钢结构制作安装分包合同模板范本
总包单位：
分包单位：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量治理条例》、《房屋建筑工程质量保修方法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原则，双方就工程的钢结构施工分包工程事宜达成如下协议：
第一条工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3建筑面积：
1.4结构形式：
2.1设计范围：依据设计院提供的主体工程结构与装修设计图纸及要求对钢结构部分进行施工详图设计。包括：钢构件〖配件〗的设计、加工制作、运输及现场指导安装，并提供有关建筑材料。设计图纸应该包括：立面图、剖面图、节点详图、预埋件位置图、防雷接地图等等。
2.2施工范围：
2.2.1设计范围钢构件的加工、制作、安装、检验，但不包括结构预埋件的加工制作和安装。
2.2.2抛丸喷砂除锈、防锈漆、底漆、中间漆、面漆和防火涂料。
2.2.3高强螺栓的加工、制作及安装。
2.2.4彩板的加工、制作、运输及安装。
2.3其它：
包工包料、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工。第四条工期要求
6.1构件开始加工日期：年月日
第一批构件进入施工现场日期：年月
日
构件开始安装日期：年月日
安装完成日期：年月日，共计日历天。
6.2以上工期差不多考虑下列因素：
6.3.1国家及当地政府规定的节假日或公休日；
6.3.2高考、中考期间政府对施工的限制；
6.3.3与其他专业分包施工工序间不可幸免的交叉作业阻碍；
6.3.4其它不利的条件【不可抗力除外】。
6.2经甲方批准的《工程总操纵进度打算》作为考核分包工期的依据，乙方须完全正确地执行。
6.3本合同工期为乙方已充分考虑了合同文件的有关内容，并依照乙方自身条件完全能满足并达到的工期，包括但不限于施工预备、工程施工、工程验收、完工交付等全部工作时刻，除本合同规定外，不作任何调整。
6.4乙方必须严格遵守甲方批准实施的工程总操纵进度打算和总工期及节点工期要求，保证本工程之工期目标的实现。
6.5如出现地下埋藏文物或地下障碍物需要停工，同时非乙方责任引致的连续停工在7日（含7日）以内的工期损失已包含在本合同工期内，连续停工在7日以上的工期损失则按本合同有关工期顺延的规定执行。
6.6除本合同规定并经业主方、甲方批准的工期可作调整外，如
本工程不能按合同约定完工交付，每延期一天罚款壹万元，最高罚金不超过结算总价的3%。并赔偿因工期延误造成的连带损失。
第七条质量标准
工程质量标准：
第八条工程价款与计量方式
8.1合同总价：￥元人民币（暂定）
金额大写：圆人民币（暂定）
8.2固定单价：
8.2.1采纳综合固定单价：元/吨（本单价包含所有钢构件的加工、制作、运输、安装，油漆施工、除锈、涂装）。
8.2.2采纳分构件的固定单价：梁元/吨、柱元/吨、屋架元/吨、吊装元/吨、水电元/吨、脚手架元/吨、其他元/吨[可在合同后附表列明细]。当总包方提供现场吊装机械、水电和脚手架时可从综合单价中扣除相应的单价。
8.3合同价款的讲明
8.3.1本合同采取固定单价形式，合同签字盖章生效后，除设计方、业主、总包方书面认可降低或提高标准或改变做法时能够协商变更单价外，本合同单价不做调整。它包括分包方为履行本合同约定的义务，完成合同工作内容，分包方所需的所有直接、间接费用和上缴政府部门的税金或其它有关费用，承担自身经营风险，满足国家规范、规程、标准、招标文件和设计要求，达到业主、监理、总包方中意所发生的一切相关费用。
8.3.2除非另有变更洽商，任何组成合同价款清单以外的而依照设计和规范必不可少项目，其价款均视为差不多平均分摊在清单所列
项目之内，不再单独计取。
8.3.3本合同价款已综合考虑以下内容：
专门部位的细部处理；
规范、方案、图纸要求必须做的，但图纸没有显示的工作；
设计费、加工制作安装费、维修费、人工费、材料费、机械费（含吊装机械）、工具费；
各项技术措施费、赶工措施费、检验试验费；
材料包装、运输、搬运、保管、保险费；
成品爱护费、材料样品费用、竣工资料费。
8.3.4任何因市场人工、材料、机械运输、税费的变动或政府及行业主管部门红头文件的颁发而起的分包方的实际支出的增减，均属于分包方自身经营风险，视为差不多事先充分可能并差不多列入合同价款之中。[本合同另有讲明的除外]
8.4工程量计算规则：工程量按图示主材精确尺寸的重量以吨计算。
第九条合同价款的调整与竣工结算
9.1假如总包方认为有必要对分包工程或其中的任何部分的形式、质量、数量作出变更或调整，总包方有权指示分包方进行以下任何工作，分包方应遵照执行。该指示应该包括来自业主、设计、监理单位的设计变更、洽商、指示等。
9.1.1增加或减少合同中差不多包含的工作量；
9.1.2改变工程做法、材料；
9.1.3改变分包工程任何部位的标高、位置或尺寸；
9.1.4改变施工顺序或时刻安排；
9.1.5为确保工程质量和工程竣工而必需的任何附加的工作。
9.2上述变更指令发出后，双方应接着履行本合同，本分包合同
不能因以上变更而失效或者作废。因变更而导致合同价款发生变化则按相应条款规定调整。
9.3假如上述变更是因为分包方违约或分包自身缘故造成总包方不得不发出变更指令，则任何此类变更后增加的费用由分包方自己承担。
9.4不管什么时候，分包方没有任何权利对合同工作内容提出变更，更不得在施工中擅自改变材料做法、进行未经总包方许可的施工作业。
9.5假如变更仅仅造成工程量发生增减，则其单价不变，仍按原合同单价执行。假如合同中没有适用于变更工作的价格，则双方协商一个总包方认为合理的市场价格。
9.6结算程序
9.6.1分包工程竣工经相关机构验收后14天内，分包方向总包
方递交结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同约定的合同价款以及价款调整方式，进行工程结算。
9.6.2总包方收到分包方递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，由公司结算部给予最终确认或者提出修改意见。最终结算数额以总包方结算部审定的数额为准。
9.6.3双方对决算金额无争议，总包方于决算确认之日起6月内，支付工程尾款。
9.6.4分包工程验收报告经总包方认可后28天内，分包方未能递交结算报告及完整的结算资料，造成工程结算不能正常进行，分包方承担违约责任。
9.6.5总包方和分包方对工程结算价款发生争议时，按本合同关于争议条款的约定处理。
