法律练习题单选题、多选
多选题
1.合同法律关系由（）等要素构成。
主体
客体
行为
事件
行为
法人应当具备（ acde ）等条件。
依法成立
经过国家管理机构核准
有必要的财产和经费
有自己的名称、组织机构和场所
能够独立承担民事责任
合同法律关系客体包括（）。
物
行为
智力成果
权利
义务
合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括（ abc ）。
物
行为
智力成果
权利
非物质利益
以代理权产生的依据不同，可将代理分为（）。
委托代理
间接代理
法定代理
直接代理
指定代理
以代理权产生的依据划分，可将代理分为（）。
委托代理
全权代理
部分代理
法定代理
指定代理
下列关于无权代理的说法正确的是（ abce ）。
没有代理权而为代理行为
超越代理权限为代理行为
代理权终止为代理行为
对于无权代理的结果，由行为人和被代理人承担连带民事责任
本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意
除了保证这种形式之外，合同的担保方式还有（）。
定金
预付款
抵押
质押
留置
担保方式包括（ a,b,c,e ）等。
保证
抵押
质押
预付款
定金
下列财产中, 可以用于抵押有( ace )
房屋
股票
土地使用权
支票
交通运输工具
抵押担保的范围包括（ abcd ）。
主债权
利息
违约金损害赔偿金
实现抵押权的费用
抵押担保的范围是法定的
下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有（ bd ）。
质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押
抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿
抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿
可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单
所有股份、股票以及商标专用权、专利权、著作权中的财产权
质押包括（）质押。
不动产
动产
权利
留置物
拍卖物
依担保法规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因（ abd ）发生的债权，债权人才有可能实施留置。
保管合同
运输合同
建设工程合同
承揽合同
买卖合同
合同公证与鉴证的（ c,d,e ）等相同。
性质
效力
内容
范围
目的
工程建设合同是（）合同。
主合同
从合同
诺成性合同
实践性合同
无偿合同
所有的合同的订立都必须经过( )。
要约引诱
要约
承诺
批准
公证
在下列行为中，（）属于要约邀请。
价目表的寄送
招标公告
投标
招股说明书
不含价格的商业广告
要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。下列行为属于要约邀请的是（ abde ）寄送的价目表
招标公告
价格明确的商业广告
招股说明书
不含价格的商业广告
受要约人对要约内容的实质性变更包括（）等。
违约责任的变更
数量的变更
增加建议性条款
增加说明性条款
履行期限的变更
当事人在合同的订立过程中有（）情形，给对方造成损失的，应当承担订约责任。
假借订立合同，恶意进行磋商的
准备订立合同后违约的
提供虚假情况的
故意隐瞒与订立合同有关的重要事实
经过艰苦的谈判但最终未签订合同的
当事人在合同的订立过程中有（）情形，即使给对方造成损失的，也不应当承担订约责任。
假借订立合同，恶意进行磋商的
准备订立合同后违约的
提供虚假情况的
故意隐瞒与订立合同有关的重要事实
经过艰苦的谈判但最终未签订合同的
无效工程建设合同的确认权归（）。
建设行政主管部门
人民法院
仲裁机构
工商行政管理部门
监理单位
下列哪些机构或人具有无效合同的确认权？（ bc ）。
合同当事人
人民法院
仲裁机构
人民政府
行政管理部门
可撤销的建设工程施工合同应当由（）撤销。
建设行政主管部门
人民法院
仲裁机构
工商行政管理部门
监理公司
下列那些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销（abcd ）。
因重大误解而订立的合同
显失公平的合同
以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同
乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同
以合法形式掩盖非法目的的合同
在下列几种情形中，（ d,e ）合同是可变更的合同。
损害公共利益的
以合法活动掩盖非法目的的
恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的
因重大误解而订立的
在订立合同时显失公平的
合同生效后，当事人对履行方式约定不明确的，可以按照（）确定履行方式。
协议补充
按照有利于债务人的方式履行
按照交易习惯确定
按照有利于债权人的方式履行
按照有利于实现合同目的的方式履行
合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或政府指导价。下列说法正确的有（ ace ）。
如果是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格
如果是按照市场行情约定价格履行,合同按市场行情波动的新价格执行
如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价如果执行政府定价或政府指导价的，逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照新价格执行；遇价格下降时，按原价格执行
如果执行政府定价或政府指导价的，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；
价格下降时，按原价格执行
在合同履行中，应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有（ bce ）情形之一时，可以行使抗辩权。
未按合同约定办理保险
经营状况严重恶化
为逃避债务转移财产、抽逃资金
合同履行的准备不充分
丧失商业信誉
下列关于合同不当履行中的保全措施的说法正确的有（ abd ）。
保全措施包括代位权和撤销权两种
代位权是指债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权
代位权是指债权人可以向人民法院请求以债务人的名义代位行使债务人的债权
