三峡巴基斯坦风电二期项目钢板采购规定合同
实用
附件一：物资采购合同N O: W13-2016XXX 中建安装工程有限公司
物资采购合同
单位名称：
项目名称：三峡巴基斯坦风电二期项目
合同标的物名称：风机塔架钢板
（盖章受控）
2016年 05 月日
物资采购合同
买方：中建安装工程有限公司合同编号：W13-2016000
卖方：签订地点：南京
项目名称：三峡巴基斯坦风电二期项目签订时间：2016年月日根据《中华人民共和国合同法》之规定，经买卖双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条合同标的物名称、规格型号、数量、价款、品牌、交货地点及时间：
1、合同标的物名称、规格型号、数量、价款、品牌等：
序号合同标的物名称
型号规格（mm）
厚x宽x长
单
位
数量
综合单价
（元/吨）
合价（元）品牌
1 Q345C钢板一批详见合同附件二：合
同标的物清单
吨9908.043
2 合计: 人民币（￥元）
2、本合同为固定综合单价合同，固定综合单价中已包含以下内容：（1）合同标的物原价、出口包装费、税率为17%的增值税、保险及市场价格波动风险等；（2）运至买方指定港口仓库的运输费、商检费；（3）按照买方要求标识、提供复检试板并送至买方指定地址的费用；（4）合同标的物的出厂试验费、检测费和售后服务费等所有费用。
3、交货地点和交货日期：
（1）交货地点：卖方负责将合同标的物运输至买方指定港口仓库并承担运输、保险等所有责任及费用。
（2）交货时间：合同标的物运抵买方指定港口仓库的日期为交货时间；每种规格钢板平均分两批分别于2016年 7月 15日与2016年 7月 31日交货至买方指定港口仓库，卖方每批次的最终交货数量及交货时间以买方的物资采购订单内容为准。如因买方海运船期调整或其他原因导致卖方不能按买方要求的时间交货时，卖方承诺不收取任何仓储及转库等费用，若在此期间发生材料价格调整，则买卖双方仍执行本合同约定的价格，不因任何原因而调整。
第二条质量标准：所有合同标的物的质量必须符合技术要求书的相关要求（详见附件三：技术要求书）。
第三条卖方对质量负责的条件及期限：
1、卖方严格按照本合同约定的质量标准检验和供货，确保所供合同标的物是全新的、未使用过的，完全符合本合同第二条质量标准及合同附件规定的质量、规格和性能要求以及环境保护的要求。
2、卖方对其所供的合同标的物质量负责，如合同标的物因其质量、规格型号和品牌等与合同约定的不符或其设计、工艺、原材料等缺陷给买方造成损失的，卖方赔偿买方因此造成的一切损失。
3、卖方所供产品及相关服务在符合质量要求的前提下，同时符合HSE（健康、安全、环境）的要求。
4、合同标的物的质保期为风电场运行全寿命周期，质保期从工程竣工业主方验收通过并签发“最终验收证书”之日起算。
第四条包装及标识：
1、每张钢板的标识要求详见合同附件三：技术要求书。
2、所有合同标的物包装应符合GB191-73《包装储运指示标志》的规定和海运代理关于包装储运指示标志的规定。
除合同另有规定外，卖方应根据合同标的物的不同形状和特点，采用防潮、防雨、防锈、防震、防腐的坚固包装。该包装应适应多次搬运、远洋和内陆运输，以保证合同标的物安全无损地抵达三峡巴基斯坦风电二期项目现场。充分考虑减轻海洋盐雾环境对合同标的物本体及附件的侵蚀的外覆盖包装措施。对于为保证精确装配而需具备明亮洁净加工面的合同标的物，其加工面应采用优良、耐久的保护层（不得用油漆）以防止在安装前发生锈蚀。对于应包装不当造成的合同标的物变形、生锈等缺陷卖方负责现场免费修复或更换。
3、所有合同标的物交货时，卖方须配备足够数量的垫木以便于合同标的物的装卸及运输。
4、如采用包装箱时，每件包装箱内，应附有详细装箱单、合格证、质量证明书或其它质量证明资料、有关设备的技术文件、需要组装的设备部件的详细装配图等。包装箱两侧面应注明项目名称及项目发货标记（唛头）、长×宽×高、毛重、净重、包装数量、发货单位、收货人、通知人、目的地等（具体格式详见附件五：发货标记）。
卖方应对包装箱中设备零部件挂上标牌，标明其部件名称、规格型号、主设备名称或编号及其在装配图中的位置号。合同设备部件在包装箱中应堆码有序，不同部件应分开。备品备件和安装维修工具除按上述要求标记外，还应相应标上“备品备件”、“维修设备”、“试验设备”或“安装维修工具”字样，单独包装，不与其它设备部件混装于同一箱件中,在装箱单中也应加以注明。除备品备件外，不同台号的设备、工具和消耗品应分别包装。
卖方应在重量大于或等于2t的每个包装箱的相邻四侧用中文和英文按运输常用的标记标明重量、重心和吊点的位置以便于装卸和搬运。根据合同设备的特点和在运输中的不同要求，卖方应在包装箱上醒目地标明“小心轻放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字样以及相应的通用的标记图案。
5、买方可随时对合同标的物的整个包装过程进行监控，卖方应予以配合、引导监控人员至包装现
场进行验收，买方有权要求卖方根据海运航海线路及工程所在地特殊路况对合同标的物包装进行加固，如果卖方没有按照买方要求进行包装或加固，导致包装不良、采用不充分或不妥善的防护措施而引起合同标的物变形、锈蚀、损坏、丢失等，卖方应承担由此而产生的一切费用和损失。
第五条合理损耗标准及计算方法：无损耗，按理论重量验收。
第六条提交单证、技术资料及复检试板：
卖方在发货前，应提交以下单据及信息：
1、发货清单两份，一份随货，一份快递或传真至买方，发货清单中必须包括以下信息：（1）本批合同标的物的总件数；（2）每件包装单独的编号；（3）每件的包装方式、包装尺寸及重量；（4）每件包装内合同标的物的名称、规格、数量（如果是多件包装箱必须提供装箱单两份，一份塑封后贴在包装箱上，一份放入到箱内）。发货清单及每件包装箱的装箱单都需要提供电子版并在往指定仓库发货前发到买方指定邮箱 liuxiangyi@https://www.docsj.com/doc/9d8620075.html,。
2、卖方须随合同标的物提供与本合同合同标的物相符的合同标的物技术资料一式两份(一份随货发运,一份邮寄给买方)，根据合同标的物的不同，包括合格证、质量证明书、合同标的物说明书、检测报告、认证证书、设备的技术文件、需要组装的设备部件的详细装配图等资料，所有资料须为中英文版。
卖方随货交付的技术资料应具有适于长途运输、多次搬运、防潮、防雨的包装。每包技术资料的封面上用中文和英文注明下述内容∶
(1) 合同号：
(2) 收货人：（业主全称）
(3) 目的地：
(4) 毛重（千克）：
(5) 件号：
每一包资料内应附有技术资料的详细清单，标明技术资料的序号、代号、名称和页数。
3、送货清单一式两份，送货清单必须涵盖以下内容：买方单位、合同标的物名称、规格型号、单位、数量、单价、金额，卖方代表签字后，加盖卖方单位公章，买方签字人为马永鹏。
4、属国家法定出口商检范围内的合同标的物另需提供商检换证凭单/条或商检通单。
每批钢板生产后一周内，卖方须把相应的复检试板送至买方指定地址。
第七条验收、检验和索赔：
1、卖方将合同标的物备齐发货前，应通知买方到卖方厂区集货地点对合同标的物进行外观、数量和规格型号的初步验收，买方的本次验收不能解除卖方对合同标的物内在质量所负的责任，合同标的物的结算数量以买方三峡巴基斯坦风电二期项目现场最终验收合格数量为准。
2、买方有权随时将卖方所供合同标的物送到有检测资质的第三方进行检测。如检测合格，检测费用由买方承担。如检测不合格，全部退货，卖方须立即重新免费提供合格合同标的物，检测费用由卖方承担，并承担因此给买方造成的一切损失。如该批不合格合同标的物已发运到三峡巴基斯坦风电二期项目，可短期暂存在买方三峡巴基斯坦风电二期项目部，由卖方尽快自行处理，买方没有保管的义务，相关费用由卖方承担。
3、合同标的物必须由本部工厂制造，买方有权在合同标的物生产制造、装车和集港发运整个过程中进行监控，卖方有责任和义务予以配合、引导监控人员至生产现场并提供原材料的质量证明文件。
4、验收合格后，合同标的物的所有权转移至买方。
5、卖方必须随合同标的物提供真实的、针对本批次合同标的物的合格证、质量证明书、检验报告等整套质量证明资料，并提供一套完整的技术资料，否则买方不予验收。
第八条安全保证及环境、职业健康安全：
1、卖方所提供的合同标的物应是成熟的、可靠的、获得设计、制造许可的正规厂家生产的合同标的，合同标的物设计、制造本身不存在安全隐患，能够保证安全使用，合同标的物的使用和维护应安全舒适，确保人员的居住和使用健康安全。