第十条工程款支付
10.1本工程无预付款。
10.2工程进度款支付方式：
10.2.1钢构件进场后支付合同总价的30%工程款。
10.2.2安装完毕后七日内支付至合同总价的70%工程款。
10.2.3工程验收合格并双方办理完最终结算手续后支付结算总价的10%的工程款。
10.2.4工程竣工后一年内拨付余下工程款（扣除结算总价的5%
质量保修金）。
10.3支付工程进度款的条件
1)月度（时期）施工内容经总包方同意
2)施工进度在总包方的总操纵打算之下
3)试验/复试报告证明所用材料合格或满足合同要求
4)经监理单位、总包方验收合格
5)随月（时期）进度提交了相关技术资料（试验报告、
验收资料等）
10.4付款程序：分包方分时期向总包方递交本期按合同约定应付的费用计算讲明书和请款报告。总包方收到报告后于14日内向分包方签发付款证书，在签发证书14日内以转帐支票（或个月的承兑汇票）支付进度款。
10.5保证金的返还
10.5.1分包方应及时递交各项技术资料，当总包方收到分包方全部完整的技术资料，经总包方项目技术部确认无误后无息支付全部资料保证金。
10.5.2若分包方按合同工期（含总包方认可的工期顺延时刻）如期完成合同内容，无息返还全部工期保证金，否则将酌情扣除。
10.5.3单位工程验收合格后，质量保证金全部转为保修金，保修期满后30天内无息支付。
10.6资金风险共担
10.6.1鉴于目前建筑市场的实际状况，总包方不能保证业主的资金能按时足额到位。在此情况下分包方郑重承诺，在总包方未按时收到业主相应款项情况下，分包方表示理解与宽容，不要求总包方每月付款均按时足额到位，且分包方不得以任何理由起诉总包方，不得以任何理由或方式向总包方索要分包工程款。
10.6.2分包方同意总包方按业主实际支付给总包方的比例来支付其进度款，现在也应扣留各项保证金；
10.6.3任何缓付、迟付的工程款均不计取利息。
10.7本合同的最低付款额度为：不低于5万元
10.8总包方对分包方的其它扣款 :
第十一条履约保函
11.1乙方应在合同签订的同时，按合同价款的5%向甲方提交履
约保函（或提供人
民币元（大写：元整）的履约保证金）。该保函采取甲方和乙方双方同意的格式。开具保函的机构须经甲方同意，除非合同另有约定，为执行本款所发生的费用应由乙方承担。
11.2履约保函（或履约保证金）的有效期至本分包工程竣工验收后14日止。在有效期满14日内将履约保函（或履约保证金）无息退还给乙方。
第十二条总包方工作
12.1总包方驻现场代表姓名（项目经理），项目经理代表总包方全面履行合同各项职责。总包方技术负责人。
12.2负责协调分包方与现场其它分包商、施工工序之间的关系。
12.3分项工程施工前，负责组织施工技术交底，审查分包方施工方案。但这种审查通过并不能免除分包方承担因方案缺陷、错误所导致各种后果的一切相关责任。
12.4及时向分包方提供施工所需指令、指示、洽商等相关施工文件。
12.5当总包方对工程材料、质量发生怀疑时，有权随时进行抽查。
12.6假如分包方在工程质量、进度、安全、现场治理等方面满足不了总包方、监理、业主任何一方的合理要求时，总包方有权将分包合同范围的工作指定给其它单位完成，所发生的分包费用、劳务费、材料费等费用从分包款中扣除，对此分包方不得有任何异议。
12.7总包方为分包方提供下列施工便利：
12.7.1协调解决分包方现场的材料堆放及库存场所，提供现场施工所需材料堆放场地,工具机具库房[面积不大于平方米]；
12.7.2提供现场临时办公室间，办公设施分包方自
备。
12.7.3向分包方提供现场人员宿舍间，人均使用面积不小于2平方米。宿舍床铺、衣柜、吊架等生活设施以及冬季取暖设施、夏季通风防蝇设施等其它设施由分包方自备。
12.7.4负责在施工现场提供水源电源接口。
12.7.5组织建设单位、设计单位、质检单位对所需埋件进行验收。
现场水源分布：；
现场电源分布：；
1、提供现场现有的操作平台、脚手架、安全防护设施。
2、负责提供楼层轴线、高程，并对其精度负责。
3、提供施工现场公共部位、施工通道、施工用楼梯间的照
明，保证其通畅并负责其维护工作。
4、负责将分包方归集成堆在指定地点的施工垃圾运出现场。
5、在施工现场及楼层提供临时厕所设施，并负责定期清理。
6、提供现场已有的垂直运输机械，分包方须提早小时
提交详细使用打算，讲明其使用的起始时刻、材料品种、规格和最大重量，由总包方统一协调安排使用。
7、具相关证明材料，协助分包方办理有关在京施工手续。
8、负责提供现场的出入口的保卫工作，但分包方须自行提
供其仓库的警卫和消防设施。
9、提供生产用水用电，分包方应厉行节约。总包方有权随
时抽查监督分包方用水用电行为，若发觉有白费或不良使用行为，总包方有权重罚，并禁止分包方使用总包方提供的水电资源。
12.8负责接洽政府有关部门对施工现场的检查，分包方应积极配合，因此造成分包方人员、机械等窝工损失由分包方自行承担。
12.9总包方负责定期召开的现场协调例会。
第十三条分包方工作
13.1按合同约定及总包方要求的时刻准时进场；严格按国家的规程、规范、设计、方案进行施工。
13.2分包方驻现场代表（项目经理）：技术负责人：
13.3分包方应在指定时刻内提供钢结构所需的预埋件详图给总包方，并负责检查有关钢结构等结构预埋件的加工尺寸及预埋位置的精度与数量，将缺陷问题提交总包方处理；若分包方不验收结构尺寸及埋件位置或验收不认真，则由此引起的施工质量问题、费用问题、工期问题全部由分包方负责。
13.4自备施工所需机具、机械及其它随身工具。自备符合规范要求的个人安全防护用品，如：安全帽、安全带、口罩等。现场施工人员必须统一着装，统一配戴安全帽及胸卡。
13.5自行从总包方引出的水电接驳点将水源、电源引至其施工地点，所需配件、电线等设备设施自备。合理使用总包方提供的水电资源，杜绝白费。分包方有义务保管、维护施工范围现场临水、临电、临时消防设施。
13.6负责将己方施工区域的施工垃圾清理运输到现场的指定地点。否则总包方有权自行组织他人完成该项工作，费用从分包方款项中扣除。
13.7负责施工范围工程竣工技术资料的编制。工程完工后天内，提交完整而能满足业主、总包方、市档案馆和市建委《建筑安装工程资料治理规程》（GBJ01-51-2003）文件要求的竣工资料。
13.8负责原材料、成品的检验试验的一切相关工作，诸如：样品、试件制作、取样、运输、取试验报告等，费用由分包方自行承担。检测复试机构需是国家法定权威机构，并经业主、监理、总包方认可，
非经前述单位认可的机构出具的检测、试验报告视为不合格。
