化工工程施工合同(标准版)

施工合同

工程

甲方（委托方）：

乙方（承接方）：*************化工有限公司

20 年月日

甲乙双方本着自愿、平等、友好协商的原则，根据中华人民共和国有关法律、法规内容规定。经双方充分协商，达成以下合同内容：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：

二、工程工期

1.本工程经甲乙双方协商后确定施工开始时间，工期天。

2.如遇不可抗力因素，经甲乙双方协商后，方能顺延工期。

3.正常情况下甲方应给予乙方7 天的施工准备期。

4.在紧急情况下，乙方会采取必要措施压缩施工准备期。

三、合同金额：

1.合同总价：人民币：元整（元），暂定总价，据实核算。

2.报价详单及施工方案详见附件。

四、付款方式及付款明细：

1.付款方式：银行转账

2.合同签订后，甲方向乙方支付暂定合同总价的30%为工程预付款。

3.乙方材料及施工人员全部进场后，甲方需向乙方支付合同暂定总价的20%进度款。

4.乙方完成工程总量的80%时，甲方需向乙方支付合同暂定总价的30%进度款。

5.乙方施工完毕并经甲方验收合格后，甲方需向乙方支付工程款至结算总金额的95%。

6.剩余5%工程款为质保金，满一年无质量问题无息付清。

如甲方为按以上付款方式付款，乙方有权立即停工，由此照成的一切直接及间接损失，乙方概不负责。因甲方付款原因造成的乙方施工现场的工人延误工费用由甲方承担。

五、质保标准

本工程质保期壹年。保修期内出现任何质量问题乙方第一时间到达现场及时免费维修。（人为及自然因素破坏，不在质保范围内）

六、货物及人员输送

乙方按甲乙双方协定的时间和地点安排人员、设备、材料的输送问题，一次性费用由乙方承担。（因甲方原因照成多次施工的，甲方应凭乙方提供的票据给予费用补偿）

七、验收

1.验收依据：国家相关标准及施工规范。

2.施工完成，乙方自检完成后报请甲方验收，甲方接到申请后应在5个工作日内，安排相关部门人员组织验收。验收合格后，甲方应在7个工作日内为乙方办妥竣工验收及结算资料。

3.如甲方未经乙方许可使用未验收的作业面，即视为验收合格。

八、乙方责任

1.严格按照施工规范和操作流程组织施工，达到施工标准和施工规范的要求，确保施工效果。

2.对于不具备施工条件的作业面及时通知甲方处理解决。

3.在甲方需要的情况下，提供用料检测合格证明。

4.严格施工规范，确保安全施工。

5.在甲方需要的情况下，向甲方提供真实有效的发票、单据。

九、甲方责任

1.严格按合同约定支付乙方工程款项。

2.协调乙方和总包单位及其他分包单位的工作关系。

3.施工前甲方作业面应达到乙方提供的作业面施工要求。

4.全程监督乙方施工质量，对施工中存在的问题提出整改意见。

十、工程条件

工程施工作业面应保证清洁、平整，为保证乙方进入工地后施工的有序顺利开展，甲方必须提供以下条件：

1.施工区域的相对封闭，无关人员不得进入；

2.施工区域无杂物

3.乙方人员、设备、材料进场时，甲方提供施工过程中的水电及施工材料封闭的储藏场地。

十一、工程质量及进度

1.乙方工程质量符合合同要求的技术指标、标准或乙方在合同中的承诺。

2.由于产品质量及施工出现的问题，由乙方负责。

3.由于自然环境及甲方使用不当出现问题，由甲方负责。

4.由于甲方原因照成的工期进度延误，乙方不负任何责任。甲方不能推卸责任。

十二、违约责任

应有违约方承担所造成的全部实际损失。

十三、变更及争议

1.如因乙方产品质量及施工不当，引起的质量纠纷，甲方有权要求按相关法规解决。

2.如保修期内，乙方有义务向甲方提供售后服务，如乙方不履行，甲方有权要求按相关法律法规解决。

3.如甲方未按合同约定进行付款，乙方有权要求提请相关部门职能部门解决。

4.施工过程中遇有变更事项，经甲乙双方协商后出具书面文件，双方签字认可后生效。

十四、合同生效及其他

1.本合同双方签字盖章后生效，结清款项后终止。单方面变更或解决合同，违约者向对方支付合同总额的20%的违约金，合同如有未尽事宜，由双方协商作出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

2.本合同一式两份，甲，乙双方各执一份。

十五、本合同附件及未及事宜补充条款

1.施工方案及报价详单。

2.

甲方（签章）：乙方（签章）：

法定代表：法定代表：

授权代表：授权代表：

开户银行：

账号：

外管网施工合同

篇一：室外管网建筑工程施工合同 建筑工程施工合同 建设单位：山东省*** 承包单位：山东****集团有限公司 日期：二0一一年六月二十日 第一部分协议书 发包人（全称）：山东省*** 承包人（全称）：山东****集团有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：山东省********************室外工程 工程地点：山东省**** 工程内容：施工图全部工作内容。 工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围 承包范围：图纸范围内室外管网、道路、墙体及大门、细部景点、景观及构筑物、照明等。详见工程量清单。 三、合同工期： 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 合同工期总日历天数 50天。 四、质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价款 金额（大写）：壹佰陆拾肆万柒仟肆佰柒拾元肆角陆分（人民币） ￥： 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、本合同通用条款 4、标准、规范及有关技术文件 5、图纸 6、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间： 2011 年 6 月 20 日 合同订立地点：山东省*** 本合同双方约定自双方签字、盖章之日起生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所： 法定代表人：法定代表人：