2、卖方确保所提供的合同标的物原材料及配套设施是满足环境及职业健康安全法律、法规要求的，且本着节能环保、安全可靠的原则提供合同标的物，采用少污染、无污染的工艺、设备，不使用淘汰和禁止使用的工艺和设备。
3、合同标的物在使用过程中若因设备设计、制造等产品本身原因造成安全事故，或对使用和维修人员产生伤害，由卖方负责。
4、需要卖方到买方现场工作时，卖方确保已经对所派人员进行了环境及职业健康安全教育，并执行卖方管理体系文件的规定和安全规定，听从买方安全管理人员的统一管理。
5、如卖方人员在买方现场工作过程中，未遵守国家相关标准和规范进行，或因为工作不到位造成自身或买方人员受伤、环境受到污染、设备造成破坏的，卖方应承担全部责任并赔偿买方相应损失。
第九条结算及付款：
1、合同标的物在《中国建筑集中采购网络交易平台》招标和中标的，由卖方在《中国建筑集中采购网络交易平台》上对已供合格合同标的物发起对帐，经买方审核确认后方可办理付款申请手续，未经对账买方不予付款。
2、合同签订后，买方支付卖方合同总额20%的预付款，付款前卖方须向买方提供买方认可的银行开具的与预付款等额的预付款保函（具体格式详见附件四）。
3、卖方根据买方物资采购订单要求供货，每批次合同标的物送至买方指定港口并经买方初步验收后，买方支付该批次合同标的物金额的80%。
4、买方在支付最后一批钢板发货款前，扣减人民币伍拾万元整（￥500,000.00元）作为技术资料及复检试板的保证金，待卖方提供全部的技术资料及复检试板并经买方确认后，买方在一周内予以支付此保证金。
5、卖方承诺可接受买方使用六个月银行承兑汇票付款，每次付款前卖方须按买方要求提供收款收据给买方。
6、卖方须按照买方要求时间开具税率为17%的增值税专用发票（包括发票联与抵扣联），发票内容须经买方确认后开具。增值税专用发票必须无折痕、无褶皱、无笔迹、无穿孔，如果买方发现收到的增值税专用发票存在折痕、褶皱、笔迹、穿孔等情况，买方有权拒收，卖方须立即免费退换或重开增值税专用发票交买方。
第十条违约责任：
1、合同签订后，如卖方不能按买方采购订单约定的时间供货，则卖方每天须承担合同总额15‰的违约金（按延误天数计算），误期赔偿违约金最高限额为合同总额的30%。如延误供货时间超过20天，买方有权终止合同，卖方除承担支付买方每天合同总额15‰的违约金外，还须承担买方重新采购、运输及因卖方延误供货给买方造成的一切损失。如卖方不及时支付延误供货违约金，买方有权通过法律途径进行索赔。
2、如卖方提供的合同标的物不是合同约定的厂家或品牌的合同标的物，买方有权立即终止合同，卖方必须支付合同总额2倍的违约金给买方，如卖方所供合同标的物已安装至工程项目，则卖方除承担违约金外，还必须承担拆除、重新采购、运输、安装及工期延误等所有相关费用。
3、卖方提供的合同标的物为合同约定的厂家及品牌合同标的物，但合同标的物质量不合格时，由卖方负责立即免费更换质量合格的合同标的物，同时承担因违约造成的所有损失，买方有权免责终止合同，卖方提供的合同标的物因质量原因致买方被项目业主或总包方罚款或追究违约责任，卖方向买方承担同等损失或同等违约责任。
4、卖方须按照合同供货提供真实、合法有效的17%税率的增值税专用发票，如因卖方提供的增值税发票非真实合法造成买方的所有经济损失、刑事责任等，全部由卖方承担，买方有权通过法律途径进行索赔因此造成的经济损失。
5、卖方应对其所供合同标的物及其零部件的知识产权负责，如产生侵权纠纷及后果，由卖方向知识产权权利人承担侵权责任，同时向买方承担并赔偿因侵权纠纷及后果所造成的一切损失。
第十一条售后服务：
1、售后服务内容：
（1）如果卖方所供合同标的物出现质量或使用方面的问题，卖方必须在接到买方通知24小时内对出现的问题提出处理意见。
（2）如买方需要卖方到现场服务时，卖方须在24小时内安排专业人员报给买方办理出国签证手续，待签证办好后必须服从买方安排时间及时赶到三峡巴基斯坦风电二期项目现场服务。
（3）质保期内，如果卖方所供合同标的物出现质量或使用方面的问题，由卖方指导买方人员进行维修，所造成的费用及损失由卖方承担；若维修无法解决合同标的物质量问题，经买卖双方协调，卖方按照买方要求及时将合格的合同标的物送至三峡巴基斯坦风电二期项目现场，所产生的费用及损失由卖方承担。
2、服务人员相关费用：
如需卖方到三峡巴基斯坦风电二期项目现场服务，买方负责卖方派遣人员的签证及国际机票、现场食宿费用，但如果是属于在质保期内的产品本身质量问题，买方不负责任何费用，所有费用由卖方承担。
第十二条不可抗力：
不可抗力系指买卖双方在签订合同时无法预见，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的意外事件，包括但不限于战争、政府禁令、罢工、暴乱以及重大自然灾害等。如遇不可抗力事件发生，卖方必须通过电报、传真或其它有效方式通知买方，经过买卖双方协商一致后可适当延期履行合同，同时卖方仍有责任采取一切必要措施，以可行的方式向买方履行合同内容。如遇上述事件延误30日以上，买方有权终止合同，并对此不承担任何责任。
第十三条合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成依法向买方所在地人民法院起诉。
第十四条合同生效、失效和终止：
1、本合同自买卖双方签字盖章之日起生效。
2、如果因业主工程设计变更等原因导致合同不能继续履行，买方应及时以书面形式通知卖方，卖方收到通知后应立即停止生产和供货，双方办理已供合格合同标的物的结算手续，合同宣告失效，卖方不可追究买方对其造成的损失，但卖方须继续承担已供合同标的物的质量责任。
3、除本条第2款所述原因外，合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方因此造成的经济损失。
4、一方严重违反合同条款，则合同的另一方可终止合同，并及时书面通知对方。
第十五条本合同一式六份，买方执四份，卖方执二份。
第十六条如有未尽事宜，双方协商解决并签定补充协议，在履行本合同的过程中，买方向卖方发出的物资采购订单及所有经买卖双方签字盖章确认的文件（如会议纪要、补充协议、往来函件等）均成为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
合同附件附件一：法定代表人授权书（共1页）
附件二：合同标的物清单（共3页）
附件三：技术要求书（共1页）
附件四：预付款保函（共1页）
附件五：发货标记（共1页）
附件六：工程建设项目物资采购廉政责任书（共1页）
附件七：QGW 202002-2016 风力发电机组塔架技术要求-A
买方：中建安装工程有限公司
（盖章）
公司地址：南京市栖霞区文澜路6号
通讯地址：南京市栖霞区文澜路6号
邮编：210046
法定代表人：
委托代理人：
经办人：
收货联系人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
2016年月日卖方：
（盖章）
公司地址：
通讯地址：
邮编：
法定代表人：
委托代理人：
交货联系人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
联行号：
收款行省份：
收款行城市：
2016年月日
附件一：法定代表人授权书
本授权书声明：我系注册于的法定代表人，现授权委托为我公司的合法代理人，以本公司名义参加三峡巴基斯坦风电二期项目的风机塔架钢板物资投标及合同签订及履行等一切相关事务活动，代理人在投标过程中及中标后在合同履行过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，代理人无转委托权。
本授权于年月日签字生效，特此声明。
委托代理人姓名：
身份证号码：
职务：
公司通讯地址：
邮政编码：
电话：
单位（公章）：
法定代表人签字：
被授权人签字：
日期：
委托代理人身份证扫描件
附件二：合同标的物清单
板件
规格型号材质交货状态单位计划数量单重（t）总重（t）到货时间序号材料名称
编号
1 钢板T9 -22x2150x8140 Q345C 热轧张2
2 3.022 66.484
2 钢板T8 -11x2350x8405 Q345C 热轧张66 1.706 112.596
3 钢板T7 -12x2860x8675 Q345C 热轧张66 2.337 154.242
4 钢板T6 -12x2865x8950 Q345C 热轧张66 2.41
5 159.39
5 钢板T5 -13x2870x9220 Q345C 热轧张6
6 2.
