当前位置：文档视界 › 《建设法规》复习题

《建设法规》复习题

（二）多项选择题

1．下列可以作为建筑法律关系客体的有：（CE）。

A.业主

B.承包方

C.建筑物

D.政府部门

E.各种服务

2．下列属于工程报建的内容的有: ( ACE)

A.工程名称

B.施工单位

C.投资规模

D.监单位

E.开工日期

3．招标投标活动的公开原则，要求（ACD）要公开。

A.招标信息

B.投标人的情况

C.开标的程序、评标的标准和程序

D.中标的结果

E.评标委员会成员

4．工程质量保修书中应当明确建设工程的（BCD）。

A.保修条件

B.保修范围

C.保修期限

D.保修责任

E.保修费用

5．由施工单位承担返修的经济责任的情形有（BE）

A. 因地震造成质量问题

B. 因设计原因造成质量缺陷

C.施工单位未按设计要求施工造成质量缺陷

D. 建设单位采购的设备质量不合格造成质量缺陷

E. 施工单位采购的建筑材料质量不合格造成质量缺陷

6．建设工程纠纷调解解决的特点有：（ACDE）。

A.有第三方介入

B.是合同双方的谈判和磋商

C.能较经济、及时地解决纠纷

D.利于维护双方的长期合作关系

E.调解协议不具有强制执行的效力

7．《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位未提供建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用的，可能要承担的法律责任包括（BD）。

A.罚款

B.责令限期改正

C.对责任人进行行政处分

D.停止施工

E.对责任人进行行政处罚

8．承担民事责任的方式包括（ACE）。

A.停止侵害

B.罚款

C.返还财产

D.没收违法所得

E.赔礼道歉

9．下列属于特级建筑施工企业必须具备的条件是（ADE）。

A.企业注册资本在3亿元以上

B.近5年承担过3项以上单位工程造价1000万元以上的工程

C.一级项目经理不少于5人

D.企业近3年年平均工程结算收入15亿元以上

E.企业净资产3.6亿元以上

10．下列应当公开招标的项目有：（BCE ）

A.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用民工的项目

B.全部使用国有资金投资的项目

C.国务院发展计划部门确定的国家重点建设项目

D.一农民自建的住宅项目

E.湖北省确定的重点建设项目

11．《建筑法》规定，申请领取建筑工程施工许可证具备的条件包括：（ABDE）。

A.已经办理用地批准手续

B.应委托监理的已委托监理

C.拆迁完毕

D.建设资金落实

E.已确定建筑施工企业

12．根据我国《合同法》的有关规定，有下列( ABC )情形之一的合同属于无效合同。

A一方以欺诈、胁迫的手段订立合同

B．以合法形式掩盖非法目的的合同

C．损害社会公共利益的合同

D．在订立时显失公平的合同

E．因重大误解订立的合同

13．我国《建筑法》规定，对于建筑工程承包，( ABE )。

A．两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程

B．建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位

C．在特定的条件下，分包单位可以将其承包的工程再分包

D．在特定的条件下，承包单位可以将其承包的全部建筑工程转包给他人

E．对于联合承包，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任

14．下面说法正确的是（BC）

A．承诺自发出之日生效

B．承诺的内容必须是对要约内容的肯定答复

C．在一定条件下可以通过行为作出承诺

D．承诺生效时合同生效

E．承诺由要约人向受要约人作出

15．下面关于最低保修期限说法正确的是（ACD）

A．基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限

B．屋面防水工程为设计文件规定的合理使用年限

C．供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

D．装修工程为2年

16．合同是否无效的确认权归（BD）。

A.工商行政管理部门

B.人民法院

C.当事人主管部门

D.仲裁机构

E.未违约的当事人一方

17．下面说法错误的是（BCD）

A．施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标

B．个人投资的项目不需要招标

C．符合工程招标范围，重要材料单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标

D．符合工程招标范围，监理单项合同估算价在50万美元以上的必须招标

E．所有项目都需要招标

18．可以不进行招标的项目有（ABCE）

A．抢险救灾的项目

B．施工单位自建自用的项目

C．利用扶贫救资金以工代赈需要使用农民工的

D．整体加层工程，原中标人仍具备承包能力的

E．施工主要技术采用特定专利的

19．合同中的下列免责条款无效：（ADE）。

A.造成对方人身伤害的

B.造成对方财产损失的

C.因故意造成对方人身伤害的

D.因重大过失造成对方财产损失的

E.免除或限制其未来责任的

20．应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形中的（ABC），可以中止履行。

A.经菅状况严重恶化

B.转移财产、抽逃资金，以逃避债务

C.丧失商业信誉

D.出现表见代理情况

E.准备行使不安抗辩权

（三）名词解释题

1.工程建设执业资格制度：(P12)是指事先依法取得相应资质或资格的单位和个人，才允许其在法律所规

定的范围内从事一定建筑活动的制度。

2.建设用地规划许可证：(P30)是城市规划行政主管部门依据城市的要求和建设项目用地的实际需要，向

提出用地申请的建设单位或者个人核发的确定建设用地位置、面积、界限的证件。

3.建设工程规划许可证：(p31)是城市规划行政主管部门向建设单位或者个人核发的确认其建设工程符合

城市规划要求的证件。

4.工程建设监理：(P53)是指监理单位受项目法人的委托，依据国家批准的工程项目建设文件，有关工程

建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同，对工程建设实施的监督管理。

5.FIDIC合同条款：(P54)国际咨询工程师联合会(FIDIC)制定的土木工程合同条款。

6.建设工程质量：(P77)在国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中，对工程的安全、

适用、经济、美观等特性的综合要求。

7.建设工程合同：(P90)是承包方与发包方之间确立承包方完成约定的工程项目，发包方支付价款与酬金

的协议。

8.抗辩权：(P95)抗辩权，是指当事人一方依法对抗对方要求和权利主张的权利。抗辩权可以分为同时履

行抗辩权、后履行抗辩权和先履行抗辩权。同时履行抗辩权又称不履行抗辩权，是指同时履行的双务合同当事人在对方未为对待给付之前，有权对抗对方的履行要求，拒绝自己的履行；后履行抗辩权是指先履行一方应当先履行自己的义务，当其未予履行，或虽已履行但不符合合同的约定时，后履行的一方可以行使抗辩权，他有权拒绝先履行一方的履行请求；先履行抗辩权也称不安抗辩权，它是指按合同约定，本应先履行义务的一方，在有确切证据证明对方的财产明显减少或难以对待给付时，他有拒绝先履行的权利。

9.建设工程合同索赔：(P97)在建设工程合同实施过程中，当事人一方因对方违约或非自身原因而遭到损

失时，向对方提出补偿要求。

（四）简答题

1.工程建设程序？

(P8-11)项目建议书——可行性研究——征地、拆迁——勘察设计——施工准备——建设实施——生产准备——竣工验收——后评价。

2.建设单位申领施工许可证应当具备的条件及施工许可证的有效期限？

(P9-10)建设单位申领施工许可证应当具备以下条件：（1）已经办好该工程用地批准手续；（2）在城市规划区的工程，已取得规划许可证；（3）需要拆迁的，拆迁进度满足施工要求；（4）施工企业已确定；

