建设工程设计合同 范本
三亚红沙 85（C-004-1）地块住宅项目初设及施工图设计任务书
工程名称：三亚红沙 85（C-004-1）地块住宅项目（暂定名）工程地点：海南省三亚市红沙区
委托方：三亚鹿回头旅游区开发有限公司
签订日期：
目录
1 、项目概况
2 、设计依据
3 、设计范围
4 、设计要求
5 、建筑专业
6 、结构专业
7 、给排水专业
8 、暖通专业
9 、电气专业
10、小市政
11、二次机电设计要求
12、设计成果提交要求
13、差旅服务
1项目概况
1.1城市概况：三亚市
地理：位于海南省最南端
气候：热带海洋性季风气候
1.2区位特征：
北纬 18°，东经 109°
项目位置：项目位于三亚市河东区红沙社区榆亚路。
用地现状：场地南侧规划为海口海事法院三亚法庭用地，场地北侧现状为中国石化加油站，
场地西侧为自然山体，东侧为临海滩涂原始现状。
1.3项目规模： C-004-1地块用地面积 3.92公顷，容积率为 1.5，地上可建建筑面积 58800平方米（暂定），地下室建筑面积约22000平方米（暂定）。
2设计依据
2.1国家相关法律、法规、强制性条文，国家及各行业设计规范、规程、行业条例（最新版）、
海南省地方规定和标准，包括但不限于以下内容：
《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013
《民用建筑设计通则》 GB 50352-2005
《建筑设计防火规范》 GB 50016-2019
《住宅设计规范》 GB 50096-2011
《住宅建筑规范》 GB 50368-2005
《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93（2002年版）
《商店建筑设计规范》 JGJ 48-2019
《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（ JGJ75-2012）
GB 50067-2019
《汽车库建筑设计规范》JGJ 100-2019
《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分） 2013版《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2010
《总图制图标准》 GB/T50103-2010
《建筑制图标准》 GB/T50104-2010
《无障碍设计规范》 GB 50763-2012
2.2相关政府主管部门对本项目的批复文件、给定的技术条件和意见要求。
2.3甲方提供的方案和方案深化文件、实测地形图、项目用地周边市政管线资料、工程地质勘
察报告和水文勘测资料等。
2.4在项目设计过程中甲方（或甲方指定委托人）提出的条件、意见和要求。
2.5施工图设计任务书（本文件）中关于建筑、结构施工图设计及机电专业方案设计、初步设
计、施工图设计含机电二次设计的有关要求。
2.6甲方提供的各业态房产技术条件、交房条件和建造标准。
2.7双方签定的设计合同内所包含的服务性条款及要求（详见设计合同）。
3设计范围
3.1参与方案评审，并对方案进行深化调整，保证方案的完整性、可实施性。
3.2按照地方要求进行备案，配合甲方进行项目所在地的报批报建工作；
配合完成报批报建所需的图纸 (含内装施工图报审 )。
3.3项目红线范围内场区竖向设计和管网综合施工图设计。
3.4本工程整体地下室方案深化至施工图设计。
3.5本工程地上部分 (含外立面 )方案深化至施工图设计。
3.6按甲方要求完成室内管线综合图设计，配合内装设计完成各专业修改图纸。
3.7按国家规范要求的场区无障碍设计。
3.8本工程的人防设计。
3.9成本测算部分：提供初设阶段、施工图阶段的成本测算并按照成本限额表分项提供钢筋、
混凝土、模板用量等指标。
3.10本工程的精装二次机电设计（如甲方单独委托设计时需负责机电二次合图并盖章出图）。
3.11如以下各单项设计由甲方另行单独委托时，应负责对其设计成果审核并会签出图，同时设
计人应在施工图设计中为此部分内容进行相关的预留、预埋及配套设计，并协调、配合各单项
设计单位完成施工图修改。
这些专项设计包括但不限于：
1）立面方案、扩初及幕墙施工图设计。
2）夜景照明设计。
3）室内装饰设计（含钢结构采光顶设计）
。
4）环境景观设计。
5）弱电智能化设计。
6）导向标识系统设计。
7）空调深化设计。
8）门窗深化设计。
9）其他各类专项设计。
3.12提供各专业设计计算书
3.13技术经济指标、各业态面积统计表
3.14提供电梯参数统计表
3.15按照甲方要求，编制营销合同户型图
3.16其他过程中要求提供的指标及数据的统计
3.17组织召开桩基、基础、主体结构等专家论证会
3.18施工现场设计配合服务：
1）施工周期内进行全专业施工现场配合，按照甲方要求施工高峰期应有专人驻扎现场配合施工进程。负责工程设计交底，解答施工过程中承建商有关施工图的问题，项目设计组主要负责人，包括设计总负责人及各专业负责人，随时对施工中与设计有关的问题做出及时回应，保
证设计满足施工要求；
2）根据甲方要求，随时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；
3）处理工程洽商和设计变更，及时办理相关手续，并在设计变更累积达到一定程度，致使图面表达不清时，重新绘制有关施工图纸；
4）参与各阶段施工验收以及项目竣工验收工作，并及时配合甲方办理相关手续；
5 ）在甲方进行产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等工作时，乙方
应按需提供技术咨询工作，包括提供招标所需设计图纸。
6)审查、评估承包商或分包商提交的节省成本方案，并在必要时对设计进行合理修改。
7)配合甲方、总包方完善设计工作范围内的竣工资料 (包括竣工图制作 )。
8）在项目首期施工之前，配合甲方完成典型楼座剖析，形成项目统一的技术标准。
4 设计要求
为满足施工进度要求，设计图纸需分批出图，具体出图时间节点见设计合同约定。
4.1施工图设计前，设计单位应配合甲方与施工图（含抗震、超限等）审查单位沟通设计做法，
以确保施工图审查顺利通过。
4.2图纸深度除应达到国家建设部颁布的《建筑工程设计文件编制深度规定》要求深度外，还
应满足如下要求：
4.2.1消火栓箱、配电箱等设备设施位置或预留洞口、留槽必须在建筑平面图中反映；前
期出图中，各专业的留洞，及特殊做法必须在结构图中反映。
4.2.2屋顶平面图中，必须标示出所有屋顶设备设施、出屋面管井、管道的位置等。
4.2.3必须提供地下室、走廊、办公区、及其他重要区域的管线综合图，并满足甲方要求。
4.2.4设计成果满足国家绿色建筑一星设计标准，并提供自评估报告。
4.3如项目边设计边施工，施工图设计应根据施工配合需求分版本和阶段完成。
4.4如施工图版本较多，应合理组织图纸的标识方式（如各专业标识方式统一、表明版次、修
改日期、各专业主要修改内容等），以便于识别版本与图纸类别。
4.5施工图设计前应根据施工计划要求编制其《设计进度计划》及《统一设计技术措施》，并报送甲方。
4.6各专业出图前必须互相会审图纸，如因现场原因先出图纸，则必须在出图后设计院内部各
专业会审图纸。
4.7设计文件应包含：消防设计专篇、节能设计专篇、太阳能设计专篇、海绵城市设计、绿建
设计等。
4.8设计文件中包含场地综合图：图示所有地面及地下构筑物、设计物，包括管井、出地面风
井、灯杆、绿地、雕塑等等，并综合确认设计可行性。
（例如绿地预留覆土厚度、雕塑下承载力、
灯具锚固强度等等。
4.9提前介入方案阶段的总图竖向设计，
提供项目的总体土方平衡设计方案（应综合考虑景观方案、市政方案等）。
4.10负责审核该项目所有精装修施工图的消防安全部分，
并根据甲方要求进行图纸盖章，配合完成项目精装修部分的报批报建工作。
4.11配合业主完成项目整体成本控制，配合进行成本优化及图纸修改，直至满足甲方成本要求。
5建筑专业
5.1设计总说明：除规定应反映的各种说明外，着重阐述从总体规划设计、建筑设计到景观设计、
公共设施等的主导设计构思。并简述平面设计构思及对环境保护、消防、节能等作相应的说明。
5.2总平面、地下室平面设计要点：根据甲方确定的总平面图、地下室平面图、各层平面图进行施
工图设计。准确计算并列出主要技术经济指标，在各层平面图中标注各层面积以及列出各个功能房间的
使用面积一览表。
(1)重点组织好各种交通流线设计：各出入流线应独立设置，尽量避免相互干扰。货流、客流及人
流、车流应区分有序，符合各业态的日常使用要求。
(2)竖向设计：要求参见相关技术标准。需重点解决建筑物内各种管线的竖向设计，使建筑物内部
各种管线既能满足设计要求又能满足各功能空间净高的要求。与城市道路，室外场地排水、城市管网的
相互关系，需解决场地排水、坡道及无障碍设计等问题。按当地要求提供绿化分析图及其他报审所需总
平面分析图纸。
(3)地下室：应做好各个防火分区的设计，疏散楼梯设计应满足民用建筑防火规范要求，合理设置
各送排风室及风井。应规划好建筑物整体及个别业态的设备机房，应设计好地下停车库内停车位及车行
路线，行车道应满足小型箱式货车的需要。机动车出入口等各类出地面建筑物的位置，体量、立面设计
处理，使之既符合相关强制性设计规范要求，又满足交通、景观、噪音、环境控制等经营要求。
(4)管网综合图：需解决好室外管线综合问题，使各种管线均满足设计要求。各建筑出入口处不得
设置通风竖井、检查井等设施；需注明场外管线接入点的位置标高。
