当前位置：文档视界 › 钢筋机械连接合同

钢筋机械连接合同

市政工程施工合同协议书范本完整版

编号：_____________市政工程施工合同发包人：________________________________________________ 承包人：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同（示范文本）》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容：__________________________________________________________________ 1.4 工程立项批准文号： 1.5 资金来源： 1.6 承包范围： 1.7 承包方式：二、合同文件及解释顺序 1.本合同条款； 2.中标通知书； 3.投标书及其附件； 4.标准、规范及有关技术文件； 5.图纸； 6.工程量清单； 7.工程报价单或预算书； 8.合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议。三、双方一般权利和义务 3.1 发包人工作 1.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地、道路交通管理事项等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

2.将施工所需水、电、电讯线路在签订合同一周内从施工场地外部接至工程地点，保证施工期间的需要； 3.开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通； 4.在合同签订一周内向承包人提供套图纸（含返还的三份竣工图）。并向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责； 5.办理施工许可证及其它施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）； 6.水准点与坐标控制点在签订合同后日之内由发包人组织设计单位向承包人现场交验； 7.在签订合同后，由发包人组织监理单位、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底； 8.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木、园林绿化的保护工作，承担有关费用； 9.负责向市政工程造价管理机构办理工程备案；负责向市政工程质量监督机构办理质量报监； 10.双方约定发包人应做的其它工作：除上述事项之外，根据现场实际情况需发包方协调的其它事项，发包方要予以配合，确保工程施工正常进行。 _ 3.2 承包人工作 1.向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表； 2.根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫； 3.向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的约定：根据实际需要确定。 4.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护、卫生管理和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人； 5.已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已竣工工程成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的，应相应追加特殊措施保护费； 6.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担施工中发包人已明示施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木破坏的赔偿费用； 7.双方约定承包人应做的其它工作：除上述事项之外，有关工程施工方面其它事项。

机械设备维修承包合同范本

机械设备维修承包合同范本导读：本文是关于机械设备维修承包合同范本，希望能帮助到您！机械设备维修承包合同范文1 甲方：乙方：甲、乙双方在平等、自愿互惠互利的原则基础上签订本合同。一、甲方的权力和义务 1. 甲方提供经国家有关部门检测合格的机械设备给乙方承包负责操作。 2. 提供机械设备名称：市统一编号： 3. 甲方负责机械设备维修、保养所需要的材料、配件及日常必须填写的表格，运转记录册等。 4. 甲方每月支付乙方承包费月中旬前。 5. 甲方负责乙方操作人员(每台塔吊3人以内。外梯4人)上人身意外伤害险。 6. 负责与乙方协调在机械设备停滞期间人员的调配。其工资标准按市场均衡。 7. 负责全权检查乙方工作情况，及乙方全体人员证件审核。二、乙方的权利与义务 1. 按国家规定组织、经国家有关部门考试合格的人员，持证上岗，操作好所承包的机械设备，要求所选人员，身体合格，思想合格，技术合格，不得使用国家通缉再逃人员。

2. 保证并保管好所承包设备及所属机件。如有丢失按价赔偿。服从施工单位领导，不能因乙方而影响甲方形象，及有损甲方任何利益的事情发生。 3. 每月填好结算单，台时表，运转记录等。每月3号前按时交给甲方。 4. 承包费含乙方操作人员三险。 5. 认真做好机械日常保养工作，严禁故意破坏其所承包机械设备，如有发生加倍重罚。 6. 安全第一，严禁违章作业，因违章作业所造成一切损失由乙方全权负责。 7. 按所承包机械性能提前做好连带工作，(塔吊附着架子搭设，预留洞等)并提前三天通知甲方。 8. 乙方必须服从巡检人员领导，听从巡检人员意见，认真配合巡检人员，填写好检查表，有问题(机械问题、人员问题)，及时解决。 9. 乙方任何人员不能有盗窃行为发生，如有发生重罚，严重者交国家权力机关处理。 10. 乙方必须严格遵守国家各项法律、法规及本行业各项规章制度。三、乙方全体人员必须严格遵守甲方各项管理制度，各项制度与本合同具有同等效力。(管理制度条文附本合同背后) 四、合同期限为年月日至年月日止。五、违约责任及争议解决方式： 1. 甲、乙双方如有违约，所造成损失由责任方负责。 2. 如发生争议：双方协商解决，解决不成可向顺义区人民法院提起诉讼。六、本合同未尽宜，可增加补充条款，与本合同具有同等效力。