13.9分包方按合同规定提供相应的材质证明后,业主、监理、总包方对材质、工程质量发生怀疑时，分包方应无条件积极配合，对已完工程或现场材料进行剥露、试验等检测。如检测结果满足合同要求时，费用由总包方承担。否则，相关损失由分包方承担。分包方亦应随时预备同意总包方、政府职能部门对工程质量、安全、文明施工的检验、检查，并为检验、检查提供便利条件。
13.10未经总包方许可，分包方不得私自在现场包括生活区私搭乱建临时用房。在分包工程完工后，除非总包方同意，分包方必须按总包方要求拆除一切其搭设的临时设施，恢复原样。
13.11分包方人员在总包方指定的区域就餐，餐后及时清扫，保持区域卫生。分包方施工人员应在指定的区域使用卫生设施，注意保持卫生与清洁。分包方的食堂和宿舍需同意总包方的统一监督治理，并严格执行市卫生防疫有关规定，采取必要措施，防止蚊蝇、
专业分包合同标准电子版(标准格式)
天津市 建设工程施工专业分包合同（GF—2003—0213） 天津市城乡建设委员会 监制天津市工商行政管理局
协议书 承包人：（全称）天津市武清区建筑工程总公司第二建筑公司 分包人：（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于天津宸旭投资有限公司（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下简称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、概况 分包工程名称：大王古庄镇还迁住宅小区1-2#楼外墙保温工程 分包工程地点：大王古庄镇城王路东侧 分包工程承包范围：按照施工图纸及相关规范要求完成外墙保温工程施工，包工包料，负责材料复试项目，自带施工中所需的各种小型工具。 二、分包合同价款： 采用固定单价合同，总价款以现场实际结算工程量核算。 每平米单价：大写：人民币元，小写：元。 三、工期 开工日期：本分包工程定于2016 年 6 月10 日开工； 竣工日期：本分包工程定于2016 年7 月10 日竣工； 合同工期总日历天数为：30 天。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：合格(符合国家规范验收及相关节能验收标准。 五、组成分包合同的文件包括： 1、本合同协议书；
2、中标通知书（如有时）； 3、分包人的报价书； 4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件； 5、本合同专用条款； 6、本合同通用条款； 7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件； 8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。 六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。 八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。 九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。 十、合同的生效 合同订立时间：2016 年 5 月25 日； 合同订立地点：大王古庄镇还迁楼工程项目部 本合同双方约定签字盖章后生效。 承包人：（公章）分包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 账号：账号：
钢结构分包合同范本(完整版)
合同编号：YT-FS-3025-41 钢结构分包合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
钢结构分包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同签订地点：合同签订时间：年月日 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、工程立项批准文号： 5、资金来源： 6、工程总体设计规格及要求： (1)甲方提供图纸的，按图纸要求。 (2)甲方委托乙方设计图纸的，具体规格及要求见附表 I。 二、工程承包范围
承包范围： 三、合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 合同工期总：工作日，其中安装工期个工作日。 四、质量标准 本工程质量标准： GB50017-20xx 五、合同价格 金额(人民币，以下同) ：(大写) 五十五万元整 六、付款约定 1、本合同签订后,乙方材料到达甲方的施工现场，甲方向乙方支付合同总价的约 40 %，计 220xx0 元，材料款。 2、工程进度款的支付：工程进度每星期报一次进度，按进度的80% 预付给乙方 3、其他约定：工程完工后一次性付清工程款 4、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。
建筑安装分包合同通用范本
内部编号：AN-QP-HT854 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 建筑安装分包合同通用范本
建筑安装分包合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 建筑安装分包合同 总包方：____（以下简称甲方） 分包方：____（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和××市人民政府〔１９８４〕×号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称：____ 二、工程地点：____ 三、工程编号：____施工许可证号：____营
设备安装分包合同模板
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 设备安装分包合同
编号：FS-DY-17380 设备安装分包合同 甲方：乙方： 经甲乙双方共同协商，就赵家垭一级电站机电设备安装工程劳务分包达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。 一、工程名称：赵家垭一级电站机电设备安装工程 二、工程地点：慈利县朝阳乡金龙村(距县城50公里) 三、工程内容：完成现有需改造机电设备的拆除(含运出洞外)以及4台水轮发电机组(1#机组大修)、3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统(配合主机改造)、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设备试验调试及试运行等所有工作(详见安装工程量清单)。 四、工程价款及工程结算：
乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计，该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及建安税金等所有费用。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。 五、工程工期及进度： 1、根据甲乙双方商定，乙方在20xx年8月10日前进场施工，20xx年10月30 日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。 2、在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长，乙方不能向甲方索赔任何费用，但工期可考虑顺延。 3、乙方必须满足甲方的总体安排，主机安装考虑分两阶段进行，保证一台机组开机发电运行。 六、付款方式： 1、工程预付款：在本合同签订乙方人员进场并提供相应保险凭证后，甲方按合同总价的10%支付工程预付款。 2、工程进度款：按进度实际完成工程量经总承包方报量
工程分包合同范本
工程专业分包合同范本 发包方：_________________（以下称甲方） 分包人：_________________（以下称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议； 一、工程概况 分包工程名称：_____________工程防水工程 分包工程地点：工程承包范围：屋面防水卷材及基层处理所需的人工、材料、机械、包质量、包工期、包安全及现场文明施工。分包方式：包单价、包人工、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包环境保护。 二、工期 1.按甲方确定的进度计划要求工期。 2.施工过程中，乙方必须严格按甲方制订的进度计划，确保各节点计划的完成。 3. 如由于甲方的原因，工期可以延续（必须经甲方项目经理确认为准，其他人员确认无效），但乙方必须采取积极的赶工措施，确保规定竣工时间的实现。 4. 其他工期延误和顺延约定：出现不可抗力（不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的判别以当地电台、电视台报导为准。一天以上台风，暴雨；由市政府规定的停止施工的各项条件）；工期经甲方签字认可后可相应顺延。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：一次性验收合格。 6.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准 6.1本合同使用_汉语_语言 6.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章：本合同文件的适用法律是中国和吉林省，法规，及合同文件规定的部门法律、法规。 7.图纸 7.1甲方向乙方提供图纸的日期；本合同经双方签字盖章生效后一周内。 甲方向乙方提供图纸的套数； 1套。 五、双方一般职责 8.甲方代表 姓名：___________ 电话：___________ 9.乙方项目经理 姓名：___________ 电话：___________ 10.甲方职责
钢结构安装劳务分包合同(范本)
钢结构安装施工劳务分包 合同书 合同编号：（） 工程名称： 发包单位： 承包单位：
签定日期：年月日 钢结构安装施工劳务分包合同书 甲方：（以下简称“甲方”） 乙方：（以下简称“乙方”） 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，确保工程按合同范围及内容顺利进行，经协商达成一致意见，签订本合同，并严格履行。 第一条：工程名称： xxxxxx工程项目 第二条：工程地点：贵州省威宁县 第三条：工程范围及内容：锚栓预埋、钢柱、钢梁、吊车梁、檩条、拉条、支撑、隅撑、系杆、爬梯、钢天沟、彩板、楼承板及栓钉等图纸范围内的全部钢结构的安装、焊接（焊条、氧气、乙炔及胶由乙方提供）及局部补漆，不含门窗、楼面配筋，、防火涂料的施工。 第四条：承包方式及价格： 一、承包方式：分包劳务； 二、第一批工程：鸡蛋一、二、五、六区—综合用房（约xxx平方米），饲料厂区—附属用房（约xxx平方米），饲料厂区—值班室（约xxx平方米），鸡蛋三、四
区
—综合用房（约xxx平方米），以上四栋屋盖工程按照单价（人民币）： xx 元/平方米计价； 三、第二批工程：主车间（建筑面积约1579平方米，墙面面积约2112平方米）按照建筑面积单价（人民币）： 108 元/平方米计价，另计墙面 35 元/平方米； 四、第三批工程：附车间（约3807平方米），卸料棚（约189.4平方米）按照单价（人民币）： 45 元/平方米计价； 五、以上价格包含吊车费、工人保险；如需打内板价格另计； 六、如遇以下情况应单独计价： 1、发送重大设计或技术变更； 2、在施工中发生增加工程项目； 七、其他约定：以上工程面积为暂估面积，结算时按实际滴水面积计算，单价不变； 第五条：付款及结算 一、每批工程结束后，甲方支付乙方当批工程劳务费的90%。 二、三批工程全部结束并验收合格后，甲方支付乙方至全部工程劳务费的97% 三、剩余3%的劳务费作为保修期押金，保修期为一年，一年内如发生漏水等施工质量问题，乙方无偿进行维修，维修材料由甲方提供，保修期到期后，甲方应于一周内按实全额支付乙方押金。 四、施工期间，如乙方需要生活费，可向甲方预支部分生活费，预支金额不能超过当前完成工程量的80%。
水电安装劳务分包合同范本
水电安装劳务分包合同 甲方：联兴建筑工程南部县监管中心建设项目部 乙方： 根据甲方承建的施工任务需要，为了确保工程质量，加快工程进度；做到安全生产、文明施工；降低工程成本；提高企业的经济效益。甲方决定将其总承包施工的南部县监管中心建设项目（拘留所及戒毒所、看守所、武警营房、食堂、ＡB门、监管中心大门、武警营房大门等）的水电安装工程劳务部分（包含所有定额中规定的计价辅助材料）分包给乙方。根据《中华人民国合同法》、《建筑法》、《质量管理条例》、《安全生产法》、《劳动合同法》等相关法律、法规、验收标准和诚实信用的原则，经双方友好协商，达成共识，订立本合同： 一、工程概况： 1、工程名称：南部县监管中心建设项目 2、工程地点：南部县黄金镇盐井湾村 3、工程结构形式：框架结构 二、工程劳务承包容（包含图纸会审记录和不完善部分及不影 响工程造价的容）具体如下： 1、施工前期准备工作中的不超过二级配电箱和供水点：临时水 电安装以及施工期间临时水电安装和日常维护工作；工程竣