7 178.2
6 钢板T4 -14x2870x9495 Q345C 热轧张66 2.995 197.67
7 钢板T3 -14x2875x9765 Q345C 热轧张66 3.085 203.61
8 钢板T2 -14x2880x10040 Q345C 热轧张66 3.178 209.748
9 钢板T1 -14x2880x10315 Q345C 热轧张66 3.265 215.49
10 钢板U8 -15x2820x10655 Q345C 热轧张66 3.538 233.508
11 钢板U7 -15x2930x11010 Q345C 热轧张66 3.799 250.734
12 钢板U6 -16x2935x11365 Q345C 热轧张66 4.19 276.54
13 钢板U5 -16x2940x11720 Q345C 热轧张66 4.328 285.648
14 钢板U4 -16x2945x12075 Q345C 热轧张66 4.466 294.756
15 钢板U3 -16x2955x12435 Q345C 热轧张66 4.615 304.59
16 钢板U2 -16x2960x12790 Q345C 热轧张66 4.755 313.83
17 钢板U1 -16x2965x13150 Q345C 热轧张66 4.897 323.202
18 钢板S7 -16x1510x13155 Q345C 热轧张66 2.495 164.67
19 钢板S6 -17x2810x13155 Q345C 热轧张66 4.933 325.578
20 钢板S5 -18x2810x13150 Q345C 热轧张66 5.221 344.586
21 钢板S4 -19x2810x13145 Q345C 热轧张66 5.509 363.594
22 钢板S3 -20x2810x13145 Q345C 热轧张66 5.799 382.734
23 钢板S2 -20x2810x13145 Q345C 热轧张66 5.799 382.734
24 钢板S1 -20x2810x13145 Q345C 热轧张64 5.799 371.136
25 钢板S1 -20x2810x13295 Q345C 热轧张 2 5.865 11.73
26 钢板B8 -21x2675x13140 Q345C 热轧张66 5.794 382.404
27 钢板B7 -23x2760x13135 Q345C 热轧张66 6.545 431.97
28 钢板B6 -23x2760x13135 Q345C 热轧张66 6.545 431.97
29 钢板B5 -27x2760x13120 Q345C 热轧张66 7.675 506.55
30 钢板B4 -30x2760x13115 Q345C 热轧张66 8.524 562.584
31 钢板B3 -30x2415x13115 Q345C 热轧张35 7.459 261.065
32 钢板B2 -37x2400x13090 Q345C 热轧张66 9.125 602.25
33 钢板B1 -37x2400x13090 Q345C 热轧张66 9.125 602.25
小计2037 9908.043
附件三：技术要求书
1钢板执行GB/T-1591最新版本标准相关要求。
2所有钢板应为JB/T4730-2005 I级探伤板
3钢板厚度偏差执行GB709-2006B级偏差，长度及宽度偏差同样按GB709-2006中允许偏差范围执行，且卖方承诺保证钢板的最小矩形度。
4钢板表面质量应符合GB/T 3274最新版本标准相关要求。
5所有钢板的热处理方式为热轧。
6 根据GB/T-1591要求，卖方须按照炉批号和不同板厚提供复检试板交买方，用于买方委托有资质的第三方对钢板化学成分及力学性能进行复检，每块复检试板必须能满足GB/T-1591要求进行钢板化学成分及力学性能复试的数量及尺寸要求。
7 钢板炉批号需在钢板表面用钢印显著标识。
8 相邻板厚钢板采用不同颜色油漆标识在钢板侧面边缘处（如板厚为奇数的钢板用蓝颜色标记，板厚为偶数的钢板用黄颜色标记）。
9 钢板的每个侧面都要清楚标识钢板的炉批号、板件编号（如“T9”、“B7”等）、钢板规格、重量。禁止使用粘贴的标签纸标记。
10 将相应的板件编号（如“T9”、“B7”等）随同钢板规格型号、炉批号等信息油漆喷涂在每张钢板的上表面，在喷漆板表面喷涂海运出口唛头。唛头具体内容及格式，经过我方审核批准后方可喷涂。
11 钢板表面喷砂处理，并涂覆满足出口要求的不小于25微米膜厚的耐焊防锈漆。
12 未尽要求参照附件七 QGW 202002-2016 风力发电机组塔架技术条件中对钢板的规定。
附件四：预付款保函
保函编号：致: 中建安装工程有限公司
因 (下称“保函申请人”)与你方在年月日签订了编号为的 (合同名称)，我行应保函申请人的请求，愿就保函申请人按上述合同或协议约定退还预付款向你方提供保证，我行保证责任金额最高不超过人民币。
1、本保函的义务是：我行在收到你方提出的关于申请人违反上述合同或协议约定且未向你方退还预付款的书面索赔通知后不管申请人有任何异议，我行将在五个工作日内无条件地向你方支付不超过本保函最高金额的款项，无须申请人出具证明或陈述理由。书面索赔通知应由你方法定代表人或授权人签字并加盖单位公章。
2、我行保证责任金额将随我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
3、本保函自保函申请人收到预付款之日起生效，有效期至 2016 年月日止（最后一批钢板交货后1个月）。到期后，无论保函正本是否退回我行，本保函均自动失效。
4、书面索赔通知及相关文件应在上述有效期内交到我行。
5、本保函项下的权利不得转让或设定担保。
银行签章：银行地址：
授权代表：邮政编码：
出具日期：年月日
附件五：发货标记
项目名称PROJECT NAME 三峡巴基斯坦风电二期项目货名DISCRIPTION
包装序号 SERIAL
目的港DESTINATION
包装PACKAGE
尺寸DIMENSION
净重NET WEIGHT
毛重GROSS WEIGHT
唛头 Mark
附件六：工程建设项目物资采购廉政责任书
工程项目名称：三峡巴基斯坦风电二期项目
买方：中建安装工程有限公司
卖方：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目买卖双方的各项活动防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
买卖双方的责任
(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目物资采购投议标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)严格执行建设工程项目物资采购合同文件，自觉按合同办事。
(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不当的利益，损害国家、集体和对方利益。
(四)发现对方业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
买方的责任
买方的领导和从事该建设项目的工作人员，在物资采购履约的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(一)不准向卖方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)不准在卖方和相关单位报销任何应由买方或个人支付的费用。
(三)不准要求、暗示和接受卖方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提买方便。
(四)不准参加有可能影响公正执行公务的卖方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
(五)不准向卖方介绍或为配偶、子女、亲属参与同买方项目工程有关的设备、材料等经济活动。不得以任何理由向卖方和相关单位推荐合同规定以外的材料、设备等。
卖方的责任
应与买方保持正常的业务交往，按照有关法律规定和程序开展业务工作，严格执行合同约定，并遵守以下规定：不准以任何理由向买方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
不准以任何理由为买方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
不准接受或暗示为买方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子妇女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
不准以任何理由为买方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
违约责任