通信工程施工合同模板

甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规的规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。 第一条本合同期限类型为固定期限（固定期限/无固定期限/以完成一定工作任务为期限），自 20XX 年月日起至 20XX 年月日止。其中，试用期（有/无）， 自年月日起至 年月日止。 第二条甲方安排乙方从事的工作内容为通信工程施工，检修维护，设备安装，后勤服务，工作地点为。 乙方应按照甲方安排的工作内容及要求，认真履行岗位职责，按时完成工作任务。 第三条甲方安排乙方执行不定时工时工作制（标准工时/综合计算工时/不定时）。 第四条甲方应在每月_30__日发放乙方的工资，并由乙方签字确认。甲方于每月 5 日前以现金或转账形式及时足额支付乙方工资，工资（计时/计件）标准为。其中，试用期期间的工资标准 为。甲方在劳动合同终止、解除后应当一次性付清乙方的工资。甲乙双方对工资支付的其他约定乙方的所得收入计算方式：总收入=基本工资+综合考评分红<总体原则按劳分配>

第五条甲方应当按照国家和地方有关规定为乙方缴纳社会保险费，具体项目为。乙方负担的部分由甲方负责代扣代缴。 第六条甲方为乙方提供安全生产培训，并提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。安排乙方从事有职业危害作业的，应当定期为乙方进行健康检查。乙方在劳动过程中应严格遵守各项制度规范和操作规程。甲方为乙方提供专项培训费用，对其进行专业技术培训，双方可以订立专项协议，约定服务期。 乙方违反服务期约定的，应当按照约定支付违约金。 乙方发生工伤时，甲方应当及时采取措施使乙方得到救治，并按照《工伤保险条例》的规定，向乙方支付相应的工伤待遇。 第七条甲乙双方应当按照《劳动合同法》的相关规定履行、变更、解除、终止本合同。符合《劳动合同法》有关规定情形的，甲方应当依法支付乙方经济补偿。乙方在履行劳动合同期间，因个人失职给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任。 第八条甲方违法解除或者终止本合同，乙方要求继续履行本合同的，甲方应当继续履行；乙方不要求继续履行本合同或者本合同已经不能继续履行的，甲方应当依法按照经济补偿标准的二倍向乙方支付赔偿金。乙方违法解除劳动合同，或者违反劳动合同中约定的保密义务或者竞业限制给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任。保守商业秘密的约定： 不能泄露甲方的商业秘密<甲方不允许公开或告知他人的信息等> 第九条甲方有下列情形之一的，乙方可以随时解除劳动合同：（一）在试用期内的；（二）甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；（三）

化工有限公司防水工程施工合同

化工有限公司防水工程施工合同 承包单位：化工有限公司(以下简称乙方) 经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司XX防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。 一、总则 1、工程名称：公司梅林生产、生活基地2#、3#楼 2、工程地点：上梅林深华石料公司大院内 3、工程内容： 根据公司xx工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（ 1、5厚），屋面防水工程采用聚氨酯"851"防水涂膜（找平层上作基层处理）。 二、承包方式： 乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。 三、工程造价： 厨卫间聚合物防水每平米20元；屋面"851"聚氨酯防水每平米28元。结算时按实际面积结算。 四、质量标准：

乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准，严格参照广东省防水工程新规范标准DBJ15-19-97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。 五、双方责任： 1、甲方责任： （1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。 （2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。 （3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。 （4）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。 2、乙方责任： （1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市"建科院"检验合格后使用。 （2）配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。

室外雨污水及道路承包合同(正本)

室外雨污水管网及道路工程施工承包合同 甲方（全称）：龙元建设集团股份有限公司装饰分公司 乙方（全称）：沈荣伟（土石方班组） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法 规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确甲方和乙方在杭州天溪湖酒店会所工 程室外配套工程中的权利、义务和经济责任，就本工程施工合作事项经双方友好协商，达成 一致，订立本合同（具体事宜及未尽事宜详见2015年3月27日《杭州天溪湖酒店工程室外配套工程建设工程施工合同》）。 一、工程承包范围及其他 1.工程概况 1.1、工称名称：杭州天溪湖酒店会所工程室外配套工程 1.2、工程地点：桐庐县分水镇 1.3、工程内容：_________ 湖酒店会所工程室外配套工程项目依据《室外排水平面图》、《管道综合平面图》的室外雨污 水管网及沥青道路工程，包括杭州天溪湖酒店会所工程室外配套工程项目室外雨污水及沥青道路工程的深化设计、制作、安装、测试、验收及保修维护等工作。 1.4、现场条件：主体工程已完工同时具备外围施工条件 2.工程承包范围及方式 2.1、工程承包范围与其他工程承包范围界面划分：根据汉嘉设计集团股份有限公司设计的 “杭州天溪湖酒店会所工程室外配套工程”施工图纸（2014.09 ）确定的范围。详见图纸和 招标工程量清单。 2.2、工程承包方式：包工包料，承包范围内的施工内容固定总价，施工过程中不作调整（甲 方认可的变更、签证和合同外的内容除外）。 2.3、开工日期及竣工日期：开竣工日期从2015年月日至2015年月日结束, 工期________ 天。 2.5、工程质量：一次性验收合格率100% 二、分包施工方式 包工包料，包质量、进度、安全，甲方收取乙方管理费及各项税费等按照审计单位最终结算造价20% 收取（经业主确认），乙方上交以上管理费用后自负盈亏，工程决算工作及审计费用由甲、乙双方共同负责并且所产生的费用各承担50% 。 三、工程造价及结算、付款办法 1）工程造价：暂定合同总价人民币为：柒佰叁拾陆万陆仟玖佰肆拾捌元整（7366948元）。2）工程款支付方式：每次业主支付甲方工程款后，甲方扣除乙方应扣除的20%税费后支付给乙方，具体见甲方与业主签订的总包合同付款方式。

