【答案解析】：考查工程造价的含义及相关概念，常规考点。从投资者的角度，工程造价即为固定资产投资。 2.政府部门，行业协会，建设单位、施工单位及咨询机构通过协调工作，共同完成工程造价控制任务，属于建设工程全面造价管理中的（）。P4 A.全过程造价管理 B.全方位造价管理 C.全寿命期造价管理 D.全要素造价管理 【参考答案】：B 【答案解析】：考查建设工程全面造价管理的概念，常规考点。 3.根据《注册造价师管理办法》，以欺骗收段取得造价工程师注册被撤销的，（）年内不得再次申请注册。P12 A.1

B.2 C.3 D.4 【参考答案】：C 【答案解析】：考查法律责任，常规考点。隐瞒的1年内；欺骗的3年内。4.根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业应办理而未及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理，逾期不办理的，可处以（）以下的罚款。P17 A.5000元 B.1万元 C.2万元 D.3万元 【参考答案】：B 【答案解析】：考查法律责任中经营违规责任。 5.美国建造师学会（AIA）的合同条件体系分为A、B、C、D、E、F系列，用于财务管理表格的是（）。P23 A.C系列 B.D系列 C.F系列 D.G系列 【参考答案】：C 【答案解析】：考查国际常见的合同文本：FIDIC、JCT、ACA、ICE、AIA等，

2020年一级造价工程师《造价管理》真题答案【最新版】

2020年一级造价工程师《造价管理》真题答案 1、下列工程计价文件中，由施工承包单位编制的是()。 A.工程概算文件 B.施工图结算文件 C.工程结算文件 D.竣工决算文件 参考答案:C 2、下列工作中，属于工程发承包阶段造价管理工作内容的是()。 A.处理工程变更 B.审核工程概算 C.进行工程计量

D.编制工程量清单 参考答案:D 3、根据《工程造价咨询企业管理力法》，工程造价咨询企业资质有效期为()年。 参考答案:B 4、根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中专职从事工程造价专业工作的人员不应少于()人。 C.10 D.12 参考答案:D 5.美国工程造价估算中，材料费和机械使用费估算的基础是()。 A.现行市场行情或市场租赁价

B.联邦政府公布的上月信息价 C.现行材料及设备供应商报价 D.预计项目实施时的市场价 参考答案:A 6.根据《建设工程质量管理条例》在正常使用条件下，给排水管道工程的最低保修期限为()年 参考答案:B 7.根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是()。 A.受自然环境限制只有少量潜在投标人 B.需要釆用不可替代的专利或者专有技术 C.招标费用占项目合同金额的比例过大

D.因技术复杂只有少量潜在投标人 参考答案:B 8.根据《招标投标法实施条例》，投标人认为招投标活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起()日内向行政监督部门投诉。 A.10 B.15 C.20 D.30 参考答案:A 9.根据《合同法》与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在()个月内予追认。 参考答案:A

造价师历年真题解析

10.可以在竖井、水中、有落差的地方铺设，且能承受外力的电力电缆型号为（）。 A．YJLV12 B．YJLV22 C．YJLV23 D．YJLV32 【答案】D 【解析】表1.4.7 交联聚乙烯绝缘电力电缆 【考点来源】几种常用电缆及其特性 11．厚壁为8mm的金属有关，现场组装焊接环焊缝，为确保工程质量、工期和降低成本，应选择的焊接方法是（）。 A．手弧焊 B．埋弧焊 C．融化极氩弧焊 D．等离子弧焊 【答案】B