(一)买方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给卖方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)卖方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给买方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
本责任书作为物资采购合同的附件，与物资采购合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
本责任书的有效期为双方签署之日起至合同有效期结束。
买方单位(盖章)：中建安装工程有限公司卖方单位(盖章)：
签字：签字：
地址：地址：
电话：电话：
年月日年月日
买方监督单位(盖章)：卖方监督单位(盖章)：
年月日年月日
钢板采购合同范本
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 钢板采购合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
供方： 需方： 本着平等合作、互惠互利的原则，供需双方就需方 “______ ”项目的钢材供应达成如下协议。 一、所供钢材品种、材质、规格、数量及生产厂家 1、线材： 2、圆钢： 3、螺纹钢： 主要供货厂家为： 线材：________ ； 圆钢：________ ； 螺纹钢：_________ 。 如遇上述厂家断档，可以书面形式通知需方，经需方认可，方可改供其他钢厂产品。如无特殊情况，供方不得供应以上厂家之外钢厂的产品。 二、供方所供钢材质量应符合国家相关产品质量标准并 经需方验收合格：即螺纹钢 _______ 标准、圆钢、线材 _________ 标准，提供产品质量证明书（抄件）。 三、计量：圆钢、螺纹钢定尺、理论计量交货；线材以 出库磅码单为准。具体数量以需方或需方指定的施工单位收 货人签收为准 四、结算方式及价格
每个日历月为一个结算周期，结算清结款项一次。以送货当月的________ 市当月《______ 造价信息》中供应价相对应品 种规格下浮 _____ 元/吨作为结算价。如遇当月《造价信息》 价格调整，则调整部分在下月结算时一并清结，不影响当月正常结算。 需方在每个结算期满及收到供方提供正式发票之日起 15日内向供方付清应付款项。（第一次付款时，扣减供方10万元作为履约保证金，供方无违约的需方至迟在在工程主体结顶7天内向供方无息退还全部履约保证金）。 五、交货地点及交货方式。 交货地点： 交货方式：由供方代运至需方工程现场，运杂费及装卸费等________ 元/吨已含在单价中（发票另行开具）。 六、每月25日需方预报下月用材计划，以便供方备料。 需方对所报计划实际变更不应大于土10%如果变更数量大 于土10%则供方需另行组织采供。供方在接到需方具体送货通知后三天内将钢材送至工程现场。需方须具备必要的卸 货条件并及时收验货。 七、异议处理。 关于质量异议，需方必须按照国家相关的产品标准和使用标准验收和使用钢材，需方不得使用未经复检合格的钢 材，否则产生后果与供方无关。如遇对钢材存有质量异议时，需
发电机合同【范本】
发电机组采购及安装合同 甲方（全称）： 乙方（全称）： 根据?中华人民共和国合同法?及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，签订本合同如下： 一、项目名称、规格、型号、数量及合同价款 1.1 合同价款：合同价款为：人民币元整（￥元）。 1.2 本合同价款含：发电机组及相关配套设备的采购、运输、安装、运输保险、卸货就位、调试（包括调试用的机油、柴油）验收、设计联络、现场培训、售后服务、税金等。 1.3 随机的必备品、配件、工具数量及供应方法：工具备件箱只、电瓶只、500升油箱个、合格证、说明书一套。
二、设备质量标准 2.1 质量标准：根据本合同交付的货物应符合“技术规格”中所列的标准，如果在“技术规格”中没有提及适用标准，则应符合货物原产地适用的官方标准，这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。 2.2 设备要求：发电机组及相关配套设备为合同内所述厂商生产的全新1 设备。 三、保险 3.1 乙方负责办理货物从出厂地或仓库运抵项目现场途中（包括装卸）的保险，并支付相关费用。保险的受益人均为甲方，保险范围包括全部装运货物。 四、交货时间、交货地点、交货验收 4.1 交货时间：要求于年月日前到货。 4.2 交货地点：甲方指定安装地点。 4.3 交货验收：货到乙方指定安装地点后2天内由甲方代表会同乙方及其他方代表到现场验收，交货验收合格即由甲乙双方及其他方代表在《初步验收合格证书》上签字，该合格证书为乙方交货的凭证。因非乙方原因造成货到甲方指定安装地点后3天内未完成交货验收，则视为交货验收合格。 五、设备调试、现场培训、验收
止水钢板分包合同(单价)
标准合同模板鄞奉片区东部启动区2-14#、15#地块Ⅱ标段工程 止水钢板施工分包合同 承包人（全称）：浙江省二建建设集团有限公司（以下简称甲方） 分包人（全称）：宁波厚泰金属结构有限公司（黄晓）（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方已与该项目业主方签订建设工程施工合同（以下称为“施工总合同”），在双方友好协商的基础上，现将鄞奉片区东部启动区2-14#、15#地块Ⅱ标段工程的止水钢板工程委托乙方施工。为明确双方责、权、利，确保本工程按期保质完工，经协商达成如下条款，以资共同信守执行。 一、工程概况 工程名称：鄞奉片区东部启动区2-14#、15#地块Ⅱ标段工程 工程地点：解放南路以东，规划尹江岸路以南，紧邻奉化江。 承包范围：施工总合同承包范围内的止水钢板工程，具体范围以业主方提供的设计图纸为准。 二、工程工期 1、乙方必须满足甲方施工总进度的要求（具体执行甲方发至乙方的书面周、月、总进度计划），同时要求满足施工总工期840日历天。乙方应在根据甲方的周、月、总进度计划要求编制分包工程进度计划，经甲方书面确认后，作为乙方进度考核依据。 2、施工期内如遇下列情况，并经建设单位、甲方、监理单位确认后工期可相应顺延： ①一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 ②不可抗力的原因； ③甲方同意工期顺延的其他情况。 详见甲方与建设单位签订的总包合同，且必须经过监理、建设单位及甲方签证确认。由上述原因引起的工期延误，乙方不得向甲方提出有关的机械台班停置、人员窝工、停工等的所有损失的补偿。甲方有义务协助乙方向业主方进行索赔。 3、因乙方原因造成工期延误的，在3天以内（含3天）每日支付违约金1000元，工期延误在7天以内，每日支付违约金 3000 元，工期延误在7天以上的，每日支付违
风电项目10KV高压开关柜及400V低压配电屏设备供货合同
XX县XX风电工程（48MW） 设备供货合同 产品名称：10KV高压开关柜及400V低压配电屏合同编号：需方XXFD SB-005 需方：XX风力发电有限公司 供方：XX电气股份有限公司 （合同签订地：XX）
供货合同 需方：XX风力发电有限公司 供方：XX电气股份有限公司 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关经济法规，供需双方本着相互协作、互谅互让的精神，就XX县XX风电场工程（48MW）10KV高压开关柜及400V 低压配电屏设备的供货事宜，同意按下列条款签订本合同。 一、供货内容及价格 1、合同内容：10KV高压开关柜及400V低压配电屏设备壹套，合同金额：人民币￥325000.00元,大写：叁拾贰万伍仟圆整； 2、此价格为闭口到岸价格（含税），不受市场上任何因素影响； 3、本合同价已包括制造和装配该产品所需的生产制造费、原材料费、各种试验费、安装调试费、技术资料、技术配合服务、包装费、运杂费、税费等各项费用； 4、供货详细内容见合同清单。 二、质量标准 供方所供设备应符合有关国家标准和行业标准，产品实行三包。具体的技术要求按双方签定《XX县XX风电场工程（48MW）10KV高压开关柜及400V低压配电屏设备技术协议书》执行，《XX县XX风电场工程（48MW）10KV高压开关柜及400V低压配电屏设备技术协议书》与本合同具有同等的效力。 三、交货地点及运输方式 1、供方将所供设备运至XX县XX风电场工程（48MW）10KV高压开关柜及400V低压配电屏设备施工现场交货并负责设备就位。 2、设备运输由供方负责，供方应确保设备按期运出；运输前要勘察有关路线；供方应在发运5日前将所供设备的合同号、名称、件数、外形尺寸、重量及发运日期等以传真方式通知需方。
XX风电场35kV风电机组油浸变压器及其避雷器、跌落保险设备采购合同
设备采购合同 工程名称：山西国电XX风电工程、山西国电XX风电工程 合同设备名称：35kV风电机组油浸变压器及其避雷器、跌落保险合同号：XXXX-SS-WP-EPC-YY-P-XXXX-003 买方：中国XX工程（集团）有限公司 卖方：保定XX变压器有限公司 合格供方编号： 签订日期：XXXX年6月