（5）有满足施工需要的施工图纸和技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（7）建设资金已落实；（8）有关法律、法规规定的其他条件。已取得施工许可证的，应自批准之日起3个月内组织开工，因故不能按期开工的，可向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过3个月。

3.建设工程竣工验收应当具备的条件及验收的依据？

(P10)交付竣工验收的工程，必须具备以下条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保证书。

4.建设项目投资后评价的概念与目的？

(P11)建设项目投资后评价是工程竣工投产、生产运营一段时间后，对项目的立项决策、设计施工、竣工投产、生产运营等全过程进行系统评价的一种技术经济活动。它是工程建设管理的一项重要内容，也是工程建设程序的最后一个环节。它可使投资主体达到总结经验、吸取教训、改进工作、不断提高项目决策水平和投资效果的目的。

5.工程建设从业单位的资质等级如何划分？各级工程建设从业单位的业务范围？

(P14-18)内容较多，见教材。

6.可以不进行招投标而直接发包的工程项目范围；必须进行招标发包的工程项目范围？

(P34) 可以不进行招投标而直接发包的工程项目范围：涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况及项目资金不足3000万元、施工单项合同

估计价不足200万元、重要设备材料等货物采购单项合同估算价不足100万元、勘察设计监理等单项合同估算价不足50万元等规模太小的情况。必须进行招标发包的工程项目范围：使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目，全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目，以及所有大型基础设施、公共事业等关系社会公共利益、公共安全的项目。

7.建设工程招标的程序？

(P36-42)编制招标文件——发布招标公告（发送投标邀请书）——发售招标文件——现场踏勘——召开标前会议——接受投标书——开标——评标——定标——发送中标通知书——签署合同。

8.建设工程施工招标必须具备哪些条件？

(P37)建设工程在施工招标时必须具备的条件是：（1）招标人已经依法成立；（2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；（3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的已经批准；（4）有相应的资金或资金来源已经落实；（5）有招标所需要的设计图纸及技术资料。

9.我国必须实行监理的建设工程的范围？

(P55)现阶段我国必须实行工程建设监理的工程项目范围为：（1）国家重点建设工程；（2）大、中型公用事业工程；（3）成片开发建设的住宅小区工程；（4）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；（5）国家规定必须实行监理的其他工程。

10.建设工程的质量保修期限的规定？

(P87)保修期从竣工验收交付使用之日算起，具体保修期限由发包方与承包方约定，但其最低保修期限不得低于国务院规定的下述标准：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期；（4）电器管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

（五）论述题

1.我国建设法规体系的构成及其法律效力。

(P2)我国建设法规体系由5个层次组成：（1）建设法律；（2）建设行政法规；（3）建设部门规章；（4）地方性建设法规；（5）地方性建设规章。其中，建设法律的法律效力最高，越往下法律效力越低。法律效力低的建设法规不得与比其法律效力高的建设法规相抵触。（可以根据教材P2适当展开论述）

2.注册建造师与项目经理的关系。

(P23)注册建造师是一种职业资格名称，项目经理是一个岗位名称，注册建造师受建筑企业的聘任可以担任项目经理。大中型施工项目的项目经理必须由取得建造师资格的人员承担，建造师还可以从事其他施工活动的管理工作及法律、法规规定的其他业务工作。（可以根据教材P23适当展开论述）

3.我国招标的方式有哪几种？有何区别？

(P38)我国招标方式有公开招标和邀请招标两种。他们的区别主要有：（1）发布信息的方式不同。公开招标是发布招标公告，邀请招标是发投标邀请书。（2）选择承包人的范围不同。公开招标是面向全社会的，符合要求的法人和经济组织都可以参加竞争，邀请招标是针对是事先已了解的法人或其他经济组织。（3）公开程度不同。公开招标中所有的活动都必须严格按照预先制定并为大家所知的程序及标准公开进行，其作弊的可能性大大减小；而邀请招标的公开程度就相对逊色一些，产生不法行为的机会也就多一些。（4）时间和费用不同。由于公开招标程序比较复杂，投标人的数量没有限定，所以其时间和费用相对较多。而邀请招标只在有限的投标人中进行，所以其时间可以大大缩短，费用也可有所减少。

4.建设工程合同索赔的原因主要有哪些？

(P98)（1）合同风险分担不均；（2）施工条件变化；（3）工程变更；（4）工期拖延；（5）业主违约；

（6）合同缺陷；（7）国家法令的变更；（8）其他。（要根据教材P98适当展开论述）

（六）案例分析题

案例一：

某建设单位经相关主管部门批准，组织某建设项目全过程总承包（即EPC模式）的公开招标工作。根据实

际情况和建设单位要求，该工程工期定为两年。考虑到各种因素的影响，决定该工程在基本方案确定后即开始招标，确定的招标程序如下：

（1）成立该工程招标领导机构；

（2）委托招标代理机构代理招标；

（3）发出投标邀请书；

（4）对报名参加投标者进行资格预审，并将结果通知合格的申请投标者；

（5）向所有获得投标资格投标者发售招标文件；

（6）召开投标预备会；

（7）招标文件的澄清与修改；

（8）建立评标组织，制定标底和评标、定标办法；

（9）召开开标会议，审查投标书；

（10）组织评标；

（11）与合格的投标者进行质疑澄清；

（12）决定中标单位；

（13）发出中标通知书；

（14）建设单位与中标单位签订承发包合同。

问题：

1、解释要约邀请、要约和承诺的定义，本案例中的邀约邀请、要约和承诺分别是什么？

(本题考察P92-93的合同订立的程序)要约邀请是指当事人一方邀请不特定的另一方向自己提出要约的意思表示；要约是指当事人一方向另一方提出合同条件，希望与另一方订立合同的意思表示；承诺是指受要约人完全同意要约的意思表示。本案例中的要约邀请是招标单位发出投标邀请书，要约是投标单位递送投标文件，承诺是招标单位发送中标通知书。

2、指出上述招标程序中的不妥和不完善之处。

(考察P36-42的招投标程序)

(1)工作“（8）建立评标组织，制定标底和评标、定标办法”应该在发售招标文件之前做;

(2)工作“（3）发出投标邀请书”之前应该编制招标文件，并且同时编制标底；

(3)工作“（6）召开投标预备会”之前应该组织现场踏勘；

案例二：

基本案情：

原告：某甲建筑公司

被告：某乙房地产开发有限公司

1999年9月22日被告就某住宅项目进行邀请招标，原告与其他三家建筑公司共同参加了投标。结果由原告中标。1999年10月14日，被告就该项工程向原告发出中标通知书。

