爆破工程劳务施工合同书
爆破工程劳务施工合同书
甲方：
乙方：
根据《合同法》相关规定，本着诚实守信、公平、公正、互惠互利的原则，经甲乙双方友好协商，特制定本合同。
一、甲方将场坪工程的土石方爆破施工部分，全部承包给乙方进行爆破施工。
二、乙方进场三天，甲方提供施工图纸，乙方按照图纸施工，爆破方量按实测方量为准，方量由业主监理签字认可。如有变动，按量增减，改动部分甲方应以书面及图纸向乙方交底，同时双方签字确认。
三、工程量及价格：
（1）、总方量为立方米。
（2）单价：每立方米元（不含税收）。设计及评估费用由甲方支付。工程款一律以现金结算，所有产生的一切税费由甲方负责。
（3）工人进场施工之日起由甲方按实际工人人数预付每人每日生活费20元（月底结算时扣除）。
四、结算方式：（1）合同签订之后，甲方每月25日前报工程进度。次月5日前，支付乙方80%进度款，下一次按规定报进度时，甲方应支付前一月余额的20%后。按以上规
定支付进度款，全部完工30天内一次性结算全部工程款给乙方。（2）甲方必须将应付工程款按时支付给乙方，超过15个工作日视为违约，乙方有权单方终止合同，并有权以任何方式追收所欠工程款及损失。
五、工期：以甲方进场通知单为准，第一个月开工面、方量不限，第二个月正常施工后，工程量必须保证每月6万方，其中甲方原因造成乙方停工或不可抗力的因素除外（工期顺延）。
六、双方的责任：
1、甲方应及时提供该工地全部批文及相关资料。乙方提供爆破合法手续。炸材审批由甲方全权负责。甲方负责协调周边群众关系有组织挖机为乙方潜孔钻开路、挖炮位和移动空压机，协助乙方起爆时进行的爆破安全警戒。由甲方提供乙方场地住宿，保证通水通电（水电费由乙方负责）。
2、甲方在乙方机械进场先预付给乙方进场费贰万元，工程到两个月后，从结算工程款中扣除。
3、乙方应持证作业，警示牌和相关文明作业措施。乙方负责承担因爆破飞石造成的安全责任。甲方负责因爆破产生的地震波所造成的损失由甲方负责。
4、因甲方原因造成乙方停工，停工所造成的损失按液压钻每台每天1000元，潜孔钻每台每天500元，空压机每台每天200元，工人工资按每人每天100元赔偿给乙方。
七、乙方使用炸材及油料由甲方提供到施工现场，炸材价格为：炸药13000元/吨以内，超出部分由甲方补足，油料以市场价为准，炸材、油料费在当月结算时一次性扣除。
八、如需挂靠当地爆破公司，产生的费用由甲方负责。如爆破员需区域换证，由甲方负责协调、产生费用由乙方负责。
九、本协议双方必须严格遵守，任何一方无权单方解除合同，否则，违约方应承担合同总价的10%违约金，未尽事宜或本合同的相关条款有变动时，以书面补充协议为准，具有同等法律效力。
本合同一式四份，甲乙双方各持一份，其余两份交县公安局，辖区派出所，签字之日起生效。
甲方：乙方：
代表人签字：代表人签字：
联系电话：联系电话：
签订日期：年月日
爆破工程劳务施工
合
同
书
甲方：
乙方：
年月日
消防工程施工承包合同书.doc
消防工程施工承包合同书 随着经济的发展，消防工程在日常生活的应用越来越广泛，消防工程是建筑工程的重要环节，消防工程施工合同是怎样的？小编整理了“消防工程施工承包合同书”仅供参考，希望能帮助到大家！ 消防工程施工承包合同书发包人： 承包人：xxxxxx 年TrueTrueTrueTrue月TrueTrueTrueTrue日 发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）：xxxxxx 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 第二条承包范围
消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期： 竣工日期： 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写） 付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。 第六条工程质量及验收标准 1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。
2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。 3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-19xx．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（20xx年版）GB50261-19xx．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-19xx．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-20xx．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条双方的权利和义务 1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。 2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收
爆破工程施工合同协议书范本 详版
发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本爆破工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程址点： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 开始爆破之日起日内完成 如遇以下情况，工期可以顺延： 1、因建设单位变更施工图，而无法继续施工，可顺延工期，如停工10日以上，甲方未书面通知乙方进行设备、人员调整，甲方应支付乙方由此造成的损失。 2、因建设单位变更施工图工程量增加。 3、甲方未按照约定支付工程款影响施工进度。 4、不可抗力因素。 四、工程造价及付款方式 1、工程单价及计量方式：
