港口码头招标文件
芜湖港储运股份有限公司
芜湖港朱家桥外贸码头二期工程陆域形成及地基处理工程
招标文件
（招标编号：ZJQ二期-SG-05）
建设单位：芜湖港储运股份有限公司
二○一二年十一月
目录
第一章投标邀请书............................................... 第二章投标须知及前附表.........................................
一、总则....................................................
二、招标文件.................................................
三、投标文件的编制...........................................
四、投标文件的送交...........................................
五、开标....................................................
六、评标....................................................
七、授标与签订合同........................................... 第三章施工合同.................................................
第一部分协议书.............................................
第二部分专用条款...........................................
第三部分工程质量保修书.....................................
第四部分施工安全责任协议书................................. 第四章投标文件与保证书格式.....................................
一、投标文件格式（技术标）...................................
二、投标文件格式（商务标）................................... 第五章施工图纸................................................. 第六章附件.....................................................
附件一：评标办法.............................................
附件二：《招投标纪律》........................................
附件三：《廉政协议书》........................................
第一章投标邀请书
：
根据芜湖港储运股份有限公司“十二五”发展规划，将建设芜湖港朱家桥外贸码头二期工程，现决定对该项目陆域形成及地基处理工程施工进行招标。
本工程项目主要工程内容为：清表、分层回填碾压、真空预压联合堆载预压、真空预压法、粉体喷射搅拌桩法。
经资格预审，我公司决定邀请贵单位参加本次投标，请贵单位于2012年12月21日 8 时-17时，携带本邀请书、单位介绍信、授权代表个人身份证明、营
业执照、资质证书、注册一级建造师证书（以上复印件加盖公章留存，原件查验），到芜湖港储运股份有限公司工程建设管理项目部购买招标文件，每本招标文件收工本费 3000 元（现金），售后不退，并提交 50万元投标保证金。当日踏勘现场。未中标单位退回图纸，我公司将退回投标保证金（无息）；中标单位将自动转为履约保证金，或在履约保证金到位后退回（无息）。
我公司定于2013年元月10日 9 时，在（另行通知）举行开标会议，届时请投标单位的法人代表或授权委托人（持法人委托书）出席。
接受投标文件时间：开标前30分钟接受，逾期视为自动放弃。
接受投标文件地点：开标会现场。
请在收到本邀请书24小时内回函确认，若贵单位不参加本次投标，也请尽快告知。
谢谢合作。
建设单位：芜湖港储运股份有限公司
地址：安徽省芜湖市长江中路港一路
电话：0553- 5112058
传真：0553- 5111313 邮编：241006
联系人：朱华勇
开户单位：芜湖港储运股份有限公司工程建设管理项目部
开户行：交通银行芜湖分行新芜路支行
二○一二年十二月二十一日
第二章投标须知及前附表投标须知前附表
一、总则
1.工程概况
（1）工程概述
该项目为芜湖港朱家桥外贸码头二期陆域形成及地基处理工程。
（2）主要工程量
清表、分层回填碾压、真空预压联合堆载预压、真空预压法、粉体喷射搅拌桩法。真空预压联合堆载预压施工为机织土工布、20CM厚碎石、30CM厚中粗砂、真空膜（三层）、无纺土工布50CM上2M高一级堆载、2.5M高二级堆载；真空预压法施工为机织土工布、20CM厚碎石、30CM厚中粗砂、真空膜（三层）；粉体喷射搅拌桩法施工固化剂为水泥干粉掺入15%。
具体工程量详见设计图纸
（3）工期要求：建设工期160天（日历天）以内。
应根据现场实际情况：认真合理安排好施工工序、穿插施工进行流水作业，施工网络工期清晰合理。
（4）质量要求：合格。
2.建设依据和资金来源
（1）建设依据:芜发改交通【2012】414号。
（2）资金来源：企业自筹。
3.投标人资格及要求
（1）本次为邀请招标，要求投标人具备地基与基础工程专业承包壹级及以上资质，投标邀请书只发给资格预审合格的投标人。
（2）投标人必须对整个招标范围进行投标，只对其中的部分工程投标者，将不予评审。
（3）若投标人拟对部分工程进行分包，应在投标文件中予以说明，并及时将分包方相关资料报发包人审查。凡将主体工程进行分包的投标文件将不予评审。
4.投标费用
投标人在投标过程中发生的一切费用，不论中标与否，均由投标人自行承担。
5.现场考察
（1）招标单位将统一组织投标人对现场及其周围环境进行考察（2012年12月21日，领取招标文件当日），以便使投标人获得有关编制投标文件和签订合同所必需的有关资料。
（2）现场考察时，招标单位将介绍工程的地形、地貌、混凝土障碍物、水文、地质、气象、料场水源、电源、通信、交通条件等，以帮助投标人了解现场情况。但投标人应经过现场考察，对上述现场情况的理解负责。
（3）如果投标人认为需要再次进入现场考察，应事先征得招标单位的许可，招标单位将予以支持。
（4）招标人准许投标人及其代表为了考察现场而进入现场和有关场地。但投标人及其代表应对由于现场考察而引起的人身伤亡、财产的损失或损坏，以及任何其它的损失、损坏费用负责，招标人不负任何责任；投标人考察现场的费用由投标人自行承担。
（5）现场考察期间的食宿、交通由投标人自行安排。
6.标前会议
（1）标前会议在芜湖港工程建设管理项目部（时间另行通知），投标人应派代表出席（需持个人身份证明）。
（2）标前会将澄清并解答投标人在现场考察及阅读招标文件后可能提出的有关问题，投标人对任何问题的疏漏或判断失误，应自行负责。
（3）投标人应在标前会议召开之前，将要求答复的问题书面提交招标单位，招标单位将以书面形式（含补充通知书）答复所有已购买招标文件的投标人。
二、招标文件
1.招标文件的组成
除本文件内容外，招标单位在招标期间发出的其他正式文件和函件，均是招标文件的组成部分。
2.招标文件的澄清
投标人对招标文件的疑问应通过标前会议得到澄清和解答。在标前会议以后，若投标人仍有问题并要求对招标文件进行澄清和解答，应在开标日8天以前，将要求澄清、解答的问题以书面形式（含传真）送达招标单位。招标单位将在3天内将书面答复（含传真）送达所有投标人。
3.招标文件的修改
（1）在开标日5天前，招标单位可以发出补充通知对招标文件进行修改。
（2）补充通知将以书面形式（包括传真）发送给所有已购买招标文件的投标人。投标人收到补充通知后，应以电传或传真方式告知招标单位，说明补充通知已经收到。
（3）为了使投标人能得到合理的时间将补充通知的内容在编制投标文件时予以考虑，招标单位可以酌情延长开标日期，并以书面形式发送所有已购买招标文件的投标人。
三、投标文件的编制
1.投标语言
投标文件以及投标人和招标单位之间的来往文件、均用中文书写（若有其它语言、须用中文作出注解）。
2.投标文件的组成
（1）商务标组成：
a投标承诺函
b法定代表人身份证明书，
c法定代表人授权委托书，
d招标答疑材料（如有），
e投标保证金退还声明，
f工程量清单报价书，
g投标文件电子版光盘一份（含技术标内容、商务标造价软件版，普通刻录光盘刻录），同商务标一起封装，投标文件的工程量清单报价书封面相应位置应加盖工程造价执业人员“执业章”并签字。
(2)技术标组成：
a法定代表人身份证明书，
b法定代表人授权委托书，
c资格证明文件包括
1）企业基本情况表；
2）企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证及复印件等（原件备查）；
3）拟派项目班子成员汇总表；
4）项目班子成员简历表、拟派具有类似工程施工经验和能力、无不良质量及安全等诉讼记录的注册专业资质一级建造师及有关人员资格证书及复印件等（原件备查）；
5）拟投入的主要施工机械表；
6）拟配备的主要测量、检验仪器设备表；
7）企业类似工程业绩（合同复印件，原件备查）；
d施工组织设计（包括：施工组织机构，主要施工方案、方法、技术措施，主要设备，质量保证体系及措施，工程进度安排及保证措施，安全生产及文明施工保证措施等），
e评标办法涉及的其他相关资料（原件备查）。
3.投标文件的编制
投标人应详细阅读招标文件，按招标文件的要求编写投标文件。如果投标文件不符合招标文件的要求，该投标文件将不予评审。
4.投标报价
（1）投标人应对整个招标范围进行投标报价（包括工程费用、预留金、协调办证费用等）。
（2）投标人应认真将工程数量表中所列的工程量清单与施工图相对照后，编制工程细目填写单价和合价。无论工程数量表中是否列明所有细目和数量，投标人没有填入单价或合价的工程细目，施工之后，发包人将不单独支付，并认为该细目的价款已包括在其工程数量报价表其他细目的单价或合价中。
（3）投标报价中：
1）除非招标文件另有规定外，投标报价应包括为完成招标文件确定的招标范围内工程全部内容和招标文件其它部分中说明的内容及质量保修所需的费用，以及为完成上述工程内容所必须的措施工程费、管理费用、规费、利润、税金、临时工程费和工程及安全维护费、材料二次倒运、土方淤泥场内外调运费、施工范围内障碍物拆除清理及排水费、因现场环境排水渠污水排放限制等因素不可避免穿插间歇影响费用、大型机械设备进退场费、材料及产品检验试验费等一切费用，以综合单价、总造价报价；投标人因承包本工程所需交纳的各种税费均由投标人承担，并包含在所报的投标价内。
