一级建造师《建筑》第一章第一节(1)练习题

1A411000 建筑结构与构造

一、单项选择题

1.我国现行规范采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，其基本原则是建筑结构工程必须满足( )等要求。

A.安全性、适用性、美观性

B.安全性、美观性、耐久性

C.安全性、适用性、耐久性

D.适用性、耐久性、美观性

【答案】C

2.结构设计的主要目的是要保证所建造的结构( )。

A.安全适用

B.安全耐久

C.适用耐久

D.耐久经济

【答案】A

【解析】在正常维护的条件下，结构应能在预计的使用年限内满足各项功能要求，也即应具有足够的耐久性。根据耐久性的定义，预计使用年限内结构满足各项功能要求是在正常维护的前提条件下。也就是说，结构设计时只能保证建筑结构可靠性中的安全性、适用性，并不能保证结构的耐久性。

3.下列事件中，满足结构安全性功能要求的是( )。

A.某建筑物遇到强烈地震，虽有局部损伤，但结构整体稳定

B.某厂房在正常使用时，吊车梁变形过大使吊车无法正常运行

C.某游泳馆在正常使用时，水池出现裂缝不能蓄水

D.某水下构筑物在正常维护条件下，钢筋受到严重锈蚀，但满足使用年限

【答案】A

【解析】安全性主要是结构的整体稳定性，适用性主要是建筑的使用和功能要求，耐久性主要是结构在正常维护条件下的正常使用寿命。很明显，选项B、选项C针对的是适用性要求，选项D针对的是耐久性要求。

4.某沿海建筑遇八级热带风暴，结构局部出现损伤但不发生倒塌，说明该建筑物满足

( )功能要求。

A.安全性

B.经济性

C.适用性

D.耐久性

【答案】A

5.结构安全性要求，对建筑物所有结构和构件都必须按( )进行设计计算。

A.正常使用极限状态

B.承载力极限状态

C.两种极限状态

D.结构平衡状态

【答案】B

6.下列结构杆件受力图示中，属于压缩变形的是( )。

【答案】B

7.独立柱柱顶受集中荷载如图所示，柱底a-a截面的受力状态为( )。

A.压力和剪力

B.压力和弯矩

C.弯矩和剪力

D.压力、剪力和弯矩

【答案】D

8.关于砌体结构特点的说法，正确的是( )。

A.自重小

B.耐久性能好

C.保温性能差

D.抗压性能差

【答案】B

9.对梁的变形影响最大的因素是( )。

A.截面惯性矩

B.构件材料强度

C.构件的跨度

D.构件抗剪性能

【答案】C

【解析】根据梁饶度变形公式，EI ql f 384/54=，构件的变形与构件跨度l 的4次方

成正比，因此，梁的跨度因素影响最大。

10.预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于( )。

A.C30

B.C35

C.C40

D.C45

【答案】C

11.受压杆件在下列各种支承情况下，若其他条件完全相同，其中临界应力最小的是( )。

A.两端铰支

B.一端固定一端铰支

C.一端固定一端自由

D.两端固定

【答案】C

【解析】临界力ij p 的计算公式为：22l EI

p ij π=，临界力的大小与下列因素有关：

（1）压杆的材料：钢柱的ij p 比木柱大，因为钢柱的弹性模量E 大；

（2）压杆的截面形状与大小：截面大不易失稳，因为惯性矩I 大；

（3）压杆的长度l ：长度大，ij p 小，易失稳；

（4）压杆的支承情况：两端固定的与两端铰接的比，前者ij p 大。

不同支座情况的临界力的计算公式为：202l EI

P ij π=，0l 称压杆的计算长度。

当柱的一端固定一端自由时，0l =2l ；两端固定时，0l =0.5l ；一端固定一端铰支时，0

l =0.7l ；两端铰支时，0l =l 。

12.关于两端铰接受压杆件临界力的说法，正确的是（ ）。

A.钢柱的临界力比木柱大，因为钢柱的弹性模量小

B.截面大不易失稳，因为惯性矩小

C.两端固定的与两端铰接的比，前者临界力小

D.长度大，临界力小，易失稳

【答案】D

13.某两端固定的受压构件，其临界力为200kN ，若将此构件改为两端铰支，则其临界

力为（ ）kN 。

A.50

B.100

C.150

D.200

【答案】A

14.下列各项中，梁所采用材料、截面均相同，在受相同的均布荷载作用下，其中挠度

最小的是

( )。

【答案】D

15.一般环境中，要提高混凝土结构的设计使用年限，对混凝土强度等级和水胶比的调整正确的是( )。

A.提高强度等级，提高水胶比

B.提高强度等级，降低水胶比

C.降低强度等级，提高水胶比

D.降低强度等级，降低水胶比

【答案】B

16.图示人字梯旋转在光滑(忽略摩擦)地面上，顶端人体重量为P。关于绳子拉力与梯子和地面夹角α、绳子位置高度h关系的说法，正确的是( )。

A.a、h越大，绳子拉力越大

B.a、h越小，绳子拉力越大

C.a越大、h越小，绳子拉力越大

D.a越小、h越大，绳子拉力越大

【答案】D

【解析】如果将整个梯子看作一个整体，则梯子与地面接触的两个点竖直向上的力恒定P。

为2/

以梯子最上面的铰接点为平衡点，计算两侧的力矩平衡，可以明显看出：绳子的高度越

高，拉力越大。

当α越小时，地面与梯子的夹角超接近90°，地面反力的力矩越大；同时，绳子与梯

子的夹角相应越来越小，则绳子的拉力也越大。

17.如下图所示，P1、P2分别为两个垂直力的合力，下列各项关于P1、P2的描述，其

中正确的是( )。

A.12P P =

B.123P P =

C.1213P P P ??

D.123P P ?

