2015年注册造价工程师考试总体介绍

2015年注册造价工程师考试总体介绍

6、让家人监督，执行学习计划 。

7、根据身体和学习状态，随时调整学习计划。在学习过程中你出现以下几种情况，你要改变学习计划：

（1）感觉学习没有进展。这可能是你的学习方法不好 ，调整一下学习状态。

（2）感觉需要学的东西太多了。 你先把一本书看完再说。

（3）不会的东西太多了，无法持续学习下去。

分值（分）

六、考题形式预测及分析

1、主观题：单选、多选：

(1)每道题目的综合性增强

(2)不只是单一的考点

(3)有些小案例的题目出现

(4)数字题名增加

2、案例：

(1)单一知识点难度不高

(2) 综合性增强

(3) 实用性题目增加，与造价实际 工作关联度增强，计算量增加

(4)仍然是对传统知识点的考核

3、案例考试的典型考题内容

(1)第一章：总投资构成及财务评价

(2)第二章：方案选优（价值工程法、最小费用法、综合评分法等）

(3)第三章：图、量、价

(4)第四章：招标程序、投标技巧、评标方法等（改错题、决策树等）

(5)第五章：基于网络计划的索赔问题

(6)第六章：基于新清单规范下的工程价款结算（预付款、进度款、措施费、质量保证金、竣工结算等）

七、案例考试核心知识点：

(1)资金等值计算、现金流量图绘制、公式应用

(2)投资估算、建设期贷款利息、预备费、名义利率、实际利率等计算

(3)总成本估算、还本付息计算、折旧费计算、EBIT及所得税计算等

(4)现金流量表、还本付息表、总成本估算表、投资估算表、利润与利润分配表等表格编制

(5)价值工程、寿命周期理论、决策树、年费用、总收益等方案评价必选方法

(6)盈亏平衡分析、敏感性分析不确定分析

(7)图、量、价题目（典型工程：土方、基础、梁板柱、楼梯、模板等），44号文件、13清单规范

(8)招投标程序、时间、挑错、做法、判断重大偏差和细微偏差等、评标办法及运用

(9)合同选择、结合施工合同示范文本、网络图、前锋线、不可抗力、共同延误工期等及清单规范应用的索赔、及偏差分析

(10)价款结算，质量保证金、预付款、合同价、索赔、调价、工程量价款、应付工程量价款，尤其注意运用清单结算

案例一(20分)

某企业投资建设一个工业项目，该项目可行性研究报告中心的相关资料和基础数据如下：(1)项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为500万元（其中无形费用为200万元），基本预备费费率为 8%，预计未来3年的年均投资价格上涨率为5%。

(2)项目建设前期为1年，建设期为2年，生产运营期为8年。

(3)项目建设期1年完成项目静态投资的40%，第2年完成静态投资的60%，项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。

(4)项目的建设投资、流动资金均由资本金投入。

(5)除了无形资产费用之外，项目建设投资全部形成固定资产，无形资产按生产运营期平均摊销，固定资产使用年限为8年，残值率为5%，采用直线法折旧。

(6)项目正常年份的产品设计生产能力为10000件/年，正常年份年总成本费用为950万元，其中项

目单位产品的可变成本为550元，其余为固定成本，项目产品预计售价为1400元/件，营业税金及附加税税率为6%，企业适用的所得税税率为25%。

(7)项目生产运营期第1年的生产能力为正常年份设计生产能力的70%，第2年及以后各年的生产能力达到设计生产能力的100%。

问题：

1.分别列式计算项目建设第1年、第2年价差预备费和项目建设投资。

2.分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧和正常年份的年可变成本、固定成本、经营成本。

3.分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资本金净利润率。

4.分别列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。

参考答案：

问题1、基本预备=（2000+500）*8%*=200万元

第一年静态投资额=（2000+500+200）*40%=1080万元

第二年静态投资额=（2000+500+200）*60%=1620万元

价差预备费：

第一年=1080*【（1+5%）1（1+5%）0.5-1】=82万元

第二年=1620*【（1+5%）1（1+5%）0.5（1+5%）1-1】=210.16万元

项目建设投资=2000+500+200+82+210.16=2992.16万元

问题2、固定资产折旧=（2992.6-200）*（1-5%）/8=331.57万元

正常年份年可变成本=550元*10000=550万元

正常年份固定成本=950-550=400万元

正常年份经营成本=总成本-折旧-摊销=950-331.57-200/8=593.43万元

问题3、

正常年份利润总额=1400*（1-0.06）-950=366万元

正常年份所得税=（1400*（1-0.06）-950）*0.25=91.5万元

正常年份净利润=366-91.5=274.5万元

正常年份资本金净利润率=274.5/（2992.16+240）=8.49%

问题4、

产量盈亏平衡点=400/[1400*（1-0.06）-550]=5222件/年

单价盈亏平衡点=950/（1-6%）=1010.64元

案例二(20分)

某施工单位制定了严格的成本管理制度，建立了规范长效的成本管理流程。并构建了科学实用的成本数据库。该施工单位拟参加某一公开招标项目的投标，根据本单位成本数据库中类似工程项目的成本经验数据，测算出该工程项目不含规费和税金的报价为8100万元。其中，企业管理费率为8%（以人材机费用之和为计算基数），利润率为3%(以人材机费用与管理费之和为计算基数)。

造价工程师对拟投标工程项目的具体情况进一步分析后，发现该工程项目的材料费尚有降低成本的可能性，并提出了若干降低成本的措施。该工程项目由A、B、C、D四个分部工程组成，经造价工程师定量分析，其功能指数分别为0.1、0.4、0.3、0.2。

问题：

1.施工成本管理流程由哪几个环节构成？其中，施工单位成本管理最基础的工作是什么？

制了招标文件和招标控制价，并采用公开招标方式进行项目施工招标。

在项目投标及评标过程中发生了以下事件：

事件1：投标人A在对设计图纸和工程量清单复核时发现分部分项工程量清单中某分项工程的特征描述与设计图纸不符。

事件2：投标人B采用不平衡报价的策略，对前期工程和工程量可能减少的工程适度提高了报价；对暂估价材料采用了与招标控制价中相同材料的单价计入了综合单价。

事件3：投标人C结合自身情况，并根据过去类似工程投标经验数据，认为该工程投高标的中标概率为0.3，投低标的中标概率为0.6；投高标中标后，经营效果可分为好、中、差三种可能，其概率分别为0.3、0.6、0.1，对应的损益值分别为500万元、400万元、250万元；投低标中标后，经营效果同样可分为好、中、差三种可能，其概率分别为0.2、0.6、0.2，对应的损益值分别为300万元、200万元、100万元。编制投标文件以及参加投标的相关费用为3万元。经过评估，投标人C 最终选择了投低标。