5.3平面设计要点
(1)结合各功能空间合理布置防火分区，疏散出入口、疏散楼梯应满足民用建筑防火规范要求，合
理设置各送、排风室及风井。
(2)合理布置平面设计，解决竖向交通及功能流线等问题，满足各功能房间的设计要求。
(3)在做立面设计时应在平面功能基础上认真研读，对暴露在外立面透明材料及功能位置应着重考虑，避免外观不和谐。
(4)考虑主入口雨棚处的建筑及结构处方式。着重处理好主要出入口的效果，突出建筑豪华大气、
优雅现代的特点，具备国际高水准和地标建筑的处理手法，并同时严格控制成本。主入口设计应结合立面要求统一处理。
5.4屋面设计要点：
（1）屋顶各类风机、冷却塔等设备设施应尽可能成组布置，并采取隔音降噪处理。
（2）外立面为幕墙时，屋面需预留外墙清洗吊栏悬挂点。
（3）屋面应预留设备基础。
（4）不得在外墙设置溢流口。
5.5立面设计要点：
（ 1）立面设计另行委托时，施工图设计单位应根据立面设计单位的初步设计图纸，完成立面、平面、外墙详图等全部施工图。
（ 2）立面设计所需的设计条件，包括首层出入口位置、外墙门窗（含百页窗）洞口位置、出屋面楼梯间、设备用房、风口、管井等设计条件，并根据立面设计要求适当调整外立面的各种洞口尺寸及位置。
5.6剖面设计要点：
（1）需重点解决建筑物内各种管线综合设计，使建筑物内部各种管线既能满足设计要求，又能满足使用净高的要求。（层高要求详见甲方的具体项目要求）。
（2）要给出纵、横各两个剖面，以及特殊位置的图纸（必要时补充重要部位剖面图）。
（3）墙身节点要索引立面各特殊构造部位，包括装修、节能保温、广告灯箱等部位的控制尺寸。
5.7材料使用要求：
（1）墙体材料：除钢筋混凝土墙体外，其他后砌墙体、轻质墙体采用当地常用材料及做法。
（2）防水材料：防水材料具体做法依据甲方要求，结合当地具体情况进行设计。
（3）保温材料：按照国家以及当地标准进行设计。
5.8消防设计：
（1）消防设计应主动配合甲方与当地消防部门沟通，并根据消防部门意见合理进行消防设计。
（2）防火卷帘、防火门窗等设备设施满足规范及消防部门要求即可，不得随意提高等级。
5.9人防设计：
（1）人防工程面积及战时用途符合人防主管部门要求即可，尽可能按平战结合设置。
（2）需按照人防主管部门要求尽量按预留条件临战设置处理。
5.10其他要求：
（ 1）配合甲方计算相关经济技术指标：准确计算并列出主要技术经济指标（可列在总平面图上），
在各层平面图中标注各层面积、此项工作须贯穿设计的全过程，并依据不同业态的需求标注租赁区面积或可销售面积，使用面积一览表。设计院必须引起高度重视，随时完成甲方要求复核或计算面积指标工作，
并填写依照甲方提供的《项目各阶段面积指标统计表》。
（ 2）电梯、扶梯、人行步道等设计要求（依据具体项目进行填写）：技术参数、土建预留洞口尺寸等，按甲方提供的电梯选型原则确定各电梯参数并随时做好技术参数、数量的列表统计，配合甲方做好
机电设备招标工作，填写《电梯、扶梯统计表》。
6 结构专业
6.1结构设计总则
6.1.1必须严格执行现行规范中的强制性条文。
6.1.2应优化结构设计方案，在保证结构安全的前提下应优化结构设计，按成本最优的原则进行设
计。构件的截面尺寸及配筋若非结构计算、构造及建筑概念设计需要，应取规范规定的最低值。
6.1.3主体结构中存在附属的钢结构时，应优化钢结构设计，控制构件应力比不宜低于0.80，应正确考虑钢结构传递给主体结构的荷载及位置，提前做好连接节点的预留预埋，避免后凿。
6.1.4绘图标准应采用国家标准平法图集《
件编制深度规定》（2008年版）及地方相关标准。
6.1.5各工程子项的技术标准及绘图标准必须统一。
16G101》系列表示，图纸深度应满足《建筑工程设计文
6.1.6乙方应控制结构的钢筋、混凝土单方含量在设计合同之内，并有责任配合甲方做好结构优化
等相关工作。
6.1.7按甲方的 规划院设计管理操作指引 6.1.8结构设计包含地基处理设计，包括但不限于
6.1.9乙方如对本任务书中的 相关条款有不同意见，应提前与我方沟通。 6.2自然条件
-结构审核要点进行结构设计。
CFG 桩，水泥搅拌桩，载体桩等地基处理设计。
6.2.1基本风压： 50年一遇（ 0.85）KN/m2；100年一遇（ 1.05）KN/m2；地面粗糙度类别：（B ）类 6.2.2基本雪压： 50年一遇（ 0）KN/m2
6.2.3抗震设防参数：（设计参数按国家及地方相关规范要求确定） （ 1）抗震设防烈度：（6）度 （ 2）设计基本地震加速度：（0.05）g （ 3）设计地震分组：第（一）组
（设计参数按国家及地方相关规范要求确定）
6.3荷载标准值
6.3.1恒荷载：屋面、楼面及隔墙的 恒荷载标准值按建筑设计要求使用的 材料，墙体厚度及装修标 准确定。对于清水房和存在二次装修的 标准房，均按照精装修标准确定恒荷载。
6.3.2活荷载：消防车重按实际通行车荷载并满足规范要求，考虑荷载的 最不利布置及车轮下垫层 的 应力扩散，按照结构效应的 等效原则，换算为等效均布荷载，基础、裂缝控制只考虑平时使用荷载， 梁、柱、楼板强度设计时考虑消防车荷载组合。当结构板上存在覆土或其他填充物时，消防车的 轮压需
要考虑应力扩散予以折减后作用于结构梁板上， 消防车荷载按照规范要求进行最不利布置计算梁板的 截
面和配筋，柱、基础设计以及裂缝宽度控制不考虑消防车荷载，但应满足正常使用荷载的 要求。除特别 标明的 ，其他荷载应按《建筑结构荷载规范》
（GB 50009-2012）取值。
6.3.3特殊荷载：吊灯荷载（按装修方案确定） 6.4材料
6.4.1混凝土：轴压比控制楼座范围内竖向构件可适当采用高强度混凝土（剪力墙一般不超过
框架柱不超过 C35），非楼座部分竖向构件建议不超过 C35，梁板等其余构件建议不超过 C30。后浇带建
；擦窗机荷载（按厂家提供技术参数确定）
。
C35, 议采用比相应构件部位混凝土强度等级高一级的 微膨胀混凝土。
6.4.2钢筋：受力钢筋原则上应以 HRB400为主，包括主筋与箍筋（d ≥ 12），构造钢筋可以采用 HPB300。
一般不建议采用 HRB335钢筋。
6.4.3砌体：填充砌体采用项目所在地普遍采用的轻质材料。
6.4.4型钢：强度控制时采用 Q345，刚度控制时采用 Q235。
6.5结构配合要求
6.5.1在建筑方案阶段，应提供结构设计说明文件，结构设计说明文件应包括：基础选型；挡土墙
；地基基础方案优化比选（必须提供两种以上基础方案，
形式、上部结构体系优化比选（包括结构分缝）
含桩型、桩位布置）。
6.5.2结构选型应充分考虑其经济性，应有比选方案及相应经济性评价，当甲方有要求时，应按照
甲方要求提供挡土墙选型、地基处理形式、基础选型及上部结构选型等计算比较图纸，文本、计算模型
及成本测算成果等，并应根据甲方的后续要求，提供控制或降低工程建设成本的可替代方案。
6.5.3在方案设计阶段按业主要求提交所需要进行的测量、勘察或实验要求，以便甲方安排有关工
作。
6.5.4项目中如存在玻璃幕墙，应对玻璃幕墙的可行性进行比较和评估，
包括玻璃幕墙的支撑体系，构造设计，经济性分析等。
6.5.5提供结构优化设计建议，包括但不限于以下方面的内容；基础，基坑支护及降水，土方，上
部结构体系等。
6.5.6未经业主方结构专业负责人确认即展开正式施工图设计的，由此造成的成果不符合业主方要
求的，后果由施工图设计单位承担；
6.5.7积极响应业主在设计过程中的管理要求，提供业主需要的资料，包括但不限于中间版图纸，
结构计算模型文件等，不得以任何理由拒绝提供以上资料；及时回复甲方提交的项目审图意见，及时落
实关于建筑功能、品质、成本等方面的审图意见。
6.5.8施工图设计自审要求：
（ 1）计算模型参数设定：根据设计结构特点，并结合结构计算采用不同分析软件的技术条件，合
理设置计算模型参数，优化计算结果；
（ 2）整体结构控制指标：应按照规范要求调整计算模型，使层间位移、轴压比等各项指标满足要
求，且要控制在合理的范围内；
（ 3）构件配筋：设计单位应根据计算结果，复核基础、墙（柱） 、梁，板截面，以期达到基础、墙
（柱）、梁、板截面最佳；并按照计算结果合理配筋，使截面配筋量接近最经济配筋率。
6.5.9施 工图设计完成后，应对以下资料审核及备案： （ 1）完整的 计算书文件（包括手算及电算部分）
；
（ 2）施 工图电子版文件（对于 CAD 格式文件，一个电子文件中允许包含一张图纸，禁止一个文件 包含多图，且文件名应按图纸目录按顺序编排；如果有外部参照文件，应将参照文件绑定） 。
6.6限额指标
乙方应通过对基础方案，结构方案的 比选优化，使设计成果的 材料含量指标控制在限额指标范围 之内。限额设计指标参考如下：
业态
钢筋含量 3 2
结构部位
砼含量 m/m
备注
（层数） 住宅（层 数<7层）
kg/m 2
上部结构
42 53
0.38 0.35
1、含基础：
2、商铺与主 楼相连时，钢 筋及砼指标同
相邻主楼。
有塔楼
商业 裙房
无塔楼
52
0.34
有 1、计算面积 为：车库（有 覆土）平面范 围内的 面积， 包括底板； 人 防 无 人 防 有 人 130 120 155
1.15 1.05 1.25
两
层
地
下 室
住宅
车库
一 层
2、人防等级为
无人防有人防无人防有人防无人防
核 6级；
145
180
170
280
260
1.15
1.65
1.55
2.8
3、覆土荷载按
2.0m考虑；
两
层
塔楼
一
层
2.6
说明： 1、地下室材料含量指标包括 0.00以下，基础垫层（不含）以上所有的钢筋和
