当前位置：文档视界 › 停送电原则

停送电原则

施工索赔时,机械停滞费(窝工费)怎么计算呢

［工程索赔］施工索赔时,机械停滞费（窝工费）怎么计算呢？施工索赔时,机械停滞费（窝工费）怎么计算呢？（一）知识索引全国监理工程师培训考试教材《建设工程投资控制》（2007版）P.163 索赔费用的计算一一施工机械使用费施工机械使用费的索赔包括：（1）由于完成额外工作增加的机械使用费；（2 ）非承包商责任工效降低增加的机械使用费；（3 ）由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。窝工费的计算，如系租赁机械，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包商自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。全国造价工程师执业资格考试培训教材《工程造价计价与控制》（2006版）P.299 可索赔费用的计算设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用。当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。（二）有关规定的演变 1983年《江苏省建筑工程预算定额》建筑机械台班费用定额说明机械停置费：机械台班定额中已考虑了施工中不可避免的机械停置时间和机械的技术中断因素，但特殊原因造成机械停置，可以计算停置台班费。停置台班费的计算方法：台班折旧费、辅助设施费、润滑及擦拭材料费以及机械保管费均按50 % 计算；机上工人工资及牌照税和养路费按100 %计算。租赁机械台班费：租赁2小时内为0.25台班，4小时内为0.5台班，6小时内为0.75 台班，8小时内为1台班。组装、拆卸及进、退场费按定额规定计算。 1989年全国统一施工机械台班费用定额《江苏地区预算价格》说明停置台班费：机械台班定额中已考虑了施工中不可避免的机械停置时间和机械的技术中断因素，但特殊原因造成机械停置，可以计算停置台班费。停置台班费按机械台班预算价格乘以0.4计算。 1999年全国统一施工机械台班费用定额《江苏地区预算价格》说明机械停置台班费按机械折旧费加人工费计算。全国统一施工机械台班费用编制规则（2001 ） 6施工机械停滞费及租赁费的计算 6 . 0 . 1施工机械停滞费指施工机械非自身原因停滞期间所发生的费用。施工机械停滞费可按下列公式计算：机械停滞费=台班折旧费+台班人工费+台班其他费用 6 . 0 . 2机械租赁费，各地区（部门）可根据具体情况自行测算。

电气设备的操作原则

电气设备的操作原则（附件一）一、设备停、送电操作 1、电气设备停、送电操作的顺序是：停电操作时，先停一次设备，后停保护、自动装置；送电操作时，先加入保护、自动装置，后投入一次设备。保护及自动装置在一次设备操作过程中要始终加入。 2、设备停电时，先断开该设备各侧断路器，然后拉开各断路器两侧隔离开关；设备送电时，先合上该设备各断路器两侧隔离开关，最后合上该设备断路器。其目的是为了有效地防止带负荷拉、合隔离开关。 3、设备送电时，合隔离开关及断路器的顺序是从电源逐步送向负荷侧；设备停电时，与设备送电时的顺序相反。二、变压器的操作 1、变压器并列运行必须满足下列条件：连接组别必须分别相同；变比相等，允许相差5%；短路电压相等，允许相差10%。 2、变压器在充电状态下及停、送电操作时，必须将其中性点接地开关合上。中性点接地刀闸合上的主要目的是防止单相接地产生过电压和避免产生某些操作过电压。 3、变压器送电时，先合电源侧断路器，停电时先断开负荷侧断路器。 4、两台变压器并列运行，在倒换中性点接地开关时，应先将原未接地的中性点接地开关合上，再拉另一台变压器中性点接地开关，并考虑零序电流保护的切换。 5、新投入或大修后变压器有可能改变相位，合环前要进行相位校核。三、线路停、送电操作 1、一般线路线路停电操作应先断开线路断路器，然后拉开线路侧隔离开关，最后拉开母线侧隔离开关。线路送电操作与此相反。之所以要遵循一定操作顺序，是为了防止万一发生带负荷拉、合隔离开关时，可把事故缩小在最小范围之内。四、母线操作 1、母线充电母线充电必须用断路器进行，不得用500kV母线充电。用母线断路器充电时，其充电保护必须投入，充电正常后应停用充电保护。五、断路器操作 1、断路器操作前后注意事项 1）操作前要检查控制回路、辅助回路控制电源、液压回路是否正常，储能机构是否已储能，即具备运行操作条件。 2）油断路器油色、油位应正常。SF6断路器气体压力应在规定范围内。 3）长期停运的断路器在正式执行操作前应通过远方进行试操作2-3次，无异常后，方能按操作票拟定方式操作。 4)断路器检修后恢复运行时，操作前应检查为保证人生安全所设置的安全措施确已拆除。 5）操作前，投入断路器有关保护和自动装置。 6）操作前，断路器分、合闸位置指示正确；操作后，分、合闸位置指示正确，三相一致。 7）操作过程中，应同时监视有关电压、电流、功率等表计指示以及断路器控制把手指示灯的变化。 8）操作控制把手时，用力不能过猛，防止损坏控制把手。 9）断路器合闸后应检查其内部有无异常和气味。 2、断路器运行中注意事项

