2014 管理真题及答案

2014年二级建造师考试《施工管理》真题及答案一、单项选择题 1.关于施工总承包方项目管理任务的说法，正确的是( )。 A.施工总承包方一般不承担施工任务，只承担施工的总体管理和协调工作 B.施工总承包方只负责所施工部门的施工安全，对业主指定分包商的施工安全不承担责任 C.施工总承包方不与分包商直接签订施工合同，均有业主方签订 D.施工总承包方应负责施工资源的供应组织【答案：D】2.关于项目管理工作任务分工表特点的说法，真确的是( )。 A.每一个部门只能有一个主办部门 B.每一个任务只能有一个协力部门和一个配合部门 C.项目运营部应在项目竣工后介入工作 D.项目管理工作任务分工表应作为组织设计文件的一部分【答案：D】 3.关于线性组织结构的说法，错误的是( )。 A.每个工作部门的指令源是唯一的 B.高组织层次部门可以向任何低组织层次下达指令 C.在特大组织系统中，指令路径会很长 D.可以避免相互矛盾的指令影响系统运行【答案：D】 4.下列施工组织设计的基本内容中，可以反映现场文明施工组织的是( )。 A.工程概况 B.施工部署

C.施工平面图

D.技术经济指标【答案：C】5.下列工作中，不属于施工项目目标动态控制程序中的工作

是( )。 A.目标分解 B.目标计划值搜集 C.目标计划值与实际值比较 D.采取措施纠偏【答案：B】 6.项目经理在承担工程项目施工的管理工程中，其管理权力不包括( )。 A.组织项目管理班子 B.指挥项目建设的生产经营活动 C.签署项目参与人员聘用合同 D.选择施工作业队伍【答案：C】7.对建设工程项目施工负有全面管理责任的是( )。 A.企业法定代表人 B.项目经理 C.项目总工程师D.总监理工程师【答案：C】8、政府质量监督机构对建设工程进行第一次监督检查的重点是()。A.各参与方主体的质量行为B.建设工程的招标结果 C.工程建设的地址

D.建设工程的实体质量【答案：A】9.下列施工成本控制的步骤，正确的是()。 A.比较—分析—预测—纠偏—检查B.预测—比较—检查—分析—纠偏C.预测—检查—比较—分析—纠偏 D.比较—预测—分析—检查——纠偏【答案：A】10.双代号网络计划如下图所示(时间单位：天)，其计算工期是()天。 A.16 B.17 C.18 D.20 【答案：B】 11.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)，下列费用中，应计入措施项目费的是()。A.检验试验费B.总承包服务费C.施工机具使用费D.工程定位复测费【答案：D】12.由于受技术、经济条件限制，建设工程施工对环境的

污染不能控制在规定范围内的，()应当会同施工单位事先报请当地人民政府建设和环境保护行政主管部门批准。 A.建设单位 B.设计单位

C.监理单位

D.设备供应单位【答案：A】 13.关于分部分项工程成本分析的说法，正确的是()。 A.施工项目成本分析是分部分项工程成本分析的基础 B.分部分项工程成本分析的对象是已完成分部分项工程 C.分部分项工程成本分析的资料来源是施工预算 D.分部分项工程成本分析的方法是进行预算成本与实际成本的“两算”对比【答案：B】14.些列施工现场文明施工的措施中，符合现场卫生管理要求的是( )。 A.集体宿舍与作业区隔离 B.工地四周设置连续，密闭的砖X围堤 C.食堂禁止使用使用塑料制品作熟食容器 D.施工现场不允许有计税存在【答案：C】15.施工单位对同一批水泥进行物理力学性质的抽样检验，取样的最少总重量应为()Kg。 A.9 B.12 C.15 D.25 【答案：B】16.根据施工企业质量管理体系文件构成，“质量审查、修改和控制管理办法”属于()的内容。 A.程序文件

B.质量计划

C.质量手册

D.质量记录【答案：C】 17.我国推行建设工程监理制度的目的，不包括()。 A.确保工程建设质量 B.加快工程建设速度 C.提高工程建设水平D.充分发挥投资效益【答案：B】18.关于横道

图进度计划表的说法，正确的是( )。 A .可以将工作简要说明直接放到横道图上 B.计划调整比较方便 C.可以直观地确定计划的关键线路 D.工作逻辑关系易于表达清楚【答案：A】19.双代号网路计划中的关键线路是指( )。 A.总时差为零的线路 B.总的工作持续时间最短的线路C一经确定，不会发生转移的线路 D.自始至终全部由关键工作组成的线路【答案：D】20.建设工程施工风险管理的工作程序中，风险响应的下一步工作是( )。 A.风险评估 B.风险控制

C.风险识别

D.风险预测【答案：B】 21.关于建设工程信息内涵的说法，正确的是( )。 A.信息管理是指信息的收集和整理 B.信息管理的目的是为有效的反映工程项目管理的实际情况 C.建设工程项目的信息是指工程项目部在项目运行各阶段的产生的信息 D.建设工程项目管理信息交流的问题会不同程度得影响项目目标实现【答案：D】22.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，单价合同和总价合同两种合同形式均可采用工程量清单计价，其主要区别在于()。 A.采用单价合同时，工程量清单中所填写的工程量不可调整 B.采用总价合同时，工程量清单中所填写的工程量可调整 C.采用固定单价合同时，工程量清单项目综合单价在约定条件内可调整 D.采用固定单价

合同时，工程量清单项目综合单价在约定条件内不可调整【答案：D】23.根据《标准施工招标文件》，关于施工合同索赔程序的规定，正确的是()。 A.设计变更发生后，承包人应在14天内向发包人提交索赔通知 B.索赔事件持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告 C.承包人在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书 D.索赔意向通知发出后42天内，承包人应向监理人提交索赔报告及有关资料【答案：C】24.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，如果因发包人原因删减了合同中原定的某项工作，致使承包人发生的费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付的项目中，也未被包含在任何可替代的工作中，则承包人()。

A.只能提出费用补偿，不能提出利润补偿

B.只能提出利润补偿，不能提出费用补偿

C.有权提出费用及利润补偿

D.无权要求任何费用和利润补偿【答案：C】 25.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)，下列税金组合中，应计入建筑安装企业管理费的是()。 A.营业税、房产税、车船使用税、土地使用税 B.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 C.房产税、土地使用税、营业税 D.房产税、车船使用税、土地使用税、印花税【答案：D】

26.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，关于暂列金额的说法，正确的是()。

A.已签约合同中的暂列金额应由发包人掌握使用

B.已签约合同中的暂列金额应由承包人掌握使用

C.发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额归承包人所有

D.发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额由发包人和承包人共同所有【答案：A】27.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于投标价编制原则的说法，正确的是( )。 A.投标报价只能有投标人自行编制 B.投标报价可以另行设定情况优惠总价 C.投标报价高于招标控制价的必须下调后采用 D.投标报价不得低于工程成本【答案：D】28.根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工的说法，正确的是( )。 A.由于发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期和(或)增加费用，但不得要求补偿利润 B.发包人原因造成暂停施工，承包人可不负责暂停施工期间工程的保护 C.因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时，承包人可以先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求 D.施工中出现一些意外需要暂停施工的，所有责任由发包人承担【答案：C】 29.关于施工总承包模式和施工总承包管理模式比较的说法，正确的是( )。 A.采用费率招标的

施工总承包模式，对投资控制有力 B.施工总承包管理模式下，发包方招标和合同管理的工作量较小 C.施工总承包管理模式可以提前开工，缩短建设周期 D.施工总承包模式下发包方管理和组织协调的工作量增大【答案：C】 30.某房屋建设工程施工中，现浇混凝土阳台根部突然断裂，导致2人死亡，1人重伤，直接经济损失300万元。根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》(建质[2010]111号)，该事故等级为( )。 A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故【答案：A】31.施工合同实施偏差分析的内容包括：产生合同偏差的原因分析，合同实施偏差的责任分析以及( )。 A.不同项目合同偏差的对比 B.偏差的跟踪情况分析 C.合同实施趋势分析