2.1、本合同签字生效后，乙方将爆破手续报批完成，甲方预付乙方元用于购买各种材料。
2.2、乙方所需的炸材、油料款由甲方垫付，甲方所垫款项在乙方工程款中扣除。 2.3、乙方月度计价生效后，甲方按月进度工程款的支付。 2.4、乙方所承担的全部工作内容完成、工程款结算审定成立后，余款日内付清，逾期按银行贷款同等利率支付乙方。 3、款项支付：所有工程款项必须划入乙方帐户，如因工程款项未划入乙方帐户造成的民工工资拖欠、设备施工费用纠纷等问题，乙方不负责。 五、工程量核算与确认 1、爆破施工前，甲乙双方根据设计要求对总工程量进行同测量计算，经双方签字后确认。 2、施工中如遇业主方临时增加新的工程量，如爆破范围扩大，爆破深度增加等，则该新增的工程量以工程签证的形式经双方签字确认。 3、实际发生的总工程量由以上两款相加后得出。 六、质量、安全管理 1、乙方按照设计图纸或甲方施工人员指定的标高（深度）组织爆破施工，乙方爆破粒径（块度）大小满足机械（人工）清运要求。 2、乙方施工作业人员严格按甲方设计规范进行施工，遵守爆破操作规程和甲方的各种安全操作规程，如因乙方原因造成的安全事故，由乙方负责。但由于甲方安全指挥管理不当等其他原因造成事故由甲方负责。 3、严禁违章作业，冒险施工，服从甲方现场安全员的指挥，对违章指挥，冒险施工，乙方作业人员有权拒绝施工。 4、乙方应采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施，确保周围建筑物及人身安全。 5、现场代表：甲方；乙方。 七、双方责任： 甲方责任：
矿山爆破承包合同
矿山爆破承包合同 管理方（甲方）： 证件类型及编号： 地址： 施工方（乙方）： 证件类型及编号： 地址： 甲、乙双方经自愿、平等协商，就爆破施工的有关事宜，达成一致意见，特订立本协议，以资共同遵守。 第一条、工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程范围： 四、工程期限： 自年月日至年月日 第二条、风险保证金 乙方须向甲方交纳风险保证金￥万元，于乙方正式进场时缴纳。 施工过程中，因乙方原因造成乙方人员发生工伤事故，需要进行医治、赔偿款时，如乙方未能及时履行义务，甲方可以用该项风险金进行预先处理，而后由乙方承担相关费用并及时补足；当风险金不足予偿付时，甲方有权依法向乙方追偿。如因甲方原因造成甲方人员伤亡或乙方人员伤亡，乙方不承担赔偿责任。 乙方入场满个月，甲方应全额退还风险保证金（不计利息），甲方不得以其他理由推诿、拖延拒绝退还风险保证金，否则，甲方按照风险保证金的向乙方承担违约责任。 第三条、双方权利、义务 一、甲方权利： 1、享有该矿山的管理权。 2、甲方有权对乙方的施工质量、进度和安全等事项进行监督。 二、甲方义务：
1．甲方必须提供明确的施工要求和准确的施工计划，以便乙方按计划进行施工；2．甲方必须找准、划定爆破地方、范围，未经甲方或甲方施工队同意，视为无效工作，甲方不予以认可和计量结算。 3．甲方应为乙方的爆破作业提供方便的运输路线及其他必备的条件，在爆破作业时乙方负责清理所有施工人员及机具，施工人员未能清理完毕的，甲方应配合及时处理。 4．乙方在每次爆破前必须将爆破现场周围500米内的爆破时可能涉及或侵害到的人，财产和物资提前告知甲方，如甲方不配合清理，否则造成的损害由甲方承担。 5、甲方必须按时、足额向乙方支付劳务款； 6、甲方需积极为乙方创造良好的施工环境，负责协调地方关系，保证施工现场周围良好的人文环境，如因甲方矿山手续不全、现场设备及人员不到位等原因造成乙方窝工，甲方按照相关国家标准向乙方进行赔偿。 乙方的权利： 1、乙方享有该工程的承包劳务经营收益，承担承包劳务经营亏损； 2、甲方应按时、足额向乙方支付工程劳务款； 四、乙方的义务： 1、遵守有关法律、开采方案、作业流程及安全制度等，遵守当地民风民俗，服从甲方的管理，积极配合、协助甲方开展各项工作。 2、承担各项承包生产所需要的设备、设施、用品、材料（零配件等）的购置、维修、更新费用以及所产生的人员工资、水电费、伙食费、安全经费等。 3、按甲方的要求合理组织人员进行施工，确保按期完工。 4、负责爆破时的安全工作，在甲方的协助下做好撤离和警戒工作，负责现场周围的巡视，并按有关部门的要求和甲方的目标做好爆破作业工作。 第四条、工程质量 乙方应按照制定的开采方案进行作业，合理、有效提高原矿利用率和原矿质量。如有夹层、夹石、应先行剔除；无法剔除而需一同爆破的，废石应予清理。其它工程应符合施工设计要求。 第五条、工程造价和付款方式 1、方价：税后价：。（包括钻孔、爆破等费用，包括装车）。 2、付款方式： 工程量每月结算一次，乙方在每月日向甲方上报工程量，甲方于次月日 向乙方支付上月的全部工程劳务款。如未按时支付，或未全额支付，甲方应承担由此造成的违约责任，并向乙方支付未付劳务款的违约金。如甲方迟延天未 给乙方支付劳务款，乙方有权停止施工，造成的损失乙方不承担任何责任或乙方有权单方解除合同，由此造成的乙方的窝工损失及其他应付费用，由甲方承担。 3、计量方式及验收标准： 矿石开采工程以现场实际测量为准。 4、民爆物品的计价与管理： 油料（油罐乙方自备）、炸药、导爆管等由甲方提供，费用（按市场价计算）由乙方承担，甲方在支付工程款时扣除。如因甲方提供的上述物品引发安全责任事故，后果由甲方承担，与乙方无关。 第六条、安全责任
消防工程施工合同模板
工程消防（改造）施工合同 发包人： 承包人：************* 年月日