工后拆除和清理工作，归还到甲方指定地方堆码整齐。 2、强电：按施工图上强电管道和线盒、箱体等预埋、管穿线、布线及灯具、插座等全部安装工程容，直到本工程主要供电网接通为止。 3、弱电: 按施工图上相关弱电管道、线盒、箱体及洞口预埋全部工作容。 4、消防：按施工图上相关消防管道、线盒、箱体及洞口预埋、喷淋等全部工作容。 5、防雷：按照施工图做好基础、屋面防雷接地等安装。 6、给水系统：按照施工图预埋管道、试压、水龙头和洁具等给水安装全部工程容，直到本工程主要供水管道碰头连通为止。 7、排水系统：排水、排污预埋及安装（室排水全部安装完毕及补洞口），，直到本工程主要排水管道碰头连通为止。 8消防工程：按施工图上相关消防管道和洞口预埋的全部工作容。 9、本工程给所有排水及排污管道、强弱电、消防管道预埋、开洞、开槽、吊洞、修补等全部工作容均包含在，且移交到下一道工序为止。 10、合同价款增减：本协议采用固定单价包干方式计价，施工过程中因设计变更等未造成建筑面积的变动的不作增减。 11、未尽事宜按国家和行业现行相关规要求执行 三、工程承包方式、承包围：
设备安装分包合同模板(完整版)
合同编号：YT-FS-3317-48 设备安装分包合同模板 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
设备安装分包合同模板(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：乙方： 经甲乙双方共同协商，就赵家垭一级电站机电设 备安装工程劳务分包达成如下协议，为了明确甲、乙 双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国 经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有 关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共 同遵守。 一、工程名称：赵家垭一级电站机电设备安装工 程 二、工程地点：慈利县朝阳乡金龙村(距县城50 公里) 三、工程内容：完成现有需改造机电设备的拆除 (含运出洞外)以及4台水轮发电机组(1#机组大修)、 3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统(配合主机改
造)、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设备试验调试及试运行等所有工作(详见安装工程量清单)。 四、工程价款及工程结算： 乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计，该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及建安税金等所有费用。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。 五、工程工期及进度： 1、根据甲乙双方商定，乙方在20xx年8月10日前进场施工，20xx年 10月 30 日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。 2、在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长，乙方不能向甲方索赔任何费用，但工期可考虑顺延。 3、乙方必须满足甲方的总体安排，主机安装考虑
防水专业分包合同完整版
防水专业分包合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
防水专业分包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包单位：(以下简称甲方) 专业承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，三方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，双方共同遵守。 第1条工程概况 1.1楼的防水工程施工。 1.2工期：本工程自年日开工，于
钢结构工程合同范本(完整版)
合同编号：YT-FS-3601-53 钢结构工程合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
钢结构工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 总承包单位： 分包单位： 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容： 第1条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程面积：钢结构部分平方米 1.4 工程内容：钢结构及维护和保温工程 1.5 承包范围：所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容 1.6 设计单位：
1.7 监理单位： 开工日期： 竣工日期： 总日历日期：日历天 质量等级：合格 合同价款：万元 乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调 整变更部分造价。 安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。 第2条合同文件及解释顺序 本工程合同由以下文件组成： 1、工程承包合同; 2、工程补充合同; 3、工程设计变更; 4、工程联系单;
水电安装劳务分包合同范本
建设工程劳务分包合同 工程名称： 施工总承包商： 劳务分包单位： 分包作业项目： 订立时间：年月日