D.也读对合同偏差的态度分析【答案：C】 32.单代号网络计划如下图所示(时间单位：天)工作C的最迟开始时间是( )。 A.0 B.1 C.3 D.4 【答案：D】 33.根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF—2003—0213)，不属于承包人责任和义务的是( )。A.组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底 B.负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配

合 C.负责提供专业分包合同专用条款中约定的保修与试车，并承担由此发生的费用 D.随时为分包人提供确保分包工程施工所要求的施工场地和通道，满足施工运输需要【答案：C】34.关于总价合同计量的说法，正确的是( )。 A.采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形式的总价合同，其各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量 B.采用工程量清单方式招标形成的总价合同，其工程量必须以承包人实际完成的工程量确定 C.承包人不需要在每个计量周期向发包人提交已完成工程量报告 D.发包人应在收到工程量计量报告后14天内进行复核【答案：A】35.下列施工现场超噪声值的声源控制措施中，属于转移声源措施的是( )。

A.用电动空压机代替柴油机

B.在工厂车间生产制作门窗

C.在鼓风机进出风管处设置阻性消声器

D.装卸材料轻拿轻放【答案：B】36.编制施工机械台班使用定额时，可计入定额时间的是()。 A.因技术人员过错造成机械降低负荷情况下的工作时间 B.机械使用过程中进行的必要的保养所造成的中断时间 C.操作机械的工人违反劳动纪律所消耗的时间 D.施工组织不当造成的机械停工时间【答案：B】37.关于施工一般特种作业人员应具备条件的说法，正确的是()。 A.年满

16周岁，且不超过国家法定退休年龄 B.必须为男性 C.连续从事本工种10年以上 D.具有初中及以上文化程度【答案：D】38.施工成本偏差的控制，其核心工作是()。 A.成本分析 B.纠正偏差 C.成本考核 D.调整成本计划【答案：A】39.下列施工方进度控制的措施中，属于技术措施的是()。 A.确定进度控制的工作流程

B.纠正偏差

C.选择合适的施工承发包方式

D.选择合理的合同结构【答案：B】40.对建设工程来说，新员工上岗前的三级安全教育具体应由()负责实施。 A.公司、项目、班组 B.企业、工区.施工队 C.企业、公司、工程处D.工区、施工队、班组【答案：A】41.在固定总价合同形式下，承包人一般应承担的风险是()。A.全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险B.工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险 C.全部工程量和通货膨胀的风险 D.通货膨胀的风险，不包括工程量的风险【答案：C】42.对各种投入要素质量和环境条件质量的控制，属于施工过程质量控制中()的工作。A.工序施工质量控制B.技术交底C.测量控制D.计量控制【答案：A】43.项目施工质量保证体系中，确定质量目标的基本依据是()。 A .质量方针B.工程承包合同C.质量计划D.设计文件【答案：B】

44. 某土方工程，月计划工程量2800m3，预算单价25元/m3：到月末时已完成工程量3000m3，实际单价26元/m3。对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是( )。 A. 已完成工作实际费用为75000元 B. 费用绩效指标>1，表明项目运行超出预算费用 C. 进度绩效指标<1，表明实际进度比计划进度拖后 D. 费用偏差为-3000元，表明项目运行超出预算费用【答案：D】 45. 根据质量事故产生的原因，属于管理原因印发的质量事故是( )。 A. 材料检验不严引发的质量事故 B. 采用不适宜施工方法引发的质量事故 C. 盲目追求利润引发的质量事故 D. 对地质情况估计错误引发的质量事故【答案：A】 46. 在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应( )。 A. 进行项目结构分析 B. 确定项目的工作编码 C. 编制各层进度计划 D. 分析和论证目标实施的可能性【答案：D】47. 根据施工质量控制的特点，施工质量控制应( )。

A. 加强对施工过程的质量检测

B. 解体检查内在质量

C. 建立固定的生产流水线

D. 加强观感质量验收【答案：A】 48. 施工进度计划调整的内容，不包括( )的调整。 A. 工作关系 B. 工程量 C. 资源提供条件 D.工程质量【答案：D】 49. 工程施工过程中发生索赔

事件以后，承包人首先要做的工作是( )。 A. 提交索赔证据 B. 提出索赔意向通知 C. 暂停施工 D. 与业主就索赔事项进行谈判【答案：B】 50. 某工程施工合同结构图如下，则该工程施工发承包模式是( )。 A. 施工总承包模式 B. 施工总承包管理模式 C. 建设项目工程总承包模式 D. 施工平行发承包模式【答案：D】51. 施工企业质量管理体系的认证方应为( )。 A. 企业最高领导者

B. 第三方认证机构

C. 企业行政主管部门

D. 行业管理部门【答案：B】 52. 预算定额是编制概算定额的基础，是以( )为对象编制的定额。 A. 同一性质的施工过程 B. 建筑物各个分部分项工程 C. 扩大的分部分分项工程 D. 整个建筑物和构筑物【答案：B】53. 根据现行《建设工程监理规范》要求，监理工程师对建设工程实施监理的形式包括( )。 A. 旁站、巡视和班组自检 B. 巡视、平行检验和班组自检 C. 平行检验、班组互检和旁站 D. 旁站、巡视和平行检验【答案：D】54. 关于竞争性成本计划、指导性成本计划和实施性成本计划三者区别的说法，正确的是( )。

A. 指导性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，比较详细

B. 实施性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划

C. 指导性成本计划是以项目

实施方案为依据编制的 D. 竞争性成本计划是项目投标和签订合同极端的估算成本计划，比较粗略【答案：D】55. 施工企业建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础是( )。

A. 施工成本预测

B. 施工成本分析

C. 施工成本考核

D. 施工成本计划【答案：D】 56. 在施工质量管理中，以控制人的因素为基本出发点而建立的管理制度是( )。 A. 见证取样制度 B. 专项施工方案论证制度C. 执业资格注册制度 D. 建设工程质量监督管理制度【答案：C】57. 分部工程验收时，各方分别签字的质量证明文件在验收后3天内，应由( )报送质量监督机构备案。 A. 建设单位 B. 监理单位 C. 施工单位 D. 设计单位【答案：A】58.关于成本加酬金合同的说明，正确的是( )。 A. 采用该计价方式对业主的投资控制不利 B. 成本加酬金合同不适用于抢险、救灾工程 C. 成本加酬金合同不宜用于项目管理合同 D. 对承包商来说，成本加酬金合同比固定总价合同的风险高【答案：A】59.关于双代号网络图绘图规则的说法，正确是()

A. 箭线不能交叉

B.关键工作必须安排在图面中心

C.只有一个起点节点

D.工作箭线只能用水平线【答案：C】 60.生产规模小、危险因素少的施工单位，其生产

安全事故应急预案体系可以()。 A.只编写综合应急预案 B.只编写现场处置方案 C.将专项应急方案与现场处置方案合并编写 D.将综合应急预案与专项应急预案合并编写【答案：D】61.施工过程中发现问题及时处理，是施工安全隐患处理原则中()原则的体现。 A.动态处理 B.重点处理 C.预防与减灾并重 D.冗余安全度处理【答案：A】62.施工现场对墙面平整度进行检查时，适合采用的检查手段是()。 A.量 B.靠 C.吊 D.套【答案：B】 63.建设主管部门按照现行法律法规的规定，对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位可以给予的处罚方式是()。

A.吊销安全生产许可证

B.罚款

C.停业整顿

D.减低资质等级【答案：A】64.根据《标准施工招标文件》，关于发包人责任和义务的说法，错误的是()。 A.按通用合同条款约定提供施工场地 B.提供施工场地内地下管线和地下设施等资料，并保证资料的真实、准确、完整 C.负责办理法律规定的有关施工证件和批件 D.负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失【答案：C】65.根据《标准施工招标文件》，下列不属于工程变更范围的是()。 A.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性 B.取消合同中任何一项工作，被取消的工作转由其他人实施 C.改