事件4：评标中评标委员会成员普遍认为招标人规定的评标时间不够。

问题：

1.根据招标投标法及其实施条例，逐一分析项目招标公告和招标文件中（1）-（4）项规定是否妥当，并分别说明理由。

2.事件1中，投标人A应当如何处理？

3.事件2中，投标人B的做法是否妥当？并说明理由。

4.事件3中，投标人C选择投低标是否合理？并通过计算说明理由。

5.针对事件4，招标人应当如何处理？并说明理由。

参考答案：

问题1、

（1）妥当，我国相关法规对此没有限制；

（2)不妥当，招标人不得以任何理由歧视潜在的投标人；

（3）投标人报价高于最高限价按照废标处理妥当，投标人报价低于最低限价按照废标处理不妥，相关法规规定招标人不得规定最低限价。

（4）不妥，相关法规规定投标保证金有效期应与投标有效期一致。

问题2、

事件1 中，投标人应按照招标工程量清单项目特征报价，结算时按实际调整；

问题3、

事件2中，投标人B对前期工程报高价妥当，对工程量可能减少的工程报高价不妥，应当报低价；对材料暂估价按照招标控制价中的相同单价计入综合单价不妥，应当按照招标文件中规定的单价计入综合单价。

问题4、

不合理，因为

投高标收益期望值=0.3*(0.3*500+0.6*400+0.1*250)-0.7*3=122.4万元

投低标收益期望值=0.6*(0.2*300+0.6*200+0.2*100)-0.4*3=118.8万元

投高标收益期望值大，所以投应当投高标。

问题5、

招标人应当延长评标时间，根据相关法规超过1/3评标委员会人员认为评标时间不够，招标人应当延长评标时间。

案例四(20分)

某工程项目，业主通过招标方式确定了承包商，双方采用工程量清单计价方式签订了施工合同。该工程共有10个分项工程，工期150天，施工期为3月3日至7月30日。合同规定，工期每提前1天，承包商可获得提前工期奖1.2万元；工期每拖后1天，承包商承担逾期违约金1.5万元。开工前承包商提交并经审批的施工进度计划，如答题纸中图4.1所示。

该工程如期开工后，在施工过程中发生了经监理人核准的如下事件：

事件1：3月6日，由于业主提供的部分施工场地条件不充分，致使工作B作业时间拖延4天，工人窝工20个工日，施工机械B闲置5天(台班费：800元/台班)

事件2：4月25-26日，当地供电中断，导致工作C停工2天，工人窝工40个工日，施工机械C闲置2天(台班费：1000元/台班)；工作D没有停工，但因停电改用手动机具替代原配动力机械D使工效降低，导致作业时间拖延1天，增加用工18个工作日，原配动力机械D闲置2天(台班费：800元/台班)，增加手动机具使用2天(台班费：500元/台班)。

事件3：按合同规定由业主负责采购且应于5月22日到场的材料，直到5月26日清晨才到场；5月24日发生了脚手架倾倒事故，因处理停工待料状态，承包商未及时重新搭设；5月26日上午承包商安排10名架子工重新搭设脚手架；5月27日恢复正常作业。由此导致工作F持续停工5天，该工作班组20名工人持续窝工5天，施工机械F闲置5天(台班费：1200元/台班)

截止5月末，其他工程内容的作业持续时间和费用均与原计划相符。承包商分别于5月5日(针对事件1、2)和6月10日(针对事件3)向监理人提出索赔。机械台班均按每天一个台班计。

问题：

1.分别指出承包商针对三个事件提出的工期和费用索赔是否合理，并说明理由。

2.对于能被受理的工期索赔事件，分别说明每项事件应被批准的工期索赔为多少天。如果该工程最终按原计划工期(150天)完成，承包商是可获得提前工期奖还是需承担逾期违约金？相应的数额为多少？

3.该工程架子工日工资为180元/工日，其他工种工人日工资为150元/工日，人工窝工补偿标准为

日工资的50%；机械闲置补偿标准为台班费的60%；管理费和利润的计算费率为人材机费用之和的10%，规费和税金的计算费率为人材机费用、管理费与利润之和的9%，计算应被批准的费用索赔为多少元。

4.按初始安排的施工进度计划(答题纸中图4.1)，如果该工程进行到第6个月末时检查进度情况为：工作F完成50%的工作量；工作G完成80%的工作量；工作H完成75%的工作量；在答题纸上图4.1中绘制实际进度前锋线，分析这三项工作进度有无偏差，并说明对工期的影响。

参考答案

问题1、

事件1：B费用索赔合理，理由：施工场地由业主提供，现场调解不充分责任业主承担，B工期索赔不合理理由：B工作属非关键工作，延误事件没有超过总时差。

事件2：C工作工期和费用索赔合理，理由：停电是业主承担的风险，C工作属于关键工作，而且造成了费用损失。D工作工期索赔不合理，理由：D初始状态下属关键工作，但C工作补偿2天工期后，D工作不应再补偿工期；D工作费用索赔合理，停电是业主承担的风险，D工作人和机械窝工费可以索赔。

事件3：工期索赔不合理，理由：F工作为非关键工作，业主责任延误4天，没有超过其总时差，可以提出费用索赔，业主责任延误4天，应当赔偿由此造成的人和机械窝工。

问题2、

事件1 不能索赔工期，事件2可索赔工期2天，事件3 不能索赔工期，

150+2-150=2，应当获得2天赶工奖励，总计2*1.2=2.4万元

问题3、

事件1、B工作人工费：20*150*50%=1500元；

B工作机械费5*800*60%=2400元

总计：（1500+2400）*（1+9%）=4251元(超过索赔时间28天)

事件2、c工作费用索赔：（40*150*50%+2*1000*60%)*（1+9%）=4578元

d工作费用索赔：(2*18*150*50%+2*800*60%)*（1+9%）=3989.4元（窝工考虑）,

或d工作费用索赔：(18*150+2*500)*（1+10%）*（1+9%）+2*800*60%*（1+9%）=5482.7元（增加）事件3索赔费用：（4*20*150*50%+4*1200*60%）*（1+9%）=9679.20元

费用损失总计： 4251+4578+ 3989.4 +9679.20=23282.4元.

被批准的为4578+ 3989.4 +9679.20=19031.4 （窝工考虑）

或者费用损失总计：4251+4578+ 5482.7 +9679.20=24775.7元

被批准的为4578 + 5482.7 +9679.20=19739.9 （增加）

4.按初始安排的施工进度计划(答题纸中图4.1)，如果该工程进行到第6个月末时检查进度情况为：工作F完成50%的工作量；工作G完成80%的工作量；工作H完成75%的工作量；在答题纸上图4.1中绘制实际进度前锋线，分析这三项工作进度有无偏差，并说明对工期的影响。

问题4、

F工作实际进度比计划进度延迟20天，影响工期延期10天，G工作实际进度比计划进度同步，不影响工期，H工作实际进度比计划进度延迟10天，不影响工期。

注册造价师管理规定

注册造价师管理规定 注册造价师管理规定 第一章总则 第一条为了加强对注册造价工程师的管理，规范注册造价工程师执业行为，维护社会公共利益，制定本办法。 第二条中华人民共和国境内注册造价工程师的注册、执业、继续教育和监督管理，适用本办法。 第三条本办法所称注册造价工程师，是指通过全国造价工程师执业资格统一考试或者资格认定、资格互认，取得中华人民共和国造价工程师执业资格(以下简称执业资格)，并按照本办法注册，取得中华人民共和国造价工程师注册执业证书(以下简称注册证书)和执业印章，从事工程造价活动的专业人员。 未取得注册证书和执业印章的人员，不得以注册造价工程师的名义从事工程造价活动。 第四条国务院建设主管部门对全国注册造价工程师的注册、执业活动实施统一监督管理;国务院铁路、交通、水利、信息产业等有关部门按照国务院规定的职责分工，对有关专业注册造价工程师的注册、执业活动实施监督管理。 省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门对本行政区域内注册造价工程师的注册、执业活动实施监督管理。 第五条工程造价行业组织应当加强造价工程师自律管理。 鼓励注册造价工程师加入工程造价行业组织。 第二章注册 第六条注册造价工程师实行注册执业管理制度。