《电业安全操作规程》

《电业安全操作规程》中华人民共和国行业标准《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分第一章总则第1条为了切实保证职工在生产中的安全和健康、电力系统、发供配电设备的安全运行结合电力生产多年来的实践经验制定本规程。各单位的领导干部和电气工作人员必须严格执行本规程。第2条安全生产人人有责。各级领导必须以身作则要充分发动群众依靠群众要发挥安全监察机构和群众性的安全组织的作用严格监督本规程的贯彻执行。第3条本规程适用于运用中的发、变、送、配、农电和用户电气设备上工作的一切人员包括基建安装人员。各单位可根据现场情况制定补充条文经厂局主管生产的领导总工程师批准后执行。所谓运用中的电气设备系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。第4条电气设备分为高压和低压两种高压设备对地电压在250V以上者低压设备对地电压在250V及以下者。第5条电气工作人员必须具备下列条件一、经医师鉴定无妨碍工作的病症体格检查约两年一次。二、具备必要的电气知识且按其职务和工作性质熟悉《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分、电力线路部分、热力和机械部分的有关部分并经考试合格。三、学会紧急救护法附录G特别要学会触电急救。第6条电气工作人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者必须重新温习本规程并经考试合格后方能恢复工作。参加带电作业人员应经专门培训并经考试合格、领导批准后方能参加工作。新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员干部、临时工等必须经过安全知识教育后方可下现场随同参加指定的工作但不得单独工作。对外单位派来支援的电气工作人员工作前应介绍现场电气设备接线情况和有关安全措施。第7条任何工作人员发现有违反本规程并足以危及人身和设备安全者应立即制止。第8条对认真遵守本规程者应给予表扬和奖励。对违反本规程者应认真分析加强教育分别情况严肃处理。对造成严重事故者应按情节轻重予以行政或刑事处分。第9条本规程

索赔施工机械台班停滞费用的计算方法

如何索赔施工机械台班停滞费用施工机械停滞台班费按下例计算公式: 施工机械停滞台班费=(台班折旧费+大修理费)*45%+经常修理费*10%+机械保管费+随机人工工资. 问题是随机人工工资的概念,是按机械台班中的定额工日乘以当地的人工单价,还是按机械台班中的人工费计算.随机人工工资的概念,是按机械台班中的定额工日乘以当地的人工单价,不是按机械台班中的人工费来计算的。按最新的台班定额计算方式，公式为：一、自有机械：机械停滞费＝台班折旧费＋台班人工费＋台班其他费用二、租赁机械：按租赁价人工费量及单价均按机械台班定额规定走，市场人工单价（安装工）与定额机械台班单价找差只计税金不参与取费。施工机械台班停滞费的计算

台班停滞费是指非施工单位的自身原因造成施工现场机械停滞时所发生的费用.该费用的计算公式: 机械台班停滞费=台班折旧费+台班人工费+台班其他费但下列情况不应计算: 1.双方合同中对此另有约定; 2.由施工单位自身原因造成的机械停滞; 3.施工组织设计内规定的合理停滞, 4.按施工组织设计或合同约定,工程完工后不能马上转入下一个工程施工而发生的停滞; 5.机械迁移的停滞; 6.法定节目及冬雨季因自然气候影响而发生的停滞. 计算过程中应注意: 1.机上人员如在停滞期间未在施工现场或另作其他工作时,则不能计算机上人工费; 2.年停滞台班不能超过该施工机械的年工作台班数量; 3.如长时间停滞最多不能超过该施工机械开始停滞时的设备现值.

机械停滞费(窝工费)的索赔施工索赔时,机械停滞费(窝工费)怎么计算呢? （一）知识索引全国监理工程师培训考试教材《建设工程投资控制》（2007版）P.163 索赔费用的计算——施工机械使用费施工机械使用费的索赔包括：（1）由于完成额外工作增加的机械使用费；（2）非承包商责任工效降低增加的机械使用费；（3）由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。窝工费的计算，如系租赁机械，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包商自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。全国造价工程师执业资格考试培训教材《工程造价计价与控制》（2006版）P.299 可索赔费用的计算——设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按