2）地基处理堆载物的选择应充分考虑施工流水作业，合理调配土方工程，优化施工方案；待地基处理完成后堆载物能及时得到利用。
3）投标人任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，发包人均不承担责任。
4）投标人投标时应充分考虑从设计到施工环境、分期施工、现场情况、施工期间各类建材的市场价格、施工期间用电（水）等各种风险，国家及地方政策调整等可能影响工程造价的因素，做出正确的评估并体现到投标报价中，不得随政策调整而调整，否则造成的经济风险责任自负。
5）本项目暂列预留金90万元。预留金虽在投标时计入报价，不视为投标人所有，且预留金不计税和规费、不允许优惠让利，否则按废标处理。除合同另有规定外，应由监理工程师按合同相关条款的规定，结合工程具体情况，报经发包
人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用；工程竣工结算时，应按承包人实际完成的工作内容结算，剩余部分仍归发包人所有。
6）对于受施工现场场地限制，需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再承担该费用。
（4）投标人填报的单价和总价，在合同履行期间，只能按合同有关条款约定的方式进行调整。
（5）除合同专用条款另有约定外，本工程所需的一切材料、设备由中标人自行采购、运输和保管。
（6）投标报价依据：
①《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008。
②人工工资单价及材料价格参照现行市场行情。
③有关设计图纸等
5.投标有效期
（1）投标文件在开标之日后40天内有效。
（2）在特殊情况下，招标单位在原定投标有效期内可以根据需要向投标人提出延长有效期的要求，投标人应立即对此作出答复。若同意延期，投标人不得修改投标文件，但应相应延长投标保证的有效期。在延长期内，投标保证金的退还与违约的规定仍然适用。投标人可以拒绝招标单位的延期要求，而不会因此失去投标保证金。
6.投标保证
（1）投标人在领取招标文件前，应提交人民币50万元的投标保证金。其形式可以选择现金支票、银行汇票或银行保函。
（2）投标保证金的有效期应较投标有效期延长28天。招标单位如果延长了投标有效期，则投标保证金的有效期经投标人同意也相应延长。
（3）投标人如有下列违约行为时，投标人的投标保证金将因违约不予返回：
①在投标有效期内撤回投标文件；
②中标人收到中标通知书后10天内由于中标人的原因，未能或拒绝签订合同协议书，或未能提交履约担保；
③投标人（法定代表人或委托代理人）无故不出席开标会的；
④投标人在招标活动中有违规或违法行为的。
（4）未提交投标保证金的投标文件，招标单位将不予评审。
（5）未中标单位的投标保证金在定标后10个工作日内，在其退回图纸及相关技术资料时予以退还(无息)。中标单位在提交履约保证金后投标保证金予以退还(无息)。
7.投标文件的签署
（1）投标人应将商务标和技术标分别封装，标明商务标和技术标；提交捌份投标文件，其中一份正本，柒份副本（并提供电子光盘一份）。当副本与正本不一致时，以正本为准。
（2）投标文件须用不褪色墨水打印或书写后，由投标人的法定代表人或其授权代理人签署（授权书附在其内）并加盖公章。
（3）投标文件不应涂改、行间插页或删除，如果出现上述情况，均应由投标文件签字人在改动处签字或加盖印签。
四、投标文件的送交
1.投标文件的密封和标记
（1）投标人须将投标文件正本与副本密封包装在封套内并标明"正本"、"副本"字样。
（2）在投标文件封套上应写明：
①收件人（招标单位）的名称和详细地址；
②项目投标文件；
③在开标前不得开封。
（3）如果投标文件未按上述规定密封和标记，而使投标文件失密，招标单位概不负责。
2.送交投标文件的时间
开标会议前30分钟，一律开标会现场接受。
五、开标
1.招标单位将按招标文件中规定的时间和地点，进行公开开标，投标单位法定代表人或委托代理人（持授权委托书）应按时出席。
2.开标会议由招标单位主持，由评标专家组负责对各家投标文件进行综合评分，监督组负责全程监督。
3.见证人员将验证各投标单位的资质材料（一律出示原件）。
4.开标时，招标单位将当场检查各投标文件的完整性，由投标人当众宣读投标函、公布投标价，投标书中拟派的一级建造师负责介绍施工组织方案。
5.有下列情况之一者，将作为废标处理：
（1）投标文件未按招标文件的要求进行标志、密封、盖章；
（2）投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其授权委托代理人签字（或盖章），由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章、内容均应符合要求，否则，投标文件签署授权委托书无效。
（3）投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、无法辨认；
（4）投标文件中有两个或多个报价，且未声明以哪一个报价为准的；
（5）逾期送达的投标文件；
（6）互相抄取标书的；
（7）未按招标文件要求提交投标保证金的投标人的投标文件。
（8）投标人在规定的招标会议开始时间法定代表人或委托代理人未能参加招标会议。
（9）投标文件中没有实质性响应招标文件的。
（10）法律、法规规定的其他情形。
六、评标
1.符合性审查
招标单位在进行投标文件评审前，对各投标文件的符合性进行审查，如发现投标文件与招标文件的要求有重大偏离或保留，特别是对工程范围、工程质量或工期要求等方面有重大改变，而且，调整这种偏离或保留将会对其他符合招标原
则的投标人的竞争地位产生不公正影响时，此投标文件将不予评审。
2.评审
（1）招标单位将组织专家小组对各投标文件进行综合评审。
（2）具体评标办法（附后）
（3）招标单位将依据报价可信、工期合理、施工方案可行、施工技术可靠、确保工程质量的原则，全面比较后推荐综合条件最优的投标人为中标第一候选人，不保证报价最低或工期最短的投标人中标。
3.投标文件的澄清与差错的修正
（1）在评标期间，招标单位认为需要时，可要求投标人对其投标文件进行书面澄清，或者要求补充某些资料，投标人不得拒绝。
（2）对于符合招标要求的投标文件，若其报价有算术上的差错，将按以下原则修正：
①当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；
②当单价与数量相乘不等于合价时，总价合同应以标出的合价为准，同时对单价进行修正；
③当各细目的合价累计不等于总价时，总价合同应以总价为准修正各细目合价，并核准单价。
（3）按以上原则对差错的修正，经投标人的同意，法人或授权人并书面确认修正后的投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件视为废标。
七、授标与签订合同
1.授标条件
本合同将授予其投标文件符合招标文件要求，综合条件最优，具备有效地履行本合同的能力、经验、信誉的投标人。
2.中标通知书
评标结果报请芜湖港储运股份有限公司招标领导小组批准，经公示无异议后，招标单位将在投标有效期截止前向中标的投标人发出中标通知书，确认其投标已被接受。中标人收到中标通知书后，应按通知书中指定的时间与地点参加合同谈判并签署合同。
3.履约担保
（1）中标人在收到中标通知后10天内，应按招标文件的规定向招标单位提交一份由银行出具的履约担保（或现金支票）。履约担保金额为合同总价的5%。履约担保的有效期至工程竣工验收合格后15天。
（2）若中标人未能按本款上述规定向招标单位提交履约担保，招标单位则有权取消其中标资格，投标保证金不予返还。同时招标单位有权将本合同授予其他投标人或重新招标。
4.合同协议书的签署
（1）中标人在收到中标通知后10天内，必须与发包人签订合同协议书。
（2）合同协议书经双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。
（3）若签署合同协议书的双方或一方为法定代表人的授权代理人时，应出具法定代表人的授权书（作为合同附件）。
第三章施工合同
第一部分协议书
发包人（全称）：芜湖港储运股份有限公司
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：芜湖港朱家桥外贸码头二期工程陆域形成及地基处理工程。
工程地点：安徽省芜湖市
工程内容：详见发包人提供的施工图。
工程立项批准号：芜发改交通【2012】414号。
资金来源：企业自筹。
二、工程承包范围
承包范围：详见招标文件和发包人提供的施工图。
三、合同工期
开工日期：2013年元月？日（具体以监理工程师下达开工令为准）。
竣工日期：。
合同工期：总日历天数160天。
各单位工程应认真合理安排好施工工序、穿插施工进行流水作业，施工网络工期清晰合理。
四、质量标准
质量要求：合格。
五、合同价款
金额（大写）：（人民币）
￥：元，其中：预留金虽计入报价，不视为承包人所有，且预留金不计税和规费、不允许优惠让利，预留金的使用除合同另有规定外，应由监理工程师按合同相关条款的规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用；工程竣工结算时，应按承包人实际完成的工作内容结算，剩余部分仍归发包人所有。
六、组成合同的文件
组成合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、招标文件、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、标准、规范及有关技术文件
6、图纸
7、合同的附件
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与合同通用条款赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款以及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
本合同双方约定法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）
地址：芜湖市长江中路港一路地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：0553- 5112058 电话：
开户银行：交通银行芜湖分行新芜路支行开户银行：
邮政编号：241006 邮政编号：
第二部分专用条款
一、词语定义及合同文件
1、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：1 协议书；2 中标通知书；3 专用条款；4 招标文件；5 投标文件；6通用条款；7 标准、规范及有关技术文件；8施工图纸。