【答案】C 【解析】根据力的合成原则，2222219F N P F N P +=+=，

很明显，22112993;F N P P P +=?,由此可知，213P P

?。 二、多项选择题

1.建筑结构工程的可靠性包括（ ）等功能。

A ．安全性

B ．美观性

C ．适用性

D ．耐久性

E ．经济性

【答案】ACD

2.关于荷载作用的说法，正确的有（ ）。

A ．柱顶位移

B ．温度变化

C ．支座沉降

D ．地震作用

E ．楼板裂缝

【答案】BCD

3. 关于悬臂梁端部最大位移的说法，正确的有( )。

A ．跨度越大，影响越大

B ．截面的惯性矩越大，影响越小

C ．截面积越大，影响越大

D ．材料弹性模量越大，影响越大

E．外荷载越大，影响越大【答案】ABE

【解析】根据结构力学基础知识，悬臂梁端最大位移计算公式为：

4

8EI

ql f

其中：q—荷载强度

l—梁的跨度

E—材料的弹性模量

I—截面惯性矩

4.单层厂房排架柱基本受力形式如下图所示，可能产生于a-a截面的变形有（）。

A.弯矩 B．拉力

C．压力 D．剪力

E．扭矩

【答案】ACD

5.下列事件中，满足结构适用性功能要求的有( )。

A.某建筑物遇到强烈地震，虽有局部损伤，但结构整体稳定

B.某厂房在正常使用时，吊车梁出现变形，但在规范规定之内，吊车正常运行

C.某游泳馆在正常使用时，水池出现裂缝，但在规范规定之内，水池正常蓄水

D.某水下构筑物在正常维护条件下，钢筋受到严重锈蚀，但满足使用年限

E.某厂房结构在正常施工时，受到八级热带风暴作用，但坚固不坏

【答案】BC

文章来源：做题宝

2016一级建造师考试试题及答案汇总

2016一级建造师考试试题及答案汇总 2016年一级建造师真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网 （选中链接后点击“打开链接”） 下面给出《建设工程法规》模拟试题： 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1、某工程于2009年3月15日通过竣工验收，建设单位于3月31日办理了竣工验收备案手续。按照《建设工程质量管理条例》的规定，该工程外墙面防渗漏的最低保修期限截止日期是（）。 A．2011年3月15日 B．2011年3月31日 C．2014年3月15日 D．2014年3月31日 2、根据法律是否明文规定了一定合同的名称，合同可以分为（）。 A．诺成合同与实践合同 B．双务合同与单务合同 C．格式合同与非格式合同 D．有名合同与无名合同 3、甲、乙两建筑公司于2010年3月10 日组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。2011年6月22日，甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔80万元。则下列说法正确的是（）。 A．由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利 B．因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担40万元的赔偿责任 C．如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对80万元索赔额承担责任 D．只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任 4、《建筑法》规定，（）应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。 A．县级以上人民政府 B．施工企业

一级建造师法规各章知识点汇总(精华)

●1Z301010 建设工程法律体系 ▲1Z301011 法律体系的基本框架 1、宪法——民商法————经济法———刑法——行政法——————社会法——诉讼法 招投标法土地管理法房地产管理法劳动法 反垄断法建筑法 ▲1Z301012 法的形式和效力层次 1、形式：法律——全国人大及常委——————————《法》 行政法规——国务院————————————《条例》 地方法规——省级、较大市——人大及常委——《地方——条例》 部门规章——国务院各部、委————————《规定、办法、实施细则》 地方规章——省级、较大市——政府—————《地方——规定、办法、实施细则》2、效力：宪法——法律——行政法规——部门规章 地方法规地方规章 ▲1Z301021 法人应具备的条件 1、条件：依法成立 有财产

有名称、组织机构、场所 能独立承担民事责任 2、分类：企业法人———公司 非企业法人——国家行政机关、事业单位、社团 ▲1Z301023 企业法人和项目经理部的法律关系 1、项目经理部——不是法人——法律后果∈企业法人（违约责任、被告） 2、项目经理——是法人授权的项目管理者——是岗位职务 ▲1Z301031 代理的法律特征和主要种类 1、代理特征：被代理人A 代理人B 对代理人行为负责以被代理人名义 第三人C 在代理权限范围内——以A名义——法律后果归A——合同当事人是AC——代理行为具有法律意义 2、代理分类：委托代理： 法定代理：监护人 指定代理：法院或有关机关指定 ▲1Z301032 建设工程代理行为的设立和终止 1、不得委托代理的情形——禁止——全部转包 禁止——肢解后以分包的名义转包 主体结构——总承包人完成 ▲1Z301033 代理和被代理人的权利、义务、法律责任 1、责任承担：一般代理—————A承担 转托他人复代理——事先同意或事后及时告诉=== 有权代理 但紧急情况例外（为保护A利益而转代理） 无权代理—————没有代理权、超越代理权、代理权终止后的行为====A追认有效，不追认无效 表见代理—————∈无权代理，但有效——C有理由相信B有权代理（盖章的空白合同书） 默示代理—————∈有权代理——A知道B无权代理，但不否认===同意===A承担后果 2、连带责任：授权不明——AB连带责任 BC串谋———连带责任 C故意————C知道B无权代理，但仍与B实施民事活动，给他人造成损失的——BC连带责任

一级建造师考试《市政工程》选择题练习 (含答案)

一级建造师考试《市政工程》选择题练习（含答案） 一、单项选择题 1.表征沥青路面材料稳定性能的路面使用指标的是( )。 A.平整度 B.温度稳定性 C.抗滑能力 D.降噪排水 答案：B 教材P5，不仅考查路路面使用性能指标、而且考查其基本概念。 2.城市主干道的水泥混凝土路面不宜选择的主要原材料是( )。 A.42.5级以上硅酸盐水泥 B.粒径小于19.00mm的砂砾 C.粒径小于31.5mm碎石 D.细度模数在2.5以上的淡化海砂 答案：D P342 考查水泥混凝土路面原材料质量控制：淡化海砂不得用于快速路、主干路、次干路，只能用于支路 3.关于加筋土挡墙结构特点的说法，错误的是( )。 A.填土、拉筋、面板结合成柔性结构 B.依靠挡土面积的自重抵挡土压力作用

C.能适应较大变形，可用于软弱地基 D.构件可定型预制，现场拼装 答案：B 解析：P14 考查加筋挡土墙的结构和特点 4.湿陷性黄土路基的处理方法不包括( )。 A.换土法 B.强夯法 C.砂桩法 D.挤密法 答案：C P21考查湿陷性黄土路基的处理：换土法、强夯法、挤密法、预浸法、化学加固法、加筋挡土墙 5.桥梁防水混凝土基层施工质量检验的主控项目不包括( )。 A.含水率 B.粗糙度 C.平整度 D.外观质量 答案：D P60 考查桥梁防水混凝土基层施工质量检验项目 外观质量是一般项目