电气设备的选择原则

电气设备的选择原则 The latest revision on November 22, 2020

一、电气设备选择的基本原则 1、按正常工作条件选择电气设备 2、1、电气设备型式的选择选用电气设备必须考虑设备的装置地点和工作环境。另外，根据施工安装的要求，或运行操作的要求，或维护检修的要求，电气设备又有各种不同的型式可供选择。 2、电气设备电压的选择选择电气设备时，应使所选择的电气设备的额定电压大于或等于正常时可能出现的最大的工作电压，即： 3、 UN ≥ Uet 4、3、电气设备额定电流的选择 5、电气设备的额定电流应大于或等于正常工作时最大负荷电流，即 6、 IN ≥ Iet 7、我国目前所生产的电气设备，设计师取周围空气温度为40℃作为计算值，如装置地点周围空气温度低于40℃时，每低1℃，则电气设备（如断路器、负荷开关、隔离开关、电流互感器、及套管绝缘子等）的允许工作电流可以比额定值增大%，但总共增大的值不能超过20%。 8、按短路条件校验电气设备 1、电气设备的热稳定性校验电气设备热稳定性校验是以电气设备的短路电流的数值作为依据的，在工程上常采用下式来做热稳定性校验，即 I2 t t ≥ I2 ∞ t j 或 I ∞≤ I t √t/t j 式中 I t ——制造成规定的在t秒内电气设备的热稳定电流，这个电流是在指定时间内不使电器各部分加热到超过所规定的最高允许温度的电流（kA）； t ――与I t 相对应的时间，通常规定为1s、4s、5s或10s ； I ∞ ――电路中短路电流周期分量的稳态值（kA）； t j ――家乡时间（s），参见第四章第六节。 2. 动稳定校验

停、送电安全操作规程

编号：CZ-GC-09650 ( 操作规程) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑停、送电安全操作规程Operation procedures for power cut-off and power transmission

停、送电安全操作规程操作备注：安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用，就有可能导致出现各类安全事故，给公司和员工带来经济损失和人身伤害，严重的会危及生命安全，造成终身无法弥补遗憾。为了人员的安全，所有电气设备进行现场检修和安装时，为防止工作中突然来电，导致人身或设备事故的发生，均需依制度办理停电手续，设备检修完毕或安装完毕需送电试机，均需办理送电手续。否则，不准工作。 1、所有影响到主要设备或跨部门用电的停电检修，均须经生产主管部门同意或由生产调度室发出通知。 2、高压设备上工作，必须遵守下列各项：（1）、在高压设备上工作需要全部或部分停电者，须向值班电工提出停电要求，并填写工作票；（2）、工作票由检修负责人填写，清楚注明检修内容、时间、地点、设备台号；（3）、配电房值班电工断开电源后，将相对应的油开关小车拉出至试验位置，并挂上“有人工作，不许合闸”的标示牌；

（4）、至少须有两人在一起工作，其中一人为监护人；（5）、断开电源验电、装设接地线，悬挂标示牌和装设遮栏；（6）、在完成保证工作人员安全的技术措施和组织措施后，才能进行工作。 3、低压设备上工作须遵守下列各项：（1）、在低压设备上工作需要全部或部分停电者，由检修负责人向值班电工提出停电要求；（2）、值班电工须到现场了解，认为可以停电，即由值班电工断开电源，挂上“有人工作，不许合闸”的标示牌；（3）、“有人工作，不许合闸”的标示牌须挂在一经合闸即可送电到停电设备的开关或刀闸的把手上，并签上挂牌人的姓名、时间；（4）、至少须有两人在一起工作，其中一人为监护人；（5）、断开电源还需验电，确保无电才能进行工作。 4、检修完毕后，送电时须遵守下列各项：（1）、检修负责人须对现场进行清理，拆除遮栏、接地线；

高低压停送电操作规程

高低压停送电操作规程一、操作注意事项 1、合闸前应检查高压开关、低压总开关、母联开关、以及各支路开关和相配套的刀闸是否在关的位置，对设备检修后的合闸操作还应检查各回路是否有接地线未解除，有关设备是否已恢复原状，要认真核实接线无误后方可进行倒闸操作。 2、合闸前要根据一次系统图供电回路和现场实际的用电情况对号操作，做好保证安全的组织措施和技术措施，做好符合现场实际的安全措施，方可操作，在操作过程中即使有很小的疑问也必须弄清再行操作。 3、高压操作时应由二人进行，一人监护，一人操作。二、停送电操作原则 1、送电原则：要按先合刀闸、后合负荷开关；先合高压开关，后合低压开关；先合电源侧刀闸，后合负荷侧刀闸；先合电源侧开关，后合负荷侧开关的原则进行。 2、停电顺序：与上述操作原则相反。三、送电流程（一）送电流程 1、检查设备复位情况。 2、拆除停电时挂的标示牌。 3、拆除停电后挂的所有接地线解除接地刀闸。 4、合上高压电源进线刀闸，检查电压指示。 5、合上需送电的高压支路电源进线刀闸。 6、合上需送电的高压负荷开关。 7、检查变压器各相、线电压是否为380/220V。 8、合上低压进线电源侧刀闸。 9、合上低压进线侧空气开关。 10、根据运行情况确定是否合母联刀闸、开关。 11、合上电源切换柜进线刀闸。 12、合上电源切换柜断路器，并把KK开关转至手动位。 13、根据要求合上各支路电源进线刀闸、断路器。 14、投入无功补偿装置并转入自动运行。 15、检查各主干及支路电源是否对称，各电气元件是否发热过载。