劳务分包协议书 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方） 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了确保工程施工质量、安全生产、文明施工和工程工期的实现，做到统一管理、统一指挥、统一调度，使各项劳务作业相互配合，发挥各自的积极性，双方就本建设工程的相关劳务作业协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 分包作业容： 二、劳务分包作业围 承包围：本工程图纸围所有水电安装工程。 三、合同工期 合同工期以甲方与建设方所签订的开竣工日期为准，具体分包作业施工进度必须符合甲方总体施工进度计划。 四、质量标准 劳务作业工程质量标准： 五、合同价款 合同单价：元/㎡
合同价款：元 ￥：元 六、双方派驻现场代表 发包方派驻的项目经理 ：职务： 职权：代表发包方全面履行与建设方签订的施工合同。负责工地现场管理，指导并监督承包方的施工作业。 承包方派驻的施工负责人 ：职务： 职权：代表承包方全面履行本合同。 七、工期管理 7.1 进度计划 承包方必须根据发包方总体施工进度计划，合理安排劳务分项施工作业，确保承包方进度计划的实现。 7.2 工期延误 乙方根据甲方的工期计划（根据实际情况，工期计划按月/周/日或施工层、段由乙方签字为准）及时完成各项作业。未按甲方提交计划完工，以500元/天暂收罚款押金。 押金处理方式：a中途离场或分包工程竣工超过总进度计划，罚款和押金没收；b按总进度计划时间没有超过的，罚款和押金退还；提前完成的，按实际情况给予相应的奖励。 由于甲方原因引起的，工期相应顺延。 八、质量管理 8.1 乙方必须严格按图施工，并结合施工规，市有关规定及施工员技术交底要求施工，杜绝质量通病； 8.2 分项工程验收结果以甲方质量员和项目经理验收为准，分部工程以质检站验收评定
设备安装分包合同范本(完整版)
合同编号：YT-FS-2003-65 设备安装分包合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
设备安装分包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：乙方: 为保证马芜高速10KV供配电工程安装工程的顺 利进行，确保本项目按预定时间对设备进行供电，安 徽省水利建设工程有限公司,由于甲方无外线施工资 质,为便于向供电公司申报,决定将本项目所有机电设 备的安装承包给乙方安徽聚慧输变电工程有限公司组 织施工。 一、工程名称及地点 二、合同价款： 本合同暂定价款为人民币：贰拾万.(具体见本合 同附件工程最终结账依据表) 三、承包范围： 本合同工程承包范围为：马芜高速公路房建区金 湖主线收费站、东阳互通收费站配电房10KV外线电缆
工程、配电房内的高、低压电缆敷设、高、低压开关柜、变压器、柴油发电机组的安装等工程施工、材料下货、保管、安装，调试、交接试验向当地供电公司递交安装资格审查、中间检查、交接试验、竣工文件的编制和配合供电公司直至设备受电等工作. 总而言之,上述二个供配电点乙方的施工责任范围为：从10KV电源的搭火至配电房所有设备受电为界限，其为完成该工程所发生的一切费用都包含在本合同价款内。乙方合同包含的材料： 1)外接线电缆工程所需的一切材料及各种协调费已包含在本合同价款内。 2)配电房内的接地系统、预埋件、基础槽钢、电缆支架的材料采购。甲方合同包含的材料：配电房内基础槽钢向上所有的材料设备由甲方付款购买提供。 五、工期及质量要求 1、工期为20xx年10月20日，由于甲方供货不及时和房建单位土建没有按时完工不具备进场施工条件,而影响乙方合理施工工期除外。
专业分包合同(通用版)
省建设投资集团有限公司 分包合同（示文本） 甲（总包人）： 乙（分包人）： 依照《人民国合同法》、《人民国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“业主”或“建设单位”）与甲已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），甲和乙双就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）双法定代表人签字并加盖双公章或合同专用章的补充合同、补充协议； （2）本合同； （3）中标通知书（如有）； （4）招标文件（或询价文件）； （5）投标文件（或报价文件）； （6）本合同工程建设标准、图纸； （7）除总包合同工程价款之外的总包合同文件； （8）合同履行过程中，双有关工程的洽商、变更等书面记录和文件，包括有关通知、指令、工程会议纪要等，在合同履行过程中以时间先后顺序,之后的优于之前的。 二、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：
3、分包工程围与容： 4、承包式： 三、分包工程价款及结算式 1.本合同采用下列第种式确定分包合同价款及结算式 （1）采取固定总价法，除非合同另有约定，在图纸不变、规标准不发生变化的情况下，合同价款一律不做调整。本合同总价中已包括但不限于人工、材料、施工机械、水电、施工技术、施工组织、各类规费、利润和税金等费用，即履行合同文件下所有义务的一切成本、费用、税金、规费及利润等。若有报价的工程量清单，清单单价仅作为变更签证计价的依据，清单项目及数量不作为结算的依据。 本分包工程固定合同价款为人民币万元。 （2）采取固定单价法，除非合同另有约定，本合同约定的综合单价不因合同履行期间物价变动、定额标准、政策（含地政府及部门文件）变化而进行调整，工程量按实结算。固定综合单价中已包括但不限于人工费、材料费、施工机械使用费（含安拆费和场外运输费）、水电费、施工技术措施费、施工组织措施费、各类规费、企业管理费、利润和税金等。工程量清单单价作为变更签证计价的依据，工程量清单项目及单价作为结算的依据。 本分包工程暂定合同价款为人民币万元。 （3）采用业主审定结算价款减去总包管理配合等费用法，合同价款及结算式按照总包合同项下对应分包工程的合同价款及结算式，分包合同结算价款最终按业主审定结算价款减去总包管理、配合、水电及其他相关费用。 本分包工程暂定价款为人民币万元，总包管理配合等费用按分包合同价款的%扣减，结算时按照业主审定结算价款作为扣减基数。 2、无论选择哪种计价式，乙不得以人工或材料等涨价为由，主工程价款调整，更不得停工，否则应当根据本合同承担相应违约责任。甲有权视情况自主决定是否共同或者以甲的名义向业主主价格调整，是否调整的结果由乙承担，乙不
钢结构工程分包合同范本