取得执业资格的人员，经过注册方能以注册造价工程师的名义执业。 第七条注册造价工程师的注册条件为： (一)取得执业资格; (二)受聘于一个工程造价咨询企业或者工程建设领域的建设、勘察设计、施工、招标代理、工程监理、工程造价管理等单位; (三)无本办法第十二条不予注册的情形。 第八条取得执业资格的人员申请注册的，应当向聘用单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门(以下简称省级注册初审机关)或者国务院有关部门(以下简称部门注册初审机关)提出注册申请。 对申请初始注册的，注册初审机关应当自受理申请之日起20日内审查完毕，并将申请材料和初审意见报国务院建设主管部门(以下简称注册机关)。注册机关应当自受理之日起20日内作出决定。 对申请变更注册、延续注册的，注册初审机关应当自受理申请之日起5日内审查完毕，并将申请材料和初审意见报注册机关。注册机关应当自受理之日起10日内作出决定。 注册造价工程师的初始、变更、延续注册，逐步实行网上申报、受理和审批。 第九条取得资格证书的人员，可自资格证书签发之日起1年内申请初始注册。逾期未申请者，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册。初始注册的有效期为4年。 申请初始注册的，应当提交下列材料： (一)初始注册申请表; (二)执业资格证件和身份证件复印件; (三)与聘用单位签订的劳动合同复印件;

2015年造价工程师真题及答案：《工程造价计价》

2015年造价工程师真题及答案：《工程造 价计价》 一、单项选择（共72题，每题1分，每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1.根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是（C）。 A.未明确项目准备金 B.基本预备费 C.不可预见准备金 D.建设成本上升费用 2.采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（D ）。 A.专用工具费=（材料费+加工费）X专用工具费率 B.加工费二设备总重量X （1+加工耗损系数）X设备每吨加工费

C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费 D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费 3.某批进口设备离岸价格为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。则该批设备关税完税价格 应为（D ）万元人民币。 A.1100.00 B. 1110.00 C.1111.00 D. 1111.11 4.关于进口设备外贸手续费的计算，下列公式中正确的是（B ） A.外贸手续费二FOB X人民币外汇汇率X外贸手续费率 B.外贸手续费二CIF X人民币外汇汇率X外贸手续费率 5.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于 措施项目费用的说法中正确的是（A ）。 A.冬雨季施工费是冬、雨季施工增加的临时设施，防滑处理，雨雪排除等费用

B.施工排水、降水费由排水和降水两个独立的费用项目组成 C.当单层建筑物檐口高度超过15m时，可计算超高施工增加费 D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用 6.根据我国现行建筑安装工程费项目组成的规定，下列费用应列入暂列金额的是（A ）。 A.施工过程中可能发生的工程变更及索赔、现场签证等费用 B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用 C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用 D.施工用电、用水的开办费 7.某市属建筑公司收到某县城工程一笔1000万元的进度款，已知营业税率为3%，教育费附加为3%，地方教育附加为2%，市 区、县城城市维护建设税率分别为7%、5%，这笔进度款应包括的 建筑安装工程税金为（B ）万元。

2019年注册造价工程师考试真题-建设工程计价(完整解析版)

2019年注册造价工程师考试真题 建设工程计价 （完整解析版） 单选题(1-10小题) 1.根据我国现行建设工程总投资及工程造价的构成，下列资金在数额上和工程造价相等的是() A.固定资产投资+流动资金 B.固定资产投资+铺底流动资金 C.固定资产投资 D.建设投资 答案：C 琪琪独家解析：固定资产投资在数值上与工程造价相等。 2.设备原价的说法,正确的是（）。 A.进口设备的原价是指其到岸价 B.国产设备原价应通过词相关交易价格或向生产厂家询价获得

C.设备原价通常包含备品备件费在内 D.设备原价占设备购置妻比重增大，意味资本有机构的提高 答案：C 3.某进口设备人民币货币400万元，国际运费折合人民币30万元，运输保险费率为3%，则该设备应计的运输保险费折合人民币()万元。 A.1.200 B.1.204 C.1.290 D.1.2 答案：D 4.下列用中属于安全文明施工费的是()。 A.脚手架费 B.临时设施费 C.二次搬运费 D.非夜间施工照明 【答案】B 琪琪独家解析：安全文明施工费是指工程项目施工期间，施工单位为保证安全施工、文明施工和保护现场内外环境等所发生的措施项目费用。通常由环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费组成。2.设备原价的说法，正确的是（）。 5.根据国外建筑安装工程费用的构成，施工工人的招雇解雇费用般计入（）。 A.直接工程费 B.现场管理费 C.公司办理非 D.开力费 答案：A 6.根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，下列有关建设项目费用开支，应列入建设单位官理费的是（） A.监理费 B.竣工验收费

C.可行性研究费 D.节能评估 答案：B 7.根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，联合试运转应包括（） A.施工单位参加联合试运转人员的工资 B.设备安装中的试车费用 C.试运转中暴露的设备缺陌的处理费 D.生产人员的提前进厂费 答案：A 8.根据我国现行建没项目总投溶及工程造们检工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的表用，应包含在()内。 A.未明确项目准备金 B.工程建设不可预见费 C.暂列金额 D.不可预见准备金 答案：B 9.某新建项目，建设期为2年，分年均衡进行货款，第一年货款200万元第年货款300货款利息只计息不支付，年利率为10%的情况下，该项目应计建设期贷款利息为（）万元。 A.36.00 B.46.00 C.52.00 D.70.00 答案：B 10.关于工程定额的应用，下列说法正确的是（） A.施工定额是编制施工图预算的依据 B.行业统一定额只能在本行业范围内使用 C.企业定额反映了施工企业的生产消耗标佳，直用于工程计价 D.工明定额是工程定额的种美型，但不属于工程计价定额 答案：D

造价工程师注册指南

造价工程师注册指南 初始注册 注册周期：初始注册的有效期为4年。 组织管理：省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 申请时间：资格证书签发之日起1年内提出申请 初始注册条件： （一）取得执业资格； （二）受聘于一个工程造价咨询企业或者工程建设领域的建设、勘察设计、施工、招标代理、工程监理、工程造价管理等单位； （三）无本办法第十二条不予注册的情形。 取得资格证书的人员，可自资格证书签发之日起1年内申请初始注册。逾期未申请者，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册。初始注册的有效期为4年。 申请初始注册的，应当提交下列材料： （一）初始注册申请表； （二）执业资格证件和身份证件复印件； （三）与聘用单位签订的劳动合同复印件； （四）工程造价岗位工作证明； （五）取得资格证书的人员，自资格证书签发之日起1年后申请初始注册的，应当提供继续教育合格证明； （六）受聘于具有工程造价咨询资质的中介机构的，应当提供聘用单位为其交纳的社会基本养老保险凭证、人事代理合同复印件，或者劳动、人事部门颁发的离退休证复印件； （七）外国人、台港澳人员应当提供外国人就业许可证书、台港澳人员就业证书复印件。 受理程序： 取得执业资格的人员申请注册的，应当向聘用单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门（以下简称省级注册初审机关）或者国务院有关部门（以下简称部门注册初审机关）提出注册申请。 对申请初始注册的，注册初审机关应当自受理申请之日起20日内审查完毕，并将申请材料和初审意见报国务院建设主管部门（以下简称注册机关）。注册机关应当自受理之日起20日内作出决定。 延续注册 注册周期：延续注册的有效期为4年。 组织管理：省、自治区、直辖市建设行政主管部门 申请时间：注册有效期满30日前 延续注册条件： 注册造价工程师注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期满30日前，按照本办法第八条规定的程序申请延续注册。 申请延续注册的，应当提交下列材料：