工程施工承包协议书-模板

工程施工承包框架协议书 合同编号： 甲方： 乙方： 乙方项目负责人：电话： 一、总则： 甲乙双方本着相互信任、平等互利的原则，同时，遵照中华人民共和国合同法和相关法律法规，为明确甲乙双方的责任和义务，签定本框架协议。 本框架协议约定自甲乙双方协议签订之日起一年内，甲方委托乙方进行建筑智能化工程项目施工的所有项目中双方的权利和义务。具体工程施工内容工程期限及价格以每个具体项目的《项目施工说明书》为准。 二、双方责任和义务 1、甲方责任和义务： (1) 甲方按照本协议约定按时支付工程款； (2) 提供技术要求和图纸，负责现场和土建方、业主的协调工作； (3) 每个项目甲方会指定项目经理督导项目实施、监理及协调工作； (4) 施工所需材料及设备（不包括施工工具）由甲方提供。

2、乙方责任和义务 (1) 乙方自行解决工程施工所需的各种安装工具；交通费用及施工过程中的住宿费用由乙方自理； (2) 乙方必须按国家现行相关行业要求及甲方现场技术人员指导下施工；完成己方和其他施工方的成品保护工作； (3) 工程施工质量要满足国家现行相关规范的要求，且经甲方验收合格，若经检查不合格处必须返工，由此而造成的损失，甲方酌情扣除乙方的施工费来抵甲方的损失； (4) 乙方妥善保管施工材料等，剩余施工材料退回甲方； (5) 按照甲方和土建总包方的进度要求完成。 (6) 施工质量保证期为一年，乙方在保证期内免费解决施工质量问题 三、工程施工费及支付办法 1、施工费用以具体工程项目的《项目施工说明书》约定为准。 2、付款方式为：具体项目开始施工前一天，甲方支付项目金额的30%； 完成整个工程，并经甲方项目经理验收合格后三日内，甲方支付项目金额的60%；质量保证金为项目金额10%，工程完工，业主投入使用3个月后1周内支付。 四、安全责任和文明施工

通信工程施工挂靠合同

通信工程施工合作协议 甲方：河南万象信息工程有限公司 乙方： 甲乙双方在平等互利的基础上，经过充分友好的协商，同意乙方挂靠甲方企业资质，从事甲方经营许可证范围内的经营项目，为明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项，甲乙双方订立本协议，如下条款： 1、乙方作为甲方具有一定施工能力的施工队伍，代表甲方在 郑州移动市区分公司内负责各单项预埋管线及线路工程的施 工，乙方按照施工合同的开票金额(每个单项合同)向甲方交 纳 %管理费。 2、乙方通过甲方所承接施工的工程，根据工程建设单位要求， 按期保质保量如期完成，凡是用包工、包部分材料的工程项 目，自购材料部分工程协调由乙方自行解决，乙方应自觉向 国家交纳各种税费。完善工程管理，乙方必须按甲方要求进 行工程施工。 3、乙方应妥善保管和使用建设方提供的工程所有材料,乙方 负责施工中材料领取，及剩余材料的核对移交，办理相关的 签字手续，同时报甲方备案，甲方可根据乙方审计后工程核 对乙方工程使用材料，如发现乙方倒卖工程材料、剩余料， 凡因工程材料严重影响到甲方形象及信誉者，甲方将按照司

法程序办理有关手续，上报公安检察机关。 4、乙方从事的工程施工活动应符合国家的法律、法规，不得 有违法行为，否则后果自负。乙方要维护好甲方的形象，不 得做有损甲方形象的事，否则甲方有权单方终止合同，并追 究乙方的经济责任。 5、乙方经营要符合国家《合同法》《安全生产法》等法律、法 规的有关规定，乙方使用人工，必须与人力资源有限公司签 订劳务派遣合同，明确乙方为用工单位，人力资源有限公司 为用人单位。乙方与其人员所发生的一切争议由乙方负全部 责任，甲方不负任何连带责任。 6、乙方的业务费自行承担。经营上实行内部独立核算，自负 盈亏，债权债务自行承担。 7、乙方所承接的工程项目，不得以任何形式进行转包，否则， 所产生的后果由乙方负全部责任。 8、未经甲方允许，乙方不得以甲方名义在其所在地以外的地 方承接任何工程，工程施工中所产生的任何问题由乙方负全部 责任，甲方不负任何连带责任如有上述情况情节严重甲方有权 终止与乙方的合作。 9、乙方应认真负责进行施工，确保各工程项目的质量和安全， 对发生的质量安全、伤残亡事故由乙方负一切责任，包括民事 赔偿法律责任、行政法律责任、刑事法律责任，乙方不得以任 何理由与甲方进行纠缠，甲方不负任何民事赔偿法律责任、行