(完整版)扩大劳务承包合同

扩大劳务承包合同（老版本＊沈兵）合同编号：发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照国家《建筑法》、《合同法》《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、法规和行业规程与标准，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，鉴于江苏诚达建筑有限公司(以下简称为总承包人即甲方)与河南佳田实业有限公司（工程业主）订立施工承包合同（以下简称为总包合同），双方就本工程施工劳务承包事项协商一致，订立本合同。合同签订后即视为乙方对现场施工条件已经认可；双方应自觉遵守执行。一、工程名称：佳田·紫金园商住楼工程二、工程地点：平顶山市矿工路与西河沿路交叉口三、工程承包内容：佳田·紫金园商住楼土建扩大劳务承包工程（钢筋、木工、泥工、架子工四个主工种）四、工程工期：本工程总工期为590天（自基础挖土起到工程竣工为止）。工期指合同中约定按总日历天数（包括国家法定节假日）计算的承包天数。自开工至经组织平顶山市质量监督站、建设单位、设计院、监理单位、勘察设计单位等有关单位进行现场竣工验收，各个单位签字认可，签署竣工验收合格证书为止。因以下原因造成工期延误，经甲方签字确认，工期相应顺延：（1）因重大设计变更或甲方所组织材料耽误而影响进度的工期顺延。（2）8级以上台风及100毫米以上大雨。（3）其他不可抗力引起的停工。五、工程质量、安全、文明、进度目标：按照国家有关建设工程的现行法规、规范、规程和工艺标准，以及建筑工程验收标准及本地现行安全、质量、文明施工执行标准。 1.1本工程严格按现行国家规范及行业规定进行施工、验收，一次性验收合格。 1.2监理验收及质监站验收必须一次性通过，若质监站验收未能一次性通过需要整改的罚30000 元/次，监理开具整改通知书的罚1000元/次。

机械承包合同范本(完整版)

合同编号：YT-FS-2894-13 机械承包合同范本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

机械承包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。甲方(用人单位) 乙方(劳动者) 名称：姓名：身份证号码：代表人(主要负责人)：住址：住所(地址)：通讯地址：联系电话：联系电话：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》相关规定，甲乙双方经协商一致，签订本合同，明确双方的权利义务，共同遵照执行。一、合同期限一、试用期;试用期为进场后一个月，一个月后甲方同意续用本合同自动生效。二、合同期限: 本合同期限自年月日至所开电梯拆除时止。二、工程名称、地点 2.1工程名称：昆山凯迪城二期二标段。 2.2工程地址：昆山市前进西路南虹桥路西。

三、乙方工作内容 1、因工作需要，担任建筑施工电梯司机工作。 2、负责施工电梯的操作、故障检查、报告维修人员保证电梯机械状况和安全状况良好。四、工作时间、休息、休假 4.1根据气候变化、工艺、工序特点由项目部适时调整每天的工作时间。 4.2根据《劳动法》规定每天工作不超过8小时，每周工作不超过44小时。但考虑到建筑工程施工工艺的特殊性和连续性，甲方按施工工艺、工序和进度的要去安排连续生产时乙方应接受。 4.3双休日、节假日休息、休假等综合考虑安排在春节前后、极度低温、露天作业环境下的雨、雪、雾(塔吊不可运转)天、其它工序(工种)施工时。五、劳动报酬计取及支付 5.1 甲方支付乙方每月元，分两期支付，每月5日至10日支付 600～800 元生活费;余款年底支付，并扣一个月工资作为下一年合同履约金，履约金在次

建设工程施工承包合同书

建设工程施工承包合同书第一章合同一般规范第1条词语涵义建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义。 1.发包方(简称甲方)：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方(简称乙方)：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 8.工程造价管理部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。