公路造价工程师注册管理办法

注册公路造价工程师注册管理办法 （征求意见稿） 第一章总则 第一条为了加强对注册公路造价工程师的注册管理，规范注册公路造价工程师执业行为，保证公路工程造价管理质量，维护国家和社会公共利益，制定本办法。 第二条注册公路造价工程师是指通过考试或认证合格取得公路工程造价人员资格证书（以下简称资格证书）并按照本办法注册，取得注册公路造价工程师执业印章，从事公路工程造价活动的专业技术人员。 第三条注册公路造价工程师实行注册管理制度。未经注册者，不得以注册公路造价工程师的名义从事公路工程造价活动，所签署的相关文件无效。 第四条交通运输部对全国注册公路造价工程师的注册、执业活动和继续教育工作实施统一监督管理，具体工作委托交通运输部职业资格机构（以下简称注册机构）负责。 省级交通运输主管部门或其授权机构（以下简称省级注册初审机构）对本行政区域内的注册公路造价工程师注册、执业活动和继续教育工作实施监督管理。 第五条交通运输部建立注册公路造价工程师数据库，定期将核准注册的注册公路造价工程师信息向社会公布，面向社会提供服务。 第二章注册条件 第六条注册公路造价工程师的注册条件为： （一）取得资格证书； （二）受聘于一个公路工程造价咨询企业或者公路工程的建设、勘察设计、施工、招标代理、监理、养护、造价管理等单位； （三）无本办法第七条不予注册的情形。 第七条有下列情形之一的，不予注册：

（一）不具有完全民事行为能力的； （二）申请在两个或者两个以上单位注册的； （三）未达到继续教育合格标准的； （四）受刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的； （五）因公路工程造价业务活动受刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的； （六）因前项规定以外原因受刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的； （七）被吊销资格证书，自被处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的； （八）以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册被撤销，自被撤销注册之日起至申请注册之日止不满3年的； （九）法律、法规规定不予注册的其他情形。 第八条执业印章失效或者不予注册者，在具备注册条件后可重新申请注册，按照本办法第十三条规定的程序办理。 第九条准予注册的，由省级注册初审机构制作和发放执业印章。执业印章式样由部统一规定。 第十条资格证书和执业印章是注册公路造价工程师的执业凭证，应当由注册公路造价工程师本人保管、使用。 第十一条注册公路造价工程师遗失资格证书、执业印章，应当提交在公众媒体上声明作废的相关证明并填写资格证书（执业印章）补发登记表（式样见附件1），按照本办法第十三条规定的程序申请补发。 第三章注册程序 第十二条注册公路造价工程师注册分为初始注册、延续注册和变更注册3类情况。 第十三条取得资格证书者申请注册的，应当向聘用单位工商注册或者法人注册所在地的省级注册初审机构提出注册申请。 第十四条省级注册初审机构收到申请人的申请材料后，对申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在5个工作日内一

2015年注册造价工程师《建设工程技术与计量(安装工程部分)》精准试题

注册造价工程师《建设工程技术与计量（安装工程部分）》精准试题 一、单项选择题（每题1分） 第1题 高压钢管检验时，对于管子外径大于或等于35mm的管材，除需进行拉力和冲击试验外，还应进行（）。 A.折断试验 B.压扁试验 C.冷弯试验 D.热弯试验 正确答案：B, 第2题 以下仪表设备中，属于机械量检测仪表的为（）。 A.电子皮带秤 B.超声波物位计 C.阻旋式料面讯号器 D.全刻度指示控制器 正确答案：A, 第3题 管道进行液压试验压力计算时，若管道的设计温度高于试验温度，试验温度下与设计温度下管材的许用应力之比最大取值应不超过（）。 A. 5.0 B. 5. 5 C. 6.0 D. 6.5 正确答案：D, 第4题 变压器等电气设备进行电容比测量时，其主要目的是（）。 A.检测局部破损和裂纹等绝缘缺陷 B.鉴定电气设备的承压能力

C.检测纤维绝缘的受潮状态 D.考核绕组间绝缘耐压能力 正确答案：C, 第5题 项目成本管理规划中，确定成本目标时，下列内容中不应考虑的是（）。 A.招标文件规定的承包人责任 B.承包人的工程实施方案 C.工程的现场条件 D.承包人的经营战略 正确答案：D, 第37题 在建筑施工现场使用的能够瞬时点燃，工作稳定，能耐高、低温，功率大，但平均寿命短的光源类型为（）。 A.长弧氙灯 B.短弧氙灯 C.高压钠灯 D.卤钨灯 正确答案：A, 第7题 除高频电阻焊外，压焊一般采用搭接接头，个别情况下也采用（）。 A.套接接头 B.舌形接头 C.槽形接头 D.对接接头 正确答案：D, 第8题 某有色金属管的设计压力为0. 5MPa，其气压试验的压力应为（）MPa。 A. 0.575 B. 0.6 C. 0.625 D. 0. 75 正确答案：A, 第9题 工艺管道安装完毕后，设计上要求进行蒸汽吹扫的管道是（）。

造价工程师注册条件

造价工程师注册条件 初始注册经全国造价工程师执业资格统一考试合格的人员，应当在取得造价工程师执业资格考试合格证书后三个月内，到省级注册机构或者部门注册机构申请初始注册。 一）申请造价工程师初始注册应当提交下列材料： 1.造价工程师注册申请表； 2.造价工程师执业资格考试合格证书； 3.工作业绩证明。 4.超过规定期限申请初始注册的，除提交上述材料外，还应当提交国务院建设行政主管部门认可的造价工程师继续教育证明。 二）有下列情形之一的，不予注册： 1.丧失民事行为能力的； 2.受过刑事处罚，且自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满五年的； 3.在工程造价业务中有重大过失，受过行政处罚或者撤职以上行政处分，且处罚、处分决定之日至申请注册之日不满两年的； 4.在申请注册过程中有弄虚作假行为的。 三）申请造价工程师初始注册，按照下列程序办理： 1.申请人向聘用单位提出申请； 2.聘用单位审核同意后，连同本办法第五条规定的材料一并报省级注册机构或者部门注册机构； 3.省级注册机构或者部门注册机构对申请注册的有关材料进行初审，签署初审意见，报国务院建设行政主管部门； 4.国务院建设行政主管部门对初审意见进行审核，对无本办法第六条规定情形的，准予注册，并颁发《造价工程师注册证》和造价工程师执业专用章。 5.造价工程师初始注册的有效期限为两年，自核准注册之日起计算。 续期注册注册有效期满要求继续执业的，造价工程师应当在注册有效期满前两个月向省级注册机构或者部门注册机构申请续期注册。 一）造价工程师申请续期注册，应当提交下列材料； 1.从事工程造价活动的业绩证明和工作总结； 2.国务院建设行政主管部门认可的工程造价继续教育证明。 二）造价工程师有下列情形之一的，不予续期注册： 1.无业绩证明和工作总结的； 2.同时在两个以上单位执业的； 3.未按照规定参加造价工程师继续教育或者继续教育未达到标准的； 4.允许他人以本人名义执业的； 5.在工程造价活动中弄虚作假行为的； 6.在工程造价活动中有过失，造成重大损失的。 三）申请续期注册，按照下列程序办理： 1.申请人向聘用单位提出申请； 2.聘用单位审核同意后，连同本办法第十一条规定的材料一并上报省级注册机构或者部门注册机构； 3.省级注册机构或者部门注册机构对有关材料进行审核，对无本办法第十二条规定情形的，准予续期注册； 4.省级注册机构或者部门注册机构应当在准予续期注册后三十日内，将准予续期注册的人员名单，报国务院建设行政主管部门备案。