中标通知书发出后，被告向原告提出要求：为抓工期，应该先做好施工准备，后签工程合同。原告同意了这个意见。随后，原告进场，平整了施工场地，将打桩桩架运入现场，并配合被告在10月28日打了两根桩，完成了项目的开工仪式。但是开工后不久，还没有等到正式签订承包合同，双方就因为对合同内容的意见不一而发生了争议。2000年3月1日，被告函告原告：“将另行落实施工队伍。”

双方协商不成，原告只得诉至法院，要求被告对其损失进行赔偿；而被告辩称：双方还未签订合同，被告有权另行确定合同相对人。

问题：

某乙房地产开发有限公司是否应该对某甲建筑公司进行赔偿？为什么？

答题要点：

(本题考察P94的有关缔约过失责任)某乙房地产开发有限公司应该对某甲建筑公司进行赔偿。

因为虽然双方尚未签订书面合同，但是中标通知书已经对当事人具有法律约束力，被告拒绝签订合同，违反了诚实信用原则，应当承当缔约过失责任，给中人造成了损失，应当给予补偿。

法规选择题

1.《物业管理条例》属于（B） A.建设法律 B.行政法规 C.部门规章 D.地方性法规 2.按规定，建设法律的解释权属于（A） A.全国人民代表大会常务委员会 B.国务院 C.国务院各部门 D.地方权力机关 3.甲建设单位与乙勘察单位签订了勘察合同后因故不能履行，经乙勘察单位同意，将合同转让给丙勘察单位。此行为属于建设法律关系哪一个要素的变更？(A) A.主体变更 B.客体变更 C.内容变更 D.合同变更 4.由国务院审批的城市规划主要包括（BCE ） A.一般城市的总体规划 B.省和自治区人民政府所在地城市的总体规划 C.城市人口在100万以上的城市总体规划 D.县政府所在地城镇总体规划 E.直辖市的城市总体规划 5、《建筑法》第7条规定：建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。但是，（C ）除外。 A.国家级重点工程 B.中央政府投资工程 C.国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程 D.国家计委审批的项目 6、根据《建筑法》第8条的规定，申请领取建筑工程施工许可证不必具备下列条件（D ）。 A.在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证 B.已经确定建筑施工企业 C.建设资金已经落实 D.拆迁工作已经全部完成 7.下列建设工程属于必须进行招标的包括（ABCE） A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 B.全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目 C.使用国际组织带领、援助资金的项目 D.自住住宅 E.使用外国政府贷款、援助资金的项 8.下列各类土地中，不属于国有土地的是（D） A.被依法征用后的土地 B.依法不属于集体所有的林地、草地、荒地、滩涂 C.城市市区的土地 D.农民宅基地 9.下列建设用地中，不能以划拨方式取得土地使用权的是（D） A.国家机关用地 B.军事用地 C.经济适用住房用地 D.高档写字楼用地 10.施工合同可撤销的情形有（AD ）。 A. 在订立合同时显失公平 B. 施工单位以欺诈手段订立，且损害了国家利益 C. 违反了《建筑法》的强制性规定 D. 订立合同时，建设单位存在重大误解 E. 损害社会公共利益

建设法规教程试题库范文

《建设法规教程》试题库一、概念题 1、建设法规是指国家权力机关或其授权的行政机关制定的，旨在调整国家及其有关机构、企事业单位、社会团体，公民之间在建设活动中或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称。 2、建设行政复议是指在建设行政管理过程中发生的当事人不服建设行政主管部门作出的具体行政行为，在法定的时间内，按照法定的程序和条件向有管辖权的建设行政主管部门提出复议申请，要求变更或撤销原处理决定，复议机关对引起争议的具体行政行为进行审理后作出裁决的活动。 3、建设行政诉讼是指公民、法人或者其他组织在认为建设行政主管部门及其工作人员的行政行为侵犯自己的合法权益时，依法向法院请求司法保护，并由法院对行政行为进行审查和裁判的一种诉讼活动。 4、城市规划区是指城市市区、近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的区域。 5、建设工程规划许可证是有关建设工程符合城市规划要求的法律凭证。 6、建筑许可是指建设行政主管部门或者其他有关行政主管部门准许、变更和终止公民、法人和其他组织从事建筑活动的具体行政行为。建筑许可的表现形式为施工许可证、批准证件（开工报告）、资质资格证书等。 7、建筑工程施工许可制度是建设行政主管部门根据建设单位的申请，依法对建筑工程是否具备施工条件进行审查，符合条件者，准许该建筑工程开始施工并颁发建筑工程施工许可证的一种制度。 8、从事建筑业单位的资质审查制度是指从事建筑活动的建筑施工企业、勘察、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。 9、转包是指承包单位承包建设工程后，不履行合同的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或将其承包的建设工程肢解以后以分包的名义分别发包给其他承包单位的行为。 10、招标是招标人提出招标条件，投标人提出最佳报价和最佳条件，通过竞争而成交的一种交易方式。 11、房地产转让是指房地产权利人通过买卖、赠与或者其他合法方式将其房地产转移给他人的行为。这里讲的其他合法方式包括交换、继承等。 12、房地产抵押是指抵押人以其合法的房地产以不转移占有的方式向抵押权人提供债务履行担保的行为；债务人不履行债务时，抵押权人有权依法以抵押的房地产拍卖所得的价款优先受偿。 13、土地使用权有偿转让是指国家将国有土地使用权在一定年限内出让给土地使用者，由土地使用者向国家支付土地使用权出让金的行为。 14、房地产交易的要式性是指房地产交易双方必须以合法的法律形式将其权利义务完整地固定下来。房地产转让、抵押应当到房地产管理部门办理相关登记手续，否则其转让、抵押行为无效。 15、国有土地使用权是指公民和法人在法律许可范围内，对依法取得的国有土地或者集体所有的土地所享有的占用、使用、收益和处分的权利。 16、土地征用是国家为了社会公共利益的需要，将集体所有土地转变为

建设法规课后思考题和答案解析(朱宏亮)

建设法规课后习题答案（朱宏亮） 1:什么是建设法规？建设法规调整的社会关系有哪些？建设法规指调整自然人、法人和其他组织在建设活动中所发生的社会关系的法律规范的总称。国家建设行政主管机关与规划单位、建设单位、勘察设计单位、建筑施工企业、建筑监理单位、公民等之间的行政管理关系调整建设活动中有关主体之间的民事关系 2：何谓建设法规体系？我国建设法规体系是如何构成的？是指把已经制定和需要制定的建设法律，建设行政法规和建设部门规章衔接起来，形成一个相互联系，相互补充，相互协调的完整统一的框架结构。构成：（1）建设法律（2）建设行政法规（3）建设部门规章（4）地方性建设法规（5）地方建设规章。 3：建设法律：《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国建设法》《中华人民共和国城市房地产管理法》 4：我国建设立法的基本原则？ a市场经济规律原则b法律统一原则c权责一致原则 5：建设法规的实施包括哪几方面？建设法规的执法，司法，守法三方面 1.何谓工程建设程序？意义？我国工程建设程序分为哪几个阶段？工程建设程序是在认识工程建设客观规律基础上总结提出的，工程建设全过程中各项工作都必须遵守的先后次序。 a工程建设前期阶段-----决策分析b工程建设准备阶段c工程建设实施阶段d工程建设验收与保修阶段e终结阶段 2.工程建设前期阶段包括哪几环节？投资意向；投资机会分析；项目建议书；可行性研究；审批立项 3.土地所有权？我国《土地管理法》规定农村和城市郊区的土地（除法律规定属国家所有者外）属于农民集体所有，其余土地都归国家所有。 4.工程建设准备阶段分为哪几个环节？ a规划b环境影响评价审批c取得土地所有权d房屋征收与搬迁e保健f工程发包与承包 5.工程建设实施阶段所有环节？阿勘察设计b设计文件审批c施工准备d工程施工e生产准备