2、语言文字和适用法律、标准及规范
2.1本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。
2.2适用法律和法规：
需要明示的法律、行政法规：国家现行有关工程建设的法律、法规。
2.3适用标准、规范：
适用标准、规范的名称：按施工图纸要求的施工验收规范，以及现行适用于本工程的施工规范及验收标准。
发包人提供标准、规范的时间：由承包人解决。
国内没有相应标准、规范时的约定：/ 。
3、图纸
3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：本合同生效后，发包人向承包人提供施工图纸肆套。
3.2发包人对图纸的保密要求：承包人不得将本项目施工图纸提供第三方，违者承担相关法律责任。
3.3使用国外图纸的要求及费用承担：/ 。
二、双方一般权利和义务
4、工程师
4.1监理单位委派的总工程师：
姓名：职务：
发包人委托的职权：整个施工阶段的质量、进度、投资控制；合同管理、安全管理、信息管理及组织协调。
需要取得发包人批准才能行使的职权：对施工工艺进行最后确认和对工程变更、工程价款支付；对施工中发生的索赔协调处理。
4.2发包人派驻的工程师：
姓名：职务：
职权：在施工过程中，保持与参建各方的联系，对参建各方的履约情况进行督促。
4.3不实行监理的，工程师的职权：/ 。
5、项目经理：
姓名：职务：
6、发包人工作
6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：见（3）
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供求：见（3）
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：
上述（1）～（3）：承包人已派员察看了施工现场，清楚地掌握了发包人所提供的施工条件和水、电、道路、通信的接通位置和状况以及施工场地的情况，对尚需进一步完善的工作均由承包人自行承担，以达到施工条件，其费用包括在本合同价款内。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前三天。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：/ 。
（6）水准点与座标控制点交验要求：现场确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验。交验工作在开工前3日内完成。
（7）图纸会审和设计交底时间：在开工前3日内完成。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：见7.1 （7）条
（9）双方约定发包人应做的其他工作：/ 。
6.2发包人委托承包人办理的工作：/ 。
7、承包人工作
承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：/ 。
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月20日向监理工程师提供五份当月已完工程进度表和下个月施工计划表。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明，现场封闭施工，并负责安全保卫，其费用包含在投标报价内。
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/ 。
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定办理，其费用包含在投标报价内。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：/ 。
（7）施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护）的保护工作，其费用包含在投标报价内。
（8）施工场地清洁卫生的要求：保证施工场地、水域的清洁，符合环境卫生管理的有关规定，做到文明施工，交工前承包人应将现场清理干净，无建筑材料、施工设备，并拆除所有临时设施。
（9）双方约定承包人应做的其他工作：承包人协助发包人办理以下事项：①涉及主管部门相关审批报批手续；②开工前所有相关审批手续；③施工及竣工验收以及相关部门验收手续。以上属委托方的，费用由委托方承担。
三、施工组织设计和工期
8、进度计划
8.1承包人提供施工组织设计（含专项工程施工组织设计或施工方案）和进度计划的时间：开工前7日内。
工程师确认的时间：3天内。
8.2群体工程中有关进度计划的要求：/ 。
9、工期延误
双方约定工期顺延的其他情况：/ 。
四、质量与验收
10、隐蔽工程和中间验收
双方约定中间验收部位：地基处理、陆域形成。
11、工程试车
试车费用的承担：/ 。
五、安全施工
执行《建设工程安全管理条例》、行业建设工程安全管理条例、芜湖市安全施工的有关规定及芜湖港相关安全管理规定。
六、合同条款与支付
12、合同价款及调整
12.1本合同价款采用固定合同总价方式确定。
（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：
A、法律、行政法规和国家有关政策变化影响；
B、工程造价管理部门公布的价格调整；
C、材料价格的市场波动因素；
D、气候、长江水位影响、相关单位干扰等风险因素；
E、本项目实施过程中可能遇到的各种困难和费用因素等。
风险费用的计算方法：/
风险范围以外合同价款调整方法：因设计变更或发包人要求调整引起的工程量增加（减少）变化，其调整工程量经监理审核、发包人批准，调整单价按承包人中标的最终投标报价表中（让利后）相对应的细目调整单价，进行合价结算；发包人提供的工程量清单仅供投标人参考，中标人投标报价中的工程量超出实际工程量的部分，发包人将在决算时予以扣除。
（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：/
（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：/
12.2双方约定合同价款的其他调整因素：/
13、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：本工程无预付款。
扣回工程款的时间、比例：/
14、工程量确认
承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月20日。
15、工程款（进度款）支付
双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间：见“补充条款第二条”。
七、材料设备供应
由承包人提供工程材料。
16、发包人供应材料设备
16.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
（1）材料设备单价与一览表不符：/
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：/
（3）承包人可代为调剂串换的材料：/
（4）到货地点与一览表不符：/
（5）供应数量与一览表不符：/
（6）到货时间与一览表不符：/
16.2发包人供应材料设备的结算方法：/
17、承包人采购材料设备
承包人材料设备的约定：/
八、工程变更
见“补充条款第三条”。
九、竣工验收与结算
18、竣工验收
18.1承包人提供竣工图的约定：
承包人在工程完工后十五日内向发包人提供4套（含电子光盘）完整的竣工资料（其中两套为原件、），其费用由承包人承担。
18.2中间交工工程的范围和竣工时间：/
十、违约、索赔和争议
19、违约
19.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：/
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：/
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：/
双方约定的发包人其他违约责任：/
19.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
因承包人原因造成工期延误应承担的违约责任：工期延误10天内承包人每天应承担违约金壹万元人民币;延误11-20天每天应承担违约金贰万元;延误21-30天每天应承担违约金伍万元;延误30天以内按以上分段累加计算;延误30天以上每天承担违约金伍万元，违约金总额不超过合同价款总价的5% 。
因发包人原因造成工期延误需三方签字确认。
承包人质量违约应承担的违约责任：工程质量等级未达到合格标准，发包人有权不予支付工程款。
双方约定的承包人其他违约责任：见补充条款
20、争议
双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
（1）请监理机构调解；
（2）采取仲裁方式解决，并约定向芜湖市仲裁委员会提请仲裁。
十一、其他
21、工程分包
本工程发包人同意承包人分包的工程：发包人不同意承包人将主体工程向其
他单位转包或非法分包，否则发包人有权拒绝付款并有权解除合同。
分包施工单位为：/
22、不可抗力
双方关于不可抗力的约定：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方责任造成的爆炸和火灾等。
23、保险
本工程双方约定投保内容如下：
（1）发包人投保内容：/
发包人委托承包人办理的保险事项：/
（2）承包人投保内容：按现行有关管理要求执行。
24、担保
本工程双方约定担保事项如下：
（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：/ 担保合同作为本合同附件。
（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：/担保合同作为本合同附件。
（3）双方约定的其他担保事项：/
25、合同份数
双方约定合同份数：双方各持正本壹份、副本十份。
26、补充条款
26.1质量要求
（1）承包人应认真按照规范和施工图设计的要求施工，随时接受监理人员及发包人代表的监督检查，并为监督检查提供便利条件。监理人员及其发包人代表有权要求承包人对工程质量隐患进行返工、修改，承包人必须无条件服从；造成重大质量问题，承包人除无偿返工且承担相应返工费用外，还必须承担给发包人造成的损失及建设主管部门相关处罚；返工、修改的，工期不予顺延，同时承包人还要向发包人承担5000～10000元/次的质量违约金；若发生的重大质量问题，发包人有权要求撤换项目负责人，并有权单方解除建设工程施工合同，由此产生的一切后果由承担人自负。