砼含量，桩（如有）的材料不包含在材料含量指标中。
2、钢筋含量指标测算依据：除梁、柱主筋考虑HRB400级钢筋外，其它钢筋由设计人
根据经济性原则及施工可区分性原则确定采用。
3、本限额指标不包括基础垫层、地基处理和二次结构。
4、地下室有人防指标按人防占比（人防面积/地下室总面积） 30％考虑，测算时按项
目实际占比线性计算限额值。
注：如施工图不满足设计限额指标，乙方应积极配合业主进行设计优化工作，直至满足限额设计标准。
6.7设计提交资料要求
6.7.1初步设计前，设计单位结构负责人针对各单体结构设计做统一技术及绘图要求，并整理《结
构技术统一措施》提交甲方设计部一份。
6.7.2初步设计资料送审前，应将电子版提前发送我方设计部。
6.7.3部分项目如需提前出基础图，要求配合提供基础及锚杆部分计算书（电子版即可）6.7.4正式施工蓝图出图前，应提供甲方完整的电子版图纸供成本测算用。对于
。
CAD格式文件，一
个电子文件中允许包含一张图纸，禁止一个文件包含多图，且文件名应按图纸目录按顺序编排；如果有
外部参照文件，应将参照文件绑定。
6.7.5在施工图设计阶段，结构专业设计文件应包含图纸目录、设计说明、设计图纸、计算文件（电
子计算模型）、计算书（电子版），甲方需要时提供各部位或各类构件的材料用量测算或评估文件。CAD
版本图纸应提供低版本（ 2004版本），并绑定外部参照和字体。
6.7.6应及时回复甲方提交的 项目审图意见表
（包括甲方内审、顾问审查及行政审查），及时落实关
于各专业及建筑功能、品质、成本等方面的 审图意见。
机电服务范围： 设计 阶段
二次机电施 工
图设计
二次小市政施 工图设 计（配合景观）
方案设计 包含
初步设计 包含
施 工图设计
包含
小市政设计
包含
选项
包含
包含
7给排水专业
7.1 给排水设计总则
7.1.1给排水专业设计分四个阶段，方案设计，初步设计、施 工图设计和给排水二次施 工图设计
（配
合精装修）。各阶段设计要求如下：
编号 设计阶段 成果要求
汇报要求
1、各系统方案设计说明（ WORD 版）。
2、系统方案示意图，小市政路由方案图。
3、成果需满足《建筑 工程设计文件编制深度规 定》中的 方案设计要求。
需提交设计成果，并 向甲方汇报。
1 方案设计
1、设计说明，系统图，管线平面布置图等。
2、成果需满足《建筑 工程设计文件编制深度规 定》中的 初步设计要求和招标要求。
成果需满足《建筑 工程设计文件编制深度规定》 中的 施 工图设计要求。
需提交设计成果，并 向甲方汇报。 2 初步设计
需提交设计成果，并 向甲方汇报。 3 4
施 工图设计 给排水二次施 工图 成果需满足《建筑 工程设计文件编制深度规定》 中的 施 工图设计要求和精装修设计要求。
提交设计成果。
设计（配合精装修）
7.1.2设计依据：现行的 国家设计规范、标准、规程及地方指令性法规和建设方提供的 机电设计技 术标准。
7.1.3在建筑方案设计阶段，配合建筑方案设计单位完成方案及初步设计。 7.1.4设备管材型号需在初步设计阶段完成，并提交甲方确认。
7.1.5配合甲方，完成各设计阶段的给排水相关手续报批。
7.1.6厂家深化图纸（包含但不限于：弱电、地暖、厨房、康体设备、舞台、游泳池、太阳能、气
体灭火系统等）需设计院确认并使用设计院图鉴出图。
7.1.7图例原则上使用国家标准图例，个别图例可以自定，但应在说明中表示清楚。
7.1.8根据建筑功能提供给排水计算书。
7.2给排水系统设计要求
7.2.1给水系统
7.2.1.1给水水源：按提供的市政资料进行设计。
7.2.1.2给水方式：给水分区充分利用市政供水压力，市政自来水压力不满足的楼层采用变频
调速泵加压的方式供水，生活水箱的材质应符合相关的卫生标准的不锈钢材质，水箱宜分成两格以
便于检修、清洗等，附属管道应有防污染措施。
7.2.1.3给水总水表设置在室外。
7.2.1.4给水管道：立管和干管采用内衬PPR的衬塑镀锌钢管，室内支管采用PPR管。末端给
水管道暗装。
7.2.1.5给水系统分区和阀门设置要合理，并要利于物业管理和计量。
7.2.2生活热水：
7.2.2.1根据产品定位确定是否设置生活热水。
7.2.2.2设置生活热水，设计院提供生活热水热源比选方案，待甲方确认后方可进行下一步工
作。
7.2.2.3集中生活热水系统设置干管循环管。
7.2.2.4生活热水管道暗装，生活热水管采用热水型PPR管。
7.2.2.5给水系统分区和阀门设置要合理，并要利于物业管理和计量。
7.2.3排水：
7.2.3.1 排水系统是否采用污水、废水分流需要根据当地设计标准要求确定。
7.2.3.2生活污水经室内管道收集后排入室外污水管道，经化粪池处理后排入市政污水管道。
地下室的污水经提升后排放。
7.2.3.3新风机房（空调机房）地漏的设置位置应便于机组冷凝水的排放。
7.2.3.4排水管的管材：室内排水管采用低噪音
PVC-U排水管，出户管采用 PVC-U排水管。室内排水管应采用防止结露的措施。压力排水管采用焊接钢管。
7.2.4雨水系统
7.2.4.1 雨水排放以透水铺装和绿地下渗等为主，需满足当地雨水蓄水和利用要求。
7.2.4.2地下车库的雨水与污水合用提升设备排放。下沉庭院内的雨水设集水坑和提升泵集中
排放，管材采用焊接钢管。
7.2.4.3建筑雨水为外排时，材料详见建筑图纸，材料与外立面风格保持一致；建筑雨水内排
时，雨水管采用镀锌钢管或PVC-U管。
7.2.4.4管道布置要求：雨水斗、外墙雨水立管的位置由建筑专业确定，给排水专业出图前应
与建筑专业核对立管位置和数量，并绘制在给排水设计图纸中，应避免雨水管遮挡墙面上相关设备
孔洞。
7.2.5中水系统
7.2.5.1根据当地市政条件和当地设计标准确定是否设置中水系统。
7.2.5.2中水范围：卫生间冲厕用水、道路绿化和景观用水。
7.2.5.3市政提供中水时，应尽量利用市政中水压力供水，市政压力不满足的楼层采用水箱
+ 变频调速泵加压的方式供水。
7.2.5.4中水管道暗装，中水管材：立管采用内衬 PPR的衬塑镀锌钢管，室内支管采用 PPR管。
7.2.5.5给水系统分区和阀门设置要合理，并要利于物业管理和计量。
7.2.5.6中水系统严禁在室内接出水龙头。
7.2.6消防系统
7.2.6.1设置范围：按国家的消防规范及当地相关规定进行设计。
7.2.6.2消火栓箱应设置在位置明显、便于取用的地点，并满足室内装修的要求。地上消火栓
箱采用一体式消火栓箱，暗装；地下车库和地下室消火栓箱明装。
7.2.6.3消防水池、消防泵房宜设在地下，消防水箱设在屋顶。
7.2.6.4消防水泵接合器按区设置，宜采用地下式消防水泵接合器。
7.2.6.5消防给水系统独立设置。 7.2.7其他注意事项
7.2.7.1给排水系统管道穿越结构承重墙，需与结构专业协商，并提交结构专业留洞图纸。 7.2.7.2影响外立面的 的 给排水系统管道，应与建筑设计协商处理，并提交甲方确认。 7.2.7.3影响室内吊顶标高的 给排水管道，应与建筑设计协商处理，并提交甲方确认。 7.2.7.4设备用房布置要合理，满足设备间距要求，不得浪费面积。
8 暖通专业
8.1暖通设计总则
8.1.1暖通专业设计分四个阶段，方案设计，初步设计、施 工图设计和暖通精装修二次施 工图设计。 各阶段设计要求如下：
编号
设计阶段
成果要求
汇报要求
1、各系统方案设计说明（ WORD 版）。
2、系统方案示意图。
需提交设计成果，并向甲方 汇报。
1
方案设计
3、成果需满足《建筑 工程设计文件编制深度 规定》中的 方案设计要求。
1、设计说明，系统图，管线平面布置图等。
2、成果需满足《建筑 工程设计文件编制深度 规定》中的 初步设计要求和招标要求。
3、提供必要的 通风及空调方案必选；
成果需满足《建筑 工程设计文件编制深度规 定》中的 施 工图设计要求。提供消防专篇及节 能专篇
需提交设计成果，并向甲方 汇报。
2
初步设计
需提交设计成果，并向甲方 汇报。
3 4
施 工图设计
暖通二次施 工图 深化设计（配合精 装修）
成果需满足《建筑 工程设计文件编制深度规 定》中的 施 工图设计要求和精装修设计要求。
提交设计成果。
8.1.2设计依据：现行的 国家设计规范、标准、规程及地方指令性法规和建设方提供的 机电设计技 术标准。
8.1.3在建筑方案设计阶段，配合建筑方案设计单位完成方案及初步设计。 8.1.4设备管材型号需在初步设计阶段完成，并提交甲方确认。 8.1.5配合甲方，完成各设计阶段的 暖通设计相关手续报批。
8.1.6厂家深化图纸（包含但不限于：弱电自控、地暖、厨房、垃圾真空回收、康体设备、舞台、
游泳池、太阳能等）需设计院确认并使用设计院图鉴出图。
8.1.7图例原则上使用国家标准图例，个别图例可以自定，但应在说明中表示清楚。
8.1.8根据建筑功能提供空调经济运行必选方案；空调、采暖负荷计算书和水利计算书。
8.2暖通各系统设计要求
8.2.1采暖系统
8.2.1.1根据项目所在地气候条件和产品定位要求确定是否设置采暖系统。
8.2.1.2项目宜利用市政热源，如果项目所在地没有市政热源，需独立设置采暖系统，请设计
院提供合理的采暖系统比较方案，待甲方确认后方可进行下一步工作。
8.2.1.3大空间和游泳池区域考虑合理的采暖及泳池加热系统。
8.2.1.4冬季有冻结危险的地区，顶层水箱间等设备用房考虑散热器采暖，接管不方便的可按
电采暖考虑。
8.2.1.5地下车库不设计采暖系统。
8.2.2空调系统
8.2.2.1项目设置的空调系统形式，请设计院提供合理的空调系统比较方案
（包括经济性论证），待甲方确认后方可进行下一步工作。