中国石化集团洛阳石油化工工程公司因建筑工程承包合同拖欠工程款发展与协调

公司诉讼 理由 是什么？ 中国石化集团洛阳石油化工工程公司因建筑工程承包合同拖欠工程款 上诉人(原审被告、反诉原告)中国石化集团洛阳石油化工工程公司。 法定代表人侯宝东，该公司经理。 委托代理人史晓峰，该公司法律顾问。 委托代理人刘可兵，河南世纪通律师事务所律师。 被上诉人(原审原告、反诉被告)中铁第十五工程局(原铁道部第十五工程局)。 法定代表人霍金贵，该局局长。 委托代理人平天来，该局职工。 委托代理人李文，洛阳春涛律师事务所律师。 被上诉人(原审第三人)姜堰市第八建筑安装工程公司。 法定代表人钱益民，该公司经理。 委托代理人于友林，该公司职工。

委托代理人蒋晓辉，河南金学苑律师事务所律师。 上诉人中国石化集团洛阳石油化工工程公司(以下简称石化公司)因建筑工程承包合同拖欠工程款纠纷一案，不服洛阳市中级人民法院(1999)洛经初字第123号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。石化公司委托代理人史晓峰、刘可兵，中铁第十五工程局(以下简称铁十五局)委托代理人平天来、李文，姜堰市第八建筑安装工程公司(以下简称姜堰公司)法定代表人钱益民、委托代理人于友林、蒋晓辉均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原审法院经审理查明：1996年1月10日，铁十五局和石化公司(原中国石化洛阳石油化工工程公司)签订了一份建筑工程施工合同，合同约定：铁十五局为石化公司建造炼制研究所技术开发用房工程，建筑面积14497.72平方米，承包形式为施工图预算加签证，工程定于1996年3月8日开工，1997年9月8日竣工;质量等级：优良工程;工程造价暂定为951万元;合同价款发生下列情况之一时，可做调整：国家政策性调整以及省市定额造价管理部门颁发的费率变动，营业税的调(减)增文件，以文件规定作为调价依据。本工程按年度办理，结算代决算，跨年度费率不再调整，每延期竣工一天罚款800元，工程竣工后，如经市质量监督站评定为优良标准，石化公司按工程决算总额的3%奖给铁十五局，返回石化公司1‰。若工程达不到优良标准，扣铁十五局质量保证金100万元，作为对石化公司的赔偿，工程价款结算不超过合同价款80%时，工程竣工后一年内付清;工程保修按行业标准;石化公司按工程总价3%预留保修金。保修期满无质量问题，余款一次付清;本工程不得转包，否则，由此造成的损失由铁十五局自

室外配套工程施工合同2070307

（项目名称） 施工合同 发包人： 承包人： 合同编号：

合同协议书 发包人：儋州市城市建设投资有限公司 承包人： 甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 项目承包事宜协商达成一致，同意签订如下合同，以便共同遵守执行。 一、工程名称及地点 工程名称： 工程地点： 二、项目工程承包内容和性质 按施工图纸设计范围工程量及编制的工程预算书所包含内容施工，承包性质为乙方总承包。 三、工程造价 根据编制的工程预算造价元下浮为合同签约价，即人民币元（大写：），其中：安全文明施工费为人民币元。 最终造价以政府审计部门审定的造价为准，其中审计核减金额超过总造价5%的核减部分的审计费用由承包人承担。 四、工程质量要求 以施工图纸确定的范围，符合国家相关质量标准，甲方、监理及项目施工单位等相关部门验收合格并同意接收为准。 五、工程量的增减

在施工过程中，如有工程量发生增减，经甲方、监理及乙方三方签证确认后予以认可，最后按已确定的实际工程量结算。 六、施工期限 年月日开工至年月日完成，合同工期总日历天数为天，因政府征地拆迁和甲方原因或者不可抗力导致工程延误的，乙方施工工期可以顺延。 七、工程款结算及支付方式 1、工程合同价按项目预算造价为准，根据工程进度分期付款，乙方进场施工后，每次工程进度款按审定月报的85%比例支付。 2、工程竣工验收，经结算审计后，双方签订结算协议书后三十天内支付至结算审核价的95%，余下5%作为质保金在工程保修期满后14日内一次性支付（不计利息）。 3、工程结算以海南省建设厅颁布的《海南省房屋建筑与装饰工程计价定额》和海南省建设工程标准定额站主办的《海南省工程造价信息》同期信息价为依据。 4、需专项施工组织方案确认的工程部位或设计变更，应按程序报批完善手续后，方可中期计量，未完善手续，不能以暂定金额先予计量。 八、甲方的权利及义务 1、甲方有权监督乙方按确定的设计图纸要求进行施工。 2、为确保工程按期完工，甲方有权检查乙方的施工进度。 3、为确保工程质量，甲方对乙方施工中不合格部分有权指令返工、修改。 4、甲方必须办理好本项目施工建设的各种手续。