6.预制梁板吊装时，吊绳与梁板的交角为( )时，应设置吊架或吊装扁担 A.45° B.60° C.75° D.90° 答案：A P70 考查装配式施工技术：吊绳与梁板的交角小于60°时，应设置吊架或吊装扁担 7.在移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁时，浇筑分段施工缝应设在（）零点附近。 A.拉力 B.弯矩 C.剪力 D.扭矩 答案：B P71 考查移动模架法上浇筑混凝土连续梁，浇筑分段工作缝，必须设置在弯矩零点附近 8.主要材料可反复使用，止水性好的基坑围护结构是( )。 A.钢管桩 B.灌注桩 C.SMW工法桩 D.型钢桩 答案：C

202X年一级建造师《机电工程》练习题(9).doc

202X年一级建造师《机电工程》练习题(9) 考试栏目组我为你提供了202X年一级建造师《机电工程》练习题(9)，来试试自己的水平吧，希望能够帮助到你，更多相关资讯，网站更新。 202X年一级建造师《机电工程》练习题(9) 1、电气装置移交的交接试验中，应注意在高压试验设备和高电压引线周围应装设遮拦并( )。 A、放置危险标志 B、悬挂警示牌 C、设看管人员 D、附具危险说明 2、进行高电压试验时，操作人员与高电压回路间应具有足够的安全距离。例如：电压等级6~10kV，不设防护栏时，最小安全距离为( )m。 A、0.1 B、0.2 C、0.5 D、0.7 3、室内电缆防潮措施，不正确的是( )。 A、电缆应在切断后4h之内进行封头 B、油浸纸质绝缘电力电缆必须铅封 C、橡胶绝缘电力电缆应有防潮的封端 D、充油电缆切断处必须高于邻近两侧电缆 4、硬母线安装时工作电流大于( )A时，每相母线固定金具或其他支持金具不应构成闭合磁路。 A、1000 B、1500 C、1800 D、2000 5、属于按输送介质的性质划分的管道( )。 A、真空管道 B、压力管道 C、热力管道 D、金属管道 6、设计压力等于10MPa的管道属于( )管道。 A、低压 B、中压 C、高压 D、超高压 7、管道工程施工程序中，防腐绝热的紧后工序是( )。

A、管道系统防腐 B、管道系统检验 C、管道系统绝热 D、管道系统清洗 8、长输管道施工流程中，管口组对、管道焊接后下一步工序是( ) A、热收缩套(带)补口 B、焊口检验 C、清理管口 D、管道试压 9、关于工业管道的阀门检验，以下说法不正确的是( )。 A、阀门应进行壳体试验压力和密封试验 B、阀门壳体试验压力和密封试验应以洁净水为介质 C、不锈钢阀门试验时，水中的氯离子含量不得超过25ppm D、试验温度为0～40℃，低于0℃时，应采取升温措施 10、当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在( )状态下安装。 A、隔离 B、关闭 C、开启 D、阀芯拆除 11、螺纹管道安装前，密封面及密封垫的光洁度应符合要求，不得有影响密封性能的划痕、腐蚀斑点等缺陷，并应涂以机油或( )等材料。 A、黄凡士林 B、白凡士林 C、柴油 D、润滑油 12、设计压力大于1MPa的流体管道阀门需要( )进行壳体压力试验和密封试验，不合格不允许使用。 A、10% B、50% C、90% D、100% 13、检验管道系统的强度和严密性的试验是( )试验。 A、真空度 B、泄漏性 C、致密性 D、压力 14、真空度试验按设计文件要求，对管道系统抽真空，达到设计规定的真空度后，关闭系统，24h后系统增压率不应大于( )。 A、5% B、10% C、15% D、30%

一级建造师历年考试真题及答案下载

一级建造师历年考试真题及答案下载 2014年一级建造师考试真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完 一、单项选择题(共20 题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1在热力管道的热伸长计算中，热伸长计算公式△L=αL△t中的α，其物理意义是()。 A. 管道膨胀系数 B. 管道体膨胀系数 C. 管道面膨胀系数 D. 管道线膨胀系数 参考答案:D 2绿地管道排水的设计施工，排水管道的坡度必须符合设计要求，或符合下列规定：()。 A. DN200mm管道0.5%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm B. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±15mm C. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm D. DN200mm管道0.4%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～10m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm 参考答案:C 3抹面砂浆终凝后，应及时保持湿润养护，养护时间不宜少于()。 A. 28d B. 14d C. 7d D. 30d参考答案:B 4施工项目部应建立质量责任制和()办法。 A. 考核评价 B. 质量控制

一级建造师考试练习题(全科二)

一级建造师考试练习题(全科二) 一级建造师《建设工程法规及相关知识》练习题 1、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患且情况严重的，应当() 。 A. 要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门 B. 要求施工单位整改，并及时报告建设单位 C. 要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门 D. 要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位 【答案】D 【解析】本题考查的是工程监理单位的安全责任。情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。 2、项目经济评价时，若以总成本费用为基础计算经营成本，应从总成本费用中扣除的费用项目有() 。 A. 折旧费用 B. 销售费用 C. 摊销费用 D. 管理费用 E. 利息支出 【答案】ACE 【解析】本题考查的是经营成本，经营成本=总成本费用- 折旧费-摊销费-利息支出

一级建造师《建设工程项目管理》(多选题)练习题 3、建设工程项目总进度目标论证时，调查研究和收集资料工作包括() 。 A. 收集类似项目进度资料 B. 收集与进度有关的该项组织资料 C. 了解该项目的总体部署 D. 了解有关前期该项目进度目标的确定资料 E. 了解项目的工作编码资料 【答案】ABCD 【解析】调查研究和收集资料包括如下工作: (1) 了解和收集项目决策阶段有关项目进度目标确定的情况和资料; (2) 收集与进度有关的该项目组织、管理、经济和技术资料; (3) 收集类似项目的进度资料; (4) 了解和调查该项目的总体部署; (5) 了解和调查该项目实施的主客观条件等。 一级建造师《市政公用工程管理与实务》( 多选题)练习题 4、利用管道的位移吸收热伸长的补偿器有() 。 A. 自然补偿器 B. 方形补偿器 C .波形补偿器 D .球形补偿器 E. 套筒式补偿器