8.2.2.2项目各房间需设置新风系统，满足夏季和冬季的新风要求。根据不同季节提供不同的
新风、排风模式，以节省能源。
8.2.2.3大堂和高大空间需考虑合理的空调采暖方式。
8.2.2.4室内游泳池设置游泳池专用的除湿空调系统。
8.2.2.5根据大堂出入口的朝向和建筑设计形式合理设置热风幕。
8.2.3通风、防排烟系统
8.2.3.1卫生间设置机械排风系统。
8.2.3.2地下水泵房、弱电机房和变配电室等设备用房应设置通风系统。
8.2.3.3排烟系统宜采用自然排烟方式，防、排烟设计应满足《建筑设计防火规范》的有关要
求。
8.2.3.4排风和排烟系统管道宜合用。
8.2.4燃气设计
8.2.4.1根据建筑功能合理预留燃气管线路由。
8.2.4.2预留燃气表间的 位置，并设置通风系统，满足消防规范要求。 8.2.5其他注意事项
8.2.5.1暖通空调管道穿越建筑、结构构筑，预留设备基础时；需与建筑、结构专业协商，并 提供建筑、结构专业留洞图纸。
8.2.5.2影响外立面的 的 侧墙风口百叶，应与建筑设计协商处理，并提交甲方确认。 8.2.5.3影响室内吊顶标高的 暖通空调管道，应与建筑设计协商处理，并提交甲方确认。 8.2.5.4设备用房布置要合理，满足设备间距要求，不得浪费面积。
8.2.5.5各功能区域的 所有系统管线排布应做好规划，与建筑一同协商，确定各区域装修完成 后空间高度，提供主要断面的 综合管线图纸（标高、管径、路由）
，并提交甲方予以确认。
8.2.5.配合建筑专业做好设备机房的 隔振降噪处理，配合电气专业明确空调、通风系统反馈自 控要求，给出自控原理图（自控点位和反馈原理）
；
9电气专业
9.1电气设计总则
9.1.1设计范围：变配电系统、配电系统、照明系统、消防系统、弱电系统及其他特殊业态的 系统 等。
9.1. 2电气专业设计分四个阶段，方案设计，初步设计、施 工图设计和电气精装修二次施 工图设计。 各阶段设计要求如下：
编号
设计阶段
成果要求
汇报要求
1、各系统方案设计说明（ WORD 版）。
2、供电系统方案示意图，小市政路由方案图；
3、成果需满足《建筑 工程设计文件编制深度 规定》中的 方案设计要求。
需提交设计成果，并向甲方汇 报。
1
方案设计
1、设计说明，系统图，管线平面布置图等。
2、成果需满足《建筑 工程设计文件编制深度 规定》中的 初步设计要求和招标要求。
成果需满足《建筑 工程设计文件编制深度规 定》中的 施 工图设计要求。
需提交设计成果，并向甲方汇 报。
2
初步设计
需提交设计成果，并向甲方汇 报。
3 4
施 工图设计 电气二次施 工图 设计（配合精装
成果需满足《建筑 工程设计文件编制深度规 定》中的 施 工图设计要求和精装修设计要求。
提交设计成果。
修）
9.1.3设计依据：建设方提供的有关职能部门（如：供电部门、消防部门、通信部门、公安部门等）
认定的工程设计资料和建设方提供的机电设计技术标准。
9.1.4在建筑方案设计阶段，配合建筑方案设计单位完成方案及初步设计。
9.1.5设备管材类型及型号需在初步设计阶段完成，并提交甲方确认。
9.1.6配合甲方，完成各设计阶段的相关手续报批。
9.1.7厂家深化图纸（包含但不限于：弱电、地暖、厨房、康体设备、舞台、游泳池、太阳能等）
需设计院确认并使用设计院图鉴出图.
9.1.8原则上使用国家标准图例，个别图例可以自定，但应在说明中表示清楚。
9.1.9根据建筑功能提供负荷计算、照明计算等系统设计计算书。
9.2电气各系统设计要求
9.2.1变配电系统
9.2.1.1根据外电源形式确定电压入户等级，并明确设置变配电室、发电机房的位置、面积及
配套设备及设施（配套消防设备及设施的设计）。
9.2.1.2根据负荷计算确定项目总用电量，并为景观、泛光照明、屋顶广告等预留足够的容量。
需结合外围市政电源情况，确定电力外线合理的进线规格和方式。
9.2.1.3变配电室及配电间位置设置应靠近建筑外墙。配电间设置在地下一层（如建筑有地下
层）或首层实用价值不大的区域，房间位置、面积及设备排布需满足规范要求及当地供电部门的要
求。
9.2.1.4变配电室及配电间应避开上一层的卫生间、泵房等用水设施，室内严禁有水、煤气管
道等与之无关的管线穿过。顶板做防水处理。
9.2.1.5高低压配电室设计：由中标单位按照供电局审图要求完成施工图设计，并满足进行报
审的条件。
9.2.2配电系统
9.2.2.1考虑桥架、电线管穿结构主体的预留孔洞。
9.2.2.2系统接地形式满足当地要求，防雷接地系统按照海南当地防雷部门规定及国家规范统
一要求。并根据海南雷电多发的情况及防雷规范，明确建筑物防雷均压环及引下线及建筑屋顶防雷
2020建筑工程设计合同模板(通用版)
编号：BY-HT-01205 2020建筑工程设计合同模 板(通用版) This contract stipulates the obligations and rights that both parties should perform 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日
2020建筑工程设计合同模板(通用版) 建设单位：_________，以下简称甲方；设计单位：_________，以下简称乙方。根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。 一、工程名称 甲方委托乙方承担_________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，建设地点在_________。 二、甲方义务 1．在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 2．在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。
3．甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 三、乙方义务 1．乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在_________年_________月_________日以前，向甲方交付设计文件；其中，设计文件一式_________份，技术设计文件一式_________份，施工图设计文件一式_________份。2．乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。 3．乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
建设工程设计合同二范本
建设工程设计合同二范本篇一：建筑工程设计合同(一)合同范本电子版 GF－ＸＸ-0209 建筑工程设计合同（一） （民用建设工程设计合同） 工程名称：工程地点：合同编号:（由设计人编填) 设计证书等级: 发包人: 设计人: 签订日期：?中华人民共和国建设部 监制?国家工商行政管理局?发包人：?设计人：?发包人委托设计人承担工程设计,经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订: 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投 资及设计费等见下表。 2?第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件: 同范围内。?篇二:建设工程设计合同范本?篇三:
建设工程设计合同范本?合同编号: ?建设工程设计合同?工程名称：?发包方: 设计方：?合同签订地点： 合同签订时间：年月日?编制及使用说明 一、合同示范文本的编制主要以部分地区公司的合同示 1、范文本为基础编制。文?本编制主要遵循以下原则：?法律规定与企业实际相适应。通过合同条款将公司的生产经营实践和业务流?程加以规范,使合同文本更加符合企业生产经营实际需要; 2、通用性与针对性相统一。示范文本既满足地区公司对合同的共性需要,又尽?可能增加合同针对性条款约定； 3、原则性与操作性相结合。文本的通用条款一经确定，不应随意更改。需要特?殊约定的个性条款,可由地区公司根据实际情况进行细化。?二、示范文本主要适用于建设工程设计合同的签订。?三、示范文本由主合同及相关附件构成，使用中应注意文本的完整性和一致性。?四、合同谈判和签订应以本示范文本为基础。地区公司合同管理部门可根据需 要组织对示范文本进行细化，并报股份公司法律事务部备案。?五、条款填写说明: 1、第２条设计范围是指编制建设项目初步设计、施工图设计、非标准设备设计、
建设工程专项设计合同
GF-2000-0210 建设工程设计合同（二） [专业建设工程设计合同] 工程名称：裕徽园*百年徽烟 室内改造装饰 工程地点：老街241号 合同编号： （由设计人员编填） 发包人：黄山市徽州皖韵假日酒店有限公司 设计人：全美设计顾问有限公司 签订日期： 2016 年11月 22 日 签订地点： 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局监制 二000年三月