发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）：********** 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 第二条承包范围 消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期： 竣工日期： 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写）付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。 第六条工程质量及验收标准 1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。 2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2003年版）GB50261-1996．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条双方的权利和义务 1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。 2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收 4．乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。 5．乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。 6．乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。 7．乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
爆破工程施工合同
爆破工程施工合同 发包人:杭州徐拓建设有限公司以下简称(甲方） 承包人:淳安县华远古建工程有限公司以下简称（乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》《爆破安全规程》等有关法律、行政法规，经甲乙双方友好协商,发包人将高铁新区文昌路青石湾段(省道路口）土石方开挖工程整体发包给承包人爆破施工。双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经友好协商订立本合同并共同遵照执行。 一、工程概况： 工程名称: 高铁新区文昌路青石湾段(省道路口）土石方开挖工程 工程地点:淳安县文昌镇。 工程内容：施工图纸范围红线内的露天土石方爆破开挖。 爆破工艺:岩石松动爆破。 二、承包范围： 1、指定范围内的露天土石方爆破开挖； 2、具体甲方指定红线内以测量为准的剩余土石方爆破开挖; 3、爆破后石渣挖运由发包人自行处理；
4、爆破总量:约7．０万/m３左右,最终以双方实测量为准; 三、合同工期: 1、合同工期总日历天数为:40天; 2、计划开工日期：２0１6年4月6日; 3、计划竣工日期:2016年5月15日; 四、工程质量级计量标准： 1、爆破后块粒：以设计为准,以发包方挖机能装车位限，块粒０.８立方以上乙方负责改小,块粒0.8以下乙方不负责。 2、发包人委派施工班组代表与承包人现场代表爆破进场前双方实际测量爆破量为双方计量和资金结算依据。 五、合同价款及支付方式： 1、合同款:本合同为单价价款合同，合同单价为7．2元/立方米，不含任何税费（大写：柒元贰角／立方米）。 2、合同价款支付:发包人向承包人支付的炸材款及工程款，按下列进度及比例支付： (1）、在本合同生效乙方机械人员进场开始施工,甲方负责提供炸材款，炸材款以后在乙方工程款中扣除。 （2)、甲、乙双方没有保证金和预付款，验收合格后30日内一次性支
爆破劳务协议书
爆破劳务协议书 甲方： 乙方： 乙方现场充分考证，协商后，也本着平等、自愿、诚实、守信的原则，同意承包中国石油三公司爆破项目工程。起点是贵阳安顺平坝至幺辅镇，间距约40公里，下标是79公里，共计二个标段。现就该工程事宜，达成以下协议，共同遵守。 一、甲方提供乙方爆破施工现场，按时将炸药和雷管运送到场，炸药、雷管成本价为炸药每吨12000元，雷管每发2元计算，柴油价低于市场价格0.6元/公斤，如市场价提高，均与乙方无关，而且乙方只按以前的单价计算。 二、结款方式为前期：2012年11月8日进场施工之日起（具体时间以进场通知书为准），至2013年1月5日结算前期的总工程量的90%，计算并付现金，以后按每月进度90%计价付款，剩余余款在本标段施工完两个月结清。 三、乙方进场生活费、油费、炸药费、雷管费由甲方先行垫支，之后在首次付款时在乙方所完成的工程中扣除。其生活费暂按每人每天拾元计算。 四、乙方进场自带所需的工程用具、设备和相关技术人员，并出示所持有相关的工作证件。管理安排好进场劳务人员。须服从甲方项目部管理人员的正确安排。如有违反甲方有权给予处罚。甲方负责给乙方的工作人员购买人身安全险。
五、乙方在施工过程中，申报当日所需炸材计划表，签写好进出数据单，填写当日施工记录，做好爆破前安全防范，准确的给出引爆信息，严控装的量。禁止放冲天炮或大炮，严格按照中国石油三公司项目部爆破方案实施。如有违反者给予处罚，并承担由此所造成的损失。 六、乙方在施工中，如因甲方原因影响施工，应给予乙方人工费和机械误工费，价格按当前市场价定给予赔偿。乙方必需完成项目部下达每月计划的工程（12km-16km）如期不能完成给予处罚，即日整改。 七、乙方爆破土石方每立方综合价9.5人民币计算（一次性包干）。均以实际收方为标准。如乙方在施工中，500米以下未产生引爆过程，甲方须无条件按实际方量计价并付款。超过500米则不给予乙方计量付款。 八、甲乙双方的约定，签订协议的当日，乙方向甲方交付合同履约金贰万人民币。待工程正常运行后期满一月。甲方退还乙方履约金贰万人民币，并不计息。 九、本协议一式二份，双方认可签字生效。未尽事宜，甲乙双方另行商议。 甲方：乙方： 证件号：证件号： 手机号：手机号： 签订地点： 年月日年月日