2015年注册造价工程师《建设工程技术与计量(土建工程部分)》重点难点练习试题

注册造价工程师《建设工程技术与计量（土建工程部分）》重点难点练习试题 一、单项选择题（每题1分） 第1题 甲、乙、丙三项工作持续时间分别为5d、7d、6d,甲、乙两项工作完成后丙工作开始，甲、乙最早开始时间分别为3d、4山丙工作最迟完成时间为17d，则丙工作最早完成时间为（）。 A. Ild B. 14d C. 17d D. 24d 正确答案：C, 第2题 有一490mmx490mm，高3.6m的独立砖柱，镶贴人造石板材(厚25mm)。结合层为1:3水泥砂浆，厚15mm，则镶贴块料工程量为（）。 A.7.05 B.7.99 C.8.21 D.7.63 正确答案：C, 第3题 在编制工程项目管理规划大纲时，进度计划应采用（）形式。 A.横道图 B.单代号网络图 C.双代号网络图 D.双代号时标网络图 正确答案：A, 第4题 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2008)，装饰装倐工程中可按设计图示数量计算工程量的是（）。 A.镜面玻璃 B.厨房壁柜 C.雨篷吊挂饰面 D.金属窗台板 正确答案：B,

第5题 下列关于门窗构造叙述正确的是（）。 A.门框由上冒头、中冒头、下冒头和边框组成 B.门扇由上槛、中槛和边框组成 C.窗扇由上冒头、中冒头、下冒头和边梃组成 D.窗扇由上框、中横框、下框及边框组成 正确答案：C, 第25题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:第二章工程构造 > 单项选择题 > 塑钢门窗区别于铝合金门窗的突出特点是（）。 A.强度高 B.坚固耐用 C.隔热性能好 D.观感好 正确答案：C, 第58题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:第二章工程构造 > 单项选择题 > 关于梁板式肋形楼盖叙述正确的是（）。 A.板支撑在次梁上沿短边方向传力 B.次粱支撑在主粱上，次梁长即为主梁跨度 C.次梁支撑在主梁上，次梁的跨度即为主梁间距 D.次梁合理经济跨度为5m～8m 正确答案：C, 第8题 根据《建筑工程建筑面积计算规范》水箱建筑面积计算应为（）。 A.层高超过2. 2m应计箅全面积 B.不计建筑面积 C.层高不足2. 2m不计算建筑面积 D.层高不足2. 2m按1/2面积计算 正确答案：B, 第9题 以预制构件组成外墙、楼板和屋面》以现浇钢筋混凝土形成内墙的建筑物为( )。 A.全装配式建筑 B.现浇、现砌式建筑 C.部分现砌、部分装配式建筑 D.部分现浇、部分装配式建筑 正确答案：D, 第298题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:第六章工程计量 > 单项选择题 > 根据《建设工程工程量清单计价规范》，屋面及防水工程量计算正确的说法是（）。 A.瓦屋面、型材屋面按设计图示尺寸的水平投影面积计算 B.屋面刚性防水按设计图示尺寸以面积计算 C.地面砂浆防水按设计图示面积乘以厚度以体积计算 D.屋面天沟、檐沟按设计图示尺寸以长度计算 正确答案：B,

2019年一级造价工程师考试科目及题型

中华考试网教育培训界的翘楚！ 2019年（原造价工程师）一级造价工程师考试时间确定10月26、27日举行。人力资源社会保障部人事考试中心统一组织实施，每年举行一次，今天中华考试网小编给大家介绍的是一级造价师考试科目和考试题型。 2018年住建部规定将注册造价工程师进行改革为一级造价工程师，一级造价工程师考试设《建设工程造价管理》、《建设工程计价》、《建设工程技术与计量》、《建设工程造价案例分析》4个科目。其中《建设工程技术与计量》科目分为“土建工程”“安装工程”“交通运输工程”“水利工程”4个子专业，考生可根据工作实际选报其一。自2015年度开始造价工程师执业资格考试建设工程造价案例分析科目改为在专用答题卡上作答，采用网络评卷，全国统一组织实施，其他科目的试题均为客观题，在答题卡上作答。 考试题型题量、考试时间长 科目名称题型题量满分 单选题：60道，多 建设工程造价管理 100 分 选题：20道 单选题：72道，多 建设工程计价 120 分 选题：24道

中华考试网教育培训界的翘楚！ 建设工程技术与计量（土建）单选题：60道，多 选题：20道 100 分 建设工程技术与计量（安装） 单选题：40道，多 选题：20道，选做题： 20道 100 分 建设工程技术与计 量（交通运输） 2019年开考100 分 建设工程技术与计 量（水利） 2019年开考100 分 建设工程造价案例 分析 案例题6道140 分以上就是2019年一级造价师考试科目及题型了，2019年需要参加一级造价工程师报考的小伙伴提前了解考试科目及题型是相当必要的，符合二级造价工程师报考条件的小伙伴可结合一级造价工程师考试大纲和以往（原注册造价师）一级造价工程师教材辅导资料复习。 如果备考途中有任何不了解的地方，欢迎致电中华考试网校，大家也可随时关注中华考试网一级造价工程师考试频道，我们将及时更新最新的考试动态的。。

造价工程师证书注册流程

造价工程师证书注册流程 注册造价工程师网上初始注册须知 网上初始注册操作程序 （一）申请用户密码 1.申请人登陆“工程造价信息网”（https://www.docsj.com/doc/3712335735.html,）进入“工程造价咨询企业注册造价工程师管理系统”【（首页右侧）】。 2.点击“注册造价工程师登录”框，点击“获取密码”（已经取得全国造价工程师执业资格统一考试合格证书的人员），进入“初始注册人员申请用户登记”窗口，输入本人考试时所用身份证或考试档案号码。 3.点击“下一步”按钮，进入“初始注册人员申请用户登记”窗口，输入用户密码（用户自编，建议使用阿拉伯数字或英文字母）；选择注册机构（贵州省）；输入联系电话和本人手机号、电子邮件地址。点击“下一步”弹出“您已经成功申请密码”窗口，这时网上注册登陆申请已经完成。建议打印该窗口信息，留存密码，备查。 （二）申请人网上初始注册 ※本系统所有打“*”栏为必填项目。 1.在“您已经成功申请密码”窗口点击“登录”按钮，进入【造价工程师注册管理系统】。 点击【造价工程师学习资料】或复制打开https://www.docsj.com/doc/3712335735.html,?wenkuwd，注册开森