（二）全部停电工作流程： 1、把电容柜控制器的开关转至手动位置并逐组切除。 2、拉开电容柜断路器、刀闸并放电。 3、切断各支路送电断路器及支路电源进线刀闸。 4、把电源切换柜及发电机控制柜KK开关扳至停止位置。 5、切断母联开关及母联刀闸。 6、切断各路低压电源进线主空气开关及低压主开关电源刀闸。 7、切断各支路高压断路器及高压支路隔离开关。 8、切断高压电源进线总负荷开关及总刀闸（隔离开关）。 10、对高低压侧电源进出线、母线、变压器、电容器、电缆及开关，刀闸上下各侧进线反复验电，并充分放电。验电时应反复试验验电器证明验电器完好。 11、在可能来电的各侧分别装设接地线（先接地端、后接导体端）并合上高压支路接地刀闸。 12、在可能来电的各机房，开关柜分别立即上锁并悬挂“线路有人工作，严禁合闸”的标识牌。

食堂电器设备安全操作规程

食堂电器设备安全操作规程为了规范公司安全管理，确保员工生命财产安全，结合云星宇公司食堂实际情况，食堂特制定以下电器设备安全操作规程。和面机、打蛋器安全操作规程 1、使用前先将和面机清洗干净放入面粉和水，不要过量以免损坏机器。如需要和的面多，需分批多次搅拌，水、面放好后，关上地板，再通电。 2、和面时，要正反两个方面来搅拌，以便使面团和的均匀。 3、如果搅拌不均匀或掉入杂物，需要用手调整或取面时，必须先关闭电源。 4、搅拌完毕，关闭电源停机取面，每次要清理干净，避免残留物发霉变质。 5、不可在和面机内发稀面，以防腐蚀和面机。 6、如发现漏电等故障，应马上切断电源停机，找电工维修，不得私自拆机维修。 7、使用前，参考使用说明书要求，严格按照操作规程使用，出现问题后果自负。 8、在使用过程中，操作人员不得擅离职守。烤箱、电饼铛安全操作规程 1、使用前核对电源电压与机体相符，有可靠的接地地线。 2、根据不同的食品设置不同的温度，红灯表示加热，绿灯表示恒温。 3、电热丝通电后有变脆的特性，起落上铛时，不要用力过猛，以免

震断电热丝，工作完毕关闭电源。 4、经常保持机体干净，严禁用水刷洗，确保安全使用。压面机、饺子机安全操作规程 1、使用设备人员，一律不准戴手套操作机器，女同志必须把长头发盘进工作帽内，不准戴首饰工作，机器没停稳前不得把手升入机器。 2、开机前应先擦干手在按电门，以免发生触电事故。 3、使用前先检查试机，不得超负荷操作，以免损坏机器设备。 4、工作结束时，要关闭电源及时清洗干净，盖好防尘罩，以免设备生锈污染。 5、发现故障及时通知专业人员维修。燃气蒸箱安全操作规程 1、为了确保安全，必须专人使用，未经许可他人不得擅自使用， 2、凡使用人员，必须了解设备的性能，额定气压和操作规程。 3、工作中发现问题，要立即关闭气阀门，放气在维修，凡有破损或阀门失灵，应立即停止使用。 4、装入食品或规定物品，不得超过规定数量，以防止气流堵塞出现意外事故。 5、搞好设备的保养和食品卫生， : 冰箱、保鲜柜安全操作规程 1、由保管员或专人，管理和维护。 2、勤检查，勤清洗，保持清洁卫生，防止设备生锈。 3、每周，三次物品整理，做到物品先进先出的原则，防止菜品积压

低压配电设备送电安全操作规程示范文本

低压配电设备送电安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

低压配电设备送电安全操作规程示范文本使用指引：此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1、电气设备进行停送电、验电、放电、接地线等操作时，必须执行“一人操作、一人监护”的制度。 2、停送电必须严格执行下列制度： 2.1工作许可制度； 2.2工作票制度； 2.3工作监护制度； 2.4工作间断、工作转移和终结制度。 3、配电工操作时（包括断闸、验电、放电等），必须戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘板上。 4、电气设备停电后，必须进行验电、放电和三相短路接地后，方准按规定操作。