总承包单位：（以下简称甲方） 分包单位：（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规的规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就XX县XX钢结构工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称：XX及连廊钢结构工程 1.2 工程地点： 1.3 工程面积：钢结构部分24503.95平方米 1.4 工程内容：图纸中的E馆主体钢结构和维护钢结构、连廊钢结构制作、安装。 1.5 承包范围：所有钢结构主体和维护结构工程等内容 1.6承包方式：包工、包料、包质量、包安全等。 1.7设计单位： 第二条合同工期 工期总日历天数：150日历天，实际开工日期以甲方书面通知为准。 第三条工程质量 工程质量符合国家现行规范和标准，质量达到合格工程标准。 第四条合同价格及合同形式 4.1暂定合同价款人民币大写：万元小写：￥。 结算时，根据甲方与建设单位签订的总承包合同约定进行，按照图纸、设计变更及现场签证的实际完成工程量结算。 第五条合同文件使用的标准适用法律
5.1适用法律情况： 国家及XX省有关建设工程的法规均适用于本合同文件，国家（包括部、委）与XX省对同一问题均有规定时，以XX省的规定为准；XX省无规定的，以国家的规定为准。 5.2适用标准、规范： 《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府规定。 《建设工程工程量清单计价规范GB50500-20XX》和其适用的修订版本。 《XX省建设工程工程量清单综合单价》（20XX）、20XX定额综合解释和综合解释续及省市有关计价文件。 《XX市建设工程造价信息》。 《XX市建设工程主要材料基准价格信息》。 第六条图纸 甲方在满足工程总进度计划前提下，提供建安配套施工图纸。乙方对施工图纸进行优化设计后提交甲方，甲方负责组织建设方和监理单位对优化后的图纸进行会审确认。 第七条甲方驻工地代表 甲方委派同志为驻工地代表，行使甲方的全部权力和职责；督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表，施工过程中在其职责范围内所发出的书面资料均应视为甲方意见的有效表达。 第八条乙方驻工地代表
合同范文：安装工程分包协议书
安装工程分包协议书 第一篇：安装工程分包协议书 总包单位：XXXXXXXXX新区项目部（以下简称甲方）分包单位：XXXXXX身份证号码：（以下简称乙方）由甲方承包的XXXXXXX 水电安装工程，经过商议和对比，决定将 此工程安装费（辅材除外）部分，遵循平等、公平和诚实守信的原则，经双方 协商一致，订立本协议。 一、工程概况： 1、工程名称：XXXXXXXXXX 2、工程地点：城南路 3、工程内容：水电安装 二、施工日期： 以业主的工期要求为根据，乙方只可提前，不得延误，如因为乙方原因造成甲方工期达不到业主要求所引起的一切责任与经济损失均由乙方承担。 三、工程质量： 乙方本着创精品工程，树公司形象的原则精心组织、规范施工，服从甲方现场项目部指挥，确保所施工的工程达到甲方与业主的要求，根据国家验收标准乙方保证工程一次性验收100 %达到合格标准，如因为乙方原因造成甲方工程质量验收不合格或达不到业主要求所引起的一切责任及经济损失均由乙方承担。
四、文明施工： 1、乙方在施工现场尽量统一着工作服上班，进入施工现场一定要戴好安全帽，系好安全带，高空作业系好保险带等劳保用品， 2、乙方应按照有关规定，采取严格的安全防范措施，承担由于自身安全措施不当而造成的事故责任，切实做到文明施工，安全生产。 3、施工人员（包括管理人员）在工作期间不得酗酒、 打架，如一经发现每次罚款200元，严禁偷窃工地材料，如果发现确认按照被窃材料单价10倍的罚款，严重的送公安 机关处理。 4、宿舍要整洁、临时施工用电用水要规范，如果因乙 方违章作业或不采取安全防范措施等被业主、监理、安监部门查实处以的罚款由乙方自己负责，甲方有权对乙方处于3倍以上的罚款。 5、甲方配备专职的安全员，乙方必须服从指挥，做到无一般（火警、机械、电器设备、交通、食物中毒等）事故，杜绝重大伤亡事故。 6、以上任何一条如因乙方不遵守，甲方有权利给予相 应的处罚和辞退，工资按分包协议书中完成任务的50%结帐。 五、施工范围： XXXX工地包括所有招标合同工程内容里的安装、试压、调试直至竣工验收合格为止。
建筑安装工程分包合同范本正式版
YOUR LOGO 建筑安装工程分包合同范本正式 版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
建筑安装工程分包合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 订立合同双方： 以下简称总承包方：____， 以下简称分包方____。 双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成____工程之建筑安装任务，经充分协商，特订立本合同。 第一条工程名称____。(指分包部分之工程名称) 第二条工程地点____。 第三条工程范围____。(可用列附表办法) 第四条质量标准____。(可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出) 第五条承包方式____(如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。 第六条工程总价本工程包价计人民币____元整。 第七条工程包价本工程包价计人民币____元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值)。 第八条付款办法第九条工程期限按本合同第三条规定的工程范围自__年__月__日开工至__年__月__日止全部完工。 第十条中间交工本工程项目范围内的___工程，自__年__
钢结构承包施工合同范本