（2）承包人在工程施工中，接受监理人员及其发包人代表对涉及主要结构的材料试样所实施的见证取样和送检制度。（承包人）根据图纸及规范要求进行试验、检测，所有的检测、检验、试验费用均包括在投标报价内。
26.2 工程进度款支付
本工程无预付备料款。工程款按进度每月支付，承包人每月20日报工程形象进度表及当月工程量完成表，监理人员和发包人代表在接到工程进度表后,5天内按工程实际完成情况进行形象进度验收并核定所报工程数量，此工程量作为当月工程进度款支付的依据。发包人次月25日前按核实后的工程进度款的80%支付。
26.3工程变更
设计变更和发包人要求的变更及签证所引起工程量的增减，其费用的计取，采用投标报价内相同或类似的单价；无相同或类似单价的，按投标书中报价编制方式（含优惠比例）进行结算；材料价格参照芜湖市价格信息，缺项的由发包人、承包人共同询价。
所有变更及签证必须经监理工程师和发包人代表现场核实、签证后，方可进行相关费用的结算。
26.4工程款结算
本工程采取竣工一次结算方式。工程进度款支付达到80%时，发包人暂停付款；待甲乙双方办理工程竣工结算，并经监理和发包人审核后30日内付至经审核后工程款的86%；剩余14%作为竣工资料移交2%、审计保证金7%、质量保证金5%；竣工资料经审查合格移交后10内付至88%，经审计部门审计后，发包人再支付至工程审计部门确认总造价的95%，其余款转为保修金。工程竣工验收移交后，十五日内退还施工承包人履约保证金。
26.5承包人无条件服从发包人对总体进度计划及总平面布局的合理调整及安排，积极配合相关主管部门的检查与验收、积极配合与其它专业施工单位协调工作。
26.6所有工程承包人不得挂靠，不得转包或非法分包工程。一经发现，发包人有权取消其中标资格或解除已签订的建设工程施工合同，由此造成的一切损失承包人自负，同时投标保证金或履约保证金不再返还，未付工程款不再支付。
26.7中标人承诺的项目经理及技术负责人不得随意更换，未经发包人同意更换项目经理及技术负责人的，发包人将予以2万元/人·次违约金处理。经发包人同意更换项目经理及技术负责人，将向发包人承担1万元/人·次的违约金，且更换的项目经理及技术负责人应不得低于投标文件中相关人员对应的相应资质。
26.8承包人现场管理人员不胜任，发包人和监理工程师有权指令其更换。
26.9承包人应严格按建设工程施工合同及经发包人批准的工程进度计划组织施工。
(1)因承包人原因月度完成工作量未超过当月施工作业计划60%的,不予支付当月工程进度款。
(2)连续三个月完不成月度施工作业计划，发包人有权解除建设工程施工合同；由承包人承担一切经济与法律责任。
26.10承包人在施工时要做到：充分考虑到排水渠污水从场地中排放现状，应合理安排施工工序，必须服从发包人统一组织协调，不得影响其它工段的正常施工。
26.11承包人使用农民工及其它劳务用工，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法与其签订劳动合同，并按规定足额支付劳务工资，否则，造成的后果自负；同时发包人可直接使用承包人工程款支付承包人所欠的劳务工资，情节严重者发包人有权解除建设工程施工合同。
26.12资料整理、归档要求
1、竣工资料整理、归档严格按照“安徽省重大建设项目档案验收标准”的要求进行，承包人要有专业的资料整理人员从进场到竣工验收完成、竣工资料交验备案为止（无特殊状况不得更换），且资料整理理人员须经过档案管理知识培训，以确保资料的时效性、完整性、准确性、系统性、安全性。
2、承包人人应认真贯彻执行国家档案工作法律法规、行业标准、规范, 项目建设过程中积极主动协助发包人保持与档案行政管理部门和项目主管部门档案机构的联系,及时填报《重大建设项目档案管理登记表》；项目档案验收前，承包人对本单位施工的工程档案进行全面自检。
3、承包人须制定工程文件收集、整理、保管、利用等制度，制定切合实际
的工程竣工文件编制要求，归档的不同载体(照片、光盘、录音带、录像带等)全部归档。
4、承包人须及时向发包人提交项目档案，手续完备，要有移交档案完整、准确的情况说明，交接手续完备；承包人移交的竣工资料必须包括：a.开工报告、技术交底、图纸会审纪要、施工组织设计、方案及报批等文件材料，b.原材料检测、试验及施工定位测量、基础处理记录等文件材料，c.设计变更、更改洽商、技术变更等文件材料，d.工程质量检测、评定，隐蔽工程验收记录、交工验收记录等，e.其他应归档施工文件材料。
5、承包人须编制完整的工程竣工图，竣工图要求：a.图面整洁、线条清晰，
b.竣工图准确,有修改的竣工图要修改到位、标注到位，
c.竣工图修改方式规范，
d.竣工图章规范，所有竣工图逐张加盖并签署竣工图章，
e.所有竣工图按GB/T10609.3要求统一折叠。
6、承包人所交的竣工总结要确保竣工文件真实准确的制度、措施、手段。
7、工程竣工材料要尽量减少复印件，复印件要注明原件存放处，不得有圆珠笔、纯蓝墨水、红墨水、铅笔等字迹。
十二、施工图纸
附陆域形成、地基处理、陆域场地铺砌、给排水及轨道基础工程施工图纸一套（详见施工图纸目录）
第三部分工程质量保修书
发包人（全称）：芜湖港储运股份有限公司
承包人（全称）：
为保证芜湖港朱家桥外贸码头二期陆域形成及地基处理工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括陆域形成、地基处理、陆域场地铺砌、给排水及轨道基础工程项目。具体质量保修内容双方约定如下：本次招标范围内所有工程内容。
二、质量保修期
质量保修期从工程实际交工验收合格之日算起。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：参照国务院279号令《建设工程质量管理条例》。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保桩基工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
本工程约定工程质量保修金为工程造价款的 5 %，完工后在工程尾款中扣除。本工程双方约定工程质量保修金金额为： / （大写）。质量保修金银行利率为 / 。
五、质量保修金的返还
发包人在质量保修期满承包人履行相应质保金返还手续后15天内，将剩余保修金（无息）返还承包人。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：承包人履行保修责任，交工验收贰年后，无承包人原因造成的工程质量问题，发包人退还保修金（无息）。
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发包人（公章）：承包人（公章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
2013年月日 2013年月日
第四部分施工安全责任协议书
发包人（甲方）：芜湖港储运股份有限公司
承包人（乙方）：
为了搞好工程项目施工作业的安全管理工作，经双方充分协商签订本协议。
第一条：本协议为工程项目合同（合同编号：）的附件。
第二条：甲方安全责任
进场施工作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明，其内容是：项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。
第三条：乙方安全责任
（一）乙方必须执行《建设工程安全管理条例》、行业建设工程安全管理条例、芜湖市安全施工的有关规定及芜湖港相关安全管理规定；乙方负责人为安全生产责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守安全生产规章制度，并指定专人负责监管安全施工作业。
（二）开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所。
（三）需使用业主的机械、电器等设备、设施，必须经得业主或甲方同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。
（四）教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。
（五）对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的所使用的全部人员的安全负责。
（六）乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博。严禁酒后上班。
（七）乙方负责此项目生产的全部安全责任，如果在生产中发生生产安全事故，由乙方承担全部的事故责任和经济责任；发生人员轻伤事故，处违约金5000元/人.次；发生人员重伤事故，处20000元/人.次。
第四条：甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好文明施工作业。
第五条：本协议双方签字后生效。
甲方：乙方：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
年月日年月日
招标投标邀请,公告文件及合同标准格式,样本和范本
招标投标邀请、公告文件及合同标准格式、样本和范本 第一部分招标邀请 (招标邀请书格式) 招标邀请 (招标机构) 受委托，对项目所需的货物及服务进行国内竞争性招标。兹邀请合格投标人前来投标。 1．招标文件编号： 2．招标货物名称： 3．主要技术规格： 4．交货时间：（见标书要求） 5．交货地点： 6．招标文件从年月日起每天（公休日出外）工作时间在下属地址出售，招标文件每套人民币元（邮购另加元人民币），售后不退。 7．投标书应附有元的投标保证金，可用现金或按下列开户行、账号办理支票、银行自带汇票。投标保证金请于年月日时（北京时间）前递交到。 开户名称：（招标机构） 账号： 开户银行： 8．投标截止时间：年月日时分（北京时间）逾期不予受理。 9．投递标书地点： 10．开标时间和地点： 11．通讯地址： 邮政编码： 电报挂号： 电话： 传真： 联系人： E-mail： （招标机构） 年月日