变合同工程的基线、标高、位置或尺寸 D.为完成工程需要追加的额外工作【答案：B】67.关于建设工程项目管理进度计划系统的说法，正确的是( )。 A.由多个相互独立的进度计划组成 B.由项目各参与方共同参与编制 C.其建立是逐步完善的过程 D.一个热定项目的进度计划是唯一的【答案：C】68.施工企业安全检查制度中，安全检查的重点是检查“三”和( )。A.施工起重机械的使用登记制度

B.安全责任制

C.现场人员的安全教育制度

D.专项施工方案专家论证制度【答案：B】69.下列施工质量控制工作中，属于技术准备工作质量控制的是( )。 A.建立施工质量控制网B.设置质量控制点C.制定施工场地质量管理制度 D.实行工序交接检查制度【答案：B】70.及时购买补充适用的规范，规程等行业标准的活动，属于职业健康安全体系运行中的( )活动。 A.信息交流 B.执行控制程序 C.文件管理 D.预防措施【答案：C】二、多项选择题71.承包商索赔成立应具备的前提条件有( )。 A.造成费用增加或工期损失数额巨大，超出了正常的承受范围 B.索赔费用计算正确，并且容易分析 C.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 D.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于

承包人的行为责任或风险责任 E.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告

【答案：ACD】 72.施工方进度控制工作的主要环节包括()。A.确定施工项目的进度目标B.编制施工进度计划及相关资源需求计划 C.论证施工项目的进度目标D.组织施工进度计划的实施E.施工进度计划的检查与调整【答案：BDE】73.根据工作流程图的绘制要求，下列工作流程图中，表达错误的有()。 A.⑤ B.④ C.③ D.② E.① 【答案：ABCE】 74.关于实施性施工进度计划作用的说法，正确的有()。 A.确定一个月度的资源需求 B.确定施工作业的具体安排 C.作为编制单位工作施工进度计划的依据 D.论证施工总进度目标 E.确定里程碑事件的进度目标【答案：AB】 75.编制生产安全事故应急预案的目的有()。 A.避免紧急情况发生时出现混乱 B.确保按照合理的响应流程采取适当的救援措施

C.满足《职业健康安全管理体系》论证的要求

D.确保建设主管部门尽快开展调查处理

E.预防和减少可能随之引发的职业健康安全和环境影响【答案：ABE】76. 政府质量监督机构按照监督方案应对工程项目的情况进行不定期检查，其中在()阶段应每月安排监督检查。 A.基础施工 B. 施工准备 C.设备安装 D.竣工验

收E主体结构施工【答案：AE】77.根据?建筑安装工程费用项目组成?(建标2013,44号)，按建造形成划分，属于措施项目费的有()。 A.特殊地区施工增加费B.仪器仪表使用费 C.工程定位复测费 D.安全文明施工费 E.脚手架工程费【答案：ACDE】 78.项目施工质量工作计划的内容有() A.质量目标的具体描述B.重要工序的检验大纲 C. 质量事故的预防成本 D. 适量计划修订程序

E.特殊的质量评定费用【答案：ABD】 79.下列施工文件档案资料中，属于工程质量控制资料的有() A.施工测量放线报验表 B.检验质量验收质量表 C.竣工验收证明书D.水泥见证验测报告E.交接检查记录【答案：DE】80.根据?关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作通知?(建质(2010,111号)的规定，质量事故处理报告的内容有() A.事故原因分析及论证 B.对事故处理的建议 C.事故调查的原始资料 D.检查验收记录 E.事故发生后的应急防护措施【答案：ACD】81.关于从事危险化学品特种作业人员条件的说法，正确的是() A.应当具备初中及以上文化程度 B.取得操作证后准许独立作业 C.技能熟练后操作证可以不复审 D.年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄 E.经社区或县级以上医疗机构体检健康合格

【答案：ABDE】82.成本加酬金合同的形式主要有( )。

A.成本加固定合同费用

B.成本加固定比例费用合同

C.最大成本加税金合同

D.成本加奖金合同

E.最大成本加费用合同【答案：BDE】83.根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2006)，施工项目经理应履行的职责有( )。 A.对资源进行动态管理 B.建立各种专业管理体系 C.参与工程竣工验收 D.主持编制项目目标责任书 E.进行授权范围内的利益分配【答案：ABCE】84.某分部工程的单代号网络计划如图所示(时间单位：天)，正确的有( )。 A.有两条关键线路 B.计算工期为15 C.工作G的总时差和自有时差均为4 D.工作D和I之间的时间间隔为I E.工作H的自由时差为2 【答案：BCD】85.当采用变动单价时，合同中可以约定合同单价调整的情况有( )。 A.工程量发生较大的变化 B.承包商自身根本发生较大的变化 C.通货膨胀达到一定水平

D.国家相关政策发生变化

E.业主资金不到位【答案：ACD】86、关于施工成本控制的说法，正确的有()。

A.采用合同措施控制施工成本，应包括从合同谈判直至合同终结的全过程

B.施工成本控制应贯穿于项目从投标阶段直至竣工验收的全过程

C.现行成本控制的程序不符合动态跟踪控制的原理

D.合同文件和成本计划

是成本控制的目标 E.成本控制可分为事先控制、事中控制和事后控制【答案：ABDE】 87.下列分部分项工程中，必须编制专项施工方案并进行专家论证审查的有( )。 A.预应力结构张拉工程 B.悬挑脚手架工程 C.开挖深度超过5m的基坑支护工程D.大体积混凝土工程E.高达模板工程【答案：CE】88.关于建设工程项目进度控制的说法，正确的是( )。 A.各参与方都有进度控制的任务 B.各参与方进度控制的目标和时间范畴相同 C.项目实施过程中不允许调整进度计划 D.进度控制是一个动态的管理过程 E.进度目标的分析论证是进度控制的一个环节【答案：ADE】89..关于施工项目经理任职条件的说法，正确的有( )。

A.通过建造师执业资格考试的人员只能担任项目经理

B.项目经理必须由承包人正式聘用的建造师担任

C.项目经理每月在施工现场的时间可自行决定

D.项目经理不得同时担任其他项目的经理

E.项目经理可以由取得项目管理师资格证书的人员担任【答案：ABC】90. 编制人工定额时应入工人有效时间的有( ) A. 准备与结束工作时间 B. 基本工作时间 C. 辅助工作时间 D.不可避免的中断时间 E. 休息时间【答案：BD】 91.根据现行法律法规，建设工程队施工环境管理的基本要求有( )。 A. 应采取生态保护措施 B . 建筑材料合装

修必须符合国家标准 C. 经行政部门批准后可以引进低于我国环保规定的特定时间 D. 建设工程项目中的防治污染设施必须与主体工程同时设计、同事投产使用 E. 尽量减少建设工程施工所产生的噪声对周围生活环境的影响【答案：ABDE】92. 关于物资采购合同中交货日期的说法，正确的有( )。 A. 供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准 B. 采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准 C. 委托运输部门代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准

D . 供货方负责送货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准 E. 采购方提供，已采购方收货戳记日期为准【答案：ABC】93.某商品混凝土目标成本与实际成本对比如下表，关于其成本分析的说法，正确而的有()。项目单位目标实际产量m3600640 单位元715755 损耗%43 A. 产量增加使成本增加了28600元 B. 实际成本与目标成本的差额是51536元 C. 单价提高使成本增加了26624元 D. 该商品混凝土目标成本是497696元 E. 损耗率下降使成本减少了4832元【答案：BCDE】94.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013)，关于计日工的说法，正确的有( )。 A.发包人通知承包人以计日工方式实施的零

星工作，承包人应予执行 B.采用计日工计价的任何一项变更工作，承包人都应将相关报表和凭证送发包人复核 C.发包人在收到承包人提交现场签证报告后的2天内，应予以确认计日工记录汇总 D.计日工是承包人完成合同范围内的零星项目按合同约定的单价计价的一种方式 E.每个支付期末，承包人应向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表【答案：ABCE】95.与一般工业产品的生产相比较，建设工程竣工质量控制的特点有( )。 A.控制的标准化程度高 B.需要控制的因素多C.“终检”的安全性强 D.控制的难度大 E.过程控制的要求高【答案：BDE】