建设工程施工合同范本专业版(精篇)
( 合同范本 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建设工程施工合同范本专业版 (精篇) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
建设工程施工合同范本专业版(精篇) 建设工程施工合同范文1 建设方：以下简称甲方 施工方：以下简称乙方 甲方原有一层因现须要加建二层，以包工给乙方施工，为了保质保量的完成本工程，经双方协商成达协议如下： 一、甲方供应原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工，设计方面乙方应听从甲方的意见执行。 二、单价，按建筑面积计算，每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)。 三、质量要求：主体二层上下垂直误差应在2公分之内，不能超过2公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝，地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角，其它装修应符合施工规范。
四、主体结构要求，板面筋布150mm150mm，扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作，混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20，立柱，梁无空洞和露筋，楼面平整无裂缝。 五、乙方在施工期间应做好安全防护设施，保证安全第一，质量第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和第三者伤亡事故，一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任。 六、付款办法：乙方在施工中途要求付款，甲乙双方协商支付，待工程全部完成验收合格后一次性付清。 七、本协议一式二份，甲乙双方各保存一份。望双方共同执行。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 建设工程施工合同范文2 发包单位(甲方)： 承包人：(乙方)：
消防工程施工协议书精编
消防工程施工协议书精 编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986
消防工程安全生产协议书 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程具体情况，双方就有关事宜协商达成以下协议。 一、工程概况： 工程名称： 工程结构： 工程价款： 二、承包范围： 1、承包范围： 2、承包方式：固定价。 (1)乙方提供劳务、技术工人、施工机械，负责相应施工人员的管理和确保工程质量、安全生产与文明施工。 (2)除电焊条、切割片、铅油、麻丝、钻头五项附材料外，所有安装主、附材料及现场用水、电等有甲方负责无偿提供乙方。 (3)乙方负责安装调试直至交工验收合格为止。按甲方与业主签定的保修协议进行回访。
(4)甲方承担一切验收和技术指导，乙方不承担验收过程中的任何费用。 三、工程约定： 本协议工程为年月日至年月日止。(可根据业主要求随时调整) 四、质量约定： 工程施工质量必须符合国家现行消防施工验收规范以及业主、监理单位和甲方要求，达到消防验收标准。 五、双方责任： 1、甲方责任： (1)负责开工前施工场地具备施工条件，并在开工后继续协调解决有关遗留事项。及时提供乙方施工材料，保证乙方合理作业时间，确保工期要求。 (2)负责总承包管理，定期对工程进度、质量、安全施工情况进行检查，提出整改意见。 (3)负责编制总体网络计划，材料报验、隐蔽记录及各种竣工验收资料，工程验收竣工资料的汇总及工程月报量或决算。 (4)负责协调乙方与业主及其他分包单位的关系。 (5)按合同约定期限支付工程款。 2、乙方责任：
爆破工程施工合同协议书范本
编号：______________ 爆破工程施工合同 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________ 签订日期：__________ 年______ 月_______ 日 甲方: 乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《民爆物品管理条例》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方就爆破施工工程，经协商达成一致，订立本合同。 1合同总则 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程类别： 1.4作业内容： 1.5合同期限：本合同自年月日至止。 2双方一般工作和义务 2.1甲方的工作和义务 （1）甲方须对爆破周围建筑物进行拍照和记录，明确书面告知乙方施工时需要保护的管网、线、建（构）筑物等的具体位置及保护要求。 （2）甲方提供爆破施工所必须的施工场地和通道，负责整个施工场地的管理工作，协调乙方与同一施工场地的其它方之间的交叉配合，确保乙方正常爆破作业。 （3）甲方负责协调和处理与工程施工有关的各项事宜（包括政府相关职能部门、周边群众及单位等），负责搞好爆破施工时的安全警戒工作。 （4）甲方负责钻孔（钻孔费用及钻孔人员的管理由甲方负责）和除装药、爆破以外的其他所有施工任务，在施工过程中（包括钻孔作业）及施工作业前后所有人员、财产（属乙方单位的人员、 财产除外）的安全均由甲方负责，如有损失，由甲方全部承担。 （5）协助乙方办理民爆物品购买审批手续，协助乙方搞好民爆器材的管理工作，提供经公安部门认可的民爆器材临时储存点，期间由此发生的费用由甲方承担。 (6)甲方应如实提供项目建设的有关审批手续(包括但不限于立项或中标通知、营业执照、安 全生产许可证、村社或政府的决议意见、主管部门的项目建设意见) 。提供的审批手续须能充分 证明需要进行爆破施工的合法性，并经公安机关审查确认其生产活动的合法性。 (7)负责提供具备安全施工条件的作业面，防止作业现场岀现安全事故。对爆破前后的各类边