债权人请求人民法院撤销债务人的行为的前提是债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人造成损害的，并且受让人知道该情形
撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起2年内行使
关于合同转让，（ ade ）是正确的。
债权人转让权利应当通知债务人
债权人转让权利应当经过债务人同意
债务人转移债务应当通知债权人
债务人转移债务应当经过债权人同意
概括转让债权债务应当经对方同意
按照《合同法》的规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止( bcde )。
债务已经按照约定部分履行
合同解除或债权债务同归于一人
债务相互抵销
债务人依法将标的物提存
债权人免除债务
当事人可以解除合同的情形包括（ bcde ）等。
当事人一方违约
因不可抗力致使不能实现合同目的的
在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务
在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务
当事人一方迟延履行债务致使不能实现合同目的的
违反合同承担责任的形式有（）等。
支付违约金
返还财产
赔偿损失
继续履行
追缴财产
合同当事人承担违约责任的形式有（ a,b,e ）。
支付违约金
支付赔偿金
返回财产
追缴财产
继续履行
违反合同承担责任的形式有（ acd ）等。
违约金
返还财产
赔偿金
继续履行
追缴财产
合同当事人承担违约赔偿责任应当赔偿（ ab ）。
实际损失
实际损失包括合同履行后可获得的利益
实际损失不包括合同履行后可获得的利益
损失后再支付违约金
损失后再支付定金
在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括( )。
仲裁申请书
请求仲裁的意思表示
仲裁事项
选定的仲裁员
选定的仲裁委员会
在合同仲裁制度中，首席仲裁员由（ a,d ）。
当事人共同选定
仲裁申请人选定
未申请仲裁一方当事人选定
当事人共同委托仲裁委员会主任指定
仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定
《建设工程施工合同文本》由（）组成。
协议书
中标通知书
通用条款
工程量清单
专用条款。
《建设工程施工合同文本》的附件包括（）等。
协议书
通用条款
工程质量保修书
专用条款
发包人供应材料设备一览表
工程建设施工合同的当事人包括（）。
建设行政主管部门
建设单位
监理单位
施工单位
材料供应商
建设项目申请施工许可证应具备以下条件正确的有（ abcd ）。
已经办理该建筑工程用地批准手续
在城市规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证
按照规定应该委托监理的工程已委托监理
建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过一年的，到位资金原
则上不得少于工程合同价的30%
建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的70%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%
施工合同按照计价方式的不同可以分为（）等。
总承包合同
分别承包合同
固定价格合同
可调价格合同
成本加酬金合同
组成施工合同的文件包括（ bcde ）等。
招标公告
协议书
中标通知书
图纸
工程量清单
施工合同文件组成包括（ a,b,c,d ）。
图纸
协议书
技术规范
工程报价单
中标意向书
在施工合同中，（ abe ）属于发包人应当完成的工作。
使施工现场具备施工条件
提供施工场地的工程地质资料
提供工程进度计划
向工程师提供在施工现场办公的设施
开通施工场地与城乡公共道路的通道
在施工合同中,（）等工作应由发包人完成。
土地征用和拆迁
临时用地、占道申报批准手续
提供工程地质报告
保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物
提供相应的工程进度计划及进度统计报表
在施工合同中，当图纸由发包人提供时，发包人应当完成以下工作（）。
承包人如果需要增加图纸时复制图纸
承担保密措施费用
在施工现场保留一套完整图纸
承担保密义务
承担增加的复制费用
10．工程建设施工的分包合同当事人包括（）。
建设行政主管部门
建设单位
监理单位
施工单位
分包单位
工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后的重新取样试验。试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准。工程师应判定（ b,e ）。
质量合格
需从新修复
不补偿费用但顺延合同工期
顺延合同工期并追加合同价款
承包人损失的工期和费用均不予补偿
按照《施工合同文本》规定，在施工中由于（）造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。
承包人未能及时调配施工机械
发生不可抗力
雨季天数增多
工程量变化和设计变更
一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时
施工合同履行过程中，发生（ a,b,d ）等情况，应给承包人顺延合同工期。
发生设计变更
发包人延误移交施工现场
承包人采购的材料供货商未能按时交货
基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线
分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工
发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则他应做的工作包括（ b,d ）。
向承包人发出必须提前竣工的指令
与承包人协商并签订提前竣工协议
负责修改施工进度计划
为承包人提供赶工的便利条件
减少对工程质量的检测试验项目
施工过程中发生（ a,b,d,e ）情况时，可以调整合同价款。
设计变更
工程师批准的承包人索赔
当地税务部门对税费的调整
遇到图纸未表明的地下构筑物
中期支付进度款扣回部分预付款
《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，（ ce ）发生的费用由承包人承担。
工程本身的损害
发包人人员伤亡
造成承包人设备、机械的损坏及停工
所需清理修复工作
承包人人员伤亡
下列关于竣工验收说法正确的是（ abe ）。
工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任