《建设法规》模拟题二

《建设法规》模拟题二一、单项选择题 1．中标通知书发出 C 内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承发包合同。 A.10天 B.15天 C.30天 D.90天 2．临时建设是指企事业单位或者个人因生产、生活的需要临时搭建的结构建议并在规定期限内必须拆除的建设工程或者设施。临时建设应当办理 C ，期限一般不超过 A.建设工程规划许可证；2年 B.施工许可证；1年 C.临时建设工程许可证；2年 D.建设用地规划许可证；1年 3．某厂新建一车间，竣工后墙体开裂。经勘测，开裂是由某厂提供的设计所必需的地质资料不准确，导致不均匀沉降造成的。某厂将施工企业、设计单位告上法庭，要求赔偿。本案中的责任认定为 A A.某厂承担主要责任，设计单位承担次要责任 B.施工企业承担全部责任 C．设计单位承担全部责任 D. 某厂承担全部责任 4．房地产转让市场，又称开发经营市场，是房地产 B 级市场 A. 一级 B. 二级 C. 三级 D. 再转让市场 5．建设单位与施工承包企业签订合同后，要求施工承包企业提供银行履约保函，此行为属于 A A.建设工程合同担保 B.建设工程合同索赔 C.建设工程和同保全 D.建设工程合同变更 6．下列属于行政责任承担方式的是 A A.罚款 B.支付违约金 C.拘役 D.消除妨害 7．建设工程施工合同一般规定工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 D 小时以书面形式通知工程师验收。 A.12 B.24 C.36 D.48 8．招标公告属于合同订立过程的 B 。 A. 要约 B.要约邀请 C. 承诺 D.要约准备 9．依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价 C 万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。 A.50 B.100 C.200 D.500 10．我国建设工程建设标准根据发布主体可分为四级，不包括 C A.国家 B.行业 C.省级 D.企业 11．能够满足设计方案的比选和确定要求的是 B 应满足的设计深度。 A.总体设计 B.初步设计 C.技术设计 D.施工图设计 12．《工程建设标准强制性条文》是 D 的配套文件。 A.《招标投标法》 B.《建设工程安全生产管理条例》 C.《标准化法》 D.《建设工程质量管理条例》

(选择)水法规知识竞赛题解析

选择题: 1、在湖泊保护范围内建设跨湖、穿湖、穿堤、临湖的工程设施的，按照（手续。 A 、《中华人民共和国水法》 B 、《中华人民共和国防洪法》 C 、《中华人民共和国环境保护法》 D 、《江苏省水资源管理条例》 2、对在规划养殖面积之外的原有养殖项目，应当在规划批准之日起（ D ）内分期分批停止实施，停止实施计划由县级以上地方人民政府制定。 A 、二年 B 、三年 C 、四年 D 、五年 3、人为造成湖泊淤积的，由致淤单位或者个人负责清淤；致淤单位或者个人不清淤的，由水行政主管部门组织清淤，所需费用由（ B ）承担。 A 、个人水行政主管部门 B 、致淤单位或者个人 C 、当地政府 D 、湖泊管理单位 4、（ C ）以上地方各级人民政府水行政主管部门是本行政区域内湖泊的主管机关，负责湖泊的管理和保护工作。 7、违反《江苏省湖泊保护条例》规定，在湖泊禁采区内采砂的，由县级以上水行政主管部门责令其停止违法行为，暂扣从事违法活动的机具，可以处以一千元以上一万元以下的罚款，从事经营性采砂的，可以没收违法所得，并处五万元以上（ C ）以下的罚款。 13、凡经批准在水利工程管理范围内兴建工程，开工前需经（过户手续。 A 、乡级以上 B 、县级以上 C 、市级以上 14、占用单位损坏的工程和绿化林木等综合设施应负责（ C ）。 A 、修复 B 、赔偿 C 、修复或赔偿 15、属水利工程管理范围内可供开采利用的砂、石、土料等，在不影响水利工程（ A ）的前提下，必须报经水利主管等部门批准后开采，并按国家规定向水利主管部门交纳管理费。 A 、安全和效益 B 、安全和管理 C 、效益和管理 16、凡原无交通要求的涵、闸等水利工程，现因交通需要必须改建的，由（ C ）负责。 A 、水利部门 B 、工程管理部门 C 、交通部门 17、已建和新建港口、码头等必须以服从（ B ）为前提。 A 、规划设计 B 、行洪排涝 C 、安全效益 29、水行政处罚机关应当在听证的（ C ）日前，通知当事人举行听证的时间、地点。 A 、三 B 、五 C 、七 D 、十五 30、（ D ）是水行政处罚机关和受委托组织实施水行政处罚的执法人员。 A 、公务员 B 、事业单位人员 C 、单位管理人员 D 、水政监察人员 31、农村集体经济组织修建水库应当经（ D ）批准。 A 、县级以上地方人民政府 B 、流域管理机构 C 、水利部 D 、县级以上地方人民政府水行政主管部门 32、违法行为在（ A ）内未被发现的，不再给予水行政处罚。法律另有规定的除外。 A 、二年 B 、一年 C 、六个月 D 、三个月 33、占用补偿费由（ C ）负责征收。 A 、市级人民政府 B 、市级水行政主管部门 C 、县级以上地方人民政府河道主管机关 D 、县级以上财政局 B ）的规定履行报批 A 、乡（镇）级 B 、市级 5、城镇规划的临湖界限，由（ A 、有管辖权的水行政主管部门 C 、市级水行政主管部门 C 、县级 D 、省级 A ）会同规划部门确定。 B 、县级水行政主管部门 D 、县级以上水行政主管部门 A 、四十万元 B 、十万元 C 、二十万元 D 、六十万元 B ）土地管理部门办理土地使用