总则 中国XX工程（集团）有限公司作为买方和保定XX变压器有限公司作为卖方，就下列合同文件于XXXX年06月22日签订本合同。 本合同以业主（山西XX电力集团有限公司）及上海电气集团股份有限公司与买方签订的合同（即外合同，合同号）有关条款为基础，买方作为本合同的需方，按外合同相关条款履行其义务；卖方是本合同的供方，按外合同相关条款履行其义务。双方宗旨是履行好外合同。 一、合同文件 附件一：通用合同条款 附件二：专用合同条款 附件三：合同设备供货范围、交货期、交货地点 附件四：技术条款 附件五：投标书 上述文件汇集并代替了本合同签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈纪录以及相互承诺的一切文件。本合同没有规定的部分遵从上述文件的有关规定。 二、合同的范围和条件： 本合同的范围和条件应与上述合同文件一致。 三、货物及数量： 本合同项下提供的合同设备为35kV风电机组油浸变压器及其避雷器、跌落保险，详细供货清单见附件三。 本合同提供的合同设备数量按如下规定确定： 1、首批供货设备数量为2套；
2、后续供货设备数量，在首批设备交货验收后10个工作日内以合同附件补充协议形式书面确定。 四、合同金额： 根据上述合同文件，合同单价为人民币205,800元（大写贰拾万零伍仟捌佰元整）。以上合同价格包括合同设备的设计、厂内试验、制造、检测、技术文件、技术服务、安装调试指导、包装费、运输费、生产厂内仓储费等一切费用和合理的利润。此价格为固定、不变价，双方不得以任何理由要求对合同总价调价。 合同最终总价，按最终确认的供货设备数量乘以单价确定。 五、付款条件： 合同货物的付款条件详见附件二，专用合同条款。 六、交货时间和地点： 合同货物的交货时间和地点详见附件三。 七、合同生效： 本合同需同时具备以下条件后生效： 1、双方授权代表签字并加盖公章， 2、卖方向买方开出履约保函， 八、合同所有附件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等的法律效力。 九、其它约定事项 1. 在本合同执行过程中，卖方应及时答复和解决与合同设备有关的技术问题，并负责提供相应的技术文件。 2.双方的单位地址、邮编、开户行及帐号、项目负责人、电话等若有变更，须及时书面通知对方。 3. 买方项目负责人：XXX
钢板采购合同范本
钢板采购合同范本 钢板采购合同范本 采购合同范本 供方： 需方： 本着平等合作、互惠互利的原则，供需双方就需方“________”项目的钢材供应达成如下协议。 一、所供钢材品种、材质、规格、数量及生产厂家 1、线材： 2、圆钢： 3、螺纹钢： 主要供货厂家为： 线材：________； 圆钢：________； 螺纹钢：________。 如遇上述厂家断档，可以书面形式通知需方，经需方认可，方可改供其他钢厂产品。如无特殊情况，供方不得供应以上厂家之外钢厂的产品。 二、供方所供钢材质量应符合国家相关产品质量标准并经需方验收合格：即螺纹钢______标准、圆钢、线材_______标准，提供产品质量证明书（抄件）。
三、计量：圆钢、螺纹钢定尺、理论计量交货；线材以出库磅码单为准。具体数量以需方或需方指定的施工单位收货人签收为准。 四、结算方式及价格 每个日历月为一个结算周期，结算清结款项一次。以送货当月的____市当月《_____造价信息》中供应价相对应品种规格下浮_____元/吨作为结算价。如遇当月《造价信息》价格调整，则调整部分在下月结算时一并清结，不影响当月正常结算。 需方在每个结算期满及收到供方提供正式发票之日起15日内向供方付清应付款项。（第一次付款时，扣减供方10万元作为履约保证金，供方无违约的需方至迟在在工程主体结顶7天内向供方无息退还全部履约保证金）。 五、交货地点及交货方式。 交货地点： 交货方式：由供方代运至需方工程现场，运杂费及装卸费等_____元/吨已含在单价中（发票另行开具）。 六、每月25日需方预报下月用材计划，以便供方备料。需方对所报计划实际变更不应大于±10%。如果变更数量大于±10%，则供方需另行组织采供。供方在接到需方具体送货通知后三天内将钢材送至工程现场。需方须具备必要的卸货条件并及时收验货。 七、异议处理。 关于质量异议，需方必须按照国家相关的产品标准和使用标准验收和使用钢材，需方不得使用未经复检合格的钢材，否则产生后果与供方无关。如遇对钢材存有质量异议时，需方可随时向供方提出。供方应根据工程进度需要，48小时内先调入同规格、相应数量的双方无异议的钢材以确保工程使用。有异议钢材如经判定确为不合格产品，供方负责退或换，并承担相应的运吊费用。如果未能按约送入钢材，则每延期一天，供方赔偿______元。 关于计量异议。需方对供方所供钢材存在计量异议应在收货当时提出（但不得拆件），供方在接通知后24小时内派员前往现场处理，需方应根据双方确认的结果才予签收。 八、关于违约责任 为使本合同顺利履行，双方约定：如供方延期送货，每延期一天，赔偿需方____元/吨，同时需方可单方面提前终止本合同。如需方延期付款，每延期一天支付供方所欠款项的____%的滞纳金，如需方延期付款时间超过10天的供方可停止供货，如超过30天的供方可单方面
发电机销售合同范本
发电机销售合同范本 篇一：发电机组购买合同 柴油发电机组采购合同 甲方（买方）：湖南省永州市新亿佳房地产开发有限责任公司（曼谷峰景项目）乙方（卖方）：长沙明邦科联机电有限公司签定时间：2011-1-1 签定地点： 就柴油发电机组采购项目，经甲乙双方协商，根据中华人民共和国合同法签订以下合同，以便共同遵守。 注：以上价格1、含税 2、安装（卸车、发电机组就位）、调试 3、油箱、防震垫、充电机、排烟管道（机房出墙1米）、蓄电池、柴油机备件箱、 二、交货期 设备交货期：2011年1月9日（如延迟一天交货罚款1000元/天） 三、交货时间地点 1．交货地点：甲方工地四、付款 货到工地付至合同总额的80%后卸货，安装调试合格后需在5个工作日内付清全部货款（如延迟一天按1000元/天交纳违约金给乙方）
(在未付清全部货款之前，货物的所有权属于乙方) 五、出机前客户需要准备的工作 1、需提供符合安装机组条件的机房（包括混凝土机座、进风通道、排风通道及排烟通道等土 建工程） 2、提供所需的柴油、机油。 3、提供配电柜到发电机组之间的电缆及接电。 六、售后服务1、所有本公司销售的柴油发电机组，三包服务为一年或者累计运行1000小时（以先到为准），由调试当日计算。电机部分保修贰年。 2、在三包期内，凡属于产品质量或制造缺陷导致的故障，本公司负责进行维修服务为买方尽 快恢复电力。 3、本公司免费为用户调试机组，培训机组操作人员，并亲临现场指导安装。 4、在三包期内，用户应承担更换机油、柴油、空气滤清器等常规费用。 5、在三包期内，用户应使用本公司规定的柴油、机油以及按本公司的建议程序定期进行维修保养。 6、以上三包服务，应在机组正确使用与保养前提下进行。 7、详细操作规则，以机组说明书为准。三包规定的内容以国家三包标准与依据为准。8、即使在保修期内，发生下列情况之一者，不属于免费修理范围：
建筑工程采购合同样本(示范合同)
建筑工程采购合同样本(示范 合同) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-024956
建筑工程采购合同样本(示范合同) 建筑工程采购合同范文一 工程项目名称：施工单位：买方：地址：卖方：电话：本合同由买卖双方订立，根据本合同规定的条款，买方同意购买，卖方同意卖出下列物资： 一、货物名称、规格、数量及价格 以上价格含税，运费、包装费、装卸费等所有费用。 一、包装和运输要求： 1.包装要求：止水钢板应捆扎牢固，且防止货物在转运中损坏或变形，包装必须坚牢，并应按照货物特点，采取防潮防震防锈等措施。由于包装不良引起锈蚀、损失、丢失，责任由卖方承担。物资应包装完好运至施工现场。 2.运输要求：汽车运输。双方签订合同后，卖方按合同规定时
间将货物免费送到 (包括卸货)。 二、货物质量保证和质保期： 1.卖方保证货物在发货前经过严格检验及测试，以保证供给买房的货物是全新的，质量、规格和技术要求满足合同规定和工程需要，且符合相关的国家标准 或行业标准。数量要求完整无缺。 2.卖方必须提供相关的质量证明文件(如：合格证、及其他能够证明产品质量的文件)。 3.质保期内出现的产品本身质量问题由卖方负责，一旦出现因产品质量问题给买方造成较大损失的情况，卖方首先须退还全部货款，其次卖方还须根据买方的损失情况作出适当赔偿。买方保管不当造成货物损坏由买方负责。 4.采购货物在使用中出现质量问题，卖方接到买方通知后，需在24小时内作出答复，并按上述第3条原则，双方协商做出处理。 三、交货时间、地点及交货方式 1.卖方于本合同签署后，分批送货，具体送货批次买方提前3
风电公司助爬器采购合同(含技术要求等附件)
XXXX风电有限公司助爬器采购合同合同号：XXXX-XX -XXXXX XXXX风电有限公司 助爬器 采购合同 合同号：XXXX-XX-XXXXX 买方： XXXX风电有限公司 卖方：XX机电设备有限公司 中国 XX XXXX年XX 月