①热效率较高，熔深大，工件的坡口可较小，减少了填充金属量。 ②焊接速度高，当焊接厚度为8～10mm的钢板时，单丝埋弧焊速度可达 50～80cm／min。 ③焊接质量好，焊剂的存在不仅能隔开熔化金属与空气的接触，而且使熔池金属较慢地凝固，减少了焊缝中产生气孔、裂纹等缺陷的可能性。 ④在有风的环境中焊接时，埋弧焊的保护效果胜过其它焊接方法。 由于埋弧焊熔深大，生产效率高，机械化操作的程度高，因而适于焊接中厚板结构的长焊缝和大直径圆筒的环焊缝，尤其适用于大批量生产。 【考点来源】焊接的分类及特点 12．将经淬火的碳素钢工件加热到Ac1（珠光体开始转变为奥氏体）前的适当温度，保持一定时间，随后用符合要求的方式冷却，以获得所需要的组织结构和性能。此种热处理方法为（）。 A．去应力退火 B．完全退火 C．正火 D．回火 【答案】A 【解析】去应力退火是将钢件加热到临界点A c1以下适当温度，保持一定时间后缓慢冷却的方法。其目的是为了去除由于形变加工、机械加工、铸造、锻造、热处理及焊接等过程中的残余应力。对于焊接钢件，一般其加热温度为500~550℃。保温时间为2~4h。当薄壁、易变形件焊接时，退火温度应低于下限温度。【考点来源】焊后热处理 13.适用于铝、镁、钛合金结构件表面及近表面缺陷的检测方法为（）。 A．涡流检测 B．磁粉检测 C．荧光液体渗透检测 D．着色液体渗透检测 【答案】A 【解析】表面及近表面缺陷的检测方法为A或B，但B只能用于被磁化的材料。 【考点来源】无损探伤 14.经彻底的喷射或抛射除锈，钢材表面无可见的油脂或污垢，且氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物已基本清除，其残留物应是牢固附着的，此除锈质量等级为（）。

2018年一级造价工程师《造价管理》真题及答案(完整版)

2018年一级造价工程师《造价管理》真题及答案（完整版） 1、下列工程计价文件中，由施工承包单位编制的是()。 A.工程概算文件 B.施工图结算文件 C.工程结算文件 D.竣工决算文件 参考答案：C 2、下列工作中，属于工程发承包阶段造价管理工作内容的是()。 A.处理工程变更 B.审核工程概算 C.进行工程计量 D.编制工程量清单 参考答案：D 3、根据《工程造价咨询企业管理力法》，工程造价咨询企业资质有效期为()年。 A.2 B.3 C.4 D.5 参考答案：B 4、根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中专职从事工程造价专业工作的人员不应少于()人。 A.6 B.8 C.10 D.12 参考答案：D 5.美国工程造价估算中，材料费和机械使用费估算的基础是()。 A.现行市场行情或市场租赁价 B.联邦政府公布的上月信息价 C.现行材料及设备供应商报价 D.预计项目实施时的市场价 参考答案：A 6.根据《建设工程质量管理条例》在正常使用条件下，给排水管道工程的最低保修期限为()年 A.1 B.2 C.3 D.5 参考答案：B 7.根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是()。 A.受自然环境限制只有少量潜在投标人 B.需要釆用不可替代的专利或者专有技术 C.招标费用占项目合同金额的比例过大 D.因技术复杂只有少量潜在投标人 参考答案：B

8.根据《招标投标法实施条例》，投标人认为招投标活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起()日内向行政监督部门投诉。 A.10 B.15 C.20 D.30 参考答案：A 9.根据《合同法》与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在()个月内予追认。 A.1 B.2 C.3 D.6 参考答案：A 10.根据《合同法》，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正确处理方式是() A.只能选择适用违约金条款 B.只能选择适用定金条款 C.同时适用违约金和定金条款 D.可以选择适用违约金或定金条款 参考答案：D 11.根据《价格法》政府在制定关系群众切身利益的公用事业价格时,应当建立()制度，征求消费者、经营者和有关方面的意见。 A.听证会 B.专家咨询 C.评估会 D.社会公示 参考答案：A 12.根据《国务院关于投资体制改革的决定》实行备案制的项目是()。 A.政府直接投资的项目 B.采用资金注入方式的政府投资项目 C.政府核准的投资项目目录外的企业投资项目 D.政府核准的投资项目目录内的企业投资项目 参考答案：C 13.为了保护环境,在项目实施阶段应做到“三同时”。这里的“三同时”是指主体工程与环保措施施工程要()。 A.同时施工、同时验收、同时投入运行。 B.同时审批、同时设计、同时施工 C.同时设计、同时施工、同时投入运行 C.同时施工、同时移交、同时使用 参考答案：C 14.对于实行项目法人责任制的项目,属于项目董事会职权的是()。 A.审核项目概算文件 B.组织工程招标工作 C.编制项目财务决算。 D.拟定生产经营计划 参考答案：A 15.对于技术复杂、各职能部门之间的技术界面比较繁杂的大型工程项目,宜采用的项目组织形式是()组织形式。