《建设法规》练习题

习题 1 一、单项选择题：（每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 1. 东州市第二人民医院欲新建一办公大楼，该办公大楼由东州市城建集团承包建造，则施工许可证应由( )申领。 A. 东州市城建集团 B. 东州市第二人民医院 C. 东州市城建集团分包商 D. 东州市第二人民医院或东州市城建集团 2. 建设单位申领建筑施工许可证后，既不开工又不申请延期，或者超过延期的时限( )。 A. 建筑施工许可证自行废止 B. 由发证机关收回建筑施工许可证 C. 由建设行政主管机关处以罚款 D. 取消该建设项目 3. 建设施工许可证应在( )时申领。 A. 投标以前 B. 施工准备工作完成后 C. 正式施工以后 D. 施工准备工作完成后，组织施工以前 4. 建筑法中规定了申领施工许可证的必备条件，下列条件中( )不符合建筑法要求。 A. 已办理用地手续 B. 已经取得了规划许可证 C. 已有了方案设计图 D. 施工企业已落实 5. 上海市百联集团欲新建一座大型综合市场，于2009年2月20日领到工程施工许可证。领取施工许可证后因故不能按规定期限正常开工，故向发证机关申请延期。开工后又因故于2009年10月15日中止施工，2010年10月20日恢复施工。根据上述背景，按照建筑法施工许可制度的规定，作答以下各题。（1）．该工程正常开工的最迟允许日期应为2009年（）。 A. 3月19日 B. 5月19日 C. 5月20日 D. 8月20日（2）．该建设单位通过申请延期，所持工程施工许可证的有效期最多可延长到2009年（）为止。 A. 6月19日 B. 7月19日 C. 8月19日 D. 11月19日（3）．建设单位申请施工许可证延期的次数最多只有（）。 A. 1次 B. 2次 C. 3次 D. 4次（4）．因故中止施工，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2009年（）。 A. 10月15日 B. 10月22日 C. 11月14日 D. 12月14日（5）．该工程恢复施工前，该建设单位应当（）。 A. 报发证机关核验施工许可证 B. 重新申领施工许可证 C. 向发证机关报告 D. 请发证机关检查施工场地 6. 中国国际建筑承包工程公司承建土耳其的伊斯坦布尔-安卡拉高速公路项目，则在该项目施工过程中（）。 A. 必须遵守我国《建筑法》 B.如果该项目属大型项目，则要遵守我国《建筑法》 C. 不用遵守我国《建筑法》 D. 将不受我国所有法律的约束 7. 我国《建设工程安全生产管理条例》规定，对没有安全施工措施的建设项目，建设行政主管部门不予颁发（）。 A. 建设工程规划许可证 B. 施工许可证 C. 建设用地规划许可证 D. 安全许可证

《建筑法规》期末试卷及答案2

《建筑法规概论》考试试题（B）一、单选题：（每题2分，10题，共20分） 1、（）是建筑法律关系产生、变更和解除的原因。 A 建筑法律事实 B 法律关系 C 权利义务 D 法律纠纷 2、工程报建标志着（）已经结束，工程项目可以转入建筑市场。 A 项目评估工作 B 可研报告工作 C 立项审批工作 D 工程建设的前期准备工作 3、施工许可证应在（）申请领取。 A 项目评估工作结束后 B 前期工作结束后 C 建筑工程开工前 D 勘察设计阶段 4、开工日期是指建设项目或单项工程设计文件中规定的（）的时间。 A 永久性工程计划开始施工 B 地质勘探 C 平整场地 D 拆除旧有建筑物 5、关于投标文件修改和撤回表述不正确的是（） A 修改是对投标文件中已有的内容进行修订 B 撤回可以只撤回部分投标文件 C 撤回可以是放弃投标 D 撤回可以以新的投标文件重新投标 6、不属于招标人应邀请参加开标的人员是（） A 公证机关代表人员 B 咨询机构代表 C 负责招标的主管人员 D 放弃参加开标的投标人 7、评标的标准和方法应依据（） A 评审专家的专业知识 B 国家法律法规

C 国家强制性标准 D 招标文件中载明的评标标准和方法 8、关于评标报告说法错误的一项是（） A 无招标人授权情况下，评标委员会根据书面评标报告也可评出中标人或中标方案 B 书面评标报告向招标人提出并抄送有关行政监督部门 C 书面评标报告应阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见 D 评标报告由评标委员会全体成员签字 9、以下关于施工单位质量保修说法错误的一项是（） A 施工单位与建设单位应在竣工验收后签署工程质量保修书 B 规定的保修期内由施工单位负责维修 C 维修费用由责任方承担 D 保修书是施工合同的附合同 10、以下关于行政诉讼的特点说法错误的一项是（） A 行政诉讼不适用调解 B 被告不得向原告和证人收集证据 C 行政诉讼的原告只能是公民个人 D 行政机关只能处于被告地位二、多选题：（每题3分，5题，共15分） 1、法和法律的区别是（） A 法和法律严格说是一个意义。 B 法律是具体明确的规范，法是具体规范的总和。 C 法是抽象的，法律是具体的。 D 法是伦理性的，法律是应用性的。 2、以下哪些属于建筑活动中行为的表现方式（） A 合法行为 B 违法行为 C 司法行为 D 行政行为

建设法规试题及答案

1．关于注册建造师的执业活动，下列说法中正确的是（）。 A．施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的负责人 B．可以从事项目总承包管理、施工管理、建设工程项目管理服务、建设工程技术经济咨询 C．经受聘单位同意，临时出借注册证书的执业印章 D．在保证执业成果质量的前提下，以建造师名义从事第二职业 2．法人必须要能够承担民事责任，其前提是（）。 A．依法成立 B．有必要的财产和经费 C．有自己的名称和组织机构 D．有固定的生产经营场所 3．法律关系变更中的主体变更包括主体数目发生变化和主体改变。主体改变也称为（），由另一个新主体代替原主体享有权利、承担义务。 A．权利移交 B．义务分担 C．合同变更 D．合同转让 4．民事法律行为，是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为，下列属于民事法律行为的是（）。 A．某施工企业被迫与工程所在地的一家劳务公司订立一份高于市场价的砂子运输合同 B．某施工单位委托一工程咨询公司负责项目的索赔服务 C．为了谋取中标，某施工单位与一开发企业订立一份合作开发合同 D．某分包单位在未征得总包单位同意的情况下，将工程再次分包 5．法律规定合同的诉讼时效为2年。若某合同的诉讼时效进行到18个月时发生持续时间为5个月的中止事由，则该事由消除后，诉讼时效还有（）。 A．8个月 B．6个月 C．3个月 D．1个月 6．在没有法律和合同根据的情况下，损害他人利益而获得自身利益的行为称为（）。 A．不当得利 B．不当行为 C．侵权 D．债 7．建筑工程开工前，（）应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