竣工验收是指整体工程的竣工验收
对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后14天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案
发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可
下列关于质量保修责任的说法正确的事（ acde ）。
属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到发包人的保修通知起7天内派人保修。
发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应当24小时内到达事故现场抢修。
发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应立即到达事故现场抢修。
涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取相应的安全防范措施。
质量保修完成后，由发包人组织验收。
竣工结算中发包人应承担的违约责任有（ abd ）。
发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任
发包人收到竣工决算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款
发包人收到竣工决算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以直接占有该工程发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿承包人就该工程折价或者拍卖的价款按合同约定享有优先受偿权
在施工合同履行中，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天仍不支付结算价款时，承包人可以（ ad ）。
与发包人协议将该工程折价
留置该工程
自行拍卖该工程
申请人民法院将该工程依法拍卖
申请仲裁或者向人民法院起诉
法律练习题单选题
1．下列可以构成一个合同法律关系的是（ c ）。
（a）合同法律关系主体、合同法律关系客体
（b）合同法律关系主体、合同法律关系内容
（c）合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容
（d）合同法律关系客体、合同法律关系内容
2．经济法律关系的（ a ）是指经济法律关系的参加者或者当事人。
（a）主体
（b）客体
（c）内容
（d）对象
3．在下列经济法律关系主体中，（ C ）是法人。
（a）公司经理
（b）施工企业
（c）公司董事长
（d）施工队
4．法人是指具有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的（ D ）。
（a）自然人
（b）公民
（c）领导者
（d）组织
5．下列关于能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的法律事实正确的是（ c ）。
（a）法律事实只指行为
（b）行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为，表现形式是作为
（c）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象
（d）事件即指社会事件
6．违约是法律事实中的（ A ）。
（a）违法行为
（b）合法行为
（c）自然事件
（d）社会事件
7．对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种（ D ）。
（a）合法行为
（b）违法行为
（c）自然事件
（d）社会事件
8．对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（ d ）。
（a）合法行为
（b）违法行为
（c）自然事件
（d）社会事件
9．代理是代理人在代理权限内，以（ b ）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
（a）代理人
（b）被代理人
（c）第三人
（d）自己
10．工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由（ B ）承担。
（a）乙项目经理
（b）甲施工企业
（c）建设单位
（d）具体施工人员
11．施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ a ）赔偿。
（a）施工企业
（b）施工企业的法定代表人
（c）施工企业的项目经理
（d）具体的施工人员
12．施工企业的项目经理是施工企业法定代表人的代理人，这种代理是（ A ）代理。
（a）委托
（b）法定
（c）指定
（d）再
13．在工程建设中涉及的代理主要是（ a ）。
（a）委托代理
（b）法定代理
（c）指定代理
（d）有权代理
14．施工企业的项目经理在施工过程中，超越自己的代理权限为施工企业购买了一套设备，设备供应商应当向（ B ）提出支付合同款的要求。
（a）监理单位
（b）施工单位
（c）项目经理
（d）建设单位
15．能够作为保证人的为（ B ）。
（a）法人的职能部门
（b）公司
（c）学校
（d）幼儿园
16．下列可以具有保证人的资格的是（ a ）。
（a）企业法人的职能部门
（b）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体
（c）资不抵债的法人和其他组织
（d）未经批准的国家机关
17．债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保方式是（ D ）。
（a）定金
（b）留置
（c）抵押
（d）质押
18．下列那些财产可以抵押（ c ）。
（a）土地所有权
（b）抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权
（c）抵押人所有的房屋
（d）有争议的财产
19．留置权是通过（ a ）产生的。
（a）法律规定
（b）合同约定
（c）法律规定或合同约定
（d）其他方式
20．工程建设的过程中，下列那一项保证的金额是可以随时变化的（ c ）？
（a）施工投标保证
（b）施工合同的履约保证
（c）施工预付款保证
（d）其他形式的保证
21．在工程建设的过程中，（ c ）是最为常用的一种担保方式。
（a）抵押
（b）留置
（c）保证
（d）定金
22．有一在建工程，已经投保了建筑工程一切险并加保了第三者责任险，因发生意外事故引起邻近区域的第三者人身伤亡则和其他财产损失，对此以及出的诉讼费用应当有（ d ）负责赔偿？