※已申请过密码的，可在“造价工程师注册管理系统”首页直接输入用户名 和密码进入此窗口。 2.用户直接点击“初始注册申请业务”链接，进入初始注册申请业务说明界面，在这里提示申请人注册审批流程和操作顺序。点击“我知道啦，我要马上进入”按钮，进入造价工程师初始注册界面。 3.点击左侧导航栏中“基本情况”按钮，进入基本情况窗口，在这里填写申请人的一些基本情况。其中姓名、出生日期、身份证号、所在地区、考试通过年度、注册单位、通讯地址、执业资格证书编号、批准日期、签发单位、邮编为必填项。确认正确录入数据之后，点击页面底部的“保存数据”按钮，保存所填写的信息。 ※“报考省份”栏填注册单位所在省份。 ※“聘用单位造价资质证书编号”栏指注册单位已获得建设行政主管部门颁发的工程造价咨询企业资质证书编号，未取得资质的不填。 ※“存档单位”栏指本人人事档案以单位的名义存放在××人才交流中心、××劳动力市场。 ※“现聘用单位”栏必须按单位公章全称填写，不能简称。 ※“单位代码”栏填注册单位《组织机构代码证》代码号，且必须填。 ※“聘用单位类型”栏：凡注册单位具有工程造价咨询企业资质的，申请人 选填“有造价咨询资质”，并在“造价咨询单位资质证号编号”栏填写建设行政点击【造价工程师学习资料】或复制打开https://www.docsj.com/doc/3712335735.html,?wenkuwd，注册开森

2015年造价工程师《造价管理》真题答案与解析

2015年造价工程师《造价管理》真题答案与解析 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须() A.分布组合 B.多层组合 C.多次计算 D.单独计算 答案：D 2.造价工程师中生产性建设项目总投资由()两部分组成。 A.建筑工程投资和安装工程投资 B.建筑工程投资和设备工器具投资 C.固定资产投资和流动资产投资 D.建筑工程投资和工程建设其他投资 答案：C 3.下列工作中，属于工程项目策划阶段造价管理内容的是()。 A.投资方案经济评价 B.编制工程量清单 C.审核工程概算 D.确定投标报价 答案：A 4.根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师职业刚满1年时变更注册单位，则该注册造价工程师在新单位的注册有效期为()年。 A.1 B.2 C.3 D.4 答案：C 5.根据造价工程师《注册造价工程师管理办法》，对于已取得造价工程师注册证书人员，发现有()的情形，应撤销其注册。

A.受到刑事处罚 B.以不正当手段获准注册 C.死亡或者丧失民事行为能力 D.已与聘用单位解除合同且未被其他单位聘用 答案：B 6.根据《工程造价咨询企业管理办法》，已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满()年的企业，方可申请甲级资质。 A.3 B.4 C.5 D.6 答案：A 7.订立合同的当事人依照有关法律对合同内容进行协商并达成一致意见时的合同状态称为()。 A.合同订立 B.合同成立 C.合同生效 D.合同有效 答案：B 8.造价工程师中关于合同争议仲裁的说法，正确的是()。 A.仲裁是诉讼的前置程序 B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力(裁决书自作出之日起发生法律效力。) C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请 D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定 答案：C 9.根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()个月内，向发证机关报告。 A.1

一级造价工程师制度及备考细则2019最新

一级造价工程师制度及备考细则（2019最新版） 造价工程师，是指通过职业资格考试取得中华人民共和国造价工程师职业资格证书，并经注册后从事建设工程造价工作的专业技术人员。造价工程师分为一级造价工程师和二级造价工程师。一级造价工程师英文译为Class1 Cost Engineer，二级造价工程师英文译为Class2 Cost Engineer。一级造价工程师职业资格考试全国统一大纲、统一命题、统一组织。二级造价工程师职业资格考试全国统一大纲，各省、自治区、直辖市自主命题并组织实施。 具备下列条件之一者，才可以申请参加一级造价工程师职业资格考试： （一）具有工程造价专业大学专科（或高等职业教育）学历，从事工程造价业务工作满5年；具有土木建筑、水利、装备制造、交通运输、电子信息、财经商贸大类大学专科（或高等职业教育）学历，从事工程造价业务工作满6年。 （二）具有通过工程教育专业评估（认证）的工程管理、工程造价专业大学本科学历或学位，从事工程造价业务工作满4年；具有工学、管理学、经济学门类大学本科学历或学位，从事工程造价业务工作满5年。 （三）具有工学、管理学、经济学门类硕士学位或者第二学士学位，从事工程造价业务工作满3年。 （四）具有工学、管理学、经济学门类博士学位，从事工程造价业务工作满 1年。 （五）具有其他专业相应学历或者学位的人员，从事工程造价业务工作年限相应增加1年。 具备下列条件之一者，才可以申请参加二级造价工程师职业资格考试：（一）具有工程造价专业大学专科（或高等职业教育）学历，从事工程造价业务工作满2年；具有土木建筑、水利、装备制造、交通运输、电子信息、财经商贸大类大学专科（或高等职业教育）学历，从事工程造价业务工作满3年。 （二）具有工程管理、工程造价专业大学本科及以上学历或学位，从事工程造价业务工作满1年；具有工学、管理学、经济学门类大学本科及以上学历或学位，从事工程造价业务工作满2年。 （三）具有其他专业相应学历或学位的人员，从事工程造价业务工作年限相

2015年造价工程师考试真题

年造价工程师考试真题 《建设工程技术与计量》 （土木建筑工程） 一、单项选择题 1、对岩石钻孔作业难度和定额影响较大的矿物成分是（）。 .云母 .长石 .石英 .方解石 2、地下水补给区与分布区不一致的是（）。 .基岩上部裂隙中的潜水 .单斜岩融化岩层中的承压水 .黏土裂隙中季节性存在的无压水 .裸露岩层中的无压水 3、对开挖后的岩体软弱破碎的大型隧洞围岩，应优先采用的支撑方式为（）。 .钢管排架 .钢筋或型钢拱架 .钢筋混凝土柱 .钢管混凝土柱 4、边坡易直接发生崩塌的岩层的是（）。 .泥灰岩 .凝灰岩 .泥岩 .页岩 5、隧道选线无法避开断层时，应尽可能是隧道轴向与断层走向（）。 .方向一致 .方向相反 .交角大些 .交角小些 6、裂隙或裂缝对工程地基的影响主要在于破坏地基的（）。 .整体性 .抗渗性 .稳定性 .抗冻性 7、高层建筑的剪力墙，一般间距为（）。