2014年战略和战略管理习题和解答

第一章战略与战略管理 一、单项选择题 1.在公司战略的现代概念中，将战略定义为一系列或整套的决策或行动方式，这套方式有时是可以安排的，根据以上描述，体现的是战略的（）。 A.计划性 B.适应性 C.长期性 D.全局性 2.下列属于企业组织的根本性质与存在理由的直接体现是（）。 A.公司目标 B.公司战略 C.公司目的 D.公司宗旨 3.下列选项中，关于企业经营哲学的表述正确的是（）。 A.阐述公司长期的战略意向，说明公司目前与未来所要从事的经营业务范围 B.公司为其经营活动方式所确立的价值观、基本信念与行为准则 C.阐述公司组织的根本性质与存在理由 D.是公司使命的具体化，一种用以衡量工作成绩的标准 4.下列选项中，属于公司建立战略目标的目的是（）。 A.获得良好的现金流 B.建立公司信任度 C.满意的投资回报率 D.产品质量压倒对手 5.京东商城与苏宁电器市场部门分别制定采用降价的让利方式进行网络促销，类似于海量的广告宣传、代金券、返利等各种具体措施体现的战略是（）。 A.职能战略 B.业务单位战略 C.广告战略 D.总体战略 6.甲公司属于大型与分散化经营的企业，首席执行官很难适当控制所有部分，因此将公司划分为各个事业部，由每个业务单位面向不同的市场，处理各事业部的事务，以上描述体现的战略为（）。 A.公司战略 B.职能战略 C.业务单位战略 D.总体战略 7.进行战略分析时需要考虑很多方面，但主要是（）。 A.企业能力分析 B.经营环境分析 C.行业环境分析 D.外部环境分析与内部环境分析 8.下列选项中，属于竞争战略的是（）。 A.集中化战略 B.稳定战略 C.财务战略 D.收缩战略 9.公司为了选择适应的战略制定方法，在评估战略备选方案时，通常使用的标准不包括（）。 A.可接受性标准 B.适宜性标准 C.财务标准 D.可行性标准 10.在战略变革的发展阶段中，对公司制定的战略没有发生太大的变化，仅仅有一些小的修正，根据以上表述，体现的战略变革的发展的阶段是（）。 A.全面阶段 B.不断改变阶段 C.渐进阶段 D.连续阶段

2014年造价工程师《管理》真题及答案

2014年全国造价工程师执业资格考试真题试卷《建设工程造价管理》 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1．从投资者(业主)角度分析，工程造价是指建设一项工程预期或实际开支的（）。A．全部建筑安装工程费用 B．建设工程总费用 C．全部固定资产投资费用 D．建设工程动态投资费用 2．建设工程项目投资决策后，控制工程造价的关键在于（）。 A．工程设计 B．工程施工 C．材料设备采购 D．施工招标 3．根据《注册造价师工程管理办法》，取得造价工程师执业资格证书的人员，自资格证书签发之日起1年后申请初始注册的，应当提供（）证明。 A．工程造价咨询业绩 B．社会基本养老保险 C．医疗保险 D．继续教育合格 4．根据《注册造价工程师管理办法》，提供虚假材料申请造价工程师注册的，在（）年内不得再次申请造价工程师注册。 A．1 B．2 C．3 D．4 5．根据《注册造价师工程管理办法》，甲级工程造价咨询企业技术负责人是注册造价工程师，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作（）年以上。A．8 B．10 C．12 D．15 6．在英国建设工程标准合同体系中，主要通用于房屋建筑工程的是（）合同体系。A．ACA B．JCT C．AIA D．ICE 7．根据《合同法》，合同价款或者报酬约定不明确，且通过补充协议等方式仍不能确定的，应按照（）的市场价格履行。 A．接受货币方所在地 B．合同订立地 C．给付货币方所在地 D．订立合同时履行地 8．根据《合同法》，在执行政府定价的合同履行中，需要按新价格执行的情形是（）。A．逾期付款的，遇价格上涨时B．逾期付款的，遇价格下降时

合同管理试题答案

合同管理试题 一、单选题：（每题5分，共25分） 1、在订立合同时，既约定了违约金数额又交纳了定金，若 一方违约时，守约一方怎么追究其违约责任（ D ）A）要求支付违约金B）要求双倍返还定金C）既要求支付违约金又要求双倍返还定金 D）守约一方可选择要求支付违约金或双倍返还定金 2、关于索赔证据的主要来源说法正确的是（ C ） A）招标文件B）合同文件 C)施工过程中的信息和资料D )业主和监理工程师的错误 3、按合同条件，工程师要求对工程任何部位剥露或开孔检 查时，则（ B ） A）承包商无条件同意检查并承担有关费用 B）承包商同意检查，检查合格费用由业主承担；不合格费用由承包商支付 C）承包商不同意检查，除非无论结果如何费用均由业主支付 D）承包商同意检查，费用由承包商与业主共同承担4、工程师与承包商商定好质量检验日期，但工程师因故未 到现场参与检验，也未通知承包商，则（ A ） A）承包商进行检验，工程师承认该检验结果

B）承包商与工程师进一步约定检查日期 C）承包商需等待工程师进一步的指令 D）工程师不承认承包商的检验结果，须重新检验 5、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些 特殊问题，可通过( B )约定承发包双方的权利和义 务。 A）通用条款B）专用条款C）监理合同D）协议书二、多选题：（每题8分，共40分。多选错选不得分，漏选得4分） 1、承包商可以提起索赔的事件通常有（ABCD ） A）发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失 B）因工程变更造成的时间、费用损失 C）发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加 D）发包人延误支付期限造成承包人的损失 E）贷款利率上调造成货款利息增加 2、在施工合同实践中，合同变更的情形包括（ABCE ） A）合同工期的改变B）工作内容的删减 C）施工方法的改变 D）合同主体的改变E）技术规格的改变 3、《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，（CE ）发生的费用由承包人承担。

精品2014年项目管理模拟试题(简答题)

2014年项目管理模拟试题（简答题） 1.什么是项目？其主要特点是什么？ 2.项目与日常运营的关联及不同点是什么？ 3.什么是项目管理？ 4.简述项目管理的知识体系 5.项目管理的基本特性 6.项目管理与日常运营管理不同 7.现代项目管理知识体系及内涵 8.项目的生命周期 9.定义与决策阶段的主要任务 10.项目各阶段的任务和活动 11.项目评估的主要内容 12.项目评估的分类，按项目评估所发生的时间来分类 13.项目范围管理的主要工作 14.项目起始的内容和程序 15.项目章程的作用及其内容 16.项目初步范围说明书 17.项目范围管理计划 18.工作分解结构 19.项目的时间管理 20.项目活动的界定 11.答：（1）项目经济评估 （2）项目技术评估

（3）项目运行条件评估 （4）项目环境影响评估 （5）项目风险评估 （6）项目综合评估 12.答：（1）项目前评估：一般江项目定义和决策阶段的评估称为项目前评估。项目前评估是为初始决策服务的，它所评估的对象是整个项目和项目各种备选方案。 （2）项目跟踪评估：将项目设计与计划阶段和项目实施阶段的项目评估叫做跟踪评估。跟踪评估是为开展项目跟踪决策服务的，它的评估对象是项目实施方案和项目实际绩效。 （3）项目后评估：将项目完工与交付并投入运营后所展开的项目评估称为项目后评估。项目后评估是为总结经验教训和为修订未来项目决策和准则服务的，它的评估对象包括项目实际实施结果和项目未来的可持续发展情况。 13.答：（1）项目的起始决策，主要包括：发现问题和机遇，提出项目的可备选方案，作出项目备选方案的论证和评价，作出项目起始的决策和方案选择，编制项目章程等。 （2）项目范围规划，主要包括：制定和给出项目范围的规划和项目范围管理的计划，从而给出项目所需的项目范围的计划安排和项目范围管理的方法和内容与要求等方面的规定。（3）项目范围界定，其主要工作是对于项目产出物和项目工作的全面分解并给出项目工作分解结构和项目工作分解结构字典等项目范围界定的文件。 （4）项目范围控制，这是一项贯穿于整个项目全过程的项目范围主观和客观偏差的管理与控制工作。 14.答：（1）调查研究和收集资料 （2）分析和确定项目目标