一级建造师机电工程复习题集第4288篇

2019年国家一级建造师《机电工程》职业资格考前练习 一、单选题 1.塔筒就位紧固后塔筒法兰内侧的间隙应小于( )mm ，否则要使用不锈钢片填充，之后依次安装上部塔筒。 A、0.5 B、0.6 C、0.7 D、0.8 >>>点击展开答案与解析 【知识点】：第1章>第3节>风力发电设备安装技术 【答案】：A 【解析】： 塔筒就位紧固后塔筒法兰内侧的间隙应小于0.5mm ，否则要使用不锈钢片填充，之后依次安装上部塔筒。 2.斜坡炉底砌筑时，应( )。 A、放线砌筑 B、预砌筑 C、按样板砌筑 D、边砌筑边测量 >>>点击展开答案与解析 【知识点】：第1章>第3节>炉窑砌筑施工技术要求 【答案】：A 【解析】： 砌筑炉底前，应预先找平基础。必要时，应在最下一层用砖加工找平。砌筑反拱 底前，应用样板找准砌筑弧形拱的基面;斜坡炉底应放线砌筑。 3.工程质量验收评定的组织机构不包括( )。 A、当地质量监督机构 B、建设单位 C、设计单位 D、监理单位 点击展开答案与解析>>> 【知识点】：第3章>第2节>建筑安装工程施工质量验收项目的划分 【答案】：A 【解析】： 工程质量验收主要由施工单位、建设单位、监理单位、质量监督部门、勘察、设计单位等单位组成。在进行此项工作的全过程中，应做到彼此互相沟通、协同工作，从而达到确保工程质量的共同目标，以保障工程质量验收评定工作顺利开展。 质量验收工作的基础工作在施工单位。施工单位由质量部门、工程技术部门负责此项工作。施工项目由项目部工程技术部门(质量部门)、物资管理部门、试验部门及工长、班组长负责此项工作。

这里“质量监督部门”并不能等同于“当地质量监督机构”，故组织机构中不包括A选项。 4.炉窑砌筑工程中，可用作隔热耐火砖的是( )。 A、镁砖 B、镁铝砖 C、碳砖 D、高铝砖 >>>点击展开答案与解析 【知识点】：第1章>第3节>炉窑砌筑施工技术要求 【答案】：D 【解析】： 可用作隔热耐火砖的有：黏土砖、高铝砖、硅砖。 5.关于导线连接要求，错误的说法是( )。 A、跨越河流的导线不允许有接头 B、跨越铁路的导线允许有接头 C、电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍 D、接头处的机械强度不低于导线自身强度的90％ >>>点击展开答案与解析 【知识点】：第1章>第3节>输配电线路施工技术 【答案】：B 【解析】： 导线连接要求 1. 每根导线在每一个档距内只准有一个接头，但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处，导线和避雷线均不得有接头。 2. 不同材料、不同截面或不同捻回方向的导线连接，只能在杆上跳线内连接。 3. 接头处的机械强度不低于导线自身强度的90% 。电阻不超过同长度导线电阻的1. 2倍。 4 . 耐张杆、分支杆等处的跳线连接，可以采用T形线架和并沟线夹连接。 架空线的压接方法，可分为钳压连接、液压连接和爆压连接。5. 6.电动调节阀的电动执行机构和蝶阀配合工作的要求，输出方式是( )。 A、直行程 B、角行程 C、圆行程 D、线行程 >>>点击展开答案与解析 【知识点】：第1章>第4节>建筑智能化工程组成及其功能 【答案】：B 【解析】： 电动调节阀的电动执行机构输出方式有直行程、角行程和多转式类型，分别同直线移动的调节阀、旋转的蝶阀、多转的调节阀等配合工作。 7.分项工程验收结论由( )填写。 A、施工单位 B、设计单位 C、建设或监理单位 D、质监单位 >>>点击展开答案与解析

一级建造师历年考试真题模拟及答案

一级建造师历年考试真题及答案

一级建造师历年考试真题及答案下载 一级建造师考试真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！在线做题就选针题库： 一、单项选择题(共20 题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1在热力管道的热伸长计算中，热伸长计算公式 △L=αL△t中的α，其物理意义是()。 A. 管道膨胀系数 B. 管道体膨胀系数 C. 管道面膨胀系数 D. 管道线膨胀系数 参考答案:D 2绿地管道排水的设计施工，排水管道的坡度必须符合设计要求，或符合下列规定：()。 A. DN200mm管道0.5%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm B. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速：0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±15mm

C. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm D. DN200mm管道0.4%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速：0.75～10m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm 参考答案:C 3抹面砂浆终凝后，应及时保持湿润养护，养护时间不宜少于()。 A. 28d B. 14d C. 7d D. 30d参考答案:B 4施工项目部应建立质量责任制和()办法。 A. 考核评价 B. 质量控制 C. 监督检查 D. 质量管理 参考答案:A 5投标人应当按照()的要求编制投标文件。 A. 业主 B. 招标文件 C. 工程造价

2019版一级建造师《机电工程管理与实务》练习题 (附答案)

2019版一级建造师《机电工程管理与实务》练习题 ( 附答案) 考试须知： 1.考试时间：180分钟，满分为160分。 2.全卷共三大题，包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。 3.作答单项选择题和多项选择题时，采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。 4.作答案例分析题时，采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。 姓名:_________ 考号:_________ 一、单选题（共20题，每题1分。选项中，只有1个符合题意） 1、自动化仪表线路敷设完毕后，应测量电缆电线的( )。 A．绝缘电阻 B．额定电流 C．击穿电压 D．线路电阻 2、锅炉本体不包括（）部件。 A.水冷壁 B.送引风机 C.过热器 D.空气预热器 3、按规定对计量器具实施（），保证使用中的计量器具的量值准确可靠。 A．强制检定 B．周期检定 C．领用前检定 D．随时抽查 4、大型汽轮发电机组轴系对轮中心找正时，应以（）为基准。 A．低压转子 B．中压转子 C．高压转子 D．电机转子 5、《注册建造师执业管理办法》规定，下列工程中，属于机电工程注册建造师执业工程范围的是（）。 A．城市供水工程 B．城市供热工程 C．城镇燃气工程 D．信息化工程 6、工业安装工程施工质量验收统一标准GB50252的质量评定废止了（）。 A.优良等级