发包人：黄山市徽州皖韵假日酒店有限公司 设计人：全美设计顾问有限公司 发包人委托设计人承担裕徽园*百年徽烟改造装饰工程设计，工程地点为老街241号，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 第一条本合同签订论据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2.2发包人提交的基础资料 2.3设计人采用的主要技术标准是：民用建筑工程室内环境污染控制规范（GB5B325-2001）、建筑内部装修设计防火规范（GB50222-95）建筑装饰装修工程质量验收规范（GBS201-2001） 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 3.1合同书 3.2中标函（文件）3.3发包人要求及委托书 第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）
项目名称：玻璃花房改造装饰设计 设计内容：平面方案、效果图方案、施工图 第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 建筑图纸 第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 1、交付的设计文件：初步方案（平面方案图）；效果图（1套）； 施工图（1套，四份）； 2、接受发包方委托，设计方协同“家具制作方完善家具设计”；艺 术品陈设布置方案；家私布置及相关式样图片；灯具、插座、开关； 软装布置设计及建议；窗帘布置设计及建议。 3、接受发包人委托完成详细的工程量清单，方便发包人进行预算 及招标。（不另行收费） 4、指导“装饰施工方”具体的细节施工方案。 第七条费用 7.1双方商定，本合同的设计费为（大写）陆仟伍佰元整 （小写）6500.00元（包税价）（其中3500.00元现金，3000.00元留在发包人单位消费）。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。 7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。
《建设工程设计合同示范文本(专业建设工程)》
GF—2015—0210 建设工程设计合同示范文本 （专业建设工程） 工程名称： 工程地点： 合同编号： 设计证书等级： 发包人： 设计人： 签订日期： 2015年月日 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（二）（专业建设工程设计合同）》（GF-2000-0210）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
最新建设工程设计合同范本
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 最新建设工程设计合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
甲方：XXXX市第中学（以下简称甲方） 乙方：XXXX有限公司XXXX分公司（以下简称乙方） 甲、乙双方经友好协商，决定由乙方为甲方完成甲方的LED显示 屏安装工程施工。为明确双方的权利、义务和经济责任，特订立本合同，具体内容如下： 第一条工程项目及施工期限 一、工程名称：XXXX市第中学建设工程 二、工程地点：XXXX市第中学 三、承包范围：XXXX市第中学1块LED显示屏及4个监视器系统 安装 四、开工日期：接到甲方通知后二十日内开工 五、工程工期：总工期25天，施工进度应与装修等专业施工进度 相协调 六、质量等级：达到优良标准 第二条工程承包方式 一、工程承包方式为包工包料 第三条工程方案设计及变更
一、本工程由乙方设计，甲方审核，乙方严格按照审核后设计方案进行施工。 二、工程施工过程中，若甲方提出设计变更，需以书面形式通知乙方; 若乙方提出设计变更，亦应以书面形式通知甲方，并需得到甲方书面认可。 第四条工程期限 一、工程可根据施工条件具备情况分期实施、分期验收、分期决算。 二、如遇下列情况之一，双方协调方可安排工期顺延。 1.建设单位不能按时提供施工条件影响工程正常进行。 2.不属乙方原因引起的重大设计变更，导致修改方案等原因而影响进度。 3.受在现场施工的其它施工工程影响，本工程施工不能进行。 4.不可抗力因素而延误工期。 第五条工程造价及付款方式、时间 一、合同价款：本合同工程总价定为人民币25300.00 元，即贰万伍仟叁佰元整。 二、付款方式、时间： 1、本合同签订后，甲方向乙方付工程合同额的50%，即12650.00 元（人民币大写：壹万贰仟陆佰伍拾元整）。 2、工程竣工验收合格后，甲方
建设工程设计合同书(2021新版)
YOUR LOGO 建设工程设计合同书(2021新版) The contract is the guarantee for both parties, safeguarding the legitimate rights and interests of both parties, and binding both parties to perform their responsibilities and obligations. 专业合同系列，下载即可用
建设工程设计合同书(2021新版) 导语：合同就是对签订双方的一种保障，如果发生了纠纷的话，可以凭借这个合同协议书，到这个法院去起诉，或者去申请仲裁，来解决双方的纠纷，维护双方的合法权益，只要条款没违反法律意思，是双方意思自治体现就是有效的。如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。 建设工程设计合同（gf－96－0204） 项目名称： 项目建设地点： 合同编号： （由承接方编填） 委托方： 承接方： 签订日期： 委托方（甲方）： 承接方（乙方）： 甲方委托乙方承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1．1 《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》。 1．2 国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。 1．3 建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设
计内容及标准： 序号项目名称阶段规模投资设计内容及标准工程特征及附注说明： 第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件： 序号资料及文件名称份数内容要求提交时间年月日年月日年月日年月日年月日年月 日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月 日第四条乙方向甲方交付的设计文件： 序号资料及文件名称份数内容要求提交时间年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月 日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日第五条甲方应支付合同项目的设计费为元（取费计算标准详见表）。 设计费的支付方法为： 5．1 本合同生效后天内，甲方支付设计费总额的20％，计元作为定金（本合同履行后，定金抵作设计费）； 5．2 乙方提交设计文件后天内，甲方支付设计费总额的％，计元。 5．3 乙方提交全部设计文件后天内，甲方付清其余
专业建设工程设计合同(标准版)范本
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 专业建设工程设计合同
编号：FS-DY-20706 专业建设工程设计合同 建设单位：_____，以下简称甲方; 设计单位：_____，以下简称乙方。 根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。 一、工程名称 甲方委托乙方承担_____工程的设计项目，建筑安装面积为_____平方米，建设地点在_____。 二、甲方义务 1.在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 2.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。 3.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙
方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 三、乙方义务 1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在_____年_____月_____ 日以前，向甲方交付设计文件;其中，设计文件一式_____份，技术设计文件一式_____份，施工图设计文件一式_____ 份。 2.乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。 3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。 四、设计费 甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲
建设工程设计合同书样本(标准版).docx
LOGO 建设工程设计合同书样本WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司