2014年10月-管理学原理试题及答案

2014年10月-管理学原理试题及答案

2014年10月《管理学原理》试题 课程代码：00054 一、单项选择题(本大题共 20 小题，每小题 1分，共 20 分) 1.管理学形成的标志是 A.韦伯的理想行政组织理论 B.法约尔的管理过程理论 C.梅奥的人际关系学说 D.泰罗的科学管理理论 2.19世纪的工业革命与20世纪下半叶的计算机革命，对所有组织及其管理均产生了极大的影响，这属于组织环境中的哪一环境因素的作用 A.政治因素 B.科技因素 C.经济因素 D.社会文化因素 3.与计划职能联系最紧密的管理职能是 A.控制 B.组织 C.领导 D.协调 4.快乐食品公司以婴幼儿为目标顾客，专门从事婴幼儿食品的生产，并取得了良好的市场业绩，这种战略属于 A.成本领先战略 B.差异化战略 C.集中化战略 D.多元化战略 5.以过去为基础推测未来，以昨天为依据估算今后，这是 A.决策 B.规划 C.程序 D.预测 6.通过背对背地征询专家意见并多次反复的决策方法是 A.因果法 B.德尔菲法 C.外推法 D.边际分析法 7.职务、职责、职权三者如同一个等边三角形，这体现的是组织设计中的 A A.责权一致原理 B.目标统一原理 C.分工协作原理 D.管理宽度原理 8.存在双重领导的组织结构类型是 A.直线参谋制 B.直线制 C.事业部制 D.矩阵制

9.某跨国公司在世界多地设有销售机构，该公司部门划分的依据是 A.职能 B.产品 C.地区 D.人数 10.为了加强控制，阳光公司要求各部门在日常工作中必须随时向总经理请示汇报，这种做法属于 A.集权化 B.分权化 C.部门化 D.多元化 11.“质量水平对应百万机会缺陷数为3.4 的目标”，这种观点对应的是 A.业务过程管理 B.系统管理 C.六西格玛管理 D.权变管理 12.旺旺超市根据管理者工作职位的相似性，将处于同一级别的管理者放到一个考核小组，按照事先规定的考评标准，采用两两比较的方式进行考评。这种做法属于 A.考试法 B.对比法 C.成绩记录法 D.自我考评法 13.对生产车间的班组长而言，其管理技能侧重于 A.技术技能 B.概念技能 C.人事技能 D.政治技能 14.在布莱克和穆登的管理方格理论中，如果管理者仅仅注重生产效率的提高，极少关心人，极其独断专行，则这种管理方式是 A.贫乏型管理 B.独裁的、重任务型的管理 C.战斗集体型管理 D.乡村俱乐部型管理 15.天天软件公司的程序员分布在全球各地，一些成员之间通过电子邮件、视频会议等手段开展远程工作，形成了团队作业小组。这种团队是 A.自我管理团队 B.协同工作团队 C.虚拟团队 D.学习型团队 16.当团队已经成熟为一个具有高度凝聚力的整体，团队成员对他人的优缺点以及他们如何支持使命了如指掌，并能够解决群体问题时，团队处于 A.形成阶段 B.震荡阶段

2015年监理工程师《合同管理》真题及答案

2015年监理工程师《合同管理》真题及答案 （多选题） 多项选择题 51．合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括（）。 A．自然人 B．企业法定代表人 C．企业法人 D．非企业法人 E．其他组织 52．能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。 A．合同当事人违约 B．代理发生变化 C．法院判决 D．仲裁机构裁定 E．物价正常波动 53．根据代理权产生的依据不同，代理可分为（）。 A．招标代理 B．委托代理 C．法定代理 D．追加代理 E．指定代理 54．根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有（）。 A．抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿 B．抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿 C．抵押权已登记的，先于未登记的受偿 D．抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿 E．抵押权未登记的，按照债权比例受偿

55．招标人自行组织招标应具备的条件和能力有（）。 A．有与招标工程规模和复杂程度相应的经历 B．有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员 C．有办理招标手续的人员及能力 D．有编制招标文件的能力 E．有组织评标的能力 56．建设工程施工招标投标过程中，可以没收投标保证金的情形有（）。 A．投标截止H期前，投标人撤回投标文件的 B．投标人在投标有效期内撤销投标文件的 C．收到中标通知书后，中标人无正当理由拒绝签订合同的 D．收到中标通知书后，未按招标文件规定提交履约担保的 E．未中标投标人在中标公示期满对评标结果有异议的 57．根据《标准施工招标文件》，应当进行重新招标的情形有（）。 A．投标截止时间后招标人不同意开标的 B．投标截止时间止，投标人少于3家的 C．投标人投诉中标人的 D．经评标委员会评审后否决所有投标的 E．招标人不接受评标评审结果的 58．建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有（）。 A．投标文件中大写金额与小写金额不一致的 B．投标文件中总价金额与单价金额不一致的 C．不同投标人的投标文件异常一致的 D．不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的 E．不按评标委员会要求澄清，说明或补正投标文件偏差的 59．根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有（）。A．评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段 B．初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应 C．评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求 D．初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理

2014上半年信息系统项目管理师下午试题及答案

2014上半年信息系统项目管理师下午试题及答案 答案由网友提供，仅供参考 试题一（25分） 阅读下列说明，回答问题1至问题3，将解答填入答题纸的对应栏内。 【说明】 某系统集成企业承接了一个环保监测系统项目，为某市的环保局建设水污染自动监测系统。该企业以往的主要业务领域为视频监控及信号分析处理，对自动控制系统也有较强的技术能力，但从未在环保领域开发应用。该企业的老李被任命为此项目的项目经理。 该企业已按照ISO9001的要求建立了一套质量管理体系，对于项目管理、软件开发等的流程均有明确的书面规定。但公司中很多人认为这套管理体系的要求对于项目来说是多余的，条条框框的约束太多，大部分项目经理都是在项目结项前才把质量体系要求的文档补齐以便能通过结项审批。公司的质量管理员也习以为常，只要在项目结束前能把文档补齐，就不会干涉项目建设。 老李组织了技术骨干对客户的需求进行了调研，通过对用户需求的分析和整理，项目组直接制定了一个总体的技术方案，然后老李制定了一个较粗略的项目计划：1.对市场上的采集设备进行调研，选择一款进行采购；2.利用公司已有的控制软件平台直接进行修改开发；3.待设备选定后，将软件与采集设备进行联调实验，实现软件与设备的控制功能；4.联调成功后，按技术方案开展整个项目的实施工作。 在软件与采集设备的联调过程中，老李请环保局的客户代表来检查工作。客户代表发现由于项目组不了解环保领域的一些参数指标，完成的系统达不到客户方的要求。由于项目从一开始就没有完整的项目文档，老张为了避免再出现重大问题，只好重新进行需求调研。客户方很不满意，既担心项目不能按时上线又担心项目质量无法保证。 [问题1]（6分） 请指出该项目的需求活动存在哪些问题? 参考答案： 1、未能按照项目管理知识进行需求开发和需求管理 2、在需求管理中没有确保各方对需求的一致理解，缺少客户、销售代表参加 3、缺少需求验证过程 4、没有制定需求管理计划 5、对需求管理相关文档管理不规范 6、没有进行需求跟踪，无法确定跟踪内容及影响分析 [问题2]（7分） 请简要分析该项目的项目管理方面存在哪些问题? 参考答案： 1、项目经理缺乏项目整体管理经验及相应知识，在整体、范围、需求、人力资源、沟通、知识、配置等方面管理不当 2、在需求分析方面没有正确分析和理解范围，缺少相应领域的专业人员 3、文档管理存在问题，没有把产品需求和特定的标准明确记录在文档里 4、项目人力资源管理上存在问题，没有选派合格技术及管理人员，对相应岗位人员绩效缺乏评估 5、缺乏质量保证过程，人员对质量体系重要性认识不足 6、项目干系人管理不当，没有取得客户对相当阶段可交付成果确认，导致全部返工 7、对项目管理各个过程没有进行评审，对项目管理存在问题没有进行总结及改进 8、对项目缺乏有效计划、执行及监督