5、验电时必须按下列规定执行： 5.1验电测试，必须用电压等级相符的合格的验电器； 5.2验电前，必须先检验电器是否灵敏可靠，方准用来测试停电设备； 5.3验电时，要对停电设备进出线两侧分别进行验电； 5.4室外验电只准在干燥天气进行，表示无电压的信号装置只能做参考，还必须经过验电，但是信号装置表示有电，则绝对禁止在该设备上工作。 6、放电时，必须按下列规定执行： 6.1经验电确认无电后，才准对已停电的电缆、线路、电容器及电气设备进行放电； 6.2放电前，必须先将接地线一端（或接地棒引线端）接到接地网络上（接地必须可靠良好）。 7、装设接地线时，必须按下列规定执行： 7.1必须在验电、停电之后，确认设备和线路无电时，

电力设备安全倒闸操作与停送电制度(通用版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改电力设备安全倒闸操作与停送电制度(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电力设备安全倒闸操作与停送电制度(通用版) 为了电力安全倒闸，防止由于误操作而造成电力系统安全事故，特制定本电力设备安全倒闸操作与停送电制度。一、操作高压电器设备，低压主要开关必须有操作票，才能操作。操作票必须票面整洁，任务明确，书写工整，并使用统一的调度术语；每张操作票只能填写一个操作任务。二、操作票必须由主管电气技术员、站长书面下达，值班员对操作票命令按照其顺序逐条核对无误后，方可执行操作票。三、对命令有怀疑或发现错误时必须询问清楚或纠正修改错误后方可执行操作票，对危及人身、设备安全的命令有权拒绝执行。四、操作时必须一人操作、一人监护，监护人念完一条命令，操作人操作一个开关，并用“0”做记号，记录在操作票上。

五、操作高压设备必须戴高压绝缘手套，穿高压绝缘靴进行操作。检修高压设备和高压线路操作高压开关顺序： 1、停电： ⑴断开负荷开关，合闸指示显示，断开位置。 ⑵用摇柄将负荷开关摇出，指示灯显示正常。 ⑶在相对应的变电室出线端验电。 ⑷在确认无电后，合上接地刀开关，接的指示显示合闸。 ⑸挂警告牌。 2、送电： ⑴拆出警告牌。 ⑵断开接地刀开关，接地指示显示“分开”。 ⑶用手柄将负荷开关摇至合闸位置，指示显示正常。 ⑷合上负荷开关，合闸指示显示“合闸位置”。 ⑸在相对应的变电室出线端验电，检查三相电压是否正常。云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

停工损失补偿计算原则

停工损失补偿计算原则一、停工人工费的计算： 1、停工待命期间窝工费=待命人员人数×待命人员工资待命人员人数：即在业主正式下达停工令前，已停止施工的部位待命作业人员数量（注：需监理人员签认）待命人员工资：建议采用当地造价信息上公布的人工市场价。 2、留守工人费用=留守工人人数×留守人员工资留守工人：指的是停工期间，为维护工程不遭受破坏及现场看守施工材料所必需留守的人员（注：需监理人员签认）留守人员工资：建议采用当地造价信息上公布的人工市场价。 3、现场管理费：包括留守管理人员的工资、房租费、水电费、交通费、办公费等。计算方式可采用整个工程造价中现场管理费总额除以总工期，再乘停工时间，也可以采用分项计算法，即，留守管理人员工资=人数×工资标准，房租费、水电费按实际发生付款凭证计算，交通费和办公费估列等。 4、放假人员放假费用=放假人员人数×放假工资放假人员人数需监理签认，放假工资建议采用人工市场价一定的比例（如60-70%）。二、机械设备、材料费的计算： 1、自有大型机械设备闲置费=∑各机械闲置台班数量×闲置台班费闲置台班数量=闲置天数×闲置系数（闲置系数=机械年平均工作台班数÷365天），机械年平均工作台班数有相关定额，也可以到单位

设备管理部门索要相关资料。闲置台班费：一般《施工机械台班费定额》中有规定。 2、租赁设备租赁费：按实际发生付款凭证或租赁合同单价计算 3、自有周转材料折旧费：可以按租赁制考虑，租赁单价参考当地造价信息相关数据，也可以按摊销费计算=（材料购进原值-材料报废后残值）÷材料预期使用时间×停工时间。 4、周转材料租赁费：按实际发生付款凭证或租赁合同单价计算。三、工程维护费： 1、临时设施的维护费：即便道、搅拌站等临时设施的日常维护费，包括人工费、材料费及机械使用费。 2、正式工程的维护费：如有些工程停工期间需持续抽水等费用。四、财务费用： 1、贷款利息：指由于业主计价欠拨款，造成项目资金紧张，项目部贷款施工，因停工增加的贷款利息额。 2、保函手续增加费：指因停工造成工期延长，而增加的施工企业履约保函和民工工资保函费用（注：本费用为预估费用，停工如果不会造成实质性工期延长，则不计此项费用）。项目部在计算停工损失时，应做到不重计、不漏计，计算相对合理，计算依据充分、完善，不任意夸大损失额度（各项费用中应含税）。