安装工程施工合同范本

浙江新安化工集团股份有限公司 安装工程施工合同 （2011版范本） 发包人：浙江新安化工集团股份有限公司 承包人： 签订日期：

填写说明： 1.本《安装工程施工合同》适用于母公司安装施工类工程，子公司可根据各子公司 所在地及自身具体情况进行适当调整。 2.本《安装工程施工合同》参照GF-1999-0201《建设工程施工合同》（示范文本） 并结合本公司实际编写。 3.本《安装工程施工合同》条款除以下两种情况，可根据工程具体实际填写外，其 余均须严格遵照填写，不得修改，变动；若填写时有实质性修改时，需经公司相关部门确认。 ①本《安装工程施工合同》条款中下划线上斜体字部分，为推荐的填写内容，但可根据各工程的具体情况进行修改或调整。 ②本《安装工程施工合同》条款中下划线上空白部分，请根据各工程的具体情况填写。 4.本《安装工程施工合同》为试行版本，执行中若有意见或建议，可及时向公司法 务部或项目管理部反馈。

第一部分、合同协议书 发包人：浙江新安化工集团股份有限公司 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 1、工程概况 工程名称： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 2、工程承包范围 承包范围： 3、合同工期 开工日期：年月日（以正式开工报告为准） 竣工日期：年月日（按开工报告日期顺延） 合同工期总日历天数天。 4、质量标准 工程质量标准：国家有关合格验收标准 5、合同价款 金额（大写）：（人民币） ￥：元整

通信工程施工合同范本

甲方合同编号：【】 乙方合同编号：【】 【】工程施工合同 发包方（甲方）：**********通信公司 承包方（乙方）：【】公司 【】年【】月【】日 目录

第二条合同文件及解释顺序 (1) 第三条图纸 (3) 第四条甲方代表 (4) 第五条乙方代表 (5) 第六条甲方工作 (7) 第七条乙方工作 (7) 第八条进度计划 (9) 第九条延期开工 (10) 第十条暂停施工 (10) 第十一条工期延误 (11) 第十二条质量检查和返工 (12) 第十三条工程质量 (12) 第十四条隐蔽工程和中间验收 (13) 第十五条材料检验和中间检验 (13) 第十六条合同价款的调整 (14) 第十七条工程预付款 (14) 第十八条工程量的核实确认 (15) 第十九条工程款（进度款）支付 (15) 第二十条甲方供应材料设备 (16) 第二十一条乙方采购材料设备 (17) 第二十二条设计变更 (18)

第二十四条工程试运行 (19) 第二十五条竣工验收 (20) 第二十六条竣工结算及审计 (20) 第二十七条保修 (21) 第二十八条安全施工 (22) 第二十九条工程分包 (23) 第三十条保险 (24) 第三十一条税务及发票 (24) 第三十二条保密 (25) 第三十三条违约及索赔 (26) 第三十四条不可抗力 (29) 第三十五条争议 (29) 第三十六条合同生效、终止 (31) 合同附件： (31)

第一条工程概况 工程概况 工程名称：【】 MIS编号：【】 工程范围：【】 工程内容：【】 承包范围：【】 承包方式：【】 合同工期 开工日期（群体工程以第一个开工的单项工程为准）：【】年【】月【】日； 竣工日期（群体工程以最后一个竣工的单项工程为准）：【】年【】月【】日； 总日历天数：【】天。 实际开工日期以甲方书面指令为准，竣工日期相应顺延长，但合同总工期不变。 工程质量标准：【】 （选择顺序依次为：企业标准、行业标准、国家标准） 合同价款：本合同工程预算价为【】元（金额大写：【】），最终合同价款以审计定案值为准。 1.4.1施工费依据审定通过的施工图预算费用乘以乙方投标书中承诺的折扣率（本工 程折扣率为: %）计算。（如有多专业，分别计列）材料费依据审定通过的施工图预算费用计算。 1.4.2工程结算以甲方委托审计单位审定后的施工结算为准。（施工费=审定后的施工

化工建设工程安装合同

合同编号： 化工建设工程安装合同 (合同条件) 项目名称：1发包人(甲方)：中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司( ) 承包人(乙方)：(签订地点： 签订时间：

目录 1、定义 2、工程概况 3、工程承包方式及承包范围 4、工程期限 5、合同价款 6、工程款结算 7、材料设备供应 8、工程质量及验收 9、质量保修 10、适用标准、规范 11、图纸 12、施工与设计变更 13、双方代表 14、双方职责 15、文物和地下障碍物 16、专利技术及特殊工艺 17、不可抗力 18、违约责任 19、合同解除 20、争议解决 21、合同生效与终止 22、其他约定

化工建设工程安装合同 (合同条件) 发包人：中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司（）（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，双方本着平等互利、诚实信用的的原则，经过协商一致，自愿订立本合同。 1. 定义 1.1 发包人：指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.2 承包人：指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.3 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.4 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表。 1.5 项目经理：指承包人在指定的负责施工管理和合同履行的代表。 1.6 工程：指发包人承包人在合同中约定的承包范围内的工程。 1.7 合同价款：指发包人承包人在合同中约定，发包人用以支付承包人按照约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 1.8 工程期限：指发包人承包人按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。 1.9 开工日期：指在合同中约定的，承包人开始施工的绝对或相对的日期。 1.10 竣工日期：指在合同中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。 1.11 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。 1.12 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。 1.13 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。 1.14 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定。 2. 工程概况 合同双方在协议条款中明确。 3. 工程承包方式及承包范围 合同双方在协议条款中明确。 4. 工程期限： 开竣工日期在协议条款中明确。 4.1 开工及延期开工 4.1.1 乙方应当按照约定的开工日期开工，如不能按期开工，应当在约定开工日期前7日内，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方在接到申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方48小时内未答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意乙方要求或乙方未在