2014年管理一建真题解析及答案

2014年一级建造师建设工程项目管理 2014年一级建造师执业资格考试 《建设工程项目管理》 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.施工合同实施中，“项目经理将任务的责任分解，并落实到具体人员”的活动属于（）的内容。 A.合同分析 B.合同跟踪 C.合同交底 D.合同实施控制 【答案】C 2.建设工程施工工地上，对于不适合再利用、且不宜直接予以填埋处置的废物，可采取（）的处理办法。 A.减量化处理 B.焚烧 C.稳定固化 D.消纳分解 【答案】B 3.承包商采购合格水泥，进入工地90天后，再次检查发现该批水泥强度值低于国家规范要求值，由此产生的损失应由（）负责。 A.业主 B.承包商 C.生产商 D.供货商 【答案】B 4.实时性成本计划是在项目施工准备阶段，采用（）编制的施工成本计划。 A.估算指标 B.概算定额 C.施工定额 D.预算定额 【答案】C 5.关于施工质量计划的说法，正确的是（）。 A.施工质量计划是以施工项目为对象由建设单位编制的计划 B.施工质量计划应包括施工组织方案 C.施工质量计划已经审核批准后不得修改 D.施工总承包单位不对分包单位的施工质量计划进行审核 【答案】B 6.某建设工程发声一起质量事故。经调查分析是由“边勘察、边设计、边施工”导致的，引起这起事故的主要原因是（）。 A.社会、经济原因 B.技术原因 C.管理原因 D.人为事故和自然灾害原因 【答案】A 7.采用平行委托施工的单项工程，其施工总进度计划应由（）编制。 A.业主方 B.设计方 C.施工方 D.投资方 【答案】A 8.施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定（）。 A.目标成本 B.预算成本 C.固定成本 D.实际成本 【答案】A 9.根据物资采购管理程序，物资采购首先应（）。 A.进行采购策划，编制采购计划 B.明确采购产品或服务的基本要求 C.进行市场调查，选择合格的产品供应单位 D.采用招标或协商等方式确定供应单位 【答案】B 10.某双代号网络图，存在错误的是（）。

2017年合同管理真题及答案

1.关于建设合同的说法，错误的是()。 A.建设工程合同的标是各类建筑产品 B.建设工程合同主体一般应是法人 C.建设工程合同订立需经较长的准备期 D.建设工程合同应采用不要式合同 参考答案：D 2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备()能力。 A.完全民事行为 B.限制民事行为 C.与合同履行相适应民事行为 D.一般民事行为 参考答案：C 3.合同法律关系客体的智力成果指的是()。 A.建筑物 B.设计工作 C.技术秘密 D.工艺技术设备 参考答案：C 4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是()。 A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判 B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定 C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担

D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担 参考答案：B 5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由()。 A.招标代理机构 B.建设单位 C.政府监管机构 D.项目评标委员会 参考答案：B 6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。 A.2% B.3% C.5% D.10% 参考答案：A 7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。 A.与中标人签订书面合同后的15日内 B.与中标人签订书面合同后的5日内 c.招投标结束后的30日内 D.招投标结束后的15日内 参考答案：B 8.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的()。

2014年河南专升本管理学真题

2014年河南专升本管理学真题

2014年河南专升本管理学真题 一、选择题 1.被称为“人事管理之父”的是( ) A.罗伯特·欧文 B.亨利·汤 C.马克斯·韦 伯 D.哈罗德·孔茨 2.科学管理理论开创了西方管理理论的新纪元，对世界各国的管理实践产生了巨大的影响。下列不属于科学管理理论内容的是( ) A.处理人际关系 B.一切标准化 C.提高单个工人的生产率 D.实施差别计件工资制 3.组织管理理论着重研究管理职能和整个组织结构。下列不属于组织管理理论代表人物的是( ) A.亨利·法约尔 B.亨利·甘特 C.马克斯·韦伯 D.切斯特·Z.巴纳德 4.“产生新想法并加以处理，以及将关系抽象化的思维

能力”是管理者的( ) A.技术技能 B.人际技能 C.概念技 能 D.决策技能 5.梅奥对其领导的霍桑实验进行了总结，阐述了与古典管理理论不同的观点——人际关系学说。下列不属于梅奥人际关系学说内容的是( ) A.能力和工作相适应 B.工人是社会人 C.企业中存在着非正式组织 D.生产率主要取决于工人的工作态度以及他和周围人的关系 6.全球化经营的一般环境中，下列不属于一般环境的是( ) A.政治与法律环境 B.经济与技术环境 C.社会文化与自然环境 D.供应商和买方环境 7.价值链分析法把企业的活动分为( ) A.程序化活动和非程序化活动 B.长期活动和

短期活动 C.抽象性活动和具体性活动 D.基本活动和辅助性活动 8.双汇集团既从事肉制品加工，又从事相关养殖。下列说法正确的是( ) A.双汇采用的是前向一体化策略 B.双汇采用的是后向一体化策略 C.双汇采用的是集中化战略 D.双汇采用的是成本领先战略 9.下列不属于宏观经济环境内容的是( ) A.人口数量及增长趋势 B.国民收入 C.某地区消费者的就业程度 D.国民生产总值 10.“能尊重和保护个人基本权利的行为才是善的”，这是道德的哪种观点( ) A.道德的功利观 B.道德的权利观阿强 C.道

2014合同管理真题

2014合理管理真题 单选题（50） 1.关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（） A.推进项目法人责任制落实 B.提高工程进度控制水平 C.减少建筑领域的经济违法 D.降低不可抗力发生的 2.关于合同法律关系的说法，正确的是（） A.合同法律关系可以没有内容 B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体 C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭 D. 只有行为能够引起合同法律关系的消灭 3.下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（） A.自然人 B.项目经理部 C.设计事务所 D.监理事务所 4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（） A．法定代理B．委托代理C．指定代理D．职务代理 5.根据担保法，关于保证的说法，正确的是（） A.保证法律关系只有两方参加 B.对债权而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益 C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理 D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务 6. 根据担保法，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同 A.建设用使用权 B.土地承包经营权 C.正在建造的建筑物 D.机械、车辆 7.根据担保法，关于留置的说法，正确的是（） A.能够留置的财产仅限于动产 B.材料采购合同可以采用留置担保 C. 施工合同可以采用留置担保 D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产 8在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形（） A．投标文件没有按要求密封 B.投标人在投标有效期内撤销投标 C．中标人拒绝订立合同D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正 9建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失 A．台风 B.暴雨引起地面下陷C．雷电引起火灾D．自然磨损 10根据《招标投标法》，招标代理机构的性质（） A．依法成立的企业 B.地方政府成立的事业单位 C．依法成立的行业协会D．行业主管部门设立的服务机构 11.中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（） A．按招标文件的规定向招标提交预付款担保 B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保 C．书面同意从工程款中扣留履约保证金 D．按招标文件规定提交工程款支付担保 12．《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（） A．资格预审公告B．申请人须知C．资格审查方法和办法D．资格预审申请文件13根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标数量不足（）个的应重新招标A．2 B.3 C．4 D．5 14根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是