第二部分招标须知 一、说明 1．使用范围 本招标文件仅适用于本招标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。 2.定义 招标文件中下列术语应解释为： 2．1"招标人"系指招标机构。 2．2"投标人"系指向招标人提交投标文件的制造商或供货商。 2．3"货物"系指卖方按合同要求，须向买方提供的设备、材料、备件、工具、成套技术资料及手册。 2．4"服务"系指合同规定卖方必须承担的设计、安装、调试、技术指导及培训以及其他类似的承诺 义务。 2．5"买方"系指在合同的买方项下签字的法人单位，即：委托招标业主。 2．6"卖方"系指提供合同货物及服务的投标人。 3.合格的投标人 3．1凡具有法人资格，有生产或供应能力的国内企业（实行生产许可证制度的须持有生产许可证），在国内注册的外国独资或中外合资、合作企业，符合并承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。 3．2允许联合投标，但必须确定其中一个单位为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。当联合投标时，须向招标人提交联合各方签订的《联合投标协议书》，《联合投标协议书》应对所有合伙人在法律上均有约束力。同时，全权代表一方自身的行为能力和经济实力应符合投标资格要求。联合投标按资质较低一方考核和审定。 4.投标费用 投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 二、招标文件 5.招标文件 5．1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由以下部分组成： （1）招标邀请函； （2）投标须知； （3）招标项目要求及技术规范； （4）合同主要条款；
主体劳务合同范本(清包)
项目主体劳务 招标文件 （招标编号：） 12 项目部 4 年 2 月2 日 第一章投标人须知 1、工程概况： 1.1项目名称：工程 1.2项目地址： 1.3项目规模： 1.4业主： 1.5招标人：中国建筑第二工程局有限公司西南分公司 项目部 1.6本次招标工程： 1.7具体位置：
2、工程内容： 2.1 12 主体劳务工程（具体详见合同内容）。 2.2负责完成进场前的临时设施搭建等各项工作（要求有足够的劳动力并按业主及招标人要求时间或提前完成）。 3、招标范围： 具体详见合同内容，招标人有权调整招标范围，并不承担由此引起的任何费用。 4、时间安排及要求： 4.1 发标时间：20 年月日 4.2 投标时间安排： 4.2.1 20 年月日领取招标图纸（电子光盘）及招标文件。 4.2.2 20 年月日前，各投标人将投标中遇到的疑问书面传真给招标人（并提供电子版发送至），过后不补，招标人将进行统一的书面答复，答疑资料（如有）于20 年月日由投标人到招标人处领取。招标答疑将作为本招标文件的组成部分，传真号码： 11 ，接收人：，联系电话：。 4.3现场答疑时间：在截标之前，各投标人可以自行前往工地踏勘施工现场，现场联系人：，联系电话：。 4.4 投标书递交截止时间：20 年月日前。 4.5 定标时间：定标结果在截标之日起30天内通知中标人。 5、质量标准： 质量为优良，必须达到“”标准，主体工程实测点数合格率达到95%以上，观感平分（新标准）必须为“好”。现行国家验收标准、规范：混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002），砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002），建筑工程施工质量验收统一标准，建筑装饰装修工程质量验收规范，屋面工程质量验收规范，建筑地面工程质量验收规范。并由涂料组参与质量验收。 6、工期： 必须保证或提前达到业主或招标人的节点工期。本工程总工期暂定为 4 日历天（详见合同条款）。 7、招标文件 7.1招标文件组成：招标文件包括下列文件及所有投标须知发出的补充资料及招标答疑会议纪录，招标文件包括下列内容： 7.1.1第一章投标须知； 7.1.2第二章工程建设条件、招标图纸及技术要求； 7.1.3第三章投标文件格式及报价说明；
中华人民共和国标准设计招标文件2017年版
附件4 中华人民共和国 标准设计招标文件 （2017年版）
《《使用说明 一、《标准设计招标文件》适用于工程设计招标。 二、《标准设计招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。 三、招标人按照《标准设计招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。 四、标准设计招标文件》第三章“评标办法”规定综合评估法。各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。 第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。 五、标准设计招标文件》第五章“发包人要求”由招标人根据行业标准设计招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同 条款”、“专用合同条款”相衔接。 六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况，在招标文件中载明相应要求。 七、《标准设计招标文件》为2017年版，将根据实际执行过程中出现的问题及 时进行修改。各使用单位或个人对《标准设计招标文件》的修改意见和建议，可向编写小组反映。 联系电话：（010）68502581
（项目名称）设计（招标编号：） 招标文件 招标人：（盖单位章） 年月日
标准投标文件格式
投标文件格式 一、投标文件封面式样 1、投标文件密封袋封面式样1 招标 系统建设项目 （招标编号：） 投标文件 内容：正本、副本/投标报价一览表 投标人名称: (加盖公章) 投标人地址: 邮编: 投标联系人: 电话: 启封时间:
2、正本/副本封面式样 (正本/副本) 招标 系统建设项目 （招标编号：） 投标文件 投标人：盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 年月 注：1、此页格式作为投标文件封面及扉页标准格式； 2、若封面为硬包装过胶制作或其他不适合盖章的纸张，封面可以不盖章，但扉页应加盖单位公章并由法定代表人或其委托代理人签字。
3、投标报价一览表封面式样
二、投标函 致：（招标人） 根据贵方的[招标编号]（项目名称）签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本四份，并对之负法律责任。 1) 开标一览表 2) 投标报价一览表 3) 分项报价一览表 4) 备件、专用工具和消耗品价格表 5) 货物规格一览表 6) 技术规格/商务条款偏差表 7) 按招标文件投标人须知和商务/技术条款要求提供的有关文件 8) 售后服务计划 9) 资格证明文件 10) 技术方案 11) 金额为人民币元投标保证金（现金或保函、汇票） 据此函，签字代表宣布同意如下： 1) 所附投标报价表中规定的应提供的项目投标总价为人民币，（文字表示）。 2) 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。 3) 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。 4) 本投标自开标日起有效期为90个日历天。 5) 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。 6) 投标人承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非招标人的附属机构。 7) 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，
招标文件范本.word
. . . 目录 第一篇邀请函 (1) 第二篇竞标性谈判须知 (4) 第三篇评标办法（综合评估法） (10) 第四篇应谈文件格式 (14) 第五篇合同格式 (26)
第一篇邀请函 2016年XXXX项目(装潢) 邀请函 一、招标条件 本招标项目已具备政府相关部门规定的招标条件，项目招标单位为xxxxxxx （以下简称“招标人”）。现对本项目进行邀请竞争性谈判采购。 招标人委托资文建设工程咨询（以下简称“招标代理机构”），采用竞争性谈判采购的方式邀请有兴趣的合格应答人（以下简称“应答人”）就“xxxxxxx”提交密封的有竞争性的应谈文件。 2.项目概况 2.1本项目实施地点为：市 2.2招标围： 标段名称见下表，具体容详见需求一览表（附件1） 施工 3.应答人资格要求 应答人必须满足本条款以及应答人须知中的所有资格条件： （1）中华人民国境注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力。 （2）参加本次投标活动前三年，在经营中无重大记录。 （3）具有建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质。 （4）具备有效的安全生产许可证。 4.应答人获取竞争性谈判文件 4.1时间：X年X月X日—X年X月X日上午9：00—下午16：00（双休日除外）。 4.2地点：XXXXX。 4.3竞争性谈判文件费用X元（售后不退）。 5提交应谈文件截止时间及应答时间
5.1应谈文件递交的截止时间为X年X月X日上午X时，地点XXXXXXX会议室。 5.2应谈文件应于规定的应谈截止时间之前递交到代理机构指定地点，逾期提交的应谈文件将被拒绝，不接受邮寄方式提交应谈文件。如有变动，招标代理机构将另行通知。 6联系方式 招标代理机构： 地址： 邮编： 项目联系人： 电话： 传真： 电子： 开户银行： 账号： X年X月X日
劳务招标文件范本
xx工程 土建劳务招标文件 工程名称： 招标项目：xx土建劳务分包 招标人：中国核工业第二四建设有限公司分公司 时间： 招标邀请 公司： 中国核工业第二四建设有限公司（以下简称招标人）总承包的“项目”即将开工，现我公司对本工程土建劳务分包进行招标，择优选用分包单位（以下简称投标人）。经过初步审查，贵公司符合本工程土建劳务分包资格，特邀请贵公司参与该工程土建劳务分包投标。现将该工程概况及招标要求作以下
简要说明，投标人将按照招标文件所述地点，自行到工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。 投标联系人： 电话： 工程劳务分包 招标文件 一、报价说明： 我公司在承接的“”即将进场施工，现拟将该工程的土建劳务工作进行分包。为达到公平、公正、公开的原则，我公司拟定了统一报价表等相关格式，请贵公司对该工程进行投标报价。贵公司需按照我公
司提供的格式和相关要求进行填写，如贵公司认为有不完整或有缺项的内容，可进行补充或增减说明。现将工程招标的一些情况作以下简要说明，如有疑问可问询答复。 二、工程概况 1.工程名称： 2.工程地址： 3.建筑规模： 4.结构形式： 5.工程质量目标： 6.文明施工目标： 7.总包单位承包工期：计划开工日期： 8.具体情况详见图纸 三、工期要求： 1.进度计划要求：