移动电器设备安全操作规程

编号：SM-ZD-10084 移动电器设备安全操作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改

移动电器设备安全操作规程简介：该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，明确执行目标，工作内容，执行方式，执行进度，从而使整体计划目标统一，行动协调，过程有条不紊。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1.目的和适用范围为规范移动电器设备的安全操作、节约维护费用、延长使用寿命，特制订本规程。本规程适用于集团公司范围内的所有移动电器设备的使用和管理。 2.管理职责 2.1适用属地管理原则，移动电器设备的使用部门是其使用管理的直接责任部门。负责设备的检查和保养，定期检查和保养并建立记录，建立维修记录。定期联系生产设备，电气科，安保科等职能部门进行安全评价，并建立记录。 2.2安保科负责移动电器设备操作使用的安全督察工作，并建立记录。 3.管理内容 3.1本规程中移动电器设备包括范围高压清洗机、行车及电动葫芦、电焊机、手电钻、冲击

钻、磁力钻、手提砂轮、角向磨光机、砂轮切割机、旧书本封胶分切机、等离子切割机、风鼓子、排气扇、吸尘器、电烙铁、电风扇、电熨斗、万用表等。 3.2移动电器设备的通用安全要求 3.2.1使用移动电器设备之前，首先要检查设备电源线有无破损；接线头是否绝缘良好；移动电动设备各种零部件是否齐全完好；移动设备要求使用的电压是否相匹配等。 3.2.2移动电器设备必须使用专用插座，即为公司电气科安装有漏电保护器的插座；工作场所周围若无专用插座，可使用公司电气科配备的带有漏电保护的专用移动电盘，严禁部门内部人员乱接乱用；并由使用部门将漏电保护器每月试用一次，检查是否好用。 3.2.3在使用移动设备前应清理好工作现场；若在危险区域作业时须由部门负责人现场监管。 3.2.4在使用移动设备前应根据移动设备性质要求穿戴好各种防护用品，做好个人安全防护；同时须设有安全监护人，严禁独自作业。 3.2.5接好电源后，在正式使用之前要先进行试运行，看

高低压停送电安全操作规程通用版

操作规程编号：YTO-FS-PD122 高低压停送电安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高低压停送电安全操作规程通用版使用提示：本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。一、操作注意事项 1、合闸前应检查高压开关、低压总开关、母联开关、以及各支路开关和相配套的刀闸是否在关的位置，对设备检修后的合闸操作还应检查各回路是否有接地线未解除，有关设备是否已恢复原状，要认真核实接线无误后方可进行倒闸操作。 2、合闸前要根据一次系统图供电回路和现场实际的用电情况对号操作，做好保证安全的组织措施和技术措施，做好符合现场实际的安全措施，方可操作，在操作过程中即使有很小的疑问也必须弄清再行操作。 3、高压操作时应由二人进行，一人监护，一人操作。二、停送电操作原则 1、送电原则：要按先合刀闸、后合负荷开关；先合高压开关，后合低压开关；先合电源侧刀闸，后合负荷侧刀闸；先合电源侧开关，后合负荷侧开关的原则进行。 2、停电顺序：与上述操作原则相反。三、送电流程

倒闸操作与停送电制度

倒闸操作与停送电制度一、倒闸操作必须根据调度和负责人的命令执行，受命人复诵无误后进行。倒闸操作时操作人要填写操作票。每张操作票只准填写一个操作任务，二、停电拉闸操作按照断路器（开关）→负荷侧隔离开关（下刀闸）→母线侧隔离开关（上刀闸）的顺序依次操作；送电合闸顺序与此相反。 1、待分、合的断路器和隔离开关是否处在正常位置。 2、检查负荷分配情况。 3、检验电压，验明线路是否带电。三、操作票应填写下列内容： 1、应分、合的断路器和隔离开关。 2、应切换的保护回路。 3、应装拆的接地线或接地开关。 4、应装拆的断路器和隔离开关。四、操作票应用钢笔或圆珠笔填写，字迹工整清晰。票面应清楚整洁，不得任意涂改。五、倒闸操作必须由两人执行，一人操作一人监护。操作人和监护人按操作票顺序先在模拟图板上模拟操作，无误后经工作许可人或值班长审核签字后再执行。六、操作时必须执行监护复诵制，按操作顺序操作。每操作完一项在操作票上做一个记号“√”，全部操作完后进行