2014一建项目管理

工程建设监理实施细则必须经总监理工程师批准。劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用 根据项目目标动态控制的工作程序，第一步工作是进行项目目标分解。利用托线板以及线坠吊线检查垂直度属于实测法 排列图法也称为ABC法，直方图的分布形状及分布区间宽窄是由质量特性统计数据的平均值和标准偏差所决定的 工程档案的编码应根据有关工程档案规定、项目特点和项目实施单位的需求而建立。对工程质量状况和质量问题，按总包、专业分包和劳务分包分门别类地进行调查和分析，以准确有效地找出问题及其原因所在。这是质量管理统计方法中分层法的基本思想。 建设单位应在工程竣工验收前7个工作日前，将验收时间、地点、验收组名单书面通知该工程的工程质量监督机构 投标过程中，施工方案应由投标人的技术负责人主持制定。业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括控制设计准备阶段的工作进度、设计工作进度、施工进度、物资采购工作进度，以及项目动用前施工准备阶段的工作进度 采用施工总承包管理模式时，对各分包单位的质量控制由施工总承包管理单位进行 决策期组织策划：决策期的组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程、实施期组织总体方案、项目编码体系分析 大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要，论证总进度目标实现的可能性 论证建设工程项目总进度目标时，其工作内容包括：①编制总进度计划；②项目的工作编码；③项目结构分析等工作。上述三项工作正确的程序为③→②→① 项目职业健康安全管理的目的是保护建设工程产品生产者的健康与安全 职业健康安全管理体系一级要素“实施和运行”中，属于该体系核心要素的是结构和职责,运行控制 职业健康安全管理体系由“范围”、“规范性引用文件”、“术语和定义”、“职业健康安全管理体系要求”组成。 核心要素：职业健康安全方针；对危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；法律法规和其他要求；目标和方案；资源、作用、职责、责任和权限；合规性评价；运行控制；绩效测量和监视；内部审核；管理评审。 辅助性要素：能力、培训和意识；沟通、参与和协商；文件；文件控制；应急准备和响应;事件调查、不符合、纠正措施和预防措施；记录控制 职业健康安全与环境管理的要求 建设工程项目决策阶段：建设单位办理各种有关安全与环境保护方面的审批手续，组织或委托有相应资质的单位进行环境影响评价和安全预评 项目竣工后，建设单位应向审批建设工程项目环境影响报告书、环境影响报告或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门申请 体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件 管理手册内容： (1)方针、目标、指标、管理方案； (2)管理、运行、审核和评审工作人员的主要职责、权限和相互关系； (3)关于程序文件的说明和查询途径； (4)关于管理手册的管理、评审和修订工作的规定。 作业文件：作业指导书（操作规程）、管理规定、监测活动准则及程序文件引用的表格

2014年管理类联考真题及答案

考研管理类联考真题20141～15小题，每小题3分，共45分。下列每题给出的A、 B、C、一、问题求解：第D、E五个选项中，只有一项是符合试题要求的。请在答题卡上将所选项的字母涂黑。 1. 某部门在一次联欢活动中共设了26个奖，奖品均价为280元，其中一等奖单价为400元，其他奖品均价为270元，一等奖的个数为（） （A）6 （B）5 （C）4 （D）3 （E）2 2. 某单位进行办公室装修，若甲、乙两个装修公司合做，需10周完成，工时费为100万元；甲公司单独做6周后由乙公司接着做18周完成，工时费为96万元.甲公司每周的工时费为（）（A）7.5万元（B）7万元（C）6.5万元（D）6万元（E）元万5.5

14. 某工厂在半径为5cm的球形工艺品上镀一层装饰金属，厚度为0.01cm.已知装饰金属的原材料是棱长为20cm的正方体锭子，则加工10 000个该工艺品需要的锭子数最少为（不考虑加工损耗，） 15. 某单位决定对4个部门的经理进行轮岗，要求每位经理必须轮换到4个部门中的其他部门任职，则不同的轮岗方案有 （A）3种（B）6种（C）8种（D）9种（E）10种 二、条件充分性判断：第16~25小题，每小题3分，共30分。要求判断每题给出的条件（1）和条件（2）能否充分支持题干所陈述的结论。A、B、C、D、E五个选项为判断结果，请选择一项符合试题要求的判断，在答题卡上将所选项的字母涂黑。 （A）条件（1）充分，但条件（2）不充分. .

）不充分1）充分，但条件（2）条件（B（． （C）条件（1）和（2）单独都不充分，但条件（1）和条件（2）联合起来充分. （D）条件（1）充分，条件（2）也不充分. （E）条件（1）和（2）单独都不充分，条件（1）和条件（2）联合起来也不充分. 16. 已知曲线l:y=a+bx-6x2+x3.则(a+b-5)(a-b-5)=0. （1）曲线l过点（1，0）. （2）曲线l过点（-1，0）. 17. 不等式|x2+2x+a|≤1的解集为空集. （1）a<0. （2）a>2. 18. 甲、乙、丙三人的年龄相同. （1）甲、乙、丙的年龄成等差数列. （2）甲、乙、丙的年龄成等比数列. 19. 设x是非零实数.则x3+=18. （1）x+=3. （2）x2+=7. 20. 如图4,O是半圆的圆心，C是半圆上的一点，OD⊥AC,则能确定OD的长. （1）已知BC的长. （2）已知AO的长. 21. 方程x2+2(a+b)x+c2=0有实根. （1）a,b,c是一个三角形的三边长. （2）实数a,c,b成等差数列. 22. 已知二次函数f(x)=ax2+bx+c.则能确定a,b,c的值. （1）曲线y=f(x)经过点(0,0)和点(1,1). （2）曲线y=f(x)与直线y=a+b相切. 23. 已知袋中装有红、黑、白三种颜色的球若干个.则红球最多. . ）随机取出的一球是白球的概率为1（． （2）随机取出的两球中至少有一个黑球的概率小于. 24. 已知M={a,b,c,d,e}是一个整数集合.则能确定集合M. （1）a,b,c,d,e的平均值为10. （2）a,b,c,d,e的方差为2.

《合同管理》模拟试题2014

《建设工程合同管理》模拟试题 一、单项选择题（共 50题，每小题1分。每小题的被选项中，只有一个最符合题意，请将 其题号填放在括号内） 1?某土建工程，合同规定结算款为150万元，合同原始报价日期为1995年3月。工程于1996 年5月建成交付使用。则工程实际结算款为（ d ）万元。 工程人工费、材料构成比例及有关造价指数 A、106.4 B、143.6 C、127.2 d、159.6 2. 设计施工总承包合同文件中的承包人建议书是（）。 A. 对承包人施工方案的进- -步完善 B. 对承包人合理化建议的阐述 C. 对发包人要求的响应

D. 对发包人招标文件的补充 3. 中标通知书（ a ）具有法律效力 A. 对招标人和中标人均 B?只对招标人 C?只对投标人 D.对招标人和中标人均不 4. 设计人的设计工程进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生 问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知，按照设计范本的规定，设计人应（a ）。 A. 没收全部定金补偿损失 B. 要求发包人支付双倍的定金 C. 要求发包人补偿实际发生的损失 D. 要求发包人付给合同约定设计费用的50% 5. 设计工作正式开始前，委托方预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定为定金。合同必履行过程中进行阶段支付时，委托方（）。 A. 按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回 B. 按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均值扣回 C. 每次阶段支付时均不许扣减定金 D. 每次阶段支付时可将一定比例金冲抵部分设计费 6. 担保方式中的保证是（）订立保证合同。 A. 债权人和债务人 B. 保证人和债权人 C. 保证人和债务人

2014年管理类联考(MBA)综合数学真题及解析

2014年管理类联考(MBA)综合数学真题及解析

一、问题求解（本大题共15题，每小题3分，共45分。在下列每题给出的五个选项中，只有一项是符合试题要求的。请在答题卡上将所选的字母涂黑。） 1、某部门在一次联欢活动中设了26个奖，奖品均价为280元，其中一等奖单价为400元，其他奖品价格为270元.一等奖的个数为（ ） （A ）6个（B ）5个（C ）4个（D ）3个（E ）2个 分析： 1 26213 x ?= ?=， 答案：E 2、某单位进行办公装修，若甲、乙两个装修公司合做需10周完成，工时费为100万元.甲单独做6周后由乙公司接着做18周完成,工时费为96万元.甲公司每周的工时费为（ ） （A ）7.5万元（B ）7万元（C ）6.5万元（D ）6万元（E ）5.5万元 分析：设甲、乙每周的工时费分别为,x y ； ()1010061896 x y x y ?+=?? +=??7 3x y =???=?，答案：B. 3、如图示，已知3AE AB =,2BF BC =,若ABC ?的面积为2，则AEF ?的面积为（ ） （A ）14（B ）12（C ）10（D ）8（E ）6 分析：根据三角形面积的性质：两三角形同底，面积比即为高的比. 24ABC ABF S S =?=V V (两个三角形同底AB,高比为:2:1BF BC =), 8BFE S ?=V （同三角形ABF ，同底BF ，高的比为:2:1BE AB =） 故12S =,答案：B. 4、某容器中装满了浓度为90%的酒精，倒出1升后用水将容器充满，搅拌均匀后再倒出升，再用水将容器充满.已知此时的酒精浓度为40%，则该容器的容积是（ ） （A ）2.5升 （B ）3升 （C ）3.5升 （D ）4升（E ）4.5升 分析：设该容器的容积是x ，2 2 2 11290%140%133x x x ?????? ?-=?-=?= ? ? ???? ???.答案：B. 5、如图，图A 与图B 的半径为1，则阴影部分的面积为（ ） （A ）23 π （B 3（C ）33 π（D ）233 πE ）23 3 π-