2.具体进度计划和施工安排必须严格按照甲方的施工组织进度计划和施工方案执行，若因投标人原因工期延误，按每延误一天5000元/天的标准进行处罚。 3.如施工过程中投标人人员严重不足（比计划少1/4以上），施工进度滞后，招标人有权单方面采取措施，所发生的所有费用均由投标人承担。 四、质量、安全生产和文明施工要求 1.确保工程质量分部分项一次性验收合格率100%，确保单位工程竣工交验一次性通过。 2. 确保施工期间不发生安全事故。 3.单项分包工程质量达到合格标准，争创优质工程。 4. 本工程施工现场达到文明标准化工地要求。 5. 配备以下相应的岗位人员。 负责人：；质检员：； 安全员：；现场施工员：（每工种1名） 技术员：； 材料员：；电工：；测放工： 以上人员必须有相应的资格证书。乙方认可上述人员在现场签字确认的书面文件均有效。 6.特殊工种(架子工、电工、电气焊工、信号工等必须全部持有有效的特殊工种上岗操作证。施工人员技能等级证持证必须达到强制标准要求。
中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件2010年版.doc
附件2 中华人民共和国 房屋建筑和市政工程 标准施工招标文件 2010年版 中华人民共和国住房和城乡建设部
使用说明 一、《房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》(以下简称“行业标准施工招标文件”)是《标准施工招标文件》(国家发展和改革委员会、财政部、原建设部等九部委56号令发布)的配套文件，适用于一定规模以上，且设计和施工不是由同一承包人承担的房屋建筑和市政工程的施工招标。 二、《标准施工招标文件》第二章“投标人须知”和第三章“评标办法”正文部分以及第四章第一节“通用合同条款”是《行业标准施工招标文件》的组成部分。《行业标准施工招标文件》的第二章“投标人须知”、第三章“评标办法”正文部分以及第四章第一节“通用合同条款”均直接引用《标准施工招标文件》相同序号的章节。 三、《行业标准施工招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“／”标示。 四、招标人按照《行业标准施工招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。 五、《行业标准施工招标文件》第二章“投标人须知”正文和前附表，除以空格标示的由招标人填空的内容、选择性内容和可补充内容外，均应不加修改地直接引用。填空、选择和补充内容由招标人根据国家和地方有关法律法规的规定以及招标项目具体情况确定。 六、《行业标准施工招标文件》第三章“评标办法”分别规定了经评审的最低投标价法和综合评估法两种评标方法，供招标人根据招标
钢筋工劳务分包招标文件
钢筋工劳务分包招标文 件 集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
工程 钢筋班班组劳务分包 招 标 文 件 工程名称： 招标人： 委托代理人： 经办人：联系电话： 发出时间： 劳务分包招标文件 目录 一、投标人资格预审情况 二、工程概况 三、现场情况简介 四、招标要求 五、投标报价要求 六、劳务费的结算与支付 七、投标须知 八、开标须知 九、评标和中标须知
十、补充条款十一、附件 十三、合同条款
劳务分包招标文件条款 第一条投标人资格预审情况 经招标人资格预审，参加本招标工程投标的合格投标人应具备条件： 1、投标申请应具备类似工程施工经历和一定业绩，在设备、人员、资金等方面具有圆满完成本工程的能力。有在施或已施工完毕的类似工程作为考察的对象。 2、有足够的自有资金能为保证本工程的顺利竣工提供资金保证。 3、在公司无不良行为记录。 第二条工程概况 2.1工程名称： 2.2工程地址： 2.3建设单位： 2.4建筑面积： 2.5结构类型： 2.6层数：地下层、地上层。 2.7层高：地下米、地上裙楼米，标准层米 2.8檐高：米。 2.9计划开工日期：年月日。 2.10计划竣工日期：年月日。 2.11本工程计划采用一家及以上劳务队伍共同参与施工。 2.12投标人须按招标文件要求分别报价。 2.13招标人将根据现场情况及投标人的工程进度、质量情况将上述区域中的一块或几块独立区域划分给投标人施工；任何投标人必须完成招标人划分的独立施工区域内的全部
工作内容，并执行固定综合单价。投标人任何肢解独立施工区域工作内容的行为，均有可能导致招标人解除合同并将其清退出场。 2.14招标人有权在投标人无法满足施工需要或违反合同相关约定的情况下，将该施工区域或其他独立施工区域划分给第三家劳务队伍施工。 第三条现场情况简介 3.1现场场地：本工程场地面积平方米，地下室单层建筑面平方米，建筑面积为平方米，地上裙楼建筑面积平方米，标准层平方米。 3.2现场临时设施情况：已具备施工条件。现场的施工用水、用电已接通，施工所需电源提供至三级配电箱，三级配电箱以下的管线及相应设施由投标人负责。 3.3现场机械配置：配备塔吊、施工电梯、地泵、搅拌机，除此之外的的中小型机械由投标人提供。投标人自行进场的机械需手续齐全，并到招标人设备部门备案，且配备具有相应资格的机械操作人员、维修人员及配合人员，其费用由投标人负责。 3.4生活区设置：由投标人在所在工程附近租房子，费用由投标人负责。 第四条招标要求 4.1本工程采用方式招标，从家投标人中确定家投标人为中标人。 4.2招标的费用 4.2.1凡有意参加投标者，请于年月日，上午时至下午时，在XXXXXXXXXXX施工有限公司合同造价部购买招标文件。 4.2.2招标文件每套售价500元人民币，图纸（电子版）售价/元，售后不退。投标人应按招标人要求的时间和地点购买。 4.2.3无论投标人是否中标，投标人应承担其参加本工程投标所发生或涉及的所有费用。招标人不对投标人因本次投标所引起的任何费用或损失负责。（在外项目部班组来怀投标，车旅费由招标人负责安排）
标准施工招标文件》
《标准施工招标文件》 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】
附件二： 中华人民共和国 标准施工招标文件 （2007年版）
使用说明 一、《标准施工招标文件》适用于一定规模以上，且设计和施工不是由同一承包商承担的工程施工招标。 二、《标准施工招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。 三、招标人按照《标准施工招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。 四、《标准施工招标文件》第三章“评标办法”分别规定经评审的最低投标价法和综合评估法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。 第三章“评标办法”前附表应按试行规定要求列明全部评审因素和评审标准，并在本章（前附表及正文）标明投标人不满足其要求即导致废标的全部条款。 五、《标准施工招标文件》第五章“工程量清单”由招标人根据工程量清单的国家标准、行业标准，以及行业标准施工招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”、“图纸”相衔接。本章所附表格可根据有关规定作相应的调整和补充。
锅 炉BOT招标文件
项目 供热系统投资运营管理BOT 招标文件 招标人: 日期：
目录第一部分投标须知 第二部分招标文件 第一章总则 第二章招标文件的组成 第三章投标文件的编制 第四章投标文件的递交 第五章开标、评标、中标 第六章合同授予 第七章技术标准 附件
第二部分招标文件 第一章总则 一、综合说明： 1.定义： 1.1“招标人”指依照《中华人民共和国招标投标法》提出本次招标项目，接受合同相关服务的单位。 1.2“投标人”指向招标人提交投标文件的服务方等。 1.3“中标人”指按本招标文件规定签订合同，提供合同相关服务的投标人。 二、BOT投资范围 包括锅炉房和热力外线（区内）等供暖系统的深化设计、投资建设，包括所有设备及管线供货、安装、调试、验收、保修等（不包括锅炉房的土建、消防、天燃气施工）；供暖系统的运营、经营、维护。 1、投资建设范围： 1.1锅炉房 1.1.1锅炉房的热力系统 包括其系统内的所有设备的采购、安装、调试、验收，包括锅炉房内整个热力系统（一次水、二次水等），其中主要设备包括但不限于锅炉、燃烧机及消音罩、烟囱及消音装置、循环泵、分集水器、板式换热器、、水处理设备、补水泵、除氧装置、原水水箱、软化水箱、加药装置等及相应系统的管道和管道上的阀部件等。 1.1.2锅炉房的配电系统和自控系统 锅炉房配电系统：参照锅炉房甲方提供的图纸，投资进行深化设计后，包括但不限于配电室内电源柜出线以后的全部配电线路的电缆引入，锅炉房内热力系统设备电气线路配管、配线、桥架、敷设及设备单机调试，接地系统，系统整体的调试验收及其他为保证整体系统正常运转的必要增加内容等全部。 锅炉房自控系统：参照甲方所提供图纸，控制柜的供应安装调试，监测显示仪表的安装调试，控制线路、电缆、桥架、电缆敷设及电源线路的配管、配线、桥架工程，接地系统，系统整体的调试验收及其他为保证整体系统正常运转的必要增加内容。 1.2热力外线（区内） 项目红线内整个室外供暖管线含检查井的深化设计施工，检查井内截门等配套设施和楼内热力小室配套设施（如：截门、除污器、压力表、温度计、平衡阀、连通管）由乙方负责投资及实施。 2、供暖系统的经营权范围 2.1此次供热系统运营经营权为20年。
简易招投标文件范本
******************* *******************项目 *****************邀请招标文件 项目名称： ******************* 招标编号： 001 招标人：******************* 2015 年 7 月
目录第一章投标邀请 第二章投标须知 一、说明 二、招标文件 三、投标文件的编写 四、投标文件的递交 五、开标、评标 六、中标通知 第三章技术要求 第四章合同格式 第五章投标文件格式 第六章图纸（电子版）
第一章投标邀请 投标邀请书 （投标人） *******************就 *******************项目******************* 进行邀请招标确定供应商，诚邀参加。 1、项目概况： 项目名称：******************* 工程地址：。 计划进场时间：2015年8月1日 2、招标范围：详见报价表。 3、投标人资格要求： （1）具有独立承担民事责任能力的独立法人，具备有效的营业执照。 （2）具备100万元以上注册资本。 （3）经招标人供方评审合格。 4、请有意参加的投标人于2015年7月日起至7 月日（节假日除外）每天上午8：30～11：30，下午15：00～17：00（北京时间）在 *******************领取招标文件。500元/份，售后不退。 5、投标截止时间：2015年7月日上午10：00点（北京时间） 6、招标文件领取地址： 联系人：