9.工程质量监督部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 10.工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 11.合同价款，按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 12.经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 13.费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 14.工期：协议条款约定的合同工期。 15.开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 16.竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。 17.图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 18.施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 19.书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 20.不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等对工程造成损害的自然灾害。

建筑工程劳务扩大承包合同范本

建筑工程劳务扩大承包合同工程名称：工程地点：

发包单位：承包单位：年月日

承包方式：劳务扩大一、承包范围及内容 1、结构及建筑设计图纸所有内容，主体、裙楼结构砼垫层以上所有土建工程的主体结构（西单元十层以上不包括十层，中单元及东单元九层以上不包括九层），二次结构、圈梁、过梁、构造柱、楼地面、设备机械基础、室外散水、室内外粉刷，门窗及洞口收口；包括但不限于：基础工程配合；临时设施工程；钢筋工程；混凝土工程；模板工程；脚手架工程；防水保护层；回填土工程配合；屋面工程（除防水和保温）；砌筑工程；粗装修工程；安全生产及保障措施和现场清理等所有工作内容；工程所需周转材料、施工机械及人工费；不包括门窗、电梯、保温、防水、外墙涂料、栏杆及水、电、暖、消防、通风安装工程。 2、从开工至工程完工期间的安全保卫、安全文明工作。 3、二级箱以下（含二级箱）的所有配电箱、柜、电缆、电线等。 4、现场机械材料及设备的二次搬运，装卸车，施工机械设备的基础的人工费等。 5、在合同履行过程中根据工程实际情况，如果乙方没有能力完成范围内部分工作，甲方有权做出必要的调整该部

分工程施工权限，乙方应无条件配合甲方的调整工作，不得提出任何索赔要求。 6、施工放线：甲方提供标高、基准点和控制线，其余施工放线均由乙方完成。甲方进行审核，经监理单位验收合格后，乙方才能进行下一道工序。 7、模板工程：包括模板制作、安装、满堂架的搭设，拆除、整修清理、拔钉子、码垛、涂刷脱模剂；预埋件制作制作及安装、建筑及结构图纸中个预留洞口预留；穿墙对拉螺杆及止水螺杆的安装（含料）、止水钢板或止水带安装（含料）、水泥撑子固定（含料）、模板砂浆堵缝（含料）、模板场内运输、进出场钢管、模板、扣件等材料的装卸车。所有材料必须在指定的材料堆放区码放整齐，现场不能有材料乱堆乱放的现象。木工架体不能于外脚手架相连，同时必须符合规范要求，若果未按照规范要求搭设，因此产生的后果全部由乙方承担。 8、钢筋工程：钢筋进场卸车人工配合、钢筋取样、场内运输、制作安装、电渣压力焊、搭接焊、直螺纹机械连接、直螺纹接头试件制作取样，钢筋保护层（含料）、钢筋垫块（含料）、马镫制作安装、钢筋搭接必须按照国家规范搭接长度及位置，不能大于规范，竖向电渣焊钢筋直径根据国家

破除旧水泥路面机械作业承包合同

破除旧水泥路面机械作业承包合同破除旧水泥路面机械作业承包合同合同编号：张涿高速公路保定段紫石口互通连接线北京市政四公司紫石口项目部与三坡镇夏庄村机械作业承包合同签约时间： _2012_年 _9 月 _22 日签约地点：北京市政四公司紫石口项目部根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，结合本工程具体情况，为明确双方在机械作业承包中的权利、义务和经济责任，经双方协商一致签订本合同，以资双方共同遵守。第一条机械作业项目及费用一、机械作业承包的项目概况 1、项目名称：破除旧水泥路面 2、项目地点：三坡镇夏庄村 3、承包范围和内容： K30+753— K34+996.493 段，旧水泥路面破碎、装车、运输至弃土场、原路基顶面整平，保证施工期间交通正常运行和施工安全。 4、甲方视需要 ,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项另行指定施工单位。乙方应无条件接受 ,也不因此作为对其机械作业费用作出调整的理由。 5、承包方式 :乙方提供本合同项下作业所需机械设备，采用”包工料机消耗 ,包工期 ,包质量 ,包安全 ,包文明施工 ,包环境保护等”的包干方式 ,全面负责本合同范围内的全部机械作业内容。二、乙方提供机械设备名称、规格型号、数量（见附表 1《机械