8、设计跨度为的展览馆，应优先采用（）。 .桁架结构 .筒体结构 .网架结构 .悬索结构 9、三层砌体办公室的墙体一般设置圈梁（）。 .一道 .二道 .三道 .四道 10、井字形密肋楼板的肋高一般为（）。 11、将楼梯段与休息平台组成一个构件在组合的预制钢筋混凝土楼梯是（）。 .大型构件装配式楼梯 .中型构件装配式楼梯 .小型构件装配式楼梯 .悬挑装配式楼梯12、设计速度小于等于,每条大型车道的宽度宜为（）。 13、护肩路基的护肩高度一般应为（）。 .不小于 .不大于 .不小于 .不大于 14、设置耳墙的桥台是（）。 形桥台 .耳墙式桥台 .八字式桥台 .埋置式桥台 15、大跨径系杆拱桥目前大多采用（） .排架结构 .钢架结构 .钢结构 .钢管混凝土结构 16、影响地下铁路建设决策的主要因素是（）。 .城市交通现状 .城市规模 .人口数量 .经济实力 17、一般地下食品贮库应布置在（）。

造价工程师造价管理真题及答案解析

造价工程师造价管理真题及答案解析 2013造价师工程师《建设工程造价管理》真题及答案解析 一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1．下列费用中，属于建设工程静态投资的是（）。 A．基本预备费 B．涨价预备费 C．建设期贷款利息 D．建设工程有关税费 【答案】A 【解析】建设投资可以分为静态投资和动态投资。静态投资包括：建筑安装工程费、设备工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费。P3 2．建设工程全要素造价管理是指要事先（）的集成管理。 A．人工费、材料费、施工机具使用费 B．直接成本、间接成本、规费、利润 C．工程成本、工期、质量、安全、环境 D．建筑安装工程费用、设备工器具费用、工程建设其他费用 【答案】C 【解析】控制建设工程造价不仅仅是要控制建设工程本身的建造成本，还应同时考虑工期成本、质量成本、安全与环境成本的控制，从而实现工程成本、工期、质量、安全、环境的集成管理，参见教材P5 3．根据《注册造价工程师管理办法》，取得造价工程师职业资格证书的人员逾期未申请初始注册的，须（）后方可申请初始注册。 A．通过注册机关的可考核 B．重新参加执业资格考试并合格

C．由聘用单位出具证明 D．符合继续教育的要求 【答案】D 【解析】逾期未申请看，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册，参见教材P10 4．根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师在每一注册有效期内应接受必修课（）学时的继续教育。 A．48 B．60 C．96 D．120 【答案】B 【解析】】根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师在每一注册有效期内应接受必修课60学时的继续教育，参见教材P13 5．根据《工程造价咨询企业管理办法》，申请甲级工程造价咨询企业资质，须取得乙级工程造价咨询企业资质证书满（）年。 A．3 B．4 C．5 D．6 【答案】A 【解析】根据《工程造价咨询企业管理办法》，申请甲级工程造价咨询企业资质，须取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年 6．美国建筑师学会(AIA)标准合同体系中，A系列合同文件是关于（）之间

注册造价工程师聘用协议

国家注册造价师聘用协议书 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商达成一致，特签订本合同，以便双方共同遵照执行。 一本合同当事人 甲方： 负责人： 注册地址（或）住所： 联系人：；联系电话：；手机： 传真：；邮箱：QQ 乙方：；身份证号码： 联系地址： 联系电话：；邮箱： —、聘用内谷 因甲方公司发展需要，需聘用水利专业造价工程师，经过真诚友好协商, 甲方同意聘用乙方（不坐班制），在乙方的配合下为其办理注册手续，具体条款

如下： （一）乙方执业资格类型： 全国注册造价工程师（专业）证书编号：； （二）本合同期限为壹年，合同期限起算时间为乙方的造价师证在甲方注册成功之日（网上可查询到）。 三、甲方权利与义务 1、合同期间，乙方仅授权甲方使用乙方的注册造价工程执业资格证书和个人资料进行甲方企业的资质申报、升级或年检活动。甲方免费为乙方办理初始注册、续期注册、变更注册、继续教育和年检等相关手续，且为乙方在其《执业手册》上登记聘用期间的执业情况和业绩。 2、合同期间，甲方以乙方名义或利用乙方证书、印章进行投标、造价咨询等活动所造成的一切行政处罚、纠纷和诉讼等概与乙方无关，乙方亦不承担与此相关的任何民事和刑事责任。 3、合同期间，甲方负责乙方每年的继续教育等相关费用。若乙方因工作原 因,无法参加再教育学习 甲方有义务请人代之学习，若必须乙方到场参加学习，乙方向甲方报销差 旅、食宿费用（住宿费为150元/天）。 4、甲方应妥善保管乙方的注册证书，职业资格证书，继续教育证。在造价 师初始注册申请受理后，甲方应立即归还乙方毕业证书、身份证原件。但牵涉到甲方公司年审或有关部门检查须提供有关证书原件时（身份证、毕业证），乙 方有义务及时（5个工作日）向甲方提供身份证、毕业证原件。 5、甲方应根据协议要求，按时支付乙方的聘用工资。 6、如乙方有需要参加其他职业资格考试或职称评审等，甲方应为乙方提供 相关工作证明、签章报名表等资料。 四、乙方权利与义务

造价师初始注册需要准备资料

附件 注册造价工程师注册办理指南 一、事项类型 行政许可 二、事项信息 （一）项目名称 注册造价工程师注册 （二）注册类别 初始注册、变更注册、延续注册、注销注册、暂停执业、恢复注册、挂失补证、信息更正 三、申请材料 注册申请表必须为通过网上申报系统自动生成打印的，系统上传的申请材料扫描件须与原件一致。 （一）初始注册 1．《造价工程师初始注册申请表》（申请人的近期1寸免冠彩色证件照片、身份证复印件粘贴于申请表空白处）； 2．造价工程师执业资格证书； 3．申请人的身份证； 4．与聘用单位签订的劳动合同； 5．毕业证； 6．工程造价咨询企业资质证书（无此类资质的不提供）； - 1 -

7．继续教育合格证明（自资格证书签发之日起1年后申请的提供）； 8．外国人就业许可证书、台港澳人员就业证书（外国人、台港澳人员提供）。 （二）变更注册 1．《造价工程师变更注册申请表》； 2．造价工程师注册证书； 3．与新聘用单位签订的劳动合同； 4．外国人就业许可证书、台港澳人员就业证书（外国人、台港澳人员提供）。 （三）延续注册 1．《造价工程师延续注册申请表》； 2．造价工程师注册证书； 3．与聘用单位签订的劳动合同； 4．继续教育合格证明。 （四）注销注册 1．《造价工程师注销注册申请表》； 2．造价工程师注册证书； 3．涉及失效或注销等其它相应的材料原件及复印件； 4．省级报刊刊登的遗失声明（证书遗失的提供）。 （五）暂停执业 1．《造价工程师暂停执业申请表》； 2．造价工程师注册证书。 - 2 -

（六）恢复注册 1．《造价工程师恢复注册申请表》； 2．继续教育合格证明（注册证书有效期失效的提供）； 3．与新聘用单位签订的劳动合同（同时进行变更注册的需提供）。 （七）挂失补证 1．《造价工程师注册证书补办申请表》（一式两份，其中一份申请表需在空白处粘贴申请人的近期1寸免冠彩色证件照片、身份证复印件）； 2．省级报刊刊登的遗失声明。 （八）信息更正 1．姓名变更 （1）《造价工程师重要信息变更信息申请表》（一式两份，其中一份申请表需在空白处粘贴申请人的近期1寸免冠彩色证件照片、身份证复印件）； （2）申请人的身份证； （3）造价工程师注册证书； （4）户口本或公安部门出具的身份信息更改证明原件及复印件（根据实际更改类型提供）。 2．身份证号码变更 （1）《造价工程师重要信息变更信息申请表》（一式两份，其中出生日期发生变更的，需将近期1寸免冠彩色证件照片粘贴在空白处）； - 3 -