编号：_____________建设工程设计合同书样本 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
建设工程设计合同 订立合同双方： 建设单位：____，以下简称甲方; 设计单位：____，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____。 第二条甲方的义务 1.甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、
电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 第三条乙方的义务
建设工程设计合同示范文本范本
建设工程设计合同（一）（示文本） （民用建设工程设计合同） 工程名称：______________________________ 工程地点:_______________________________ 合同编号：______________________________ （由设计人编填） 设计证书等级：__________________________ 发包人：________________________________ 设计人：________________________________ 签订日期：______________________________ 中华人民国建设部 监 国家工商行政管理 制 局 发包人：_______________________________________________________________________________ _____ 设计人：
_______________________________________________________________________________ _____ 发包人委托设计人承担_______________________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民国合同法》《中华人民国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
建设工程设计合同正式版
After reaching a consensus through equal consultation, the agreement stipulates the obligations that must be performed and the rights that should be enjoyed by each other.建设工程设计合同正式版
建设工程设计合同正式版 下载提示：此合同资料适用于日常场景中，在经过平等协商而达成一致意思后订立的协议，规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利，如若自身权益受到损害，可通过正当手段来维护自己的利益。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 合同编号：____________ 工程名称：____________ 工程地点：____________ （由设计人编填） 设计证书等级：_______________ 发包人：______________ 设计人：______________ 签订日期：____________ 发包人委托设计人承担 _______________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订：
1．《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》 2．国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 3．建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等，详见下表。 第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件 第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件 第五条本合同设计费估算为____元人民币。设计费支付进度详见下表。
建筑工程设计合同范本
建筑工程设计合同范本 甲方(全称):北川羌族自治县兴羌生态农业科技开发有限公司乙方(全称): 四川绵阳创艺建筑设计研究院有限公司甲方委托乙方承担脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目冷库及生产用房工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同签订依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.3 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条工程名称、范围及设计成果 2.1 工程名称:脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目冷库及生产用房工程，项目设计面积约 2642 ?。 2.2 设计范围: 方案、施工图设计 冷库及生产用房 2.3 设计内容: 2.4 设计阶段、成果、设计深度及交图事宜 设计人应向发包人交付的设计成果资料及文件: 序号设计成果文件份数提交日期有关事宜 1 总平面布置图各2套月日 2 方案设计文本各4套月日 包括鸟瞰图、立面 3 效果图各1套月日 图、透视图 施工图全套资料(包括建筑、方案设计图通过后
4 各6套 30日内结构、给排水电气、单体图) 1 第三条甲方应向乙方提供的有关设计资料及文件 序号提交的有关设计资料文件份数提交日期有关事宜 1 用地红线图复印件 1 合同签订后二天内 2 提供的设计方案通地勘资料 2 过后15日内 合同签订后二日内 3 批文复印件 1 相应设计阶段开4 市政电网接口位置 1 始前 第四条设计取费标准及设计费支付进度 4.1 本合同设计费为 10 元/平方米，总设计费暂定为 26000 元人民币。 4.2 双方同意设计服务酬金按下列工作进度给付: 序号设计阶段名称付款比例 1 签定合同乙方提交设计概念定位报告经甲方确支付本合同总额 30% 认后10天内 2 提交总平面设计、方案设计文件经甲方审批同意后10支付本合同总额 35% 天内 3 提交施工图经审图办同意后10天内支付本合同总额 35% 4.3 付款约定 4.3.1本合同为固定单价合同，合同总价款按实际完成设计面积计算。第五条设计工期 本合同按阶段设计节点工期控制。总工期为60天，含甲方设计评审3天，若超过三天，设计时间顺延。 第六条履约承诺及解约
建设工程设计合同(一)
GF-2000-0209 建设工程设计合同（一） （民用建设工程设计合同） 工程名称：______________________________ 工程地点:_______________________________ 合同编号：______________________________ （由设计人编填） 设计证书等级：__________________________ 发包人：________________________________ 设计人：________________________________ 签订日期：______________________________ 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局
发包人：________________________________________________ 设计人：________________________________________________ 发包人委托设计人承担_______________________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 —1—
序号分项目名称 建设规模设计阶段及内容 估算总投资 （万元） 费 率 % 估算设计费 （元）层数 建筑面积 （m2） 方案初步设计施工图 说明
专业建设工程设计合同范本
专业建设工程设计合同范本 本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载本文档（有偿下载），另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！ 建设单位：_________，以下简称甲方; 设计单位：_________，以下简称乙方。 根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。 一、工程名称 甲方委托乙方承担_________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，建设地点在_________。 二、甲方义务 1.在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 2.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。 3.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转