复查，无误后向调度汇报。七、操作中发生疑问时，应立即停止操作并向调度或值班负责人报告，弄清楚后再进行操作。不得擅自更改操作票。八、用绝缘棒分合开关或经传动机构分合开关时，均应戴绝缘手套，穿绝缘靴或站在绝缘台上。雨天在室外操作高压设备时，绝缘棒应有防雨罩。雷雨天气禁止倒闸操作。九、装卸高压熔断器时，应戴护目镜和绝缘手套，必要时可用绝缘夹钳，并站在绝缘垫或绝缘台上。十、电气设备停电后，即使是故障停电，在未拉开有关隔离开关（刀闸）和做好安全措施之前，不得触及设备或进入栅栏，以防突然来电。十一、发生人身触电及设备事故时，可不经许可即断开有关设备的电源，但事后立即向调度和有关领导汇报。十二、操作票应先编号，按照编号顺序使用。作废的操作票要盖“作废”印章，已操作的操作票盖“已执行”印章，操作票保存三个月。十三、维护人员从事电气作业或处理事故时，变电工应做如下工作： 1、停电：将检修设备的高低压侧全部断开，且有明显的断开点，开关的把手必须锁住。 2、验电：必须将符合电压等级的验电笔在有电的设备上验电后，再对检修设备的两侧分别验电。

电气设备倒闸操作原则

第一节电气设备倒闸操作的基本知识和原则 178．什么是倒闸操作？答：倒闸操作是将电气设备从一种状态转换为另一种状态的操作，分运行、热备用、冷备用、检修四种状态。运行状态：是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带电运行；热备用状态：是指电气设备具备送电条件和启动条件，一经断路器合闸就转变为运行状态；冷备用状态：电气设备除断路器在断开位置，隔离开关也在断开位置；检修状态：是指断路器、隔离开关均断开，相应的接地隔离开关在合闸位置。 179．倒闸操作有哪些主要内容？答：倒闸操作的主要内容有： (1) 拉开或合上断路器和隔离开关； (2) 装设或拆除接地线(合上或拉开接地隔离开关)； (3) 投入或退出继电保护及自动装置，改变继电保护和自动装置的运行方式或定值； (4) 安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器； (5) 改变有载调压的分接头、消弧线圈的分接头位置； (6) 所用电源切换； (7) 断路器改非自动等一些特殊的操作。 180．变电所现场必须符合哪些条件才能进行倒闸操作？答：变电所现场必须具备以下条件才能进行倒闸操作： (1) 倒闸操作的操作人和监护人需经考试合格，名单经有关领导批准正式公布； (2) 现场一次、二次设备要有明显标志，包括命名、编号、转动方向、切换位置指示以及区别电气相别的漆色； (3) 要有与现场设备和运行方式相符合的一次系统模拟图及二次回路原理和展开图； (4) 除事故处理外的正常操作要有确切的调度命令和合格的操作票； (5) 要有统一确切的操作术语； (6) 要有合格的操作工具、安全用具和设施，包括对号放置接地线的专用装置。 181．倒闸操作的基本步骤有哪些？答：(1) 发布和接受操作任务； (2) 填写操作票； (3) 审查与核对操作票； (4) 操作执行命令的发布和接受； (5) 进行倒闸操作； (6) 汇报、盖章与记录。 182．倒闸操作中“五防”指的是什么？答：(1) 防止误拉、误合开关； (2) 防止带负荷拉、合隔离开关； (3) 防止带电挂接地线或合接地隔离开关； (4) 防止带接地线或接地隔离开关合闸； (5) 防止误人带电间隔。 183．倒闸操作时把“六关”指的是哪六关？答：(1) 操作准备关； (2) 操作票填写关； (3) 接令关； (4) 模拟预演关；

停送电安全操作规程(通用版)

( 操作规程 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改停送电安全操作规程(通用版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

停送电安全操作规程(通用版) 1．设备的停送电应遵照调度室值班负责人及值班调度的指挥，电话命令或口头命令，应复读无误并记在记录本上。 2．停送电操作应执行工作票制度，由一人操作，另一人监护，每操作完一项应在操作票上划“√”标记清楚。 3．重要的倒闸操作应在值班负责人的指挥下或具有一定经验的指挥者指挥操作。 4．正常停电的操作，应先断油并关-负荷侧隔离开关-母线隔离开关的顺序依次操作。同时要注意联锁装置和信号灯是否处于正常，绝不允许先拉隔离开关。 5．停送电操作中，对操作发生疑问时，应立即停止操作，并向有关方面询问清楚后再进行操作。 6．装设接地线必须先接地端，后接导体端，且必须接触良好。

拆接地线的顺序与此相反。装拆接地线必须使用绝缘棒和戴绝缘手套。 7．发生触电事故，设备仪表损坏或发生火灾时，应立即设法断开电源并积极抢救，并迅速上报上级及时处理。 8．送电操作人员必须穿戴好绝缘手套和防护眼镜，穿好绝缘靴。云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