建设法规模拟题二

《建设法规》模拟题二一、单项选择题 1．中标通知书发出 C 内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承发包合同。天天天天 2．临时建设是指企事业单位或者个人因生产、生活的需要临时搭建的结构建议并在规定期限内必须拆除的建设工程或者设施。临时建设应当办理 C ，期限一般不超过 A.建设工程规划许可证；2年 B.施工许可证；1年 C.临时建设工程许可证；2年 D.建设用地规划许可证；1年 3．某厂新建一车间，竣工后墙体开裂。经勘测，开裂是由某厂提供的设计所必需的地质资料不准确，导致不均匀沉降造成的。某厂将施工企业、设计单位告上法庭，要求赔偿。本案中的责任认定为 A A.某厂承担主要责任，设计单位承担次要责任 B.施工企业承担全部责任 C．设计单位承担全部责任 D. 某厂承担全部责任 4．房地产转让市场，又称开发经营市场，是房地产 B 级市场 A. 一级 B. 二级 C. 三级 D. 再转让市场 5．建设单位与施工承包企业签订合同后，要求施工承包企业提供银行履约保函，此行为属于A A.建设工程合同担保 B.建设工程合同索赔 C.建设工程和同保全 D.建设工程合同变更 6．下列属于行政责任承担方式的是 A A.罚款 B.支付违约金 C.拘役 D.消除妨害 7．建设工程施工合同一般规定工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 D 小时以书面形式通知工程师验收。 8．招标公告属于合同订立过程的 B 。

A. 要约 B.要约邀请 C. 承诺 D.要约准备 9．依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价 C 万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。 10．我国建设工程建设标准根据发布主体可分为四级，不包括 C A.国家 B.行业 C.省级 D.企业 11．能够满足设计方案的比选和确定要求的是 B 应满足的设计深度。 A.总体设计 B.初步设计 C.技术设计 D.施工图设计 12．《工程建设标准强制性条文》是 D 的配套文件。 A.《招标投标法》 B.《建设工程安全生产管理条例》 C.《标准化法》 D.《建设工程质量管理条例》 13．根据国家相关规定，评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专组成，成员人数为C 人以上单数。 B. 3 C．5 D. 9 14．在物业管理活动中处于主导地位的是 D A. 政府房地产行政管理部门 B. 物业管理企业 C. 房地产开发商 D. 业主 15．房地产开发项目应当建立资本金制度，资本金占项目总投资的比例不得低于C % % % % 二、多项选择题 1．建设法规的作用是

会计法规试题之选择题(doc 16页)

...../ 一、单项选择题（本大题共40小题,每小题1分,共40分。每小题只有一个正确参考答案,请从每题的备选参考答案中选出一个你认为正确的参考答案,在答题卡相应位置上用2B铅笔填涂相应的参考答案代码。） 1. 扣缴义务人应当在法定扣缴义务发生之日起的既定期限内,按照所代扣、代收的税种,分别设置代扣代缴、代收代缴税款账簿。该期限为（）。 A．10日 B．15日 C．20日 D．30日 2. 目前我国最主要的税款缴纳方式是（）。 A．纳税人自行计算,自行缴纳 B．代扣代缴与代收代缴 C．税务机关自收税款并办理入库手续 D．委托代征 3. 会计实务操作能力包括（）。 A.专业操作能力和专业胜任能力 B．专业操作能力和职业技能能力 C．专业操作能力和操作的创新能力 D．专业胜任能力和专业创新能力 4. 会计职业道德与会计法律制度的性质不同,前者具有很强的（）,后者具有很强的他律性。 A．自律性 B．强制性 C．非自觉性 D．正规性

5. 下列不属于会计档案的是（）。 A．会计根据 B．财务会计报告 C．会计账簿 D．会计制度 6. 下列不必缴纳企业所得税的是（）。 A．有限责任公司 B．合伙企业 C．居民企业 D．非居民企业 7. 根据会计法律制度的规定,下列各项中,出纳人员可以兼管的工作为（）。A．稽核工作 B．会计档案保管工作 C．收入、费用、债权债务账目的登记工作 D．固定资产登记工作 8. 授权批准形式通常有（）。 A．一般授权与特别授权 B．重要授权与非重要授权 C．特别授权与非重要授权 D．常规性授权与特定性授权 9. 汇兑分为信、电汇两种,具体由（）选择使用。 A．收款人 B．汇款人 C．汇入行 D．汇出行 10. 支票应自出票日起（）向付款人提示付款。 A．5日内 B．7日内 C．10日内 D．15日内来源:考试大- 11. 单位内部会计监督的对象是（）。 A．单位的产品质量

建设法规试卷及答案

试题部分一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分） 1.( )经注册后，方可担任建设项目施工的项目经理以及从事其他施工活动的管理。 A. A.监理工程师 B.造价工程师 C.建造师 D.咨询工程师 2.以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理，必须( )，取得建造师的执业资格。 A.取得建造师执业资格证书 B.参加建造师执业资格考试 C.通过建造师执业资格考试 D.经过注册登记 3.具有民事权利能力和民事行为能力，依法享有民事权利和承担民事义务的组织为( )。 A.法人 B.自然人 C.法定代表人 D.法人代表 4.将法律事实分为行为和事件的依据是( )。 A.是否包含当事人的意志 B.法律、行政法规 C.法院判决 D.仲裁机构的裁决 5.代理人实施代理行为时，应当以()的名义进行意思表示。 A.法人 B.自然人 C.代理人 D.被代理人 6.代签工程建设合同属于()。 A.委托代理 B.指定代理 C.法定代理 D.转托代理 7.代理人与第三人恶意串通损害被代理人的利益属于()。 A.有权代理 B.无权代理 C.滥用代理人 D.违约行为 8.技术进出口合同争议提起诉讼的期限和寄存物被丢失或者损毁的诉讼时效期间分别为( )。 A.2年和1年 B.2年和4年 C.4年和2年 D.4年和1年 9.自物权，又称( )，是指权利人对于自己所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。 A.抵押权 B.质权 C.留置权 D.所有权 10.当物权的标的物因他人的侵权行为而遭受损失时，如果能够修复，物权人可以请求行为人( )。

A.排除妨碍 B.恢复原状 C.返还原物 D.赔偿损失 11.专利是指对于( )所享有的独占权。 A.发明创造 B.公开的发明创造 C.秘密的发明创造 D.科学发现 12.知识产权的客体为( )。 A.财 B.物 C.行为 D.智力劳动成果 13.商标权的客体，是指( )。 A.商标 B.注册商标 C.包装装潢 D.商铺字号 14.建设单位应当自领取施工许可证之日起( )内开工。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.5年 15.建设工程总承包单位依法分包的，总承包单位就分包工程对建设单位( )。 A.不承担责任 B.由分包单位承担责任 C.承担管理责任 D.和分包单位承担连带责任 16.大型基础设施项目，施工单项合同估算价在( )必须进行招标。 A.200万元 B.100万元 C.50万元 D.3000万元 17.连带债务人可以根据其内部约定，就其向债权人清偿债务所超过其应当承担的分额( )。 A.有权要求债权人予以返还 B.有权向其他连带债务人追偿 C.无权向其他连带债务人追偿 D.请求债权人提供担保 18.借用其他企业的资质证书参加投标的，属于( )于法律所禁止。 A.投标人之间串通投标 B.投标人与招标人之间串通招标投标 C.投标人以行贿手段谋取中标 D.投标人以非法手段骗取中标 19.评标应当由( )负责评审。 A.招标人 B.招标代理机构 C.评标委员会 D.建设行政主管部门 20.招标人和中标人应当自( )内，签订合同。 A.投标人收到中标通知书30日 B.中标通知书发出之日起30日 C.招标人确定中标人之日起15日 D.投标人收到中标通知书之日起15日 21.安全监督检查人员依法可以行使( )职权。 A.要求被检查单位购买其指定的产品 B.收取验收费 C.现场处理权 D.紧急避险权 22.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为( )办理意外伤害保险。 A.本单位职工 B.施工现场人员