B.合格等级 C.返工等级 D.观感质量评定 7、链条与链轮装配时要求主动轮与被动轮的轮齿几何中心线应重合，其偏差不应大于两链轮中心距的（）。 A. 1% B. 2% C. 3% D. 4% 8、根据《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》的规定，钢材表面判定为B级的是（）。 A．全面覆盖氧化皮且没有铁锈 B．已发生锈蚀且部分氧化皮已经剥落 C．氧化皮因锈蚀而剥落且有少量点蚀 D．氧化皮因锈蚀而全面剥落且普遍发生点蚀 9、对于热水管道，补偿器竖直安装时应在补偿器的最高点安装（）。 A、放水阀 B、放气阀 C、疏水器 D、安全阀 10、根据导线连接要求，在跨越公路、铁路、河流、重要建筑物等处，导线接头的数量应为（）。 A.0个 B.1个 C.2个 D.3个 11、未经批准或未采取安全措施，在电力设施周围或在依法划定的电力设施保护区内进行爆破或其他作业，危及电力设施安全的，由（）责令其停止作业、恢复原状并赔偿损失。 A.地方人民政府 B.公安部门 C.电力管理部门 D.供电部门 12、下列选项中，属于凸轮机构优点的是（）。 A.结构简单、紧凑 B.凸轮轮廓加工比较简单 C.从动件的行程不限 D.不易磨损 13、卷扬机按动力方式可分为手动卷扬机、电动卷扬机和（）卷扬机。 A.电动可逆式 B.液压 C.单筒 D.快速 14、下列是高压开关设备的试验内容，不属于高压真空开关试验的是（）。 A.关断能力试验 B.短时耐受电流试验

一级建造师市政考试真题及答案

精心整理 2017年一级建造师考试真题及答案 1.【题干】表征沥青路面材料稳定性能的路面使用指标的是( ) 【选项】 A.平整度 B.温度稳定性 C.砂桩法 D.挤密法 5.【题干】桥梁防水混凝土基层施工质量检验的主控项目不包括( ) 【选项】 A.含水率 B.粗糙度

C.平整度 D.外观质量 6.【题干】预制梁板吊装时，吊绳与梁板的交角为( )时，应** 【选项】 A.45° B.60° C.* C.生物塘 D.反应池 11.【题干】给水与污水处理厂试运行内容不包括( )。 【选项】 A.性能标定 B.单机试车

C.联机运行 D.空载运行 12.【题干】某供热管网设计压力为0.4MPa，其严密性试验压力( )。 【选项】 13.【题干】下列燃气和热水管网附属设备中，属于燃气管网独有的是( )。 【选项】 A.阀门 )。 A.不同标准尺寸比(SDR)的材料，应使用热熔连接 B.不同级别材料，必须使用电熔连接 C.施工前应对连接参数进行试验 D.在热熔连接组对2，应清除表皮的氧化层 20.【题干】市政工程竣工验收前，建设单位应请( )对施工资料进行预验收。 【选项】

A.监理单位 B.工程质量监督机构 C.设计单位 D.城建档案管理机构 21.【题干】城镇沥青路面道路结构组成有( )。 【选项】 A.路基 E.合龙段应在一天中气温最高时进行 24.【题干】当基坑底有承压水时，应进行坑底突涌验算，必要时科采取( )保证坑底土层稳定。 【选项】 A.截水 B.水平封底隔渗

C.设置集水井 D.钻孔减压 E.回灌 25.【题干】关于地下连续墙的导墙作用的说法，正确的有( )。 【选项】 A.控制挖槽精度 B.承受水土压力 28.【题干】关于生活垃圾填埋场HDPE膜铺设的做法，错误的有( )。【选项】 A.总体施工顺序一般为“先边坡后场底” B.冬期施工时应有房东措施 C.铺设时应反复展开并拖动，以保证铺设平整 D.HDPE膜施工完成后应立即转入下一工序，以形成对HDPE膜**

一级建造师练习题

一级建造师练习题（建设工程经济） 一、单项选择题 1 1 、考虑资金时间价值，两笔资金不能等值的情形是（）。 A、金额相等，发生在不相同时点 B、金额不等，发生在不同时点 C、金额不等，但分别发生在期初和期末 D、金额相等，发生在相同时点 2 2 、下列关于资金时间价值的说法中，错误的是（）。 A、任何资金的闲置，都会损失资金的时间价值 B、金额不等，发生在不同时点的两笔资金可以等值 C、单利计算没有考虑资金的时间价值 D、资金的多少是影响资金时间价值的因素之一 3 3 、利率的高低首先取决于（）。 A、社会平均利润率 B、行业平均利润率 C、风险大小 D、通货膨胀 4 4 、甲某计划存入银行0 1000 万存款，银行给出的利率为5% 。“5%”指的是资金时间价值的（）。 A、相对值 B、绝对值 C、平均值 D、最低值 5 5 、某施工企业年初向银行贷款流动资金0 100 万元，按季计算并支付利息，季度利率2% ，则一年支 付的利息总和为（）万元。 A、8.00 B、8.08 C、8.24 D、8.40 6 6 、某公司以单利方式一次性借入资金0 2000 万元，借款期限3 3 年，年利率8% ，到期一次还本付息， 则第三年末应当偿还的本利和为（）万元。 A、2160 B、2240 C、2480 D、2519 7 7 、某企业计划年初投资0 200 万元购置新设备以增加产量。已知设备可使用6 6 年，每年增加产品销 售收入0 60 万元，增加经营成本0 30 万元，设备报废时净残值为0 20 万元。对此项投资活动绘制现金 流量图，则第6 6 年末的净现金流量可表示为（）。 A、向下的现金流量，数额为50 万元