造价工程师《案例分析》考试试题及答案

案例分析(每题20分) 1某工程项目业主采用《建设工程工程量清单计价规范》规定的计价方法，通过公开招标，确定了中标人。招投标文件中有关资料如下： (1)分部分项工程量清单中含有甲、乙两个分项，工程量分别为4500m3和3200m3。清单报价中甲项综合单价为124/m3，乙项综合单价为985元/m3; (2)措施项目清单中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施等四项费用以分部分项工程量清单计价合计为基数，费率为3.8%; (3)其他项目清单中包含零星工作费一项，暂定费用为3万元; (4)规费以分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计和其他项目清单计价合计之和为基数，规费费率为4%。税金率为3.41%。 在中标通知书发出以后，招投标双方按规定及时签订了合同，有关条款如下： (1)施工工期自2006年3月1日开始，工期4个月。 (2)材料预付款按分部分项工程量清单计价合计的20%计，于开工前7天支付，在最后两个月平均扣回。 (3)措施费(含规费和税金)在开工前7天支付50%，其余部分在各月工程款支付时平均支付。 (4)零星工作费于最后一个月按实结算。 (5)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的工程量单价调价系数为0.9;当实际工程量比清单工程量减少10%以上时，全部工程量的单价调价系数为1.08。 (6)质量保证金从承包商每月的工程款中按5%比例扣留。 承包商各月实际完成(经业主确认)的工程量，见表5—1。

表5—1各月实际完成工程量表单位：m3 施工过程中发生了以下事件： (1)5月份由于不可抗力影响，现场材料(乙方供应)损失1万元;施工机械被损坏，损失1.5万元。 (2)实际发生零星工作费用3.5万元。 问题： 1.计算材料预付款。 2.计算措施项目清单计价合计和预付措施费金额。 3.列式计算5月份应支付承包商的工程款。 4.列式计算6月份承包商实际完成工程的工程款。 5.承包商在6月份结算前致函发包方，指出施工期间水泥、砂石价格持续上涨，要求调整。经双方协商同意，按调值公式法调整结算价。假定3、4、5三个月承包商应得工程款(含索赔费用)为750万元;固定要素为0.3，水泥、砂石占可调值部分的比重为10%，调整系数为1.15，其余不变。则6月份工程结算价为多少?(金额单位为万元;计算结果均保留两位小数) 参考解析1.分部分项清单项目合价=甲分项工程量×甲项综合单价+乙分项工程量X乙项综合单价=4500×0.124+3200×0.0985=873.20(万元) 则材料预付款=分部分项清单合价×开工前7天支付率=873.20× 20%=174.64(万元) 2.措施项目清单合价=分部分项清单合价× 3.8%=873.2×3.8%=33.18(万元) 预付措施费(含规费和税金)=33.18×50%×(1+4%)×(1+3.41%)=17.84(万

2020年一级造价工程师考试《造价管理》历年精选真题及答案(1)

2020年一级造价工程师考试《造价管理》历年精选真题及答案 （1） 1、下列工程计价文件中，由施工承包单位编制的是（）。 A.工程概算文件 B.施工图结算文件 C.工程结算文件 D.竣工决算文件 【答案】C 【解析-来源于233网校王竹梅老师】本题考查工程计价特征中计价的多次性中的内涵。 2、下列工作中，属于工程发承包阶段造价管理工作内容的是（）。 A.处理工程变更 B.审核工程概算 C.进行工程计量 D.编制工程量清单 【答案】D 3、根据《工程造价咨询企业管理力法》，工程造价咨询企业资质有效期为（）年。 A.2 B.3 C.4 D.5 【答案】B 4、根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中专职从事工程造价 专业工作的人员不应少于（）人。 A.6 B.8 C.10 D.12 【答案】D 5.美国工程造价估算中，材料费和机械使用费估算的基础是（）。 A.现行市场行情或市场租赁价 B.联邦政府公布的上月信息价 C.现行材料及设备供应商报价 D.预计项目实施时的市场价 【答案】A 【解析-来源于233网校王竹梅老师】本题考查发达国家和地区工程造价管理的特点。