建设法规选择题库

选择题（共94题）感谢迷之潘潘 1、负责工程质量监督检查或者竣工验收的部门及其工作人员对不合格的建筑工程出具质量合格文件或者按合格工程验收的，由上级机关责令改正，对责任人员给予行政处分；构成犯罪的，依法追究（）。 A 、行政责任 B 、刑事责任 2、建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款；造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得，并处罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究（）。 A 、行政责任 B 、刑事责任 3、工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量的，责令改正，处以罚款，降低资质等级或者（）。 A 、吊销资质证书 B 、依法追究刑事责任 4、建筑施工企业违反本法规定，对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的，责令改正，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者（）。 A 、吊销资质证书 B 、依法追究刑事责任 5、建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款；造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者（），没收违法所得，并处罚款。 A 、吊销资质证书 B 、承担赔偿责任

6、勘察设计单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对勘察设计单位处合同约定的勘察费设计费1倍以上2倍以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，（）。 A 、吊销资质证书 B 、承担赔偿责任 7、建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款；造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得，并处罚款；造成损失的，承担（）。 A 、赔偿责任 B 、违约责任 8、未取得建设工程勘察、设计资质证书承揽勘察设计业务的，予以取缔；处合同约定的勘察费、设计费（）的罚款。 A 、１倍以下 B 、１倍以上２倍以下 9、注册工程师应当履行的义务包括（）。 A 、遵守法律、法规和有关管理规定 B 、执行工程建设标准规范 C 、在本人执业活动所形成的勘察、设计文件上签字、加盖执业印章 D 、保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术秘密 E、不得涂改、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书或者执业印章 10、注册工程师享有的权利包括（）。 A 、使用注册工程师称谓 B 、获得相应的劳动报酬 C 、接受继续教育 D 、对本人执业活动进行解释和辩护 E 、保管和使用本人的注册证书和执业印章

《建设工程法规及相关知识》模拟试卷(1).doc

《建设工程法规及相关知识》模拟试卷（1）一、单项选择题（选项中只有一个符合题意，每题1分，共30题） 1. 下面属于法律的是（A ）（A）《中华人民共和国建筑法》（B）《建设工程安全生产管理条例》（C）《建设工?程质量管理条例》（D）《上海市建筑市场管理条例》 2. 在施工合同履行的过程中，业主提出要给增加工程量的变更属于（B ）（A）主体变更（B）客体变更（C）内容变更（D）法律关系的终止 3. 下面法律关系的终止中属于违约终止的是（B） A. 承包商完成了修建工作，业主也向其支付了工程款 B. 因为发生了不可抗力导致承包商事实上已经不可能按照约定完成工?程 C. 某工人经过用人单位的同意后与用人单位解除了用工合同 D. 某项目经理要求雇用的工人按照合同的维定去偷工减料，工人完成得不好，项目经理与其解除了合同 4. 下面属于行为的是（C）（A）地震（B）战争（C）偷工减料（D）政府禁令 5. 某公司法人代表口头委托小张代签一分工程合同，则下面说法正确的是（D）（A）这种委托属于指定代理（B）小张签的合同属于无效合同（C）小张签的合同是有效的合同（D）代签工程合同必须采用书面委托形式 6. 下面的说法正确的是（D）（A）因当事人一方提起诉讼可以导致诉讼时效的中止（B）诉讼时效期间发生的不可抗力导致当事人不能行使请求权的，诉讼时效中ll:（C）诉讼时效期间发生的不可抗力会导致诉讼时效的中断（D）诉讼时效的中止和诉讼时效的中断都必须发生在诉讼时效期间 7. 引起债权债务关系发生的最主要、最普通的根据是（A）（A）合同（B）侵权行为（C）不当得利（D）无因管理 8. 建设单位以自己公司所有的房产作抵押向银行贷款，则银行对此房产的物权不属于（B）（A）担保物权（B）用益物权（C）他物权（D）不动产物权 9. 知识产权的特征不包括（C）（A）专有权（B）地域权（C）保密权（D）时间性

建筑法规试题及答案

建筑法规试题及答案 1(根据《建筑法》得规定,建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工得,应当向发证机关申请延期,以延期以( )为限。 1次 B(2次 C(3次 D(4次 A( 答案: B 2(根据《建筑法》得规定,在建得建筑工程因故中止施工得,( ) B(2个月 C、3个月 D(6个月答案: A 3(根据《建筑法》得规定,按照国务院有关规定批准开工报告得建筑工程,因故不能按期开工或者中止施工得,应当及时向批准机关报告情况,因故不能按期开工超过( )得应当重新办理开工报告得批准手续。 A、1个月 B(3个月 C、6个月 D、1年答案:C 4、由两个以上得承包单位联合共同承包大型建筑工程得,共同承包得各方对所签订得承包合同履行( )、 A、共同承担责任 B(按照承揽工程得比例分别承担责任 C(承担连带责任 D(各自承担责任答案:C 5、有关总分包得责任承担叙述错误得就是( )。 A(总承包单位按照总承包合同得约定对建设单位负责 B(分包单位按照分包合同得约定对总承包单位负责

C(总承包单位与分包单位就分包工程对建设单位承担各自得责任 D(总承包单位与分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任答案: C 6、根据《建筑法》得规定,( )可以规定实行强制监理得建筑工程得范围。 A(国务院 B(国务院建设行政管理部门 C、市级以上人民政府 D、省级以上人民政府答案: A 7、根据《建筑法》得规定,实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托得工程监理单位、监理得 )。 A、勘察单位 B(设计单位 C、建筑施工企业 D(工程造价咨询机构答案: C 8、根据《建筑法》得规定,工程监理单位应当根据建设单位得委托,( )执行监理任务。 A(偏向建设单位 B(偏向施工单位 C(客观、公正地 D(公正、科学地答案: C 9、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定得质量要求得应当( )。 A(指示施工单位修改设计文件 B(要求设计单位改正 C(将设计文件修改后发给施工单位实施 D(报告建设单位要求设计单位改正答案: D