2018一级建造师考试试题及答案

一、单项选择题和多项选择题的类型 单项选择题和多项选择题的答题技巧一般分为知识型题、理解型题和计算型题。 1、知识型题 这种类型题比较简单，应考者只要记住关键知识点，一般都能做出正确选择。 [例1]项目在整个寿命周期内所发生的现金流入与现金流出的差额成为( )。 A 现金流量 B 净现金流量 C 现金存量 D 净现金存量 【答案分析】应考者只要知道净现金流量的概念，很快可以确定“B。净现金流量”。 2、分析理解型题 这类型题有一定难度，是对不同知识点异同点或相关性、灵活性等内容的比较、分析，应考者需要经过一定的辨析，才能从中选择正确答案。 [例2]财务净现值与现值指数的共同之处在于( )。 A 考虑了资金时间价值因素 B 都已设定的折现率为计算基础 C 都不能反映投资方案的实际投资报酬率 D 都能反映投资方案的实际投资报酬率 E 都可以对独立或互斥方案进行评价/中国资格考试网/ 【答案分析】应考者必须掌握财务净现值与现值指数两个知识点的概念和内容以及它们之间的相关性，才能正确回答这个题目。答案是A、B、C。 3、计算型题 这类型题难度较大，通常要求应考者既要掌握方法，又要提高计算速度和准确性。应考者在复习时应注意考试用书上的计算公式、方法，特别是给出的例题，最好是自己推导或对例题做一遍答案，对于复杂、累赘的计算可一般理解。 [例3]某建设工程，当折现率ic=10％时，财务净现值FNPV--200万元；当折现率ic=12％时，财务净现值FNPV=-100万元，用内插公式法可求得内部收益率为( )。 A 12％ B 10％ C 11.33％。 二、单项选择题和多项选择题的答题技巧 1、单项选择题的答题技巧 单项选择题由一个题干和四个备选项组成，被选项中只有一个答案最符合题意，其余三个都是干扰项。如果选择正确，该题得一分，错误不得分。这部分考题大都是考试用书中的基本概念、原理和方法，题目较简单。应考者只要扎根考试用书复习，容易得高分。 单项选择题一般解题方法和答题技巧有以下几种方法： （1）、直接选择法，即直接选出正确项，如果应考者该考点比较熟悉，可采用此方法，节约时间； [例4]下列不属于21世纪人类环境所面对的挑战的是( )。 A 温室效应 B 土地严重沙化 C 酸雨频繁土壤酸化 D 不明疾病增加 【答案分析】在考试用书12205011中明确列出21世纪人类环境所面对的八大挑战，即森林面积锐减，土地严重沙化，自然灾害频繁，淡水资源日益枯竭，温室效应，臭氧层遭破坏，酸雨频繁土壤酸化，化学废物排量居增。所以正确答案很明确是D不明疾病增加。另外，不明疾病增加应该不是环境问题，可以直接选择。 （2）、间接选择法，即排除法。如正确答案不能直接马上看出，逐个排除不正确的干扰项，最后选出正确答案。/中国资格考试网/ [例5]对于一个建设工程项目而言，下列()方的项目管理属于管理核心。 A 业主 B 政府管理机关 C 总承包方 D 设计方 【答案分析】题中“B政府管理机关”不会直接参与项目的管理，一般只起到监督管理和登记备案作用，所以B不正确；“C总承包方”和“D设计方”，他们项目管理虽然也服务于项目的整体利益，所以C、D不正确；只有“A业主”的项目管理是建设项目生产过程的总集成，是总组织者，是项目管理的核心，所以A是正确答案。对于一个建设工程来

一级建造师考试真题及复习资料下载

一级建造师历年考试真题及答案下载 一、单项选择题(共20 题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1在热力管道的热伸长计算中，热伸长计算公式△L=αL△t中的α，其物理意义是()。 A. 管道膨胀系数 B. 管道体膨胀系数 C. 管道面膨胀系数 D. 管道线膨胀系数 参考答案:D 2绿地管道排水的设计施工，排水管道的坡度必须符合设计要求，或符合下列规定：()。 A. DN200mm管道0.5%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm B. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±15mm C. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm D. DN200mm管道0.4%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～10m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm 参考答案:C 3抹面砂浆终凝后，应及时保持湿润养护，养护时间不宜少于()。 A. 28d B. 14d C. 7d D. 30d参考答案:B 4施工项目部应建立质量责任制和()办法。 A. 考核评价 B. 质量控制 C. 监督检查 D. 质量管理 参考答案:A 5投标人应当按照()的要求编制投标文件。

一级建造师机电实务案例分析练习题

------------------------------------------------------------精品文档-------------------------------------------------------- 一级建造师机电实务案例分析练习题 学习是把知识能力思维方法等转化为你的私有产权的重要手段，是“公有转私”的重要途径。你的一生，无法离开学习，学习是你最忠实的朋友，那么一级建造师机电实务案例分析练习题是怎样的？以下仅供参考！ [背景材料] 某机电安装公司(乙方)承接某上市公司(甲方)的粉磨站水泥生 产线的机电设备安装工程，由于工程公开招标过程中，竞争激烈，采用低价中标。施工公司只有通过优化生产要素配置和加强管理才能保证项目的进度目标、质量目标、安全目标和成本目标的实现，在施工过程中，重点是磨机房设备安装、调试工作。 问题： (1)机电安装工程项目生产要素管理的基本内容是什么? (2)什么是设备试运转?包括哪些内容? (3)系统调试(试运转)应具备的条件? (4)系统整体运转的应具备的条件? 分析与参考答案： (1)机电安装工程项目生产要素管理的基本内容： 1)项目人力资源管理; 2)项目工程设备和材料管理; 3)项目施工机械设备的检测器具管理;

; 项目技术管理 4)． 5)项目资金管理。 (2)设备试运转 设备试运转是机电安装工程达到竣工条件的试运转(试车)、试运行、试通电等工作的总称。 它包括了从单机到工程总体试验或试启动的全部过程，它是对工程设计、施工以及相关配套工作的重要检验程序。设备试运转可分为有负荷和无负荷两种试运转形式。 (3)系统调试(试运转)应具备的条件： 1)系统调试工作必须在该系统的安装工作全部完成(包括必要的清扫、试验、测试)，且系统的设备(磨机、选粉机、主风机、收尘机、皮带输送机、提升机等)、仪表均单机单体试运转、调试合格后进行;调试的结果应形成记录。 2)甲方或监理确认该系统全部施工项目已完成，并形成证实其符合要求的记录。 3)编制了调试、试运行方案。 4)参加该项工作的管理人员、操作人员到岗且职责清楚。 5)调试、试运行的现场条件、资源条件都符合试运转方案。 6)试运转的安全措施已制定。 7)管路、线路连通正常。 8)水、电、气、风均已试验合格。