6.根据《建设工程质量管理条例》在正常使用条件下，给排水管道工程的最低保修期限 为()年 A.1 B.2 C.3 D.5 【答案】B 7.根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是()。 A.受自然环境限制只有少量潜在投标人 B.需要釆用不可替代的专利或者专有技术 C.招标费用占项目合同金额的比例过大 D.因技术复杂只有少量潜在投标人 【答案】B 8.根据《招标投标法实施条例》，投标人认为招投标活动不符合法律法规规定的，可以 自知道或应当知道之日起()日内向行政监督部门投诉。 A.10 B.15 C.20 D.30 【答案】A 9.根据《合同法》与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在()个月内予追认。 A.1 B.2 C.3 D.6 【答案】A 10.根据《合同法》，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正确 处理方式是（） A.只能选择适用违约金条款 B.只能选择适用定金条款 C.同时适用违约金和定金条款 D.可以选择适用违约金或定金条款 【答案】D 【解析-来源于233网校王竹梅老师】本题考查违约责任的承担。定金与违约金不能同 时适用。 11.根据《价格法》政府在制定关系群众切身利益的公用事业价格时,应当建立()制度， 征求消费者、经营者和有关方面的意见。 A.听证会 B.专家咨询 C.评估会 D.社会公示 【答案】A

2012年造价工程师考试真题及答案

2012年造价工程师考试真题及答案 一、单项选择题(共72题，每题l分。每题的备选项中，只有1最符合题意) 1．为保证工程项目顺利实施，避免在难以预料的情况下造成投资不足而预先安排的费用是（）。 A．流动资金 B．建设期利息 C．预备费 D．其他资产费用 2．按照世界银行工程造价的构成，下列费用中，属于项目间接建设成本的是（）。 A．土地征购费 B．场外设施费 C．生产前费用 D．未明确项目准备金 3．关于进口设备原价的构成及其计算，下列说法中正确的是（）。 B．进口设备到岸价由离岸价和进口从属费构成 C．关税完税价格由离岸价、国际运费、国际运输保险费组成 D．关税不作为进I=1环节增值税计税价格的组成部分 4．某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费l7万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2％，废品损失费率5％，包装费0.1万元，利润率l0％，则该设备原价中应计利润为（）万元。 A．2.150 B．2.152 C．2.685 D．2.688 5．根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，下列设施的费用应计人安全施工费的是（）。 B．现场防火设施 C．现场l临时用电接地保护装置 D．垂直方向交叉作业防护 6．以直接费为取费基数时，下列企业管理费费率计算公式中，正确的是（）。 7．某市建筑公司承建某县城一商务楼，当年结算工程价款收入为5300万元，其中包括所安装设备的价款500万元及付给分包方的价款300万元，则此收入应缴纳的营业税为（）万元。 A．150 B．161 C．170.7 D．174 8．关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是（）。 A．场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和土方开挖费用 B．建设单位临时建设费用包括了施工期间专用公路的养护、维护等费用 C．新建和改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算 D．建设场地的大型土石方工程计人场地准备费