配套工程承包合同范本(完整版)

合同编号：YT-FS-3425-52 配套工程承包合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

配套工程承包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 委托方(下称甲方)：泉州市天宇房地产开发有限 公司受委托方(下称乙方)：王阿宾 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施 工事项协商一致，签订本合同。 一、工程概况： 1、工程名称: 感德〃一品茶都施工用电配电房 2、工程地点: 3、建筑规模: 二、承包方式、合同价款及总承包范围 1、承包方式：包工包料 2、合同造价：人民币大写：错误!未找到引用源。 元(￥11800元)

3、承包范围：根据甲方提供的施工图纸进行施工(整幢配电房及室外散水施工等). 三、付款方式： 支付方式：工程竣工验收合格后一次性付清(.支付款项时乙方应开具所在地税务统一正式发票)。 四、合同工期： 竣工日期：合同总日历天数： 五、工程质量及工程验收 1、工程质量：合格 2、工程具备隐蔽条件或达到中间验收条件，乙方自检合格后，提前24小时以书面形式通知甲方工地代表，经验收合格并有甲方代表签字后即可进行后序施工，若甲方接通知后24小时内未到场验收，则视为验收合格，甲方必须补签验收合格手续。隐蔽工程质量符合要求，经甲方验收合格后，乙方可进行后续施工，甲方验收不合格乙方在限定时间内修改后重新验收。 六、安全生产 1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，

【合同范本 稍改即用 供参考】化工工程施工合同样板

施工合同 工程 1

甲方（委托方）： 乙方（承接方）：*************化工有限公司 2013年月日 甲乙双方本着自愿、平等、友好协商的原则，根据中华人民共和国有关法律、法规内容规定。经双方充分协商，达成以下合同内容： 2

一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程内容： 二、工程工期 1.本工程经甲乙双方协商后确定施工开始时间，工期天。 2.如遇不可抗力因素，经甲乙双方协商后，方能顺延工期。 3.正常情况下甲方应给予乙方7 天的施工准备期。 4.在紧急情况下，乙方会采取必要措施压缩施工准备期。 三、合同金额： 1.合同总价：人民币：元整（元），暂定总价，据实核算。 2.报价详单及施工方案详见附件。 四、付款方式及付款明细： 3

1.付款方式：银行转账 2.合同签订后，甲方向乙方支付暂定合同总价的30%为工程预付款。 3.乙方材料及施工人员全部进场后，甲方需向乙方支付合同暂定总价的20%进度款。 4.乙方完成工程总量的80%时，甲方需向乙方支付合同暂定总价的30%进度款。 5.乙方施工完毕并经甲方验收合格后，甲方需向乙方支付工程款至结算总金额的95%。 6.剩余5%工程款为质保金，满一年无质量问题无息付清。 如甲方为按以上付款方式付款，乙方有权立即停工，由此照成的一切直接及间接损失，乙方概不负责。因甲方付款原因造成的乙方施工现场的工人延误工费用由甲方承担。 五、质保标准 本工程质保期壹年。保修期内出现任何质量问题乙方第一时间到达现场及时免费维修。（人为及自然因素破坏，不在质保范围内） 4

六、货物及人员输送 乙方按甲乙双方协定的时间和地点安排人员、设备、材料的输送问题，一次性费用由乙方承担。（因甲方原因照成多次施工的，甲方应凭乙方提供的票据给予费用补偿） 七、验收 1.验收依据：国家相关标准及施工规范。 2.施工完成，乙方自检完成后报请甲方验收，甲方接到申请后应在5个工作日内，安排相关部门人员组织验收。验收合格后，甲方应在7个工作日内为乙方办妥竣工验收及结算资料。 3.如甲方未经乙方许可使用未验收的作业面，即视为验收合格。 八、乙方责任 1.严格按照施工规范和操作流程组织施工，达到施工标准和施工规范的要求，确保施工效果。 2.对于不具备施工条件的作业面及时通知甲方处理解决。 3.在甲方需要的情况下，提供用料检测合格证明。 5

通信工程施工合同模板

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 通信工程施工合同模板 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。

以下是通信工程施工合同模板文章，供大家参考！ ［提示］合同范本请点击以下链接： 租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|装修合同 委托方（甲方）: 承接方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律，法 规的规定，结合室内装饰的特点，经甲，乙双方友好协商， 甲方委托乙方承担室内装饰设计，并达成如下协议（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。 一、甲方委托乙方按以下第种方案承担室内设计： 1. 甲方委托乙方承担住宅室内设计，地址，房型，用途，使用面积平方米。设计收费按使用面积计算。 2. 甲方委托乙方承担公共空间室内设计，地址，用途， 建筑面积平方米。设计收费按建筑面积计算。 二、甲方委托乙方承担室内设计，设计收费标准为每平 方米元，收取设计费共计人民币元。 三、甲方应在签订合同之日首期付50湫计费，并与乙 方约定上门测虽的时间和地点。乙方在测虽后天内完成初 步设计方案，包括平面布置图，顶面布置图及局部效果图各 一张。