一级建造师考试题库

一级建造师考试题库 [填空题]1、 某施工单位承接了5km10kV架空线路的架设和一台变压器的安装工作。根据线路设计，途经一个行政村，跨越一条国道，路经一个110kV变电站。线路设备由建设单位购买，但具体实施由施工单位负责。该线路施工全过程的监控由建设单位指定的监理单位负责。项目部在架空线路电杆组立后，按导线架设的程序组织施工。在施工过程中发生了以下事件：事件1：该线路架设到110kV变电站时，施工单位考虑施工方便，将变电站的一片绿地占为临时施工用地，受到电力管理部门的处罚。事件2：变压器经开箱检查和本体密封检验后就位，紧接着进行箱体检查、附件安装、注油和整体密封试验，在通电过程中发生烧毁事故。事件3：在施工过程中项目经理仅采用定期召开内部协调会，没有充分利用其他方法和形式加强内部沟通，结果造成施工进度拖延。经过公司内外协调方法和形式的改进，最终使该线路工程顺利完工。简述架空线路电杆组立后导线架设程序的主要内容。 参考答案： 架空电力线路安装程序：挖电杆和拉线坑→基础埋设→电杆组合→横担安装→绝缘子安装→立杆→拉线安装→导线架设。架空电力线路电杆组立后进行拉线安装及调整，才可以进行导线架设。导线架设程序：导线展放→导线的连接→紧线→绝缘子上导线固定和跳线连接。电杆上的电气设备安装应牢固可靠，电气连接应接触紧密，不同金属导体连接应有过渡措施，瓷件表面光洁无裂纹、无破损。导线架设程序的主要内容有：导线展放，导线的连接，紧线，绝缘子上导线固定，跳线连接。 [单项选择题]2、 价值工程的活动能否取得成功，关键在于（）。 A.选择对象 B.功能评价 C.功能分析 D.方案创造 参考答案：D [单项选择题]3、

一级建造师《工程法规》章节练习试题精选及答案0628-9

一级建造师《工程法规》章节练习试题精选 及答案0628-9 1、当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达 之日起（）内提起上诉。【单选题】 A.7 日 B.10 日 C.30 日 D.15 日 正确答案:D 答案解析:《行政诉讼法》规定，当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15 日内提起上诉。 2 、下列属于民商事仲裁制度特点的是（）。【多选题】 A.仲裁以不公开审理为原则 B.仲裁活动必须严格按照法律规定的程序和方式进行 C.仲裁庭独立进行仲裁，不受任何行政机关、社会团体 和个人干涉 D.仲裁裁决一经做出即发生法律效力，裁决不能上诉 E仲裁当事人可以选择仲裁的审理方式、开庭形式

正确答案:A、C、D、E 答案解析:本题考查的是仲裁的特点。选项B 是诉讼程序性的体现。 3、按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限，称为（）。【单选题】 A.级别管辖 B.指定管辖 C地域管辖 D.移送管辖 正确答案:C 答案解析:本题考查的是民事诉讼的法院管辖。地域管辖是指按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限。地域管辖实际上是以法院与当事人、诉讼标的以及法律事实之间的隶属关系和关联关系来确定的。 4、下列情况能导致诉讼时效中断的有（）。【多选题】 A.债权人向仲裁机构申请仲裁 B.债权人向债务保证人提出要求 C.在诉讼时效期间内发生不可抗力 D.债务人同意分期履行债务 E.债务人保证年底付款 正确答案:A、B、D、E

答案解析:本题考查的是民事诉讼时效。诉讼时效中断的条件有三种：当事人一方提出要求；起诉；债务人同意履行债务，均引起诉讼时效的中断，诉讼时效期间重新计算。 5、具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但（）可以停止执行。【多选题】 A.被申请人认为需要停止执行的 B.申请人申请停止执行的，行政复议机关人认为其要求 合理 C.申请人提供担保的 D.行政复议机关认为需要停止执行的 E.被申请人被撤销的 正确答案:A、B、D 答案解析:《行政复议法》规定，行政复议期间具体行政行为可以停止执行的情形有：（1）被申请人认为需要停 止执行的；（2）行政复议机关认为需要停止执行的；（3）申请人申请停止执行，行政复议机关人认为其要求合理，决定停止执行的；（4）法律规定停止执行的。

2020一级建造师考试工程经济练习题

一级建造师考试工程经济练习题 单项选择题 1[单选题] 不属于影响设备寿命期限的主要因素是( )。 A.设备成本 B.劳动力数量 C.设备的技术构成 D.生产类型 参考答案：B 参考解析：本题考核的是设备寿命期限的影响因素。影响设备寿命期限的因素较多，其中主要有：设备的技术构成，包括设备的结构及工艺性，技术进步;设备成本;加工对象;生产类型;工作班次;操作水平;产品质量;维护质量;环境要求。 2[单选题] 某工程原定2014年10月20日竣工，因承包人原因，致使工程延至2014年11月20日竣工，但在2014年ll月因法规的变化导致工程造价增加200万元，工程合同价款应( )。 A.不予调整 B.调增100万元 C.调增160万元 D.调增200万元 参考答案：A 参考解析：本题考核的是法律法规变化的价款调整。招标工程以投标截止日前28d，非招标工程以合同签订前28d为基准日，其后因

国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，发承包双方应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的-[程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。但因承包人原因导致工期延误的，按上述规定的调整时间，在合同工程原定竣工时间之后，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。 3[单选题] 下列选项中，拟定施工的正常条件不包括拟定( )。 A.施工作业的性质 B.施工作业人员的组织 C.施工作业地点的组织 D.施工作业的方法 参考答案：A 参考解析：本题考核的是拟定正常的施工作业条件。拟定施工的正常条件包括：拟定施工作业的内容;拟定施工作业的方法;拟定施工作业地点的组织;拟定施工作业人员的组织等。 4[单选题] 某新建项目，建设期为2年，共从银行贷款960万元，每年贷款额相等。贷款年利率为6%，则该项目建设期利息为( )万元。 A.44.06 B.58.46 C.88.13 D.116.93 参考答案：B 参考解析：本题考核的是建设期利息的计算。各年应计利息一(年