2015造价工程师《案例分析》真题及答案

2015造价工程师《案例分析》考试真题及答案 试题一: 造价工程师考试真题中某拆建建设项目的基础数据如下: (1)项目建设期2年,运营期10年,建设投资3600万元,预计全部形成固定资产. (2)项目建设投资来源为自有资金和贷款，贷款总额为2000万元，贷款年利率6%(按年计息)，贷款合同约定运营期1年按照项目的最大偿还能力还款，运营期第2~5年将未偿还款项等额本息偿还，自有资金和贷款在建设期内均衡投入。 (3)项目固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折扣。 (4)流动资金250万元由项目自有资金在运营期第1年投入(流动资金不用于项目建设期贷款的偿还)。 (5)运营期间正常年份的营业额收入为900万元，经验成本为280万元，产品营业税金及附加税率为6%，所得税为25%。 (6)运营期第一年达到设计产能的80%，该年的营业收入，经营成本均为正常年份的80%，以后各年均达到设计产能。 (7)在建设期贷款偿还完成之前，不计提盈余公积金，不分配投资者股利。 问题： 1：列式计算项目建设期的贷款利息。 2：列式计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。 3：列式计算项目运营期第2年应偿还的贷款本息额，并通过计算说明项目能否满足还款要求。 4：项目资本金现金流量表运营期第1年的净现金流量是多少?(计算结果保留两位小数) 答案： 1、贷款均衡投入，每年投入2000/2=1000万元，第一年利息1000乘以0.6%/2=30万，第二年利息(1000+30+1000/2)乘以0.6%=91.80万元，建设期贷款利息30+91.80=121.80万元。 2、固定资产=建设期投资+建设期利息=3600+121.8=3721.80万元。 年折旧=固定资产乘以(1-残值率)/使用年限=3721.8乘以(1-5%)/10=353.57万元，

造价工程师真题及答案

2017年造价工程师《工程计价》考试真题 一、单项选择题 1、关于我国建设项目投资，以下说法正确的是() A、非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成 B、生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成 C、建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用 D、建设投资由固定资产投资和建设期利息组成 答案：C P1 2、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元，废品损失率为10%，外购配套件费为5万元，包装费率为2%，利润率为10%。用成本估算发计算该设备的利润值为()万元。 A、 B、 C、 D、

答案：C P4 3、进口设备的原价是指进口设备的() A、到岸价 B、抵岸价 C、离岸价 D、运费在内价 答案：B P5 4、某县城建筑工程承建市区某建筑工程，2015年8月编制结算的税前造价为6000万元。已知营业税税率为3%，市、县城市维护建设税税率分别为7%、5%，教育费附加绿、地方教育附加率分别为3%、2%。该工程的结算造价应为()万元。 A、 B、 C、 D、 答案：D P14

5、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明费的是() A、夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用 B、工人的安全防护用品的购置费用 C、地下室施工时所采用的照明设施拆除费 D、建筑物的临时保护设施费 答案：B P16 6、关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是() A、分包工程费不包括分包工程的管理费和利润 B、材料的预涨费计入管理费 C、开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费 D、****** 答案：C P21 7、下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是() A、土地补偿费 B、青苗补偿费

二级造价工程师考试精华版模拟试题及答案

二级造价工程师考试精华版模拟试题及答案 XX年二级造价工程师考试精华版模拟试题及答案 1.关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是( )。 A.非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成 B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成 C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用 D.建设投资由固定资产投资和建设期利息组成 【答案】C 【解析】本题考查的是我国建设项目投资及工程造价的构成。选项A错误，非生产性建设项目总投资包括建设投资和建设期利息两部分;选项B错误，生产性建设项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分，建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费;选项D错误，建设投资和建设期利息之和对应于固定资产投资。 2.建设投资由( )三项费用构成。 A.工程费用、建设期利息、预备费 B.建设费用、建设期利息、流动资金 C.工程费用、工程建设其他费用、预备费 D.建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用 【答案】C

【解析】本题考查的是我国建设项目投资及工程造价的构成。建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费。 3.关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是( )。 A.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和 B.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和 C.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和 D.工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和 【答案】C 【解析】本题考查的是我国建设项目投资及工程造价的构成。选项A错误，生产性建设项目总投资为建设投资、建设期利息和流动资金之和;选项B错误，工程造价为工程费用、工程建设其他费用、预备费和建设期利息之和;选项D错误，工程费用包括建筑安装工程费和设备及工器具购置费。 4.关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是( )。 A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成 B.它是固定资产投资中的消极部分 C.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步 D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高 【答案】C 【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。设备及工器具