电话： 传真: 邮箱: ******************* 2015年7月
劳务招标文件范本
XX工程 土建劳务招标文件 工程名称： 招标项目：XX 土建劳务分包 招标人：中国核工业第二四建设有限公司分公司 时间： 招标邀请 公司： 中国核工业第二四建设有限公司（以下简称招标人）总承包的“项目［即将开工，现我公司对本工程土建劳务分包进行招标，择优选用分包单位（以下简称投标人）。经过初步审查，贵公司符合本工程土建劳务分包资格，特邀请贵公司参与该工程土建劳务分包投标。现将该工程概况及招标要求作以下简要说明，投标人将按照招标文件所述地点，自行到工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制
投标文件和签署合同所涉及现场的资料，投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。 投标联系人： 电话： 工程劳务分包 招标文件 一、报价说明： 我公司在_承接的“”卩将进场施工，现拟将该工程的土建劳务工作进行分包。为达到公平、公正、公开的原则，我公司拟定了统一报价表等相关格式，请贵公司对该工程进行投标报价。贵公司需按照我公司提供的格式和相关要求进行填写，如贵公司认为有不完整或有缺项的内容，可进行补充或增减说明。现将工程招标的一些情况作以下简要说明，如有疑问可问询答复。 二、工程概况
1?工程名称:
2.工程地址: 3.建筑规模： 4纟吉构形式： 5.工程质量目标： 6.文明施工目标： 7.总包单位承包工期：计划开工日期： 8?具体情况详见图纸 三、工期要求： 1?进度计划要求： 2?具体进度计划和施工安排必须严格按照甲方的施工组织进度计划和施工方案执行，若因投标人原因工期延误，按每延误一天5000元/天的标准进行处罚。 3.如施工过程中投标人人员严重不足（比计划少1/4以上），施工进度滞后，招标人有权单方面采取 措施，所发生的所有费用均由投标人承担。 四、质量、安全生产和文明施工要求 1. 确保工程质量分部分项一次性验收合格率100%，确保单位工程竣工交验一次性通过。
发改法规[2008]938号 国家发展改革委关于做好标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件十点工作的通知
发改法规[2008]938号国家发展改革委关于抓紧做好标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件十点工作的通知 -------------------------------------------------------------------------------- （发稿时间：2012-04-05 阅读次数：221） 发改法规【2008】938号 各省、自治区、直辖市计划单列市、副省级省会城市、新疆兵团发展改革委： 国家发展改革委、财政部、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、民航总局、广电总局联合编制的《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》（以下简称《标准文件》）已于2007年11月1日发布，于2008年5月1日起执行。按照九部委《关于做好标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件贯彻实施工作的通知》（发改法规[2007]3419号）有关规定，现就做好发展改革系统试点工作提出以下要求： 一、高度重视。《标准文件》是国务院有关部门针对实践中存在的突出问题，在总结和借鉴国内外经验的基础上编制的，标志着对招标投标活动管理的进一步深入，对于进一步统一招标投标规则、提高招标文件质量、规范招标投标活动、加强政府投资管理、预防和遏制腐败，以及促进形成统一开放、竞争有序的招标投标市场，将发挥积极作用。选好试点项目，是贯彻实施《标准文件》的关键环节，也是及时发现问题、总结经验，进一步修改完善《标准文件》的重要途径。各单位要高度重视，认真做好试点工作。为全面执行《标准文件》奠定扎实基础。 二、明确责任。国家发展改革委负责指导和协调全国《标准文件》贯彻实施工作，针对施行中反映出来带有普遍性的问题，会同国务院有关部门，对《标准文件》有关内容作出解释或调整。各单位要按照职责分工，指导、协调本地区《标准文件》贯彻实施工作，做好试点项目的选取、督促指导、情况跟踪和意见反馈等工作。 三、抓紧落实试点项目。各单位要结合实际情况，单独或会同本级人民政府有关部门选择一定数量的建设周期较长、施工工艺要求高、规模较大的政府投资项目进行试点，具体数量由各单位本着积极稳妥、实事求是的原则确定。对于国务院有关部门已经全面推开的行业领域，不再选择试点。省级发展改革部门可以结合实际，进一步明确本地区试点项目范围，条件成熟的地方，可以全面推开。
生活垃圾卫生填埋场库区运营服务项目竞争招投标书范本
盐城市政府采购中心竞争性磋商文件（项目编号：YCCG1806 -CS 49） 竞争性磋商文件 项目名称：盐城市生活垃圾卫生填埋场库区运营服务项目 项目编号：YCCG-CS 盐城市固体废弃物处置管理处 盐城市政府采购中心 年月日
总目录 第一章竞争性磋商采购公告……………第二章磋商须知…………………………第三章合同条款及格式…………………第四章项目需求…………………………第五章评审方法和评审标准……………第六章竞争性磋商响应文件格式………
第一章竞争性磋商采购公告 根据盐城市财政局下达的政府采购计划，盐城市政府采购中心受盐城市固体废弃物处置管理处的委托，决定就其所需的盐城市生活垃圾卫生填埋场库区运营服务项目实施竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。 一、采购项目名称及编号 项目名称：盐城市生活垃圾卫生填埋场库区运营服务项目 项目编号：YCCG-CS 二、采购项目简要说明及预算金额 （一）采购项目简要说明：盐城市生活垃圾卫生填埋场库区运营服务，项目分为二个包进行采购。 分包一：盐城市生活垃圾卫生填埋场库区日常运营服务项目，最高限价为人民币. 元/吨，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。 分包二：盐城市生活垃圾卫生填埋场库区雨污分流项目，最高限价为人民币 . 万元，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。 所有投标单位均可报名参加上述二个分包的投标，可皆投皆中，本项目的评标、定标顺序按一标段→二标段顺序进行。 （二）项目工期： 分包一：运营开始及终（中）止时间以盐城市固体废弃物处置管理处通知为准, 运营期限预计个月左右。供应商应接到盐城市固体废弃物处置管理处通知个小时内进场进行首次作业。运营费用以实际垃圾处理量计算。每日进场垃圾量暂定吨/天。 分包二：签订合同后天内完成。 三、合格磋商供应商资格要求 （一）符合政府采购法第二十二条规定的条件，并提供下列材料： 、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 、上一年度的财务状况报表（成立不满一年不需提供）； 、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； 、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
标准招标文件范本-新风系统20090925版
新风系统设备招标文件 绿城工程 新风系统设备供货与安装 招 标 文 件 招标单位： 招标时间：
招标文件目录 第一部分投标邀请 第二部分投标须知前附表 第三部分投标方须知 一、说明 二、招标文件 三、投标文件 四、开标和评标 五、授予合同 第四部分招标内容和技术规格书第五部分合同主要条款 第六部分投标文件格式 附件一、投标函 附件二、开标一览表 附件三、投标设备数量、价格表 附件四、规格性能偏离表及建议 附件五、法定代表人授权书 附件六、备品备件及专用工具表 附件七、资格、资质证明文件
第一部分投标邀请 新风系统设备投标邀请书 各投标企业： 有限公司因工程建设需要，就新风系统设备供货及安装进行招标。特邀请贵单位前来投标。 招标内容：新风系统材料、设备的供应及施工 招标文件价格：人民币200元 招标文件发放时间：年月日 招标文件发放地点： 投标截止时间：年月日时 投标地点： 开标时间：年月日时 开标地点： 评标、询标及决标的时间与地点：另行通知 招标单位：有限公司 地址： 项目名称： 项目地址： 联系人： 联系电话： 传真： 以上时间如有变动，以书面通知为准。
第二部分投标须知前附表 注：以上内容如有变化将另行通知，通知中未提及的部分将不作变动。
第三部分投标方须知 一、说明 1、本次招标工作是按照《中华人民共和国招标投标法》组织和实施。 2、合格投标方 2.1凡经投标资格预审并接到投标邀请书的制造商或销售商均为合格的投标单位; 2.2如果投标代表人不是法定代表人，需持有《法定代表人授权书》。 3、无论投标过程和结果如何，投标方自行承担投标活动中所发生的全部费用。 4、本次招标过程禁止任何形式商业贿赂，一经发现，按如下规定处理：（1）、未决标前将被取消评标入围资格；（2）、已决标且被评为中标单位将被取消中标资格并没收投标保证金；（3）、已签约的，招标方有权单方面取消合同，并由中标单位承担招标方因取消合同造成的全部损失。 二、招标文件 1、招标文件的构成 （1）投标邀请； （2）投标须知前附表； （3）投标方须知； （4）招标内容和技术规格书； （5）合同主要条款； （6）投标文件格式 投标函； 开标一览表； 投标设备规格型号、数量、原产地、价格表； 商务偏离表； 规格性能偏离表及建议； 法定代表人或其授权书； 备品备件及专用工具表；
施工招标文件范本国家
中华人民共和国标准施工招标文件 （2007 年版）