建筑工程施工协议书-
合同编号：xxx-2013-04 建筑工程施工合同 二零一三年四月
建筑工程施工合同 依照《中国人民共和国合同法》和《安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况双方达成以下协议，订立本合同。 甲方： 乙方： 第一条：工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容： 1. 2. 3. 4. 1.4开工日期：20 年月日 1.5竣工日期：20 年月日 1.6合同金额：，此工程一次性包死。（但因甲方提出变更而造成乙方额外增加的费用，全部由甲方承担）。第二条：合同文件使用的标准和适用法律： 1.1适用法律法规：《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》： 1.2适用范围：国家和省、市颁布的技术标准和施工规范
第三条：图纸 3.1图纸提供日期：20 年月日 3.2图纸提供套数：套 第四条：甲方驻工地代表 4.1甲方驻工地代表： 4.2监理工程师： 第五条：乙方驻工地代表： 5. 乙方驻工地代表： 第六条：甲方工作： 6.1施工现场具备开工条件： 6.2会审图纸和设计交底： 6.3负责协调乙方和各施工单位之间的配合关系。 6.4甲方负责指定乙方所需施工生产用水、电接驳点，由乙方负责安装计量表、施工用水、电、开关线路等。甲方在现场为乙方联系指定施工用设备、材料储藏位置。 6.5按本协议约定按时支付工程进度款。 6.6甲方配合乙方在48小时内进行隐蔽工程和中间验收，工程质量符合国家电气规范要求，验收24小时后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方已经批准，乙方可进行隐蔽和继续施工。 第七条：乙方工作 7.1 对施工现场交通、噪音、安全生产的要求：遵守政府有关主管部门的管
消防工程施工合同书_2
消防工程施工合同书 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：。 二、工程地点：。 三、建筑面积：。 第二条工程范围 乙方承包的工程范围：。 第三条承包方式 承包方式（请在方框内打勾）： □包工包料 □其他：。 第四条合同工期 一、本合同工期为日，自乙方进场之日起计算。 乙方接到甲方书面进场通知后日内进场施工。 二、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：
（一）因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的； （二）因甲方不能按期提供施工图、材料、设备的；所供材料、设备不符合施工需要的；所供材料、设备在交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的； （三）因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物未能清除等，影响进场施工的； （四）在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的； （五）非因乙方原因造成的前道工序没有完成，影响本工程进度的； （六）隐蔽工程在隐蔽以前，乙方通知甲方验收，甲方没有验收的； 第五条工程价款 双方选择下列第种方式确定本合同工程价款，并附《预算单》，价款不含消防检测费： 合同价款的形成：以XX年《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》、《湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表》及相应的费用定额为依据，结合设计图纸形成预算造价，经甲方审定后形成工程价款。如有增项，结算方式执行上述同等标准。 一、暂定价格。工程价款暂定，双方在结算时确定最终
爆破工程承包合同书
爆破工程承包合同书 甲方： 乙方： 工程名称：石方光面爆破工程，位于，现甲方将石方爆破工程承包给乙方爆破，双方本着平等、自愿、互利的原则，达成以下协议并共同遵守。 一、工程承包价格：按实方捌元/立方米承包价结算给乙方，结算方数由双方测量为准，以下为暂估数量： 二、付款方式：甲方先预付部分柴油钱、人工钱，工程结束后一个月内后结清工程余款。 三、甲方先提供炸药雷管、电，以后从承包款扣回给甲方，价格按高速公路收取价格结算（炸药每吨9000元，雷管一只2.9/3.3元，电费每度约0.95元）。爆破后的石头与乙方无关。 四、乙方施工中需要甲方钩机配合，甲方须提供现场施工，甲方管理人员配合乙方顺利施工。 五、乙方的责任义务： 1、乙方必须服从甲方规章制度。工程施工中，乙方必须保证安全作业，如有飞沙、飞石伤到人、农作物、家禽或出现安全事故等，由乙方全部负责，与甲方无关。 2、乙方施工人员需具备合格爆破作业证。 3、打孔机械由乙方自行自备，在施工中有人阻碍和打伤工人，打坏机械由甲方协助处理。 4、乙方需按高速公路图纸及甲方的作业要求完成给甲方。 5、石头规格如钩机炮头无法破碎，由乙方进行介炮处理，乙方爆破出的规格石料甲方要及时清理。 6、工期为叁个月，即从年月日至年月日，如遇人力不可抗拒的自然灾害除外，工期相应延长。如乙方有意拖延工期，所造成的一切经济损失由乙方负责。 六、违约 双方应遵守此协议，如有一方违约，将承担影响工程及个人利益的全部责任。 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字后有同等法律效力。未尽事宜由甲、乙双方另行协商。如半途停工10天以上，乙方有权终止合同（如遇人力不可抗拒的自然灾害或其他客观原因除外），结清工程款。 甲方签字：乙方签字： 日期：日期：