让给第三方重复使用。 三、乙方义务 1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在_________年_________月_________ 日以前，向甲方交付设计文件;其中，设计文件一式_________份，技术设计文件一式_________份，施工图设计文件一式_________ 份。 2.乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。 3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。 四、设计费 甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币_________元。
建设工程设计合同完整版
甲方（发包人）： 地址： 法定代表人： 电话：传真： 乙方（设计人）： 地址： 法定代表人： 电话：传真： 鉴于： 一、甲方是一家依照中华人民共和国法律合法成立并存续的有限责任公司，其注册地址为，注册资本为，法定代表人。 二、乙方是一家依照中华人民共和国法律合法成立并存续的，其注册地址为，注册资本为，法定代表人。乙方承诺其资质等级为，完全具备为本合同项下工程提供设计服务的资质与能力。 甲乙双方就甲方委托乙方承担的相关事宜，经协商一致，签订本合同。 第一条本合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》、《建筑业企业资质等级标准》。
1.3（请填具体地方规定（如有））。 1.4国家及地方有关建设工程勘察设计的其他管理法规和规章。 1.5建设工程批准文件。 1.6以上各项如存在不一致或相冲突之处，按照国家法律相关规定处理。 第二条本项目概况及设计内容 2.1工程名称：。 2.2工程地点：。 2.3工程规模及特征：。 2.4设计阶段：。 2.5设计内容：。 2.6设计依据：。 2.7设计深度及主要技术标准：。 2.8设计合理使用年限：。 第三条甲方应向乙方提交的有关资料及文件 第四条乙方应向甲方提交的设计成果 4.1乙方向甲方提交下列设计成果：
4.2 子文件光盘。如需增加份数，乙方须全力配合，并可按照印刷成本价格向甲方收取相应专业资料加晒加印份数之工本费用。 4.3供双方研究讨论的图纸、文件的份数依实际需要确定，甲方无需支付费用。 第五条设计费用及支付方式 5.1本工程设计费采用条项所列方式计价。 5.1.1综合单价包干。综合单价为人民币（小写：￥元，含税），暂定总建筑面积为，暂定设计费总价为人民币(小写： ￥元，含税)，最终结算设计费总额按计算，上述综合单价不变。5.1.2固定总价包干。设计费总价为人民币(小写：￥元，含税)。 5.2本合同5.1条款约定的设计费包括但不限于等全部费用。即除本合同5.1、4.2条款约定的费用外，甲方不需为实现本合同项下的权益再向乙方或第三方支付其他任何款项。 5.3本合同签订前乙方为本工程所做的各项工作均已涵括在本合同5.1条款约定的设计费中。 5.4乙方为本合同项目所采用的国家、部门、地方规范及标准图集等，由乙方自费向有关出版部门购买。
建设工程设计合同模板
第一部分合同协议书 发包人（全称）： 设计人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：。 2.工程批准、核准或备案文号：。 3.工程内容及规模：。 4.工程所在地详细地址：。 5.工程投资估算：。 6.工程进度安排：。 7.工程主要技术标准：。 二、工程设计范围、阶段与服务内容 1.工程设计范围：。 2.工程设计阶段：。 3.工程设计服务内容：。 工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。 三、工程设计周期 计划开始设计日期：年月日。 计划完成设计日期：年月日。
具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。 四、合同价格形式与签约合同价 1.合同价格形式：； 2.签约合同价为： 人民币（大写）（￥元）。 五、发包人代表与设计人项目负责人 发包人代表：。 设计人项目负责人：。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）专用合同条款及其附件； （2）通用合同条款； （3）中标通知书（如果有）； （4）投标函及其附录（如果有）； （5）发包人要求； （6）技术标准； （7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）； （8）其他合同文件。 在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订地点 本合同在XX市签订。 十、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十一、合同生效 本合同自双方签字盖章生效。 十二、合同份数 本合同一式捌份，发包人执肆份、设计人执肆份。 发包人：（盖章）设计人：（盖章） 法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人： （签字）（签字） 经办人：
建筑工程设计合同范本2020版
建筑工程设计合同范本2020版 （本文为你提供合同范本两篇） 篇一： 订立合同双方： 建设单位：____，以下简称甲方; 设计单位：____，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察 设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以 便共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为 ____万元，建设地点在____。 第二条甲方的义务 1.甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足 初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设 计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予 以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲 方到外地的差旅费均由甲方负责。 5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重 复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 第三条乙方的义务
建设工程设计合同(完整版)
建设工程设计合同（一）
注释：本合同是根据GF-2000-0209示范文本为蓝本，考虑我方为发包人主体所做的合同文本修改。合同编号： [填写甲方] 与 [填写乙方] 建设工程设计合同 （专业建设工程设计合同） ____年__月__日[填写签约时间] ______________[填写签约地点]
建设工程设计合同 甲方（发包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址:(注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 乙方（设计人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址:(注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 发包人委托设计人承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表 第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件： 第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
第五条本合同设计收费估算为元人民币。设计费支付进度详见下表： 说明： 1.提交各阶段设计文件后支付各阶段设计费。 2.在提交最后一部分施工图后结清全部设计费，不留尾款。 3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。 4.本合同履行后，定金抵作设计费。 第六条双方责任 6.1发包人责任： 6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人延迟提交上述资料及文件的，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延。 6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。 6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。 6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
建设工程设计合同(专业建设工程设计合同)范本