使用说明 一、《标准施工招标文件》适用于一定规模以上，且设计和施工不是由同一承包商承担的工程施工招标。 二、《标准施工招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。 三、招标人按照《标准施工招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。 四、《标准施工招标文件》第三章“评标办法”分别规定经评审的最低投标价法和综合评估法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。 第三章“评标办法”前附表应按试行规定要求列明全部评审因素和评审标准，并在本章（前附表及正文）标明投标人不满足其要求即导致废标的全部条款。 五、《标准施工招标文件》第五章“工程量清单”由招标人根据工程量清单的国家标准、行业标准，以及行业标准施工招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”、“图纸”相衔接。 本章所附表格可根据有关规定作相应的调整和补充。 六、《标准施工招标文件》第六章“图纸”由招标人根据行业标准施工招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”相衔接。 七、《标准施工招标文件》第七章“技术标准和要求”由招标人根据行业标准施工招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制。“技术标准和要求”中的各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的
(完整版)劳务分包招标文件范本
招标编号：HSZB-GC00 山西宏厦建筑工程有限公司 第项目部工程劳务分包招标项目 招标文件 山西宏厦建筑工程有限公司 二○一四年月日
邀请函 山西宏厦建筑工程有限公司诚挚邀请您参加我公司第项目部工程劳务分包招标项目的投标。本次招标项目概况如下： 1、项目名称： 2、项目概况（含项目地点、计划投资、现场情况、招标范围内的工作内容等）： 3、质量要求： 4、工期要求： 5、开标时间：由招标方另行通知。 6、开标地点：山西宏厦建筑工程有限公司 7、招标方信息： 招标人：山西宏厦建筑工程有限公司 联系人： 联系电话： 地址：泉中路413号名仕公馆11层1109室 邮编：045000
第一部分招标项目要求 1. 招标内容及方式 1.1 本次招标为山西宏厦建筑工程有限公司第项目部工程劳务分包招标项目，项目主要内容如下： 1.1.1 工程名称： 1.1.2 工程地点： 1.1.3 工程内容及招标范围： 1.1.4 工程质量等级要求： 1.1.5 工程工期要求： 1.2 招标方式 1.2.1 招标方式：邀请招标。 1.2.2 开标时间： 1.2.3 招标地点：宏厦公司12层会议室。 1.2.4 投标保证金金额及形式：不要求。 1.2.5 与本次招标相关问题可咨询的联系人： 联系人姓名：联系人电话： 联系人地址： 2. 投标方的资质要求: 参加投标单位必须在阳煤地产发[2014]40号文件规定的100家合格分包商名单中，且劳务承包范围符合本工程的要求。投标方需在投标文件中
附以下证照、资料加盖公章的复印件，并在开标时提供原件以备核查。 2.1 企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、劳务分包资质、安全生产许可证及其他资格证书等的复印件或影印件，所有复印件或影印件均应加盖公章、在有效期内，未加盖公章者视为废标。 2.2 最近两年主要业绩。 2.3 投标方认为有必要提供的其他有关企业竞争优势的证明材料。 第二部分投标须知 投标方必须认真阅读以下内容，以免造成投标失败。 1. 关于招标方式 本次招标通过综合评分法评选出中标人。 2. 关于招标文件 2.1 本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述项目的招标。 2.2 在投标截止日期前，招标方可主动地或依据投标方要求澄清的问题而修改招标文件，并通知投标人。 2.3 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标方有约束力。 3. 关于投标文件 3.1投标文件应包括下列部分： 3.1.1 投标函部分：法人身份证明、授权委托书、投标函。 3.1.2 商务部分：报价表、报价的测算依据。 3.1.3 资格审查部分：企业简介（包括企业性质、组织机构、生产能力及规模等）；第2项“投标方的资质要求”中规定的资格证明文件；企业质量、安全保证体系简况；本工程使用的相关产品的合格证明文件。
超市项目投标书
芜湖市中医医院新院区超市 投 标 书 投标单位：安徽芜湖徽果商务营销有限公司 法定代表人： 地址： 电话:
编制时间： 2013年1月25日 目录 一、投标函及招标管理费 (3) 二、企业简介 (4) 三、企业资质 企业法人营业执照 (5) 税务登记证 (7) 组织机构代码证 (8) 食品卫生许可证 (9) 烟草专卖许可证…………………………………………………… 10 酒类销售许可证………………………………………………… 11 消防安全许可证…………………………………………………… 12 四、企业经营部分案例 马鞍山花山区湖北路徽果超市…………………………………… 13 宣城宝城路徽果超市……………………………………………… 14 南京市江宁东山街道宏运大道徽果超市………………………… 15 当涂博望镇徽果超市………………………………………………
16 五、芜湖市中医院新院超市经营思想及经营方案 (17) 六、超市总体经营管理方案 (19) 七、芜湖市中医院新院超市商品及价格管理承诺书 (27) 八、超市经营诚信承诺书 (28) 一、投标函 芜湖市中医医院招标办公室： 1.我方愿意按照招标办公室的全部要求，对超市项目进行投标。 2.投标管理费为：圆整（人民币大写）/每年 3.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。 4.我方依托多年的超市经营管理理念和专业化的管理策划团队，全力打 造贵方的超市项目。 5.我方同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料以及 相关的证明文件，并保证其真实性。合法性。 6.我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任 投标单位：安徽芜湖徽果商务营销有限公司
标准招标书范本2020(完整版)
The right holder clarifies the fulfillment of his responsibilities and obligations, and clarifies the matters that the right parties have done within the time limit. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 标准招标书范本2020(完整版)
编号：YK-HT-0165 标准招标书范本2020(完整版) 篇一： 为了提高建筑安装工程的建设速度，提高经济效益，经____(建设主管部门)批准，____(建设单位)对____建筑安装工程的全部工程(或单位工程，专业工程)进行招标(公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告，邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书，指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书)。 一招标工程的准备条件 本工程的以下招标条件已经具备： 1.本工程已列入国家(或部，委，或省，市，自治区)年度计划; 2.已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算; 3.建设用地已经征用，障碍物全部拆迁;现场施工的水，
电，路和通讯条件已经落实; 4.资金，材料，设备分配计划和协作配套条件均已分别落实，能够保证供应，使拟建工程能在预定的建设工期内，连续施工; 5.已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证; 6.本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。 二工程内容，范围，工程量，工期，地质勘察单位和工程设计单位： ___________。 二工程可供使用的场地，水，电，道路等情况： ___________。 三工程质量等级，技术要求，对工程材料和投标单位的特殊要求，工程验收标准： __________。 四工程供料方式和主要材料价格，工程价款结算办法：__________。 五组织投标单位进行工程现场勘察，说明和招标文件交底的时间，地点：____________。
施工招标文件范本(2019年版)
附件二： 中华人民共和国 标准施工招标文件
使用说明 一、《标准施工招标文件》适用于一定规模以上，且设计和施工不是由同一承包商承担的工程施工招标。 二、《标准施工招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。 三、招标人按照《标准施工招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。 四、《标准施工招标文件》第三章“评标办法”分别规定经评审的最低投标价法和综合评估法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。 第三章“评标办法”前附表应按试行规定要求列明全部评审因素和评审标准，并在本章（前附表及正文）标明投标人不满足其要求即导致废标的全部条款。 五、《标准施工招标文件》第五章“工程量清单”由招标人根据工程量清单的国家标准、行业标准，以及行业标准施工招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”、“图纸”相衔接。本章所附表格可根据有关规定作相应的调整和补充。 六、《标准施工招标文件》第六章“图纸”由招标人根据行业标
准施工招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”相衔接。 七、《标准施工招标文件》第七章“技术标准和要求”由招标人根据行业标准施工招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制。“技术标准和要求”中的各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时，则应当在参照后面加上“或相当于”字样。 八、《标准施工招标文件》为2017年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准施工招标文件》的修改意见和建议，可向编制工作小组反映。 联系电话：（010）88888888