爆破施工劳务合同
爆破施工劳务合同 合同编号：ZSlJ-JQ-2016-第01号 甲方：中国水利水电第六工程局有限公司金桥水电站引水系统工程项目部 乙方：西藏天宇爆破工程有限公司 依据《中华人民共和国合同法》、《民用爆破物品安全管理条例》、《爆破安全规程GB6772-2013》、《爆破作业项目管理要求CA911-2012》等法律法规的，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经双方协商一致，特订立本合同，双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：西藏金桥水电站引水隧洞、调压井及压力管道土建工程施工。 2、工程地点：那曲地区嘉黎县忠玉乡 3、劳务工程范围：与甲方工程施工有关的爆破物品领取，签字，装药盒， 起爆，当日未用完的爆破物品当日退库等劳务作业。 二、工期 1、暂定30个月（按金桥水电站引水隧洞爆破施工工期计算）费用，结 算工期以实际爆破作业时间按月计算，若不足整月则按整月计算。 三、价格及付款方式 1、施工管理服务费：乙方每月向甲方领取人民币￥35000.00元，大写叁万 伍仟元。 2、付款方式：月底支付，支付前乙方需提供增值税专用发票。 3、火工材料购买必须提供发票。 四、双方责任 甲方责任 1、甲方成立爆破作业施工队的现场管理机构，全面负责工程进度，工程质 量，施工技术，安全生产管理工作。 2、负责火工材料款的支付，负责爆破，钻孔，装药，联网，警戒，起爆等 工作。
3、有权监督、和纠正乙方所派相关作业人员的违规操作和不安全行为。 4、负责向乙方提供竣工项目的施工合同、施工方案和全部单位资质资料。 5、确保乙方在爆破施工前、爆破工地所设计的管线，网线，下水道，构筑 物，树木和农作物等全部拆除，覆质土清理干净。 6、承担废弃土石方的堆放地选择和挖运等相关费用，严格按照规范化施工， 台阶式开采，边坡的危石清理。 7、负责爆破施工时，机械设备的拆除，人员疏散及安全工作，做到安全生 产、文明施工，如出现大小安全事故，由甲方自行承担各项经济损失和法律责任。 8、甲方所派的工作人员必须购买60万元以上保险。 乙方 1、负责作业地点派专职人员，具体对爆破物品的领取、发放、退库、装药、 起爆工作。 2、乙方专职人员发现安全隐患，应即时向甲方现场负责人报告，报告后甲 方现场负责人应即时排除，如甲方现场负责人不即时安排排除，乙方专职人员有权停止爆破物品的发放和使用。 3、乙方按照现行《劳动合同法》与所属员工签订劳动合同，购买工伤保险， 商业保险额必须在60万以上。 4、乙方所有进场人员的调整，必须提前3天向甲方项目负责人申请，取得 甲方项目负责人同意后方可进行调整。 五、合同未尽事宜 本合同在实施过程中，如有不足经过双方协商签订补充合同，补充合同经双方签字盖章与本合同具有同等效力。 六、争议的解决 本合同履行过程中发生争议，双方本着友好的原则，协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院起诉。 七、违约责任 1、双方应严格遵守合同，任何乙方违反合同约定，给对方造成损失时，应 向守约方支付总额10％的违约金。
消防工程施工合同标准版本
文件编号：RHD-QB-K6092 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 消防工程施工合同标准 版本
消防工程施工合同标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 消防工程施工合同范文1 甲方(全称)： 乙方(全称)： 按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点：
工程规模： 二、工程概况 开工日期： 竣工日期： 三、质量标准 工程质量标准： 四、合同价款 金额(人民币大写)： 五、组成合同的文件 1、本合同 2、标准、规范及有关技术文件 3、图纸 4、工程量清单 5、工程报价单及预算书 双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视
为本合同的组成部分。 六、合同的生效及终止 1、合同签订之日起生效。 2、除合同质量保证书外，甲乙双方履行合同的全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后，本合同即告终止。 3、合同的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则，履行通知、协助、保密等义务。 七、图纸 提供方及份数： 八、甲方工作： 1、提供当地消防部门审批的设计资料，如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。 2、对乙方施工现场的设备、材料等予以保护。 3、如工程需基建方配合工作，甲方应提前和乙
爆破工程施工合同
爆破工程施工合同 Revised by Liu Jing on January 12, 2021