合同书 买方：XXXX风电有限公司 收货方: XXXX风电有限公司 通信地址: 邮编： 电话： 传真： 卖方：XX机电设备有限公司 通信地址: 邮编： 电话： 传真： 买方愿购买，卖方愿提供通讯助爬器及其相关服务。 合同总价为人民币：(小写) ￥XXXXXX.00元 (大写) 元整。 本合同规定如下： 1.本合同所用语言与“合同条款”中定义的相应用语的意义相同。 2.合同构成资料 以下资料构成本合同,成为本合同不可分割的一部分： 合同书； 合同条款； 附件一：合同价格表及交货时间 附件二：技术协议书 附件三：现场服务条款 附件四：工作进度周报表 附件五：廉洁备忘录 3.买方同意将按合同规定的条款支付给卖方货款，卖方同意按合同规定向买方提供货 物及服务，并保证按合同规定的要求对出现的问题及时进行补救。 4.合同宗旨 4.1 卖方作为一个独立承包商负责本合同项下各项内容，应当独立承担因本合同履行所 产生的所有应负责任和费用。
4.2 一方无权以对方的名义签订合同及其他法律文件，使对方在任何方面对任何第三人 承担任何责任，或由对方负担任何费用、履行任何义务。 4.3 任何一方不得超出本合同规定的作业范围而使用合同，或将合同作为其他方面的证 明。 4.4 双方应本着善意解释和履行合同，特别应当尽其全力，彼此应表明其谨慎、忠实和 合作。 4.5 双方在履行合同的过程中，应遵守法律、法规的相关规定。双方签约代表或履约代 表，在进行合同项下的交易活动，应当有必要的书面授权。 4.6 一方聘用、雇用或借用的职员、雇员、临时人员、学习人员或调用人员，以及该方 的分包商或承包商及其工作人员，为履行合同所实施的行为，应当视为该方的行为，由该方承担行为的法律后果。 5.买方的权利和义务 5.1 向卖方提出具体的工作内容和要求，为卖方提供必要的协助。 5.2 卖方工作完成后，买方组织人员验收。工作成果达到买方要求后，向卖方开具完工 报告，作为付款依据。 5.3 有告知卖方人员需遵守的买方管理规定的义务。 6.卖方的权利和义务 6.1 对于买方提出的建议，卖方应当参照执行，并从专业角度完成规定的工作。 6.2 卖方应于买方事先规定的合理期限内完成本合同中规定的全部工作，交由买方审 验。 6.3 卖方应保证工作质量；对于不能达到要求和质量的工作，卖方应自行承担费用返工 重做。 6.4 定期与买方工作人员沟通情况，及时协调解决可能影响工作进展的各种问题。 6.5 对于买方提出的任何需完善和修改之处，卖方应在最短时限内给予完善和修改。 6.6 严格执行买方的健康安全环保要求。 6.7 卖方保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号,除非合 同另有规定，货物应含有设计和材料的全部最新改进。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外),或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在最终目的地现行条件下正常使用可能产生的。 6.8 货物的质量保证期：经调试正式启动，买方向卖方颁发验收合格文件之日起12个月 内，或在最后一批合同货物到达目的地后且验收合格的24个月内，以先发生的为准。 如质保期内对相关设备进行了更换，则该设备的质量保证期为更换完成之日起12个月。
(完整版)钢材采购合同范本
钢材材料采购合同 【注】在拟定具体合同条款时，应当根据现场的实际情况对合同范本进行修改。文中红色斜体字应在使用时删除。 合同编号： 签订日期：年月日 签订地点： 甲方： 法定代表人： 委托代理人： 送达电子邮箱： 电话： 开户银行： 账号： 纳税人识别号： 乙方（供应方）： 法定代表人： 委托代理人： 送达地址（邮编）： 送达电子邮箱： 电话：传真： 开户银行： 账号： 甲方因施工需要，购买乙方钢材材料，经双方协商，就购买事项达成一致，签订本合同。 第一条合同目的及采购钢材材料的名称、规格型号、厂家、数量及单价如下表所列。
钢材采购清单 注：本采购清单中的数量为暂定数量，仅作为双方签订合同的依据，实际结算数量以甲方现场负责人技术交底为基础，并以乙方实际完成、依据本合同中的计量规则由甲方签认的符合合同约定质量标准的工程数量为准。 合同目的： 满足甲方和工程发包人（即“业主”）之间《工程施工承包合同》、各类协议、会议纪要、发包人方对甲方的通知、指令等文件规定的工期、质量、安全等要求；保质保量安全按期完成工程。 第二条 交货时间、地点、要求、计量方式及验收方式 天将所需钢材计划(含品名、规格、数量、要求到货时间等)时间或按合同约定时间把钢材送到甲方工地指定地点。 （二）交货地点： 乙方负责运至甲方指定地点，交货之前的一切风险均由乙方承担。 （三）交货要求：乙方必须按照合同约定或甲方计划要求的数量、规格、质量供应合格材料。 （四）计量方式：螺纹钢等按检尺计量方式；线材等按检斤（过磅）计量方式。 （无）验收标准：甲方指派专人对所供钢材材料进行验收签认，结算数量以甲方工地实际收到且经验收合格、达到设计要求、满足工程质量验收规范及其他有关质量要求和规定的数量为准。如乙方供应的钢材不是合同约定或甲方计划指定的厂家产品或质量不满足要求，
发电机组采购合同模板
发电机组采购合同模板 近年来我国电力行业发展迅速,大量结构复杂、装机容量不断增大的汽轮发电机组相继投入电厂运行,发电机组采购合同怎么写呢?以下是在小编为大家整理的发电机组采购合同范文，感谢您的阅读。 发电机组采购合同范文1 供方： 需方：签定地点： 一、产品名称、型号、单位、数量、金额、交货日期产品名称规格型号单位数量单价(元) 金额(元) 发电机组台合计(大写):以上报价为交货价，该产品包含爱斯凯自动切换装置。 二、质量要求：技术标准及质量保证期，按JB/T1033-20xx 生产供货。质量“三包”期1年或1000个小时，解答用户提出的技术方面的问题，做好能及所能的售后服务工作。产品验收时，供方技术人员在现场指导安装调试运行(安装耗材由需方自购)。
三、交货时间及交货地点：供方收到预付款日前交货，交货地。 四、运输方式及达到的费用：供方负担厂部到昆明运输并承担运费，需方至。 五、合理损耗及计算方法：无 六、包装标准、包装货物的供应与回收;不回收。 七、验收标准：由需方安合同的第一项验收。 八、随机备品，配件及供应办法、随机、还需要提供原装配件各出厂检验合格证、使用说明书和各项技术参数资料一套。 九、结算方式，需方按照合同签订后预付%( .00)作为设备款给供方，供方组织安排生产，合同项下所列全部货物在到达需方所在地，提货时支付合同总额的%( .00)给供方，经需方安装验收合格后，支付到合同价款的%( .00) 十、如需提供提合同担保书另定，作为本合同附件。 十一、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，当事人双方同意由供方项目所在地仲裁委会员会仲裁(当事人双方未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向在地人民法院起诉)。
止水钢板分包合同(单价)
标准合同模板 鄞奉片区东部启动区2-14#、15#地块Ⅱ标段工程 止水钢板施工分包合同 承包人（全称）：浙江省二建建设集团有限公司（以下简称甲方） 分包人（全称）：宁波厚泰金属结构有限公司（黄晓）（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方已与该项目业主方签订建设工程施工合同（以下称为“施工总合同”），在双方友好协商的基础上，现将鄞奉片区东部启动区2-14#、15#地块Ⅱ标段工程的止水钢板工程委托乙方施工。为明确双方责、权、利，确保本工程按期保质完工，经协商达成如下条款，以资共同信守执行。 一、工程概况 工程名称：鄞奉片区东部启动区2-14#、15#地块Ⅱ标段工程 工程地点：解放南路以东，规划尹江岸路以南，紧邻奉化江。 承包范围：施工总合同承包范围内的止水钢板工程，具体范围以业主方提供的设计图纸为准。 二、工程工期 1、乙方必须满足甲方施工总进度的要求（具体执行甲方发至乙方的书面周、月、总进度计划），同时要求满足施工总工期840日历天。乙方应在根据甲方的周、月、总进度计划要求编制分包工程进度计划，经甲方书面确认后，作为乙方进度考核依据。 2、施工期内如遇下列情况，并经建设单位、甲方、监理单位确认后工期可相应顺延： ①一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 ②不可抗力的原因； ③甲方同意工期顺延的其他情况。 详见甲方与建设单位签订的总包合同，且必须经过监理、建设单位及甲方签证确认。由上述原因引起的工期延误，乙方不得向甲方提出有关的机械台班停置、人员窝工、停工等的所有损失的补偿。甲方有义务协助乙方向业主方进行索赔。 3、因乙方原因造成工期延误的，在3天以内（含3天）每日支付违约金1000元，工期延误在7天以内，每日支付违约金 3000 元，工期延误在7天以上的，每日支付违
EPC合同模板-风电epc合同模板
工程总承包（EPC）总承包合同