【合同标题】建设工程设计合同（专业建设工程设计合同） 【合同分类】建设工程勘察设计合同 【发文字号】GF－2000－0210 工程名称： 工程地点： 合同编号：（由设计人编填） 设计证书等级： 发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担工程设计，工程地点为，经双方协商 一致，签订本合同，共同执行。 第一条本合同签订依据 1．1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘 察设计市场管理规定》。 1．2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1．3建设工程批准文件。 第二条设计依据 2．1发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2．2发包人提交的基础资料 2．3设计人采用的主要技术标准是： 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致， 则根据如下优先次序来判断： 3．1合同书 3．2中标函（文件） 3．3发包人要求及委托书 3．4投标书 第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）。 第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 。 第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 。 第七条费用 7．1双方商定，本合同的设计费为万元。收费依据和计算方法按国家 和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。 7．2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设 计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。 第八条支付方式 8．1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20％，计万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。 8．2设计人提交设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30％，计万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期 分批向设计人支付总设计费的50％，计万元，施工图完成后，发包人
建设工程勘察设计合同通用版样本
编号：JS-20212126 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 建设工程勘察设计合同通用版样本 This Agreement and the schedules hereto constitute the entire agreement between the parties relating to the subject mater hereof.
[标签:titlecontent] 委托方(甲方)：__________ 地址：__________ 邮码：____________ 电话：__________ 法定代表人：__________ 职务：__________ 承托方(乙方)：__________ 地址：__________ 邮码：____________ 电话：__________ 法定代表人：__________ 职务：__________ 依照《中华人民共和国民法典》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。 第三条甲方责任
1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。 委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。 委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。 委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。 2.收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。 3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。 4.委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。 5.维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。
建筑工程设计合同范本
建设工程设计合同 甲方（全称）： 乙方（全称）：深圳市华筑工程设计有限公司成都分公司 甲方委托乙方承担设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同签订依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.3 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条工程名称、范围及设计成果 2.1 工程名称：，项目设计面积约㎡。 2.2 设计范围：方案、施工图设计 2.3 设计内容： 2.4 设计阶段、成果、设计深度及交图事宜 设计人应向发包人交付的设计成果资料及文件：
第三条甲方应向乙方提供的有关设计资料及文件 第四条设计取费标准及设计费支付进度 4.1 本合同设计费为元/平方米，总设计费暂定为元人民币。 4.2 双方同意设计服务酬金按下列工作进度给付： 4.3 付款约定 4.3.1本合同为固定单价合同，合同总价款按实际完成设计面积计算。 第五条设计工期 本合同按阶段设计节点工期控制。总工期为60天，含甲方设计评审3天，若超过三天，设计时间顺延。 第六条履约承诺及解约 6.1 本合同在签定后，乙方未经甲方书面同意不得转让或转移其设计权利、义务或权益。 6.2 双方不得无故任意中止或终止本合同，并不得拖延本合同设计工作的进行。
6.3 经甲方审定的图样，说明概算及规范，非经甲方的书面同意，乙方不得改变或泄露。否则，由此造成的损失由乙方负责赔偿。 6.4 甲方需在乙方完成并提交图纸后，予以审核设计图纸，在未收到甲方上阶段审图确认意见书时，乙方不得进行下一段的设计工作。 6.5 因乙方设计延误逾期超10个工作日，经甲方书面催告后7个工作日内，乙方仍无法完成时，甲方有权解除本合同。乙方应退回已收的设计费，并承担甲方由此造成的经济损失。 第七条双方责任 （一）甲方责任： 7.1.1 甲方项目负责人。参与与乙方谈判设计合同事宜，按期组织阶段性设计成果跟进及设计图纸评审，敦促乙方按期提交设计成果，交甲方项目部执行施工，确认乙方交图时间及实际完成出图数量。但不负责设计费的的调整、支付及批准，该等事项按甲方有关制度及流程办理。 7.1.2 按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。 7.1.3 按期组织设计方案、施工图纸评审、及时提供设计审图书面评审补充、修改意见。并在乙方分次交图后3个工作日内，将审图书面意见，提交给乙方，以便进行下一阶段的设计工作。 7.1.4 甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的办公条件。 7.1.5 甲方应保护乙方的投标书，设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。 （二）乙方责任 7.2.1 乙方项目负责人。负责主持项目设计（包括现场技术配合）全程跟进。阶段性设计成果提交，设计图评审，按甲方设计图纸评审通知完成图纸、补充、更改设计、按合同规定时间提交阶段性设计成果，配合甲方项目施工全程技术指导。 7.2.2 应甲方要求提出设计进度及说明报告、指定联络人负责与甲方联络本工程设计一切事宜。 7.2.3 乙方应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同
- 专业建设工程设计合同书(标准版)
- 建设工程设计合同范例
- 建设工程设计合同示范文本专业建设工程GF20150210合同范本示例
- 专业建设工程设计合同(标准版)范本
- 专业建设工程设计合同(中英文)
- 建设部版工程设计合同范本空白
- 专业建设工程设计合同(完整版)
- 建设工程设计合同(专业建设工程设计合同)标准版本
- 建设工程设计合同(专业建设工程设计合同)正式版
- 《建设工程设计合同示范文本(专业建设工程)》(GF-2015-0210)合同范本
- 专业建设工程设计合同实用版
- 建设工程设计合同(专业建设工程设计合同).doc
- 《建设工程设计合同》[专业建设工程设计合同].doc
- 《建设工程设计合同示范文本(专业建设工程)》
- 专业建设工程设计合同范本(完整版)
- 建设工程设计合同示范文本(专业建设工程)
- 专业建设工程设计合同(示范文本)GF-2000-0210
- 建设工程设计合同(GF-2000-0210)
- 专业建设工程设计合同(示范文本)
- 专业建设工程设计合同范本