2014年一级建造师《项目管理》模拟试题及答案

2014年一级建造师《项目管理》模拟试题及答案

2014年一级建造师《项目管理》模考套 题及答案 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1在进度控制中，分析项目实施过程中各工作环节之间的关系及确定关键路线等，都是十分重要的( )。 A.组织措施 B.管理措施 C.经济措施 D.技术措施 参考答案：B 2施工成本分析的基本方法包括比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等，其中需要确定分析对象，并计算出实际与目标数差异的是( )。 A.比较法

B.因素分析法 C.差额计算法 D.比率法 参考答案：B 参考解析:因素分析法又称连环置换法。这种方法可用来分析各种因素对成本的影响程度。因素分析法的计算步骤应确定分析对象，并计算出实际与目标数的差异。所以B正确。 3通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进行挖掘内部潜力的方法是( )。 A.比较法 B.因素分析法 C.差额计算法 D.比率法 参考答案：A

参考答案：A 6施工企业在工程投标阶段编制的估算成本计划是一种( )成本计划。 A.指导性 B.实施性 C.作业性 D.竞争性 参考答案：D 7对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有做修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是( )。 A.分别调整单价和总价 B.按市场价调整单价 C.以总价为准调整单价 D.以单价为准调整总价

8建设工程项目进度计划系统是由多个相互( )的进度计划组成的系统，它是项目进度控制的依据。 A.独立 B.平行 C.关联 D.搭接 参考答案：C 9建筑材料采购合同中，凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，交货期限一般以( )的日期为准。 A.需方收货戳记 B.承运单位送达交货地点 C.承运单位签发. D.供方向承运单位提出申请

2014 管理真题及答案

2014年二级建造师考试《施工管理》真题及答案一、单项选择题 1.关于施工总承包方项目管理任务的说法，正确的是( )。 A.施工总承包方一般不承担施工任务，只承担施工的总体管理和协调工作 B.施工总承包方只负责所施工部门的施工安全，对业主指定分包商的施工安全不承担责任 C.施工总承包方不与分包商直接签订施工合同，均有业主方签订 D.施工总承包方应负责施工资源的供应组织【答案：D】2.关于项目管理工作任务分工表特点的说法，真确的是( )。 A.每一个部门只能有一个主办部门 B.每一个任务只能有一个协力部门和一个配合部门 C.项目运营部应在项目竣工后介入工作 D.项目管理工作任务分工表应作为组织设计文件的一部分【答案：D】 3.关于线性组织结构的说法，错误的是( )。 A.每个工作部门的指令源是唯一的 B.高组织层次部门可以向任何低组织层次下达指令 C.在特大组织系统中，指令路径会很长 D.可以避免相互矛盾的指令影响系统运行【答案：D】 4.下列施工组织设计的基本内容中，可以反映现场文明施工组织的是( )。 A.工程概况 B.施工部署 C.施工平面图 D.技术经济指标【答案：C】5.下列工作中，不属于施工项目目标动态控制程序中的工作

是( )。 A.目标分解 B.目标计划值搜集 C.目标计划值与实际值比较 D.采取措施纠偏【答案：B】 6.项目经理在承担工程项目施工的管理工程中，其管理权力不包括( )。 A.组织项目管理班子 B.指挥项目建设的生产经营活动 C.签署项目参与人员聘用合同 D.选择施工作业队伍【答案：C】7.对建设工程项目施工负有全面管理责任的是( )。 A.企业法定代表人 B.项目经理 C.项目总工程师D.总监理工程师【答案：C】8、政府质量监督机构对建设工程进行第一次监督检查的重点是()。A.各参与方主体的质量行为B.建设工程的招标结果 C.工程建设的地址 D.建设工程的实体质量【答案：A】9.下列施工成本控制的步骤，正确的是()。 A.比较—分析—预测—纠偏—检查B.预测—比较—检查—分析—纠偏C.预测—检查—比较—分析—纠偏 D.比较—预测—分析—检查——纠偏【答案：A】10.双代号网络计划如下图所示(时间单位：天)，其计算工期是()天。 A.16 B.17 C.18 D.20 【答案：B】 11.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)，下列费用中，应计入措施项目费的是()。A.检验试验费B.总承包服务费C.施工机具使用费D.工程定位复测费【答案：D】12.由于受技术、经济条件限制，建设工程施工对环境的

合同管理历年真题及答案

2004年度建设工程合同管理考试试卷 一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.下列关于代理的叙述，（）是不正确的。 A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效 B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销 C.无权代理的法律后果由被代理人承担 D.代理人只能在代理权限内实施代理行为 2.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是（）。 A.物 B.行为 C.智力成果 D.活动 3.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）。 A.保证 B.定金 C.留置 D.质押 4.依据有关建筑工程一切险的规定，下列描述中正确的是（）。 A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程 B.投保人和被保险人是保险合同的当事人 C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务 D.保险合同的有效期至工程保修期满为止 5.依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。 A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任。 B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任。 C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 6.依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）。 A.按原价格执行 B.按新价格执行 C.按原价和新价的平均价执行 D.按市场价执行 7.工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应（）。 A.以自己的名义向人民法院主张该购房款 B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款

2014年一级建造师《建设工程项目管理》真题及答案

一、单项选择题(给出的选项中，只有1个最符合题意。每选正确1题，得1分，满分70分) 1.关于关键工作和关键线路的说法正确的是()。 A.关键线路上的工作全部是关键工作 B.关键工作不能再非关键线路上 C.关键线路上部允许出现虚工作 D.关键线路上的工作总时差均为零 【答案】A 【解析】选项B非关键线路上也有可能有关键工作;选项C关键线路上允许有虚工作;选项D应为“总时差为0的工作为关键工作”。参见教材P152。 2.在FIDIC系列合同中，《EPC交钥匙项目合同条件》的合同计价采用( )。 A.固定单价 B.变动单价 C.固定总价 D.变动总价 【答案】C 【解析】《EPC交钥匙项目合同条件》适用于在交钥匙的基础上进行的工程项目的设计和施工，承包商要负责所有的设计、采购和建造工作，在交钥匙时，要提供一个设置配备完整、可以投产运行的项目。合同计价采用固定总价方式，只有在某些特定风险出现时才调整价格。参见教材P352。 3.某双代号网络图如下图所示，存在的错误是( )。

C.1年 D.3年 【答案】D 【解析】良好行为记录信息公布期限一般为3年。参见教材P335。 6.根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF-2011-0216)，发包人的义务是( )。 A.组织竣工验收 B.提交临时占地资料 C.提供设计审查所需的资料 D.办理性项目备案手续 【答案】D 【解析】发包人的主要义务和权利如下：负责办理项目的审批、核准或备案手续。参见教材P300。 7.下列施工作业质量控制点中，属于“待检点”的是( ) A.隐蔽工程 B.重要部位 C.特种作业 D.专门工艺 【答案】A 8.根据《建设工程施工质量验收统一标准》(GB30300-2013)，分项工程的质量验收由( )主持进行 A.监理工程师