答案建设法规模拟题2

《建筑工程管理与法规》模拟试卷一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1．具有法人资格的法律关系的主体是指（）。 A.总经理 B.董事长 C.有限责任公司 D.法人代表 2．建造师执业资格注册有效期一般为（）。 A.1年 B.2年 C.3年 D.5年 3．甲公司决定向乙公司购买一批进口钢材，签订合同后，甲得知乙新到一批采用最新技术生产的进口钢材，于是决定改购这批新品种的钢材。甲乙之间法律关系的变化属于（）。 A.主体变更 B.客体变更 C.权利变更 D.义务变更 4．A公司与B公司签订的水泥购销合同中约定，交付水泥的地点为A公司仓库。合同履行中，B公司派甲送货。途中甲的车出了故障，委托好友丙代为运输，并约定运价。丙中途将车停在路边，下车去吃饭。此时下起暴雨，将车上的水泥淋湿大半，已无法使用。对于淋湿水泥的损失，以下说法正确的是（）。 A.A公司向B公司主张赔偿 B.A公司要求丙承担 C.A公司要求甲承担 D.A公司自行承担 5．房客乙1998.12.31.从房主甲的出租房搬走时欠6个月房租未付，1999.5.1，甲找到乙催其交付所欠租金，乙未付。甲应不晚于（）向法院起诉，能追回乙所欠的房租。 A.2000.12.31. B.1999.12.31. C.2000.5.1. D.2001.5.1. 6．勘察设计合同在当事人之间形成的法律关系是以（）为客体。 A.财 B.物 C.行为 D.非物质财富 7．无权代理是指（）而以他人的名义进行民事、经济活动。 A.企业未经允许 B.企业超越经营范围 C.行为人没有代理权 D.被代理人授权不明 8．专利权的客体不包括（）。 A.发明 B.实用新型 C.外观设计 D.注册商标 9．专利纠纷中当事人一般请求（）调解。 A.地方仲裁委员会 B.地方人民法院 C.地方专利管理机关 D.国家专利行政主管部门 10．依照法律规定, （）是可以作为抵押财产的。 A.自留山 B.某中学校长的小车 C.某大学的教学楼 D.宅基地的使用权 11．当由5人组成评标委员会时，经济、技术专家人数最少为（）。 A.2人 B.3人 C.4人 D.5人 12．按照国务院有关规定批准开工报告的建设工程，因故不能开工超过（）的，应该重新办理开工报告的批准手续。 A. 1个月 B. 3个月 C. 6个月 D. 1年 13．在拆除工程前，建设单位要报送建设工程所在地的县以上人民政府主管部门备案的材料中不包括（）。 A.施工单位资质等级证明 B.拆除工程预算 C.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明 D.拆除施工组织方案 14．建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工的，最多可以向发证机关申请（）延期。 A.2次 B.3次 C.4次 D.5次 15．新建、扩建、改建的建设工程，建设单位在（）向建设行政主管或其授权部门申请领取建设工程施工许可证。 A.建设工程立项批准前 B.工程发包前 C.工程开工前 D.建设工程立项批准后，工程发包前 16．建筑工程建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。

法律法规习题经典练习及答案解析

法律法规习题经典练习及答案解析一、单项选择题 1.“中华人民共和国公民有依照法律纳税的义务”这一规则是（）。 A. 授权性规则 B. 调整性规则 C. 强行性规则 D. 任意性规则 2.“法律离不开国家，从属于国家”是因为（）。 A. 国家的基本制度需要法律来确认 B. 国家形式和国家机构需要法律来确认 C. 法律是实现国家职能的手段 D. 法律的创制实施依赖于国家 3.经济基础决定法意味着（）。 A. 经济的要求即是法律 B. 法律没有自己的历史 C. 法没有相对独立性 D. 法从经济关系中自动产生 4.法律终止生效是法律时间效力的一个重要问题。在以默示废止方式终止法律生效时，一般应当选择下列哪一原则?（） A. 特别法优于一般法 B. 国际法优于国内法 C. 后法优于前法 D. 法律优于行政法规 5.地方性法规是指（）。 A.词全国人大为地方所制定的法规 B. 地方各级人大和政府所制定的法规

C. 省级人大和较大的市的人大所制定的法规 D. 省级人大和政府所制定的法规 6.下列表述中，属于法的深层本质的是（）。 A. 法体现的意志是统治阶级的意志 B. 法由国家强制力保证其实施 C. 法由一定的社会物质生活条件决定 D. 法是由国家制定或认可的正式行为规范 7.根据法的创制和表达形式，法可以分为（）。 A. 根本法和普通法 B. 成文法和不成文法 C. 一般法和特别法 D. 实体法和程序法 8.我国对法律溯及力问题，实行的原则是（）。 A. 法在任何情况下均溯及既往 B. 法在任何情况下均不溯及既往 C. 法在一般情况下溯及既往，但为了更好地保护公民、法人或者其他组织的权利和利益而作的特别规定除外 D. 法在一般情况下不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人或者其他组织的权利和利益而作的特别规定除外 9.法律关系是指法律在调整人们行为的过程中形成的特殊的社会关系。因此，下列选项中具有法律关系的有（）。 A. 李某与张某已于年前领取了结婚证 B. 王某与张某是大学同学 C. 经人介绍，张某与赵某确定了恋爱关系

建设法规试题

1何谓建设法规体系？我国建设法规体系是如何构成的？是指把已经制定和需要制定的建设法律，建设行政法规和建设部门规章衔接起来，形成一个相互联系，相互补充，相互协调的完整统一的框架结构。构成：（1）建设法律（2）建设行政法规（3）建设部门规章（4）地方性建设法规（5）地方建设规章。 2.何谓工程建设程序？意义？我国工程建设程序分为哪几个阶段？工程建设程序是在认识工程建设客观规律基础上总结提出的，工程建设全过程中各项工作都必须遵守的先后次序。 a工程建设前期阶段-----决策分析b工程建设准备阶段c工程建设实施阶段d工程建设验收与保修阶段e终结阶段 3：工程的竣工验收？依据有哪些？工程项目按设计文件规定的内容和标准全部建成，并按规定将工程内外全部清理完毕后成为竣工。依据：已批准的可行性研究报告，初步设计或扩大初步设计，施工图和设备技术说明书以及现行施工技术验收的规范和主管部门（公司）有关审批，修改，调整的文件大等。 4：什么是执业资格制度？我国执业资格制度包括哪几方面？ a工程建设执业资格制度就是国家通过法定条件和法定程序对建设活动主体资格进行认定和批准，赋予其在法律规定的范围内从事一定的建设活动的制度。 b从业单位资质制度和从业人员执业资格制度两个方面。 5：我国建筑行业将实行哪几种执业人员的执业资格制度？现已实行的有哪些？建筑行业从1992年实行注册监理工程师制度。现已实行注册建筑师，注册结构工程师，注册监理工程师，注册造价师，注册房地长估价师，注册规划师，注册建造师，注册风景园林师。与工程建设有关的还有注册咨询工程师，注册土木工程师。与结构有关的还有注册结构工程师，注册监理工程师，注册建造师。 6、简述合同终止的情形？ 1)债务已经按照约定履行 2)合同解除 3)债务相互抵消 4)债务人依法将标的物提存 5)债务债权同归于一人 6)债权人免除债务 7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形 7、申请领取施工许可证的条件？ 1)已办理建筑工程用地批准手续 2)在城市规划区的建筑工程，已经区的规划许可证 3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求 4)已经确定建筑施工企业 5)有满足施工需要的施工图纸和技术资料 6)有保证工程质量和安全的措施 7)建设资金已经落实法律、行政法规规定的其他条件