四、甲方与乙方经过沟通对乙方完成的初步设计方案达 成一致后，填写方案进程表（见附件），并由双方签字确认。甲方应支付设计费余款，乙方应在年月日至年月日共 天内完成全套装潢设计图及施工图纸。 五、甲方所付的设计费不包含变动建筑主体等的结构设计。甲方如需变动建筑主体，增加房屋负荷，必须由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位出具施工图，并报请物业及相关部门书面同意后，方可进行室内装饰设计。 六、全套图纸完成后，甲方如有更改意见，再与乙方沟通。乙方根据协商方案，绘制更改图纸，再次填写方案进程表，由双方签字确认。甲方如要求乙方修改图纸，图纸完工时间顺延或由双方另行约定。 如果甲方推翻原设计方案，要求重新修改设计方案，应协商增加相应的设计费，并另行约定设计时间及进程，签订补充协议。 七、双方在对设计方案和图纸确认后，甲方必须签字认可，乙方必须将整套图纸交给甲方并办理交接签证手续。 八、施工过程中，乙方应委派设计师去现场进行一次性放样及施工方案交底，并不少于三次去现场指导施工，以达到设计效果。 九、违约责任: 1. 乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在20天内的，每延期一天应当支付给甲方设计费总价的3%勺违约金。

小区道路及室外管网工程施工承包合同(范本)

XX道路及厂区管网工程施工承包合同 合同编号： 签约日期：年月日

第一章合同协议书 发包人（又称甲方）： 承包人（又称乙方）： 为进一步明确发承包双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，经发包人与承包人友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照有关法律、行政法规，结合当地的有关规定及本合同工程的实际情况，于年月日在签署本合同。 1.工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程内容： 1.3.1承包人应按照发包人的要求，结合现场实际施工需要，负责组织本工程的施工、供 货、维护、竣工验收、修补、保修和工程服务等工作。 1.3.2发包人有权根据实际情况的需要调整承包人的工程内容（包括但不限于增加或减少 工程范围等），由此而引起合同价款的调整，按合同的有关规定执行，承包人不得因此而提出任何异议或要求任何形式的补偿。 2.工程的承包范围及承包方式 2.1本合同工程的承包范围：，本工程性质 为交钥匙承包工程，其中的综合单价均为完成工程竣工验收并合格的固定综合单价。 2.2承包人应做好合同工程范围内的供货、施工、维护、验收、保修、工程服务等工作。 具体包括但不限于：厂区内土方挖运、土方回填、回填土方的夯实、路基换土、道路预埋管的安装、路床碾压、垫层施工、混凝土的摊铺、路面养生、路边石安铺、防滑面包砖铺设、排水明沟、给排水管网、热力管网、消防管网、厂区电缆铺设及配套设施施工等。(施工过程中产生的多余土方堆放于发包方厂区内，具体地点由发包方指定，堆放后按发包方要求整平) 2.3发包人专业分包的工程和发包人直接供货（简称甲供）的材料设备均不属于承包人 的承包范围，但承包人应履行现场总包管理和总包配合的责任及义务。

亮化工程施工合同

亮化工程施工合同 工程发包方：金所工业园区 工程承包方：姜连荣 甲方因金所工业园区工程建设需要，将该项目的亮化工程发包给乙方施工，依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规，遵循公平、诚实信用的原则，为明确双方的权利和义务，协商一致，特订立本合同。 一、工程简况 1.工程名称： 2.工程质量标准：优良 3.工程地点：金所工业园区 4.工程造价：1280000.00元（大写：壹佰贰拾捌万元整） 二、承包形式 甲方采用包工包料包验收包移交的方式将此亮化工程整体发包给乙方施工，与此相关的各分项工程及质量安全责任由乙方负责。 三、甲方权利义务 1.办理施工有关手续，保证场地具备施工条件； 2.向乙方提供准确的施工场地、工程地质和地下管线资料，指派施工技术人员协助乙方施工； 3.组织图纸会审和技术交底，并向乙方提供施工图纸；

4.严格监督工程质量和进度，组织审核和调整乙方报送的施工方案、进度计划和材料供应，如乙方工程质量或进度不能满足甲方工程需要，甲方有权利要求停工或退场； 5.组织施工验收，协助乙方协调与施工有关的关系，保证工程顺利进行。 四、乙方权利与义务 1.乙方委派李佳为代表负责协调处理路灯管理所的关系，甲方在结算时只认可李佳。乙方指派一名现场管理人员协调关系，必须坚守施工现场，随时执行甲方的工作指令； 2.组织专业技术人员在规定的时间内进场，提供承包资质，编撰施工资料并整理成册，在工程竣工后搞好结算工作，及时送至甲方审核调整； 3.抓好质量和进度管理，服从甲方、监理单位和建设单位的监督，材料采购和施工工序必须经甲方同意认可，如因材料非指定产品或工序不合理乙方必须无条件返工或修改并承担相应的一切损失； 4.抓好安全生产管理，遵循工程建设安全生产有关管理规定，对工作人员进行技术交底和安全教育，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，如因乙方操作不当或安全措施不得而造成安全事故的责任由乙方承担； 5.在办理亮化移交以前乙方负有保管保护的责任，在移交前因发生偷盗产生的损失由乙方负责；

化工厂承包商安全工程合同实用版

YF-ED-J1247 可按资料类型定义编号 化工厂承包商安全工程合 同实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日

化工厂承包商安全工程合同实用 版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 根据国家有关劳动保护法规、政策、规定 和公司有关安全规定，经双方平等协商一致同 意签订本安全工程协议书，作为主体合同附 件，与主体合同同时签订，并具有同等法律效 力，双方必须严格履行，具体条款如下。 施工作业项目： 建设单位：____________（甲方） 施工单位：____________（乙方） 施工作业项目 一、甲方的义务与权力