爆破工程施工合同 甲方： 乙方：连云港邦达爆破工程有限公司 甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《爆破安全管理规程》GB6722-2014、《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定，甲、乙双方就位 . 爆破工程的经济责任管理达成以下协议： 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程内容：布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒。 二、工程价： 1、工程总价：。 二、结算方式： 1、工程款的支付：甲方应于工程施工前一日内支付乙方全部款项。 三、工期要求： 本合同工期：年月日至年月 日。 四、双方责权利：
甲方责权利： 1、甲方向乙方提供准确的项目立项审批文件、用地审批手续、爆破区域周边 重要设施情况，并保证相关资料真实性。 2、甲方负责周边房屋现状，并协调四邻关系及爆破区域以外任何干扰爆破作 业的情况。 3、甲方应按时按期支付乙方工程款。 4、爆破作业前，甲方负责配合乙方完成预爆破清理工程，并负责清理施工便 道及场地为乙方安全运送民爆物品爆破提供必要条件。 乙方责权利： 1、乙方必须按照所取得的《工程爆破设计施工资格证书》并按国家相应的法 律、法规、标准和规程进行爆破施工，不包括甲方设计的地下管线、地面建筑、国家一二级文物、极重要设施、极精密贵重仪器设备及重要建（构）筑物等环境负责特殊要求的爆破作业。如甲方要求乙方对甲方涉及对以上情况进行爆破作业，由此产生的各种费用由甲方负责支付，不在此单价范围内。 2、乙方负责编制《爆破设计方案》《爆破施工方案》费用乙方负责，办理民 用爆炸物品使用相关手续。 3、乙方须遵守爆破工程建设安全生产有关管理规定，严格根据经审批后的 《爆破设计方案》组织施工，由于爆破造成的一切经济损失和法律责任及施工过程中施工人员的一切安全事故责任由乙方自行负责。 4、严谨违章作业、违章指挥、冒险施工，乙方服从甲方现场施工管理人员的 正确指挥，对违章指挥，乙方有权拒绝施工，因甲方违章指挥造成的一切经济损失及法律责任由甲方承担。
最新爆破工程承包合同合集大全
最新爆破工程承包合同合集大全 爆破工程承包合同1 甲方： 乙方： 为发挥甲、乙双方各自的优势，合理配置资源，明确双方职责、权利和义务，甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《爆破安全规程》等有关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和互相协作、诚实信用的原则，双方就____________露天煤矿剥离与开采爆破工程技术服务与劳务事项协商一致，同意签订本协议，供甲乙双方共同遵守执行。 一、工作内容：中深孔爆破方案技术设计、中深孔方案报批和爆破作业施工、台阶式开采技术指导。 二、工程名称：_______露天煤矿剥离与开采爆破工程。 三、工作关系：甲方为工程的总承包商，乙方甲方进行爆破作业技术指导。 四、双方权利及义务 1、甲方负责办理施工手续，乙方为本爆破工程作出施工组织设计，乙方协助甲方办理爆破审批手续。 2、乙方负责配备本工程所需的爆破员、安全员、保管员等工种，做到持证上岗，作好安全教育工作;并由甲方负责管理并安排食宿。
3、每次中深孔爆破前，乙方设计所需的炸药品种及数量，甲方根据设计要求办理审批、购买手续，并协助乙方进行爆破作业时的警戒工作。 4、乙方负责按工程需要及时协助办理爆炸物品的购买手续及相关信息管理。 5、乙方负责与甲方相关工程技术人员协调对本工程所需爆炸物品规格、品种、数量的采购和使用及监管。 6、乙方工地管理人员应服从甲方统一指挥，若甲方人员出现违规或违章行为，乙方有权制止，情节严重的，乙方有权停止爆破作业或中止双方合作。 7、因甲方项目部需要，要求乙方抽调人员充实项目部管理人员等，乙方应予积极配合，其配合甲方项目部的人员由甲方承担其工资。 8、甲方承担钻孔费用、爆破火工品及相关工程施工费用的开支。 9、乙方享有甲方支付的本工程爆破技术服务费。 四、工程量计算方法和爆破技术服务费、劳务费单价及付款方式 1、工程量计量：按原地貌测量或业主的计量为准。 2、爆破作业劳务费____.00元/m 3、合计3(税后款)。 3、付款方式：按月结算，根据当月已完成工程量，于26日前向甲方申报，甲方于次月的5日前付款至乙方指定帐户。 五、其它： 1、钻孔、清运、排水、防护等施工安全由甲方负责。 2、爆破作业的施工安全由乙方负责，在施工过程中应严格遵守
建筑工程合同书范本
建筑工程合同书范本 兹有工程 总承包人：(以下简称甲方)，地址：，电话号码： 分包人：(以下简称乙方)，地址：，电话号码： 甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信，本总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分如实告知相关当事人，甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于年月日双方同意如下条款。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程范围：附件二。 第四条：价款 工程总价：人民币元整,大写为(此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。 按年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。 以上工程量总包以实际工程量价款中抽取作为总包管理费。其中包括但不限于下浮点、税金、配合费等费用。此管理费自每次甲方付款中自动扣除。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。 此合同开工天内，乙方向甲方交质量保证金万元，此保证金应在该分包工程验收完工后，天内归还给乙方。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。 