第一部分合同协议书 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行 （EPC）项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 基础）、设备安装、调试和保修服务等，即EPC/交钥匙工程。（总承包范围详见附件2） 二、主要技术来源 外部输入资料由发包人提供。 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)：年月日 施工期限(绝对日期或相对日期)：年月日 （其中：施工日期(绝对日期或相对日期)：年月日 四、工程质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：暂定万元。 详见专用条款的补充条款。 六、词语定义 本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 本合同在以下条件满足之后生效：经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方合同章后生效。 八、其他 1
2、合同订立地点：山东省青岛经济技术开发区 3
发包人： （合同专用章）承包人： （合同专用章） 法定代表人或其授权代表：（签字）法定代表人或其授权代表：（签字） 工商注册住所：工商注册住所：组织机构代码：组织机构代码：邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人：授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号：
第二部分通用条款 第1条一般规定 1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包，指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。 1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。 1.1.7 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。 1.1.8 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。 1.1.9 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。 1.1.10 项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。 1.1.11 永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和（或）试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。 1.1.12 单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。 1.1.13 临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，不构成永久性工程实体的工程。 1.1.14 现场或场地，指合同约定的用于承包人现场办公、居住、设备材料部件存放、施工机具、设施存放和工程实施的任何地点。 1.1.15 项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告（选厂报告、资源报告、勘察报告）、资料（气象、水文、地质）、协议（燃料、水、电、气、运输）和有关数据等，设计所须的基础资料。 1.1.16 现场障碍资料，指发包人为承包人完成设计、进行现场施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、构筑物、须受保护的古建筑、古树木等坐标方
钢材材料采购合同范本(一)
钢材材料采购合同范本(一) 甲方(需方)： 乙方(供方)： 合同编号： 鉴于甲方施工生产的需要，同意由乙方供应甲方项目的钢材，依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。 一、产品名称、品牌、规格型号、厂家、需求数量、单价、金额、进货时间： 二、交货时间、地点、方式及风险承担： 2.1.交货时间：具体进场时间由甲方根据计划要求提前以书面形式通知乙方及时供货。 2.2.交货地点及方式：按甲方计划送货至甲方项目施工现场的指定地点或甲方指定的集中加工地点。 2.3. 本合同项下的货物由乙方送至甲方指定的交货地点后，经甲方验收合格，并办理书面验收手续后，该货物的毁损、灭失的风险由供方转移至需方。 三、运输费用承担： 3.1.乙方负责汽车运输至甲方施工现场指定地点，乙方负责卸车。
3.2.材料的装卸、运输、过磅由乙方负责，费用由乙方承担，费用按元/吨(一般为30-40元，因不同项目情况有变化)，与货款一并结算。 四、质量要求、技术标准、品牌及乙方对质量负责的条件和期限： 4.1.按国家标准执行：线材质量要求符合国家标准GB/T701-1997，螺纹钢材质符合国家标准GB1499-1998. 4.2.乙方供货时随车必须提供乙方加盖公章的质量证明文件四份。 4.3.乙方必须保证所供钢材为合格产品。 五、包装标准、包装物的供应与回收： 六、钢材计量方法(在招标时明确，可采取以下三种方式之一)： 6.1. 盘圆、φ14以下螺纹钢按过磅计重，过磅单上必须由双方人员签字，φ14及以上螺纹钢按点支计重，最终以工地实际签收数量为准。 6.2. 盘圆按过磅计重，螺纹钢点支，最终以工地实际签收数量为准。 6.3. 盘圆、螺纹钢均按过磅计重，最终以工地实际签收数量为准。 七、验收标准、方法及提出异议期限： 甲方指定委派(甲方验收人员的更改需提前三天以书面形式告知乙方)、1名现场施工员和1名领导班子共同对货物的质量和数量进行验收，并开具收货单给乙方;同时对钢材质量文件进行签收。 螺纹钢9M或12M定尺交货(按甲方计划要求)。
柴油发电机购销合同
柴油发电机组购销合同 甲方（需方）： 乙方（供方）： 甲乙双方共同协商，就甲方购买乙方的“”柴油发电机组合同，达成如下协议，以兹双方共同遵守。 一、供货范围： 发电机组名称及型号发电机组配置情况型号及备注 型号： 免维护电瓶 备品备件 消音器￠150mm 发动机原装专用1套含主机内 随机资料原装发动机及机组标配1套含主机内 随机工具原装发动机及机组标配1套含主机内 蓄电池200A 风帆2只含主机内 蓄电池连接线150# 3根含主机内 二、合同总价：（大写）元整（小写）￥：元，含税。（以上价格含税费、运输费、二次搬运费、安装费、调试费、排烟管的制作安装费、柴油发电机机房排气通风工程费、税金、保险等一切费用） 三、供货日期：年月日前将货物运至甲方工地。于年月日安装调试完毕，验收合格。
四、到货地点：。 包装及标识：。 运输方式：汽车运输。 五、运输及风险责任 1、自货物装货开始至货物交到指定地点安装完毕验收合格之前，所发生的一切费用和风险由乙方承担。 2、货到指定地点。随货应提供产品质量合格文件，技术说明书，检测证明文件等资料。 3、货物交到指定地点之后，甲乙双方代表应根据货物原厂标准配备对货物进行清点确认，若有异议，与合同及附件约定不符的，乙方应在甲方通知后2天内给予换货。 六、技术服务 乙方负责机组安装，调试、排烟管的制作安装、柴油发电机房排气通风工程。 七、技术指导及质量标准 1、乙方提供售前、售中、售后相关技术指标。 2、乙方的设备及其提供的清单（含产品的品牌、型号、规格等相关的技术参数）须符合国家标准及甲方酒店的功能要求。 3、设备按国家相关标准及乙方提供的产品相关质量技术参数进行验收。 八、付款方式 （1）自签合同之日起七个工作日内，甲方支付合同总价的％作为定金给乙方。 （2）在乙方安装完工调试验收合格交付后，资料交付齐全、正确、有效后，甲方在15个工作日内支付至结算总价款的95%（含定金）。 （3）结算总价款的5%的作为质量保证金（不计息），乙方履行完保修义务并经甲方确认的，甲方在质保期满后30个工作日内支付。
止水钢板采购合同
采购合同 采购方（甲方）： 合同编号： 20181012 供货方（乙方）： 签约地点：万洋三期项目部 根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的有关规定，甲、乙双方在平等互利的基础上，遵循平等、自愿、公平及诚信的原则，经友好协商，达成如下协议： 一、产品名称、规格型号、价格等 产品名称 规格型号 单位 数量 单价（元） 金额（元） 备注 止水钢板 米 含税单价，开 具16%的专用增值税发票 止水螺杆 / / 止水焊片 / 垫片 / 高强螺帽 / 14#止水螺杆 / 止水焊片 / 高强帽 / 中埋橡胶止水带 / 总金额（大写）： ￥ 元 注：本合同产品数量为实际数量，以工地实际签收数量为准；本合同价格为 含税价；乙方向甲方提供增值税专用发票，税率为16%，若乙方提供发票验证、认证不通过，乙方应配甲方另行开具，若乙方提供发票为虚假发票相关责任由乙方全部承担；若甲方须对以上清单项下的产品进行更换或增补，应在交货日前7日通知乙方；更换的产品的单价双方另行协商。 二、交货时间