设备明细表》）。三、机械作业费用的计算：按乙方机械作业实际完成的工作量和机械费单价计算（见附表 2《机械作业项目及单价一览表》）。经双方共同确认的机械作业费用包括以下内容： 1、机械设备台班费； 2、机械设备操作人员报酬和各类社会保险； 3、因机械作业产生的其它费用。第二条双方责任一、甲方责任 1. 为加强对乙方机械作业的组织与管理 , 甲方成立现场管理机构张涿高速公路保定段紫石口互通连接线紫石口项目部 , 对机械作业全过程实施全面监控管理，同时委派刘建生为本合同项下机械作业现场甲方代表，代表甲方向乙方提供所需设备进退场计划，签发机械作业现场生产相关的技术、质量、安全、文明施工和进度等的工作指令。 2、甲方代表应在乙方队伍进场前，组织对乙方队伍人员岗位资质和所需设备进行验证、验收，做好相应台帐，并协助乙方解决进场设备存放场地。 3、负责编制机械作业计划和安排，负责施工测量和技术管理。 4、负责办理征地拆迁以及本合同作业项目外的道路、用电和用水手续，以满足施工需要。 5、在乙方队伍进场时对进场人员进行总交底 ,交底的内容为：（ 1）机械作业的质量目标，安全生产文明施工目标，以及其他创建目标；（ 2）甲方现场施工的相关管理制度；（ 3）与机械作

工程施工合同签订注意事项

工程施工合同签订注意事项建设工程施工合同订立过程中,通常要经过招标、投标、定标这几个过程，形成招标文件、投标文件、中标通知书三个主要文件。中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。依据《中华人民共和国招投标法》第四十六条:“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”。由此，我们可以看出,从合同法角度分析,招标文件是要约邀请、投标文件是要约、中标通知书是承诺,所以，依据合同法,中标通知书的发出就表示合同成立。但考虑我国传统观念,或招标文件中有“以签订正式合同书为合同成立”的约定,所以要十分注意建设工程施工合同的签订工作,维护自身权益，防范合同风险。目前，发包人和承包人多采用由建设部与国家工商行政管理局共同制定的《建设工程施工合同(范本）》(GF-19９9-020１)签订施工合同，下面笔者拟从协议书、通用条款、专用条款三部分浅谈合同签订的注意事项。第一部分协议书《建设工程施工合同(范本)》(以下简称《施工合同》）由四部分组成，即协议书、通用条款、专用条款、附件。协议书作为《施工合同》第一部分，在整个合同中具有最高法律效力,签订其应注意以下几个方面：一、合同主体协议书中发包人、承包人应与中标通知书上所确认的招标人、中标人相吻合,更应注意其主体资格和履约能力。合同签字、盖章的主体应与发包人、承包人主体相一致。二、合同工期合同工期应与投标文件、中标通知书所确定的工期相同,并应在“开工日期”这一栏明确“以书面开工通知为准”的条款,以避免因发包人自身原因,致使承包人不能如期进场施工的被动局面和纠纷。三、工程质量标准工程质量标准应达到国家标准规定的合格标准，但发包人亦有在招标文件中提出更高要求,在签订此条款时，可以约定“合格,力争获奖”,以降低风险。四、合同价款此条款应是被发包人经招标程序确认的承包人投标报价,若合同为可调价格合同,在此处可注明“暂定”字样。五、组成合同的文件