（a）发包人
（b）承包人
（c）被保险人
（d）保险人
23．建筑工程一切险的投保人在国内（采用建设工程施工合同示范文本）和国外分别是（ b ）。
（a）承包商、承包商
（b）发包人、承包商
（c）发包人、发包人
（d）承包商、发包人
24．采用《建设工程施工合同（示范文本）》应当由( a )投保建筑工程一切险。
（a）发包人
（b）工程师
（c）承包人
（d）项目经理
25．下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是（ b ）。
（a）公证一般实行自愿申请原则，签证反之
（b）鉴证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为
（c）公证与签证的效力是等同
（d）公证和签证在我国域内和域外都有法律效力
26．担保合同是一种（ d ）合同。
（a）实践
（b）主
（c）单务
（d）从
27．某施工合同，在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应当认定合同（ d ）。
（a）不可能成立
（b）没有成立
（c）由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故无效
（d）已经成立，这是我国合同法规定的合同形式的不要式原则的一个重要体现
28．根据我国合同法的有关规定，下列那些情形的要约可以撤销（ a ）？
（a）要约已经到达受要约人
（b）要约人确定了承诺期限
（c）要约人明示要约不可撤销
（d）受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作
29．下列关于承诺的说法正确的是（ b ）。
（a）承诺可以以默示的方式作出
（b）受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效
（c）超过承诺期限到达要约人的承诺一律无效
（d）承诺可以撤回，也可以撤销
30．下列可以构成一个有效的承诺是（ b ）。
（a）承诺是由非受要约人做出
（b）承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效
（c）承诺的内容对要约的数量提出适当变更的
（d）向不特定的多数人同时做出承诺
31．我国合同法对要约和承诺的生效采取（ a ）。
（a）到达主义
（b）投邮主义
（c）了解主义
（d）其他主义
32．下列关于合同的生效时间的说法正确的是（ c ）。
（a）口头合同自受要约人承诺时生效
（b）书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效
（c）书面合同自当事人双方签字和者盖章时生效
（d）法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然未采用书面形式但已经履行全部或者主要义务的，可以视为合同有效
33．公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当（ a ）。
（a）要求A公司支付电视机的货款但不交付计算机
（b）要求甲支付电视机的货款
（c）退货
（d）向A公司交付计算机后要求A公司支付计算机的货款
34．法人的法定代表人超越权限订立的合同，（ A ）。
（a）该代表行为一律无效
（b）除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效
（c）该代表行为一律有效
（d）除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为有效
35．无效合同从（ C ）时起就没有法律效力。
（a）被确认无效
（b）履行
（c）订立
（d）谈判
36．无效合同由于自始没有法律约束力，因此会产生一定的法律后果。处理无效合同的主要方式是（ a ）。
（a）返还财产
（b）作价补偿
（c）赔偿损失
（d）追缴财产，收归国有
37．一个合同被确认为无效合同，双方约定的违约金为2万元，双方各有1万元的经济损失，甲乙双方都有过错，但甲方是主要过错方（75%过错），损失承担应为（ c ）。
（a）各自承担自己的损失
（b）甲方赔偿乙方1万元的损失
（c）甲方赔偿乙方0.5万元的损失
（d）甲方赔偿乙方2万元的损失
38．可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求（ D ）撤销。
（a）建设行政主管部门
（b）设计单位
（c）监理单位
（d）人民法院
39．在下列几种情形中，（ D ）合同是可变更的合同。
（a）损害公共利益的
（b）以合法活动掩盖非法目的的
（c）恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的
（d）因重大误解而订立的
40．在下列合同中，（ C ）合同是可撤销的合同。
（a）造成对方人身伤害而免责的
（b）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的
（c）在订立时显失公平的
（d）违反法律强制规定的
41．合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，也无法通过其他方法确定，可以按照（ C ）价格履行。
（a）订立合同时订立地的市场
（b）订立合同时履行地的市场
（c）履行合同时订立地的市场
（d）履行合同时履行地的市场
42．合同生效后，当事人发现合同对价款的约定是不明确的，最后应当采用（B ）确定价款。
（a）按照合同有关条款
（b）协议补充的方法
（c）按照交易习惯确定
（d）按照订立合同时履行地的
43．一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后付款。但卖方直至2000年6月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方应当按照每千克（ C ）元向卖方付款。
（a） 90
（b） 100
（c） 110
（d） 120
44．一个买卖合同执行的是政府指导价，2000年2月1日订立合同是价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款。但卖方2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克（）元向卖方付款。
（a） 100
（b） 110
（c） 120
（d） 90
45．甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在合同法上是（ c ）。
（a）先履行抗辨权
（b）先诉抗辩权
（c）同时履行抗辩权
（d）不安抗辩权