合同生效后，甲方根据现场需要通知乙方送货品种及数量，乙方在收到甲方的送货通知后个工作日内送完甲方指定产品； 三、交货地点 乙方负责将本合同约定的产品运卸至项目部甲方指定的地点，并整齐安全地放置好。运输费用由供方承担。 四、包装标准、包装物的供应与回收 由乙方按照产品出厂包装标准包装，防漏、防潮、防震、能满足长途运输、足以保障产品安全及多次装卸之需要，并符合产品在购买、运输、销售、使用过程中所涉及的国家及地方政府主管部门对包装物颁布的包装标准及管制要求。包装物不计价、不回收。每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。 五、风险承担 风险承担是指在合同履行过程中，合同标的物发生意外毁损或灭失的风险由合同的哪方来承担。甲方签字验收之前，产品的毁损、灭失的风险由乙方承担；产品验收合格后的毁损、灭失的风险由甲方承担。 六、质量标准 按国家标准要求并附相关产品资料。 七、结算方式及期限： 八、违约责任 除本合同另有约定外，甲乙双方按本条如下条款承担违约责任。 1.由于乙方原因，导致乙方无继续履约能力，则甲方有权终止合同。 2.甲方提前向乙方发出供货通知，乙方必须按照甲方要求的日期供货。 九、解决合同争议的方式 若甲乙双方由于对于本协议条款或与本协议有关的条款的解释，包括关于其存在、有效或终止的任何问题产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过友好协商或调解来解决该争议、分歧或索赔；协商或调解不成，双方都同意向当地人民法院提起诉讼。 十、保密 1、由甲方向乙方所提供的有关质量标准、图纸、文字、颜色组合、合同文本、票据、光盘、磁盘、设计文稿等资料，版权归甲方所有，乙方不得私自印制或泄露。否则，甲方将依法追究侵权责任，并停止与乙方的合作，暂缓支付乙方的货款。 2、乙方不得向别的客户泄露与甲方的业务量、供货品种、价格等商业秘密。除非经过甲方事先书面批准，乙方不得在其有关商品或服务的宣传广告中或公司的介绍资料中、网站中提及甲方及其相关企业，否则，甲方有权要求乙方支付货款总值的3%作为违约金。 3、未经甲方许可，乙方来访人员不得擅自进入甲方的办公室及其他场所（如仓库），不得向甲方的工作人员打听甲方的商业秘密等。 十一、合同生效与废止
测风塔合同
测风塔及测风设备采购、安装 合同 项目名称：贵州省铜仁市松桃县永安乡测风塔及测风设备采购安装项目 委托方：贵州昶盛投资有限公司 （甲方） 服务方：衡水双利风电设备制造有限公司 （乙方） 签订地点：贵阳 依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就贵州省铜仁市松桃县永安乡测风塔及测风设备采购安装项目的技术服务，经协商 一致，签订本合同。
一、项目名称： 二、服务的内容、方式和要求 1、测风塔的制作、建设和安装 乙方负责完成测风塔的制作、建设和安装工作，本次测风工作拟在贵州省铜仁市松桃县永安乡新建1座测风塔，采用美国赛风测风设备，测风塔位置、数量和配置见下表： 测风塔数量和位置 测风塔设备配置 2、测风设备的安装、调试、维护 1）设备的安装调试 由乙方负责测风设备的安装调试，以确保设备正常测风。 2）设备的维护 为了保证数据的完整性和连续性，由乙方负责远程监控设备的安全运行，以确保数据的完整率不低于98%。 除地震等不可抗力因素和人为破坏外，测风塔及测风设备质保期一年。 3、数据采集和数据分析
1）数据采集和存储 为了取得至少一个完整年的测风数据，测风工作要无中断地连续进行一年以上，且数据的完整率不低于98%，有效数据的完整率不低于90％。根据国家有关规定确保原始数据的安全保存。 2）数据的分析 根据《GB/T18079－2002风电场风能资源测量方法》和《GB/T 18710－2002风电场风能资源评估方法》的要求，乙方对数据质量进行控制，对缺测和可疑数据进行处理。在对甲方完成培训前，数据采集的分析由乙方负责协助整理，并在第二月的前五日内向甲方提供整理报告。 三、承包方式 本合同甲方以总价发包方式将工程交乙方承包。 四、结算货币单位 本合同以人民币为结算货币单位。 五、合同总价款 注：工程总承包价中不含二次搬运和山地施工费用，如果实际施工中产生二次搬运和山地施工，则该项费用由甲方另行支付。 六、合同工程工期 本合同全部工期为 15天，于4月15日前完成并开始测风工作。
粤水电：关于签订风电项目塔筒采购合同的公告
广东水电二局股份有限公司 关于签订风电项目塔筒采购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次签订的合同是采购合同，不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同各方均不存在合同履行能力的风险。 2.合同履行对公司2020年度的经营业绩将有一定的提升作用。 广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日披露了“明阳阳江沙扒300MW科研示范项目风电机组塔筒设备采购第一标段（TT1)”的中标情况。详见2020年3月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于风电项目塔筒制造中标的公告》。 明阳阳江沙扒300MW科研示范项目风电机组塔筒设备采购第一标段（TT1)合同已签订，现将相关内容公告如下。 一、合同签订概况
近日，公司与阳江明阳海上风电开发有限公司（以下简称“阳江明阳公司”）签订《明阳阳江沙扒300MW科研示范项目风电机组塔筒设备采购第一标段（TT1)商务合同》，该风电塔筒制造项目供货范围为风力发电机组塔筒设备和相应的备品备件、专用工具、技术资料以及有关的技术服务等。 （一）交易对手方：阳江明阳海上风电开发有限公司。 （二）合同类型：塔筒采购合同。 （三）合同标的：风电机组塔筒及其附件。 （四）合同金额：16,327.64万元。 二、交易对手方介绍 （一）交易对手方基本情况 1.采购方名称：阳江明阳海上风电开发有限公司。 2.法定代表人：肖亦羽。 3.注册资本：500万元。 4.经营范围：新能源的开发、建设、运营等。 5.住所：广东省阳江市阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园（服务区办公楼）四楼410、411号房。 6.成立时间：2018年4月3日。 （二）公司与阳江明阳公司不存在关联关系。 （三）公司上一会计年度未承接阳江明阳公司的工程。 （四）阳江明阳公司实力较强，信用状况良好，履约能力有保证。 三、合同的主要内容 （一）合同主要内容：
8-钢材采购合同范本
钢材采购合同范本 工程名称： 工程地点： 签订时间：
中建五局钢材采购合同范本 供方： 需方： 一、产品名称、品牌、规格型号、厂家、需求数量、单价、金额、 二、质量要求、技术标准、品牌及供方对质量负责的条件和期限： 线材质量要求符合国家标准GB/T701-1997，螺纹钢材质符合国家标准GB1499-1998。 三、交（提）货地点、方式： 需方提前天以书面方式（传真或电子邮件）将需用计划提交给供方，供方按需方计划送货至中建五局公司项目部或需方指定的集中加工地点。
四、运输方式、装卸等费用负担： 1．供方负责汽车运输至需方施工现场指定地点，供方或需方负责卸车（在招标时明确）。 2．材料的装卸、运输、过磅由供方负责，费用由需方承担，费用按元/吨(一般为30-40元，因不同项目情况有变化)，与货物一并计算。 五、物资验收计量方法（在招标时明确，可采取以下三种方式之一）： 1.盘园、φ14以下螺纹钢按过磅计重，过磅单上必须由双方人员签字，φ14及以上螺纹钢按点支计重，最终以工地实际签收数量为准。 2.盘园按过磅计重，螺纹钢点支，最终以工地实际签收数量为准。 3.盘园、螺纹钢均按过磅计重，最终以工地实际签收数量为准。 六、物资的包装要求、包装物的供应和回收： 无。 七、物资验收标准、方法及提出异议期限： 需方指定项目部为文件签收人和验货验量人。螺纹钢9M 或12M定尺交货，需方收货后可随时对所供钢材进行抽样送检，若发生质量问题除由供方负责组织无条件退货外，若造成需方损失全部由供方承担。需方提出异议的期限为10天。供方送货时间尽可可能在白天，如供方送货到工地超过晚上点需方可延缓至第二天早上收货验收。 八、随物附件、配件、工具要求、数量、供应办法： 随车必须提供供方加盖公章的质量证明文件四份。 九、货款结算方式（以下三条任选其一）： 1.盘园、φ14以下螺纹钢按过磅、其它螺纹钢按点支计重的情况下，以现金购买价（或当地挂牌价）为基价加元为结算价。 2.盘园按过磅，螺纹钢点支计重的情况下，以现金购买价（或当地挂牌价）为基价加元为结算价。 3.盘园、螺纹钢均按过磅计重的情况下，以现金购买价（或当地挂牌价）为基价加元为结算价。 4.如果采用承兑支付，贴息费用由方负责。 十、货款支付方式（一般为按月结算，根据项目情况亦可采用节点结算方式）： 结算期：上月26日至当月25日为一结算期，供需双方月底办理结算，需方在次月15日前支付本月货款的％。余款在主体封顶后个月内分次付清。