建筑钢结构工程承包合同 合同编号：______________ 发包方：________________________________________ 承包方：________________________________________ 签订时间：________________________________________ 签订地点：________________________________________ 根据我国法律规定，为明确双方在履行工程承包合同过程中的权利、义务、程序，经双方协商后，一致同意签订本合同，并依照履行。 第一条工程设计技术条件 工程名称：____________________________________ 工程地点：____________________________________ 工程范围及技术要求（本条款内容可作为合同附件列载） 1、地质资料由__________提供给设计方 2、地震烈度 2.1 地震基本烈度 2.2 钢结构建筑抗震等级 注：气象资料由承包方按国家现行规范选取 3、建筑设计规格及要求 3.1 长度（轴线） M 3.2 宽度（轴线） M 3.3 檐口高度 M 3.4 柱间距 M 3.5 跨度（跨数） M跨 3.6 屋面坡度 % 3.7 行车轨顶面高度（吊钩高度） 3.8 柱网尺寸M × M 4、结构设计荷载 4.1 屋面均布活荷载 4.2 楼面荷载 4.3 附加悬挂荷载 4.4 行车荷载 4.5 行车（单梁或双梁）型号 4.6 行车制造厂商及操作方法 4.7 屋面风机荷载 5、材质设计要求 5.1 立柱、屋架梁 架梁梁 材质构件颜色备注
设备安装分包合同范本6篇
设备安装分包合同范本6篇Model equipment installation subcontract 甲方： 乙方： 签订日期：年月日
设备安装分包合同范本6篇 小泰温馨提示：承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定，承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。本文档根据承包合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：设备安装分包合同范文 2、篇章2：设备安装分包合同范文 3、篇章3：设备安装分包合同范文 4、篇章4：安装工程分包合同范文 5、篇章5：安装工程分包合同范文 6、篇章6：安装工程分包合同范文 土建施工对于整个设备安装的顺利进行有着非常重要的意义,设备安装分包合同是怎么一回事呢?以下是在小泰为大家整理的设备安装分包合同范文，感谢您的阅读。 篇章1:设备安装分包合同范文
为保证马芜高速10KV供配电工程安装工程的顺利进行， 确保本项目按预定时间对设备进行供电，xxx有限公司,由于 甲方无外线施工资质,为便于向供电公司申报,决定将本项目所有机电设备的安装承包给乙方xxx有限公司组织施工。 一、工程名称及地点 本合同暂定价款为人民币：贰拾万.（具体见本合同附件 工程最终结账依据表） 本合同工程承包范围为：马芜高速公路房建区金湖主线 收费站、东阳互通收费站配电房10KV外线电缆工程、配电房 内的高、低压电缆敷设、高、低压开关柜、变压器、柴油发电机组的安装等工程施工、材料下货、保管、安装，调试、交接试验向当地供电公司递交安装资格审查、中间检查、交接试验、竣工文件的编制和配合供电公司直至设备受电等工作. 总而言之,上述二个供配电点乙方的施工责任范围为：从10KV电源的搭火至配电房所有设备受电为界限，其为完成该 工程所发生的一切费用都包含在本合同价款内。乙方合同包 含的材料： 1）外接线电缆工程所需的一切材料及各种协调费已包含 在本合同价款内。
建筑安装工程承包合同专业版(示范文本)
编号：QJ-HT-0023 建筑安装工程承包合同专业 版(示范文本) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
建筑安装工程承包合同专业版(示范 文本) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 发包方（以下简称甲方）： 地址： 承包方（以下简称乙方）： 地址： 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围：
4、工程内容： 二、工程期限 1、本工程合同总工期为_________天（日历天）。 2、本工程开工日期________年______月______日，竣工日期________年______月______日。 3、工期顺延 （1）甲方在合同规定开工日期前________天，不能交乙方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响乙方进场施工者。 （2）明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向乙方交验时发现有缺陷，需要修配、更换而耽误施工进度者。 （3）不属包干系数范围内的重大设计变更；提供的工程地质资料不准，使基础超深；施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。 （4）在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。 （5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。
钢结构分包合同范本(完整版)
合同编号：YT-FS-1399-61 钢结构分包合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
钢结构分包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包单位(简称甲方)： 承包单位(简称乙方)： 工程名称及地点： 本工程经甲乙双方友好协商，并根据国家经济合同法条例规定，同意订立合同如下条款，共同遵守执行。 第一条：承包方式及内容 (一)、承包方式：总价包干 (二)、承包内容：乙方包钢结构、屋面、围护的材料、制作、生产运输、安装。但不含土建配合费和防火。 第二条：工程总造价： 工程总造价：(￥ 元，含总包费3%);未含税收，如要乙方提供发票，在总造价的基础上加 5.72%作为
税金。 第三条：工期： 工期初定为天，从到。 第四条：付款方式与结算方式： (一)、合同签订后两天内，甲方支付给乙方合同总额的30%作为预付款;即人民币：：元整(￥ 元) (二)、钢结构到货两天之内，甲方支付给乙方合同总额的30%作为到货款;即人民币：元整(￥ 元) (三)、屋面材料到货两天之内，甲方支付给乙方合同总额的30%作为到货款;即人民币：元整(￥ 元) (四)、工程进度达到80%时，甲方支付给乙方合同总额的5%作为进度款，即人民币：整(￥ 元) (五)、工程完工验收合格后三天内，一次性付清合同总额的5%的余款，即人民币：整(￥ 元) 第五条、工程技术条件：(详见图纸)。 第六条、工程质量 (一) 钢结构工程乙方应按照(钢结构设计与施工规程)