1.协助乙方做好施工或作业前安全技术教育与考核，作好记录并存档，教育内容是甲方生产特点、工艺、危险源、有关管理制度及各项安全制度。 2.介绍施工或作业环境，按规定程度及时开据动火、动土、动水、临时用电和进入容器作业，高空作业等工作许可证。 3.甲方应配备安全巡检人员，协助乙方监督检查施工或作业现场安全技术措施落实情况。 4.定期召开安全工作联系会议，研究解决出现的各种不安全隐患。 5.监督检查乙方各项安全管理工作，遇有特殊工种无证操作、违章操作或危险紧急情况可令其停止施工或作业。

化工建筑安装合同范本

合同起草及填写说明 一、合同起草说明 本合同文本依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律法规，参照国家建设部、工商行政管理局制定的《建设工程施工合同》示文本和相关单位的合同文本，在充分征求部分地区公司专业部门及合同管理部门意见的基础上，结合石油化工行业的生产特点,起草完成。本文本主要适用各石油化工企业生产装置的建设安装。 二、主要条款填写说明： 1 材料设备供应 1材料供应方式： 1.1.1 包工包料； 1.1.2 包工不包料； 1.1.3 部分包工部分包料。 1.2 成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验。在施工现场加工的设备，甲方可委托有相应资质的乙方加工。 1.3工程所需材料，因供应方的规格、品种或材质不能满足工程要求，必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得设计单位和甲方同意，并由三方签订书面协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责

供应方负担。 1.4 附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证；如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担。 1.5由甲方负责供应的材料和设备，如未按时供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失，应由甲方负担。 1.6其它： 2工程款结算 2.1结算方式: 2.1.1 以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。 2.1.2 按施工图预算加包干系数结算。 2.1.3 按标准施工图包干结算。 2.1.4 包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。 2.1.5 招标的工程，按中标的价款结算。 2.1.6 其他方式：________________________________ 2.2 结算办法： 定额、取费标准及相关管理规定（举例，具体由业务部门决定） 2.3 工程款拨付： 一次拨付或分期拨付（举例，具体由业务部门决定）其中，关联交易的结算方式应按《中国石油天然气股份

通信工程施工合同

通信工程施工合同 合同编号： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1．工程名称：； 2．工程地点：； 3．工程范围和内容：。 第二条甲方权利和义务 1、组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务； 2、提供必要的施工条件； 3、负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表； 4、指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查； 5、在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收；

6、按合同约定按时向乙方支付工程款。最迟不得超过三个月 第三条乙方权利和义务 1、必须具有通讯线路施工能力，安全施工，规范施工。 2、应编制工程竣工图纸，并留底； 3、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人； 4、非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包； 5、精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工； 6、合理组织施工，编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划，并在施工前送甲方备案； 7、严格按设计文件及《GB/T50312-2000》、《本地网通信线路工程验收规范yd5051-97》等规范要求施工； 8、做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任； 9、服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知

防腐施工合同协议范本

防腐施工合同 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 依据《中华人民共和国合同法》和《建筑、安装工程承包合同条例》，本着平等互利的原则，结合本工程的具体情况，双方协商达成如下协议，共同遵守。一、工程项目： 防腐项目工程，主要包括下述内容： 1、囤船内仓各类金属面约m2，施工要求人工除轻锈 m2，人工除重锈一底二面氯磺化涂料。囤外体金属面钢结构、设备上下甲板，顶棚钢柜架及各种附件，共计，除重锈二底二面醇酸磁漆。 顶棚木板面船员室等木材面共计 m2刮腻子刷三面醇酸磙漆。 零星玻璃钢修补未在预算内，决算时以实际发生工程量为准。 2、大库上下楼梯、天桥、扒料机防腐。 （1）下皮带机架 m2人工除锈和粉尘按重锈计算，一底二面氯磺化聚乙稀涂料防腐。 （2）大库天桥皮带机架及平台、栏杆、上下楼梯 m2除锈和除粉尘按重锈计算，一底二面氯磺聚乙稀涂料防腐。 （3）大库扒料机 m2人工除中锈，一底二面氯磺化聚乙稀涂料防腐。 3、成品3#-8#皮带机架共计 m2人工除重锈，一底二面氯磺化聚乙稀涂粉防腐。

二、承包工程方式 包工包料（双包） 预算金额：人民币（大写）（￥元）。 三、工期： 年月日至年月日全部完工。 四、施工现场负责人 甲方：乙方： 五、甲方负责事项 1、甲方对施工过程中的工伤事故提供医疗方便，但责任和费用由乙方自行负责。 2、甲方监督材料的采购价格和质量。 3、监督检查工程质量和进度。 4、在有条件的情况下协助乙方解决施工中遇到的实际困难，做好技术交底和指导，做好有关协调工作。 六、乙方负责事项 1、严格按照有关技术规范完成本合同中规定的工程，做好文明施工，确保工程质量和进度，完工后保证工完料净场地清。 2、确保安全施工。特别是高空作业，应指派专职安全员进行监护。 3、遵守甲方的厂规厂纪及现场禁止吸烟、入厂佩戴入厂证等现场制度。 如有违反，按甲方有关规定给予经济处罚（交款或从工程款中扣除）。 4、乙方员工不能拿走甲方现场的任何东西。 七、工程质量监督及验收