2020年一级建造师《机电工程》章节习题及答案(四)

2020年一级建造师《机电工程》章节习题及答案 (四) 2019年一级建造师《机电工程》章节习题及答案(四) 动力设备安装技术 一、单项选择题 1、对于300MW及以上的机组，锅炉应连续完成()h满负荷试运行。 A、140h B、148h C、160h D、168h 2、锅炉热态调试与试运转之前应完成的工作不包括()。 A、锅炉设备及锅炉辅助机械和各附属系统的分部试运 B、锅炉的烘炉、化学清洗 C、锅炉主蒸汽、再热蒸汽管道系统的吹洗 D、办理移交签证手续 3、低压外上缸组合安装正确的过程是()。 A、先检查水平、垂直结合面间隙，试组合，密封焊接、正式组合 B、先试组合，以检查水平、垂直结合面间隙，密封焊接，正式组合

C、先试组合，以检查水平、垂直结合面间隙，正式组合，密封焊接 D、先检查水平、垂直结合面间隙，试组合，正式组合，密封焊接 4、隔板安装找中心的方法不包括()。 A、假轴找中心 B、激光准直仪找中心 C、转子找中心 D、拉钢丝 5、凝汽器组装完毕后，汽侧灌水试验的工作内容不包括()。 A、灌水高度以淹没顶部冷却管为准 B、维持24h无渗漏 C、增加临时支撑 D、灌水完毕及时将水放净 6、锅炉本体不包括()部件。 A、炉膛 B、吹灰机 C、再热器 D、省煤器 7、组合场占用面积少，便于组件的吊装;但钢材耗用量大，安全状况较差的锅炉受热面组合形式是()。 A、整体组立 B、分解组立

C、直立式组合 D、横卧式组合 8、锅炉受热面组件吊装的一般原则是()。 A、先下后上，先两侧后中间 B、先上后下，先中间后两侧 C、先上后下，先两侧后中间 D、先下后上，先中间后两侧 二、多项选择题 1、锅炉蒸汽管路冲洗与吹洗的范围有()。 A、锅炉省煤器管道 B、锅炉过热器管道 C、减温水管系统 D、过热蒸汽管道 E、锅炉再热器管道 2、凝汽器转子安装内容包括()。 A、转子吊装 B、转子水压试验 C、转子测量 D、转子、汽缸找中心 E、转子气密性试验 3、隔板安装找中心的方法有()找中心。 A、假轴 B、定子

2018年一级建造师《项目管理》考试真题及答案

2018年一级建造师《项目管理》考试真题及 答案 xx年一级建造师《建设工程项目管理》考试真题 一.单项选择题 1.根据国际设施管理协会的界定，下列设施管理的内容中，属于物业运行管理的是（）。 A .财务管理 B.空间管理 C.用户管理 D.维修管理答案：D 2.关于《项目管理知识体系指南（PMBOK指南）》中项目集和项目组合的说法，正确的是（）。 A .项目组合的管理包括识别.排序.管理和控制项目等 B.项目组合中的项目一定彼此依赖或有直接关系 C.项目集指的是为有效管理实现战略业务目而组合在一起的项目 D.项目集中不包括各单个项目范围之外的相关工作答案：A 3.关于施工方项目管理的说法，正确的是（）。 A .可以采用工程施工总承包管理模式 B.项目的整体利益和施工方本身的利益是对立关系

C.施工方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 D.施工方项目管理的目标应根据其生产和经营的情况确定答案：C 4.关于项目结构分析的说法，正确的是（）。 A .同一个建设工程项目只有一个项目结构的分解方法 B.居住建筑开发项目可根据建设的时间对项目结构进行逐层分解 C.群体项目最多可进行到第二层次的分解 D.单体工程不应再进行项目结构分解答案：B 5.下列项目策划的工作内容中属于项目决策阶段合同策划的是（）。 A .项目管理委托的合同结构方案 B.方案设计竞赛的组织 C.实施期合同结构总体方案 D.项目物资来购的合同结构方案答案：C 6.下列项目策划的工作内容中，属于项目实施管理策划的是（） A.项目实施期管理总体方案 B.生产运营期设施管理总体方案 C.生产运营期经营管理总体方案 D.项目风险管理与工程保险方案答案: D

202X年一级建造师《工程法规》考试章节练习题及答案6.doc

202X年一级建造师《工程法规》考试章节练习题及答案6 同学们，考试不要紧张，发挥你最好的水平！我整理了《202X年一级建造师《工程法规》考试章节练习题及答案6》，希望对您有帮助，祝考生们考试取得好成绩。更多相关资讯敬本网的更新! 202X年一级建造师《工程法规》考试章节练习题及答案6 一、单项选择题 1、根据我国《合同法》的规定，法律、行政法规规定采用书面合同的，( )。 A、应当采用口头形式 B、应当采用书面形式 C、可采用头口形式，也可采用书面形式 D、可采用书面形式，也可采用其他形式 2、下列不属于发包人义务的情形是( )。 A、提供必要施工条件 B、及时组织工程竣工验收 C、向有关部门移交建设项目档案 D、就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明 3、《合同法》规定，当事人( )各类合同的示范文本订立合同。 A、可以参照 B、应当参照 C、必须参照 D、禁止参照 4、( )是当事人就解除合同进行协商，达成一致意见后解除的合同。

A、约定解除 B、法定解除 C、协商解除 D、行使约定解除权的解除 5、按照我国《合同法》规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成的重大误解，而订立了损害己方利益的合同，则该当事人可以( )。 A、请求人民法院变更该合同 B、拒绝履行合同，宣布合同无效 C、请求行政主管部门撤销该合同 D、请求行政主管部门变更该合同 6、可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是( )。 A、人民法院 B、建设行政主管部门 C、工商行政管理部门 D、监理单位 7、( )是指在符合法定条件时，当事人一方有权通知另一方解除合同。 A、约定解除 B、法定解除 C、协商解除 D、行使约定解除权的解除 8、因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由( )承担。