窝工费用计算

窝工人员人工费总包商（包括分包商）在窝工情况下必然全部或者部分丧失劳动力的使用功效，而劳动力使用者的总包商（包括分包商）又必须对所使用的人工支付薪酬，因此，必然产生人员窝工赔偿或补偿的法律事实。目前国内没有统一的建设工程项目人员窝工赔偿或者补偿标准，也未区分主体工程和零星工程人员窝工，同时也未区分诸如水利水电、道路桥梁、房屋建筑等不同建筑类型的人员窝工。在现有状态下通常的人员窝工索赔和计算是，只要在确认窝工人员和窝工工时的情况下，可以结合合同有关人工费用单价或者中标文件中有关人工费用单价进行进行计算和索赔；在诸如总包合同或者分包合同没有约定人工费用单价的情况下，可以适用实际用工地人工工时工资标准对窝工人员窝工工时费用作出准确计算，对此全国各省市建设行政主管部门和各地定额站一般都已制定和发布了当地人工费用（即各类人工工资）指导标准。 3.2 机械设备窝工费总包商（包括分包商）在窝工情况下其投入施工现场的机械设备必然全部或者部分闲置，其机械设备使用功效丧失，在机械设备失去效益功能的情况下，还不可避免地产生设备养护、折旧费用，因此，必然产生机械设备窝工赔偿或者补偿的法律事实。众所周知，建设工程项目机械设备使用费用通常是按照台班定额标准计算台班[台班”是指一台机械设备连续工作一个工作时段（通常为8小时）]费用的，但对于窝工机械设备的窝工定额台班计价和数量计算却比较混乱，没有形成可供遵照执行的具有法规性的全国统一标准，许多省市也没有制定统一的地方标准，只有极少省市就建筑领域的某个特定领域制定有地方标准，因此，在司法实践中，在窝工事实明确的情况下，如何计算窝工机械设备的窝工费用会面临尴尬局面，困难重重，例如，一台轮胎式叁立方米2型装载机在某水电站进场公路项目窝工24小时，是计算一个台班，还是计算1.5个台班？还是计算0.5个台班？没有具体的窝工计算标准。在设备窝工闲置不产生功效的情况下，设备正常消耗除养护、折旧外基本停止，可否按正常台班计价计算窝工损失？如何计算窝工损失？也没有全国统一的具有法规性效力的标准。3.3 窝工所造成的其它实际损失窝工除上述的人员窝工人工费用损失、机械设备窝工台班损失外，还有诸如合理利润、资金占用收益、设备租赁费用逆差等损失，这些损失除在正常施工状态下有个指导性的利润率外，在窝工状态下如何计算损失和追索赔偿，没有形成统一的计算标准和规范，除在合同或者中标文件中形成有效约定外，在合同或者中标文件没有约定而又实际产生窝工事实时，无论在非诉讼调处、还是仲裁和诉讼过程中，处理起来是非常困难的。

设备操作的三好,四会,四要求,五原则和三不放过

正文】三好 1、管好：自觉遵守定人定机制度，凭操作证使用设备，别人的设备如无操作证，就不应使用。工具及附件要放置整齐并保管好，不使损坏和丢失。设备上的防护装置和线路管道要经常检查，保证完整而可靠。 2、用好：严格遵守操作规程和维护保养制度，对设备不超载使用、不大机小用、不带病运转、不在设备运转中变速和装卸工件，精心操作，力求防止事故发生。 3、修好：在维修工人帮助下，逐步掌握一般修理技术，能独立排除设备的小故障，参加设备的二级保养及大修总装和试车验收工作。四会 1、会使用：熟悉设备结构，掌握设备的技术性能和操作方法，懂得加工工艺，合理地选择切削用量，做到正确使用设备。 2、会保养：正确地按润滑图表规定加油、换油，保持油路畅通和油线、油毡、滤油器清洁。认真清扫，保持设备内外清洁，无油垢，无锈蚀，达到“漆见本色铁见光”，认真做好日常保养，定期进行一级保养。 3、会检查：了解设备的精度标准和加工规范，会检查与加工工艺有关的设备异常状态。 4、会排除故障：能对不正常的声音、温度和运转情况进行分析，发现设备的异常状态，能采取措施，排除一般故障。参加设备的事故分析，查明原因，吸取教训，做出预防措施。设备维护保养的“四项要求” 1、整齐（1）工具、附件齐全，放置整齐，不准直接放在机床的导轨面上。工具箱、料架及加工件应摆放合理整齐。（2）机床的防护装置及零件应齐全完整，各种标牌应完整清晰。（3）各管道、电气线路应安装整齐、安全、可靠。 2、清洁（1）内外清洁，无黄袍、油垢、锈蚀，无铁屑杂物。（2）各滑动面、三杠、齿轮、齿条无油垢。（3）机床周围地面经常保持清洁，无积油、积水和切屑杂物。 3、润滑（1）熟悉润滑图表，按时按质按量加油和换油，保持油标醒目。（2）油箱、油池和冷却箱应清洁，无铁屑杂物。（3）油壶、油枪、油孔、油杯、油线和油毡应保持齐全、清洁。（4）油泵压力正常，油路畅通，各部位轴承润滑良好。 4、安全