第五条：工程期限 开工日期： 竣工日期：(以竣工报告为准) 交付日 合同总工期：天 甲方应在合同签订后个自然日以内书面通知乙方进入工地开始履行分包工作。乙方应辛勤以赴，不得耽误。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。 第六条：付款办法 乙方进场天内，甲方付给乙方进场施工费元。 乙方施工至壹个月后，天内付进场第壹个月的工程进度款的。以后以按每月工程量的进度款付，工程结束验收合格付至总工程款的。删除厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。 工程竣工后六个月内付。 工程竣工满一年后天内付清(此项为保固金)。 水电费由甲方预交，费用从乙方工程最后一批工程款中扣除〔水电费用是决算后机械费中的〕 甲方付款不以乙方向其提供发票为前提。 第七条：本工程质量标准 按设计文件及相关规范规定的标准施工且符合国家相关验收标准。 第八条：代表 甲方应指定一到两名人员作为甲方的代表，有他亲笔签名的文件即认为是甲方的正式文件，此项人员的授权委托书作为本合同的一部分。如发生变更，甲方应当自变更后即日书面通知乙方，因甲方迟延通知而造成的损失由甲方承担。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。 第九条：工地管理 乙方必须加强施工人员的安全及职业技能教育，在施工过程中，必须保证安全，清除隐患，杜绝一切事故的发生。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。
消防工程施工承包合同范本
第一部分协议书 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，为明确双方经济责任，特订立本合同。一、工程概况 工程名称：消防工程； 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围及承包价款： 整个工程量的费用为： 三、合同工期 承包人进场施工期：(时间)止，如承包人不能按期完成(项目名称) 安装调试，造成甲方XX工程延期从而影响甲方向其业主于20XX年XX月XX日交房，承包人愿按甲方与( 项目名称)业主已签定的延期交房违约处罚条款承担贰万元/天的滞纳金，由发包人在应付承包人的工程款（材料款）或质保金中扣除。但如因业主原因致使消防部门无法如期验收的原因除外。 四、质量标准及其责任： 1、工程质量标准：根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92---(依据项目内容添加规范名称)； 2、承包方责任：保证按规范标准执行，并经省市主营部门验收通过。本项目工
程发包方委托承包方包工，性质为交钥匙即包工、包调试验收开通。 五、结算方式 本合同签定七日内承包人材料进场，经发包人验收后付材料款人民币元整；承包人进场施工后按工程进度付款，承包人工程完成后付至承包价款的70%（含预付万元整）；竣工验收并获得合格批准后三日内付至合同价款的95%，剩余5%在贰年质保期满三日内付清。 六、组合本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、图纸 4、工程量清单 5、工程报价单或预算书 6、附件 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、工程变更：因变更导致合同价款的增减按实调整，延误的工期相应延顺。 八、承包方应自建办公、生活临建并负担水电费。 九、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。 十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项。
土石方爆破工程施工合同范本
编号：_____________ 土石方爆破工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 甲、乙双方本着互惠互利的原则，双方就土石方爆破工程达成如下条款，甲乙双方共同遵守，任何一方不得违约。 一、概况： 工程名称： 工程地点： 工程量： 单价： 工程计量： 结算方式：预付当月工程款，每天结算一次。 二、甲方责任 1 甲方派代表到现场，负责工程的管理、监督、协调、工程款的结算。 2 甲方协调地方关系，确保乙方施工不受外界干扰。 三、乙方责任 1 乙方必须按照发包方开工令的指定时间，将爆破设备、人员进入现场。 2 乙方必须严格遵守国家有关规定的操作规程进行施工作业，必须做好施工人员的安全教育工作，进入施工现场的施工人员必须持证上岗，必须上人身保险，杜绝人身伤亡事故的发生，如果施工人员发生伤亡事故，甲方将配合乙方搞好治疗、善后工作，具体事故责任与费用全部由乙方自己承担，甲方不承担任何责任。 3 乙方必须严格执行安全生产保护措施，做到安全生产无事故。 4 除因不可预见的自然灾害停工外，乙方若无故停工，甲方有权终止合同。
5 乙方必须保证工人工资每月按时发放，如果出现问题，甲方有权终止合同。 6 乙方必须严格执行公安部门对炸药的管理条例，如出现问题，乙方自行负责。 7 本合同不准转让或出卖，如违约，甲方有权将合同收回作废。 8 特大岩石块装不上车或在车上卸不下来，要进行二次爆破或用油锤破碎。 9 乙方在施工地点以外与地方发生冲突，乙方自行解决。 四、双方责任 1 甲乙双方未按合同履行责任义务，均视违约，按照《经济合同法》有关规定处理。 2 甲乙双方发生争议时，应及时协商解决，如协商不妥协，任何一方均有向经济仲裁单位或法院起诉的权利。 3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 4 本合同自签字之日起生效，至全部工程价款结清之日失效。 5 未尽事宜另行协商、补充条款。 五、补充条款。 甲方：乙方： 甲方代表：乙方代表： 年月日年月日