2015年注册造价工程师《建设工程技术与计量(安装工程部分)》重点难点试题

注册造价工程师《建设工程技术与计量（安装工程部分）》重点难点试题 一、单项选择题（每题1分） 第1题 在石油化工有色金属冶炼工业中，常用于高温高压高浓度或混有不纯物等各种苛刻腐蚀环境的比较理想的金属材料为（）。 A.铝及铝合金 B.铜及铜合金 C.镍及镍合金 D.镁及镁合金 正确答案：C, 第2题 能够接收变送器或转换器的测量信号作为输入信号，并将其与给定信号进行指示和比较，对比较的结果进行比例、微分、积分运算后，通过执行机构控制工艺参数，此种控制器为（）。 A.固定程序控制器 B.可编程序控制器 C.全刻度指示控制器 D.偏差指示控制器 正确答案：D, 第3题 施工部署是施工项目管理实施规划的主要内容之一，下列内容中不属于施工部署内容的是（）。 A.编制施工准备工作计划 B.明确施工任务与组织安排 C.编制施工进度计划 D.确定工程开展程序 正确答案：C, 第4题 为保障焊工的身体健康，在允许的情况下应尽量多采用（）。 A.酸性焊条 B.碱性焊条 C.低氢焊条 D.不锈钢焊条 正确答案：A, 第37题

在建筑施工现场使用的能够瞬时点燃，工作稳定，能耐高、低温，功率大，但平均寿命短的光源类型为（）。 A.长弧氙灯 B.短弧氙灯 C.高压钠灯 D.卤钨灯 正确答案：A, 第6题 能够使钢材的强度、硬度提髙，而塑性、韧性不显著降低的化学元素为（）。 A.碳 B.硅 C.磷 D.硫 正确答案：B, 第7题 连接多个网络或网段的网络设备，有数据通道和控制两大典型功能的网络互联设备是（）。 A.中继器 B.路由器 C.网关 D.网桥 正确答案：B, 第8题 —、（61~80题)管道工程安装 当燃气管道的焊缝无损探伤检测无设计规定时，应对每一焊工所焊焊缝焊口进行抽查检测，抽查数量应不小于焊口总数的（）。 A.15% B.30% C.50% D.100% 正确答案：A, 第9题 设置诱导器作末端装置的空调系统应属于（）。 A.分散式系统 B.半集中式系统 C.集中式系统 D.混合式系统 正确答案：B,

造价工程师考试心得体会

造价工程师考试心得体会 造价工程师是通过全国造价工程师执业资格统一考试或者资格认定、资格互认，取得中华人民共和国造价工程师执业资格，从事工程造价活动的专业人员。下面是带来的造价工程师考试心得体会，欢迎阅读。 造价工程师考试心得体会一： 第一遍复习就要弄懂每门课程的具体要求，看看大纲那些要求掌握，那些要求了解，那些要求知道，自己心里就有方向了，在开始第二遍之前可以先浏览一下历年真题，看看出题点在什么地方，自己复习的时候就多加注意了。拿案例来做一个说明，一看每年6题，不管怎么变化好象招投标没有少的，索赔没有少的，好了这个应该是每年必考的，必考什么啊?招投标程序，时间期限的规定，在看《计控》相关章节的时候就要好好掌握了。第二遍完了之后那些是重点，那些是难点你就得心里有底了。 在第二遍的复习中一定要把该弄明白的知识点弄明白。不是废话下面有解释。 第二遍之后我觉得就可以把上面的真题拿出来作作再找一些辅导材料的模拟题看看，主要是看看自己对知识点的掌握程度和查缺补漏了。还可以看看自己在第二遍该弄明白的东西是否真的明白了，比如索赔，题目告诉你有多少台什么机械，有多少工人，一定要整明白

什么时候是按照窝工来取人工费用，什么时候是按工日单价取人工费用，题目来一小问，某日停电造成窝工，有人就只计算窝工的费用，忘记了现场还有几台机械那，也得计算机械的费用，一算就错了，还以为自己算对了，05年《计控》就有这个考题。 考试前对考点的浏览复习也是一个重点，特别是《计量》的有些可能的考点，平时记住了也很困难，那就考试前强化记忆，也不失为一种应试的技巧。 三、辅导班和辅导材料 (一)报班是否有用，我不作定论，因为现在各种班都太多，难免鱼目混杂，不过正规的班我觉得有必要报的，环球网校培训更是给我们提供了时间，我考试前就在他们那里上的培训班，他们的实力搞建筑的应该知道， 淘宝有一些网店经营建筑课件，质量和环球差不多，价格却低出了许多。 前面讲过我还给一些学员答过疑。上培训班的好处是: 1、你可以从老师那里知道大致的考点，知道那些东西根本不用自己费劲心思的去弄懂，毕竟我们的时间是有限的。有老师给你串一遍应该比自己一个人摸索强。 2、跟老师和同学交流，同时可以解答自己平时复习中遇见的疑惑。 3、学习一些答题技巧。不管是案例还是相关，老师都会说一些答题的技巧和方法，还有部分老师会参加每年的阅卷工作，知道那些

造价工程师考试科目有哪几科

住建部2018年对注册造价工程师进行改革，原造价工程师考试专业方向进行了改革，相当于2019年一级造价工程师赠科目后第一年开考。那么一级造价师考试几个科目呢呢？该怎么考呢，这是很多考生目前还有疑问的。下面中华考试网小编来介绍一下2019年一级造价工程师考试科目信息，详细内容如下： 一级注册造价师设《建设工程造价管理》、《建设工程计价》、《建设工程技术与计量》、《建设工程造价案例分析》4个科目。 《建设工程造价管理》、《建设工程计价》为公共科目，《建设工程技术与计量》、《建设工程造价案例分析》为专业科目。其中《建设工程技术与计量》科目分为“土建工程”“安装工程”“交通运输工程”“水利工程”4个子专业，考生可根据工作实际选报其一。《建设工程造价案例分析》考试内容根据《建设工程技术与计量》而定。 考试时间及科目安排如下： 题型题量分值

自2015年度开始造价工程师执业资格考试建设工程造价案例分析科目改为在专用答题卡上作答，采用网络评卷，全国统一组织实施，其他科目的试题均为客观题，在答题卡上作答。 科目名称题型题量满分 建设工程造价管理单选题：60道，多选题：20道100 分 建设工程计价单选题：72道，多选题：24道120 分 建设工程技术与计量 单选题：60道，多选题：20道100 分（土建） 单选题：40道，多选题：20道， 100 分 建设工程技术与计量（安装） 选做题：20道 建设工程技术与计 2019年开考100 分量（交通运输） 建设工程技术与计量 2019年开考100 分（水利） 建设工程造价案例分 案例题6道140 分析 以上就是2019年一级注册造价师的考试科目信息。想要一级造价工程师报名的考生一定要确认好报考方向。，一级造价师由4个专业方向，《建设工程造价案例分析》考试内容根据《建设工程技术与计量》而定。科目有四科，知识点相对繁多，如果想要一次性通过你