机械设备承包合同

机械设备承包合同包装机械根据包装物与包装材料的供给方式，可分为全自动包装机械及半自动包装机械;机械承包合同格式怎么写呢?以下是整理的机械承包合同格式，欢迎参考阅读。机械承包合同格式范文一发包方：(简称甲方) 租赁承包方：(简称乙方) 为发展经济，响应政府的招商引资，甲乙双方本着做强做大，互惠互利的原则，经友好协商，特订了此合同，以资共同遵守。一、租赁承包项目 1.甲方将矿区一整套600机组设备及岩口堆场承包给乙方开采使用(设备型号及数量、质量见机械设备责任补充协议和交接清单)甲方可以自主更换机组设备。 2.租赁承包期限为六年，自从年月日至年月日止(其中年月日至年月日为机建时间)，乙方在租赁承包一年期满后，如果没有经济效益，乙方可以向甲方提出终止合同。甲乙双方不承担任何经济赔偿。 3.合同签字生效后，甲方将现有的采矿设备及矿口堆场生产线全部移交给乙方，并由乙方负责安全生产、开采、管理、自主经营、自负盈亏。二、租赁承包金的上交、方式和时间每年租赁承包金壹佰万元整，经双方协商，乙方按全年12个月，

年月起开始分摊，月底支付甲方，(采取现金结算或银行票据结算)。先期扣除叁拾万元租金。三、甲方权利义务 1 .甲方负责做好当地的老百姓和政府工作，不得影响乙方正常生产，料场加宽的费用由乙方承担，养路费、洒水费由乙方承担。 2.甲方负责协调好乙方办好矿区正常生产及道路畅通的有关事宜。如因甲方原因造成乙方停产及经济损失，由甲方负全部责任。在全村各山场同等的上交费用归甲方负责。 3.甲方负责缴纳正常税费及政府部门费用(国地税、工商、国土、安监、环保、林业、水利等部门)。每年乙方承担20万元费用，如有部门变化再作协商。 4.甲方负责变压器(500KW)，增容相关费用由乙方负责，增容事项2个月内保证完成。四、乙方的权利义务 1.乙方在租赁承包合同签字生效后发生的一切安全事故责任全部由乙方承担负责，细则详见安全责任补充协议。 2.乙方签订合同时向甲方缴纳合同保证金贰拾万元整，另一次预交甲方20xx年度租赁承包金叁拾万元整，合同保证金贰拾万元整待合同期满时返还乙方或者充抵最后一个月的承包租金。 3.在租赁承包期内，乙方的运输车辆必须安排甲方村现有的运输车辆，乙方每月10号与运输车辆结清支付费用，如乙方资金回笼困难，乙方可在当月15号付清，甲方协助乙方管理号运输车辆，必须

彩门工程施工合同协议(模板)

编号：_____________彩门工程施工合同甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》等有关文件规定，结合本工程实际情况和甲方施工任务的需要，遵循“平等、自愿、诚信”的原则，建立分项工程施工合作关系，经双方充分协商，一致同意签订本合同，共同遵守。第一条工程概况 1.1工程名称：____________________________ 1.2工程地点：____________________________ 1.3工程内容：本合同1.1条工程的制作、安装、装饰等分项工程；工程质量负责人告示牌(一块)的制作、安装、装饰等。 1.5合同工期： 1.5.1开工日期自_______年_______月_______日开工至_______年_______月_______日止竣工，总工期_______日历天。乙方必须满足甲方提出的进度要求。 1.6工程质量等级： 1.6.1工程质量要求：以业主签发的相关文件中规定要求为工程质量标准为准，焊接、安装等工序作业必须符合国家相关质量要求，外观美观、大方，无粗糙焊接缝，彩布拼缝平滑。 1.7承包形式和合同价款： 1.7.1本工程以分项工程综合总价承包。综合承包总价包括：乙方完成工作内容发生的全部材料、劳务、机械费用、进出场费用、设备安装、质检、管理费、利润及临时设施、环境保护、安全防护、文明施工、保险等全部费用，以及所有责任、义务和一般风险。该综合单价已经充分考虑了各种价格上涨的不利因素，所以合同实施期间不论发生工、料、机的价格浮动或政策性变化，合同总价均不作调整，本合同工程总价为人民币____________元整。第二条技术交底与竣工验收 2.1甲方向乙方提供施工图___份，并组织双方技术人员、现场负责人进行现场踏勘、放线和技术交底。 2.2乙方应严格按照技术交底、施工设计图纸组织施工；应自觉服从甲方技术人员、现场管理人员的管理，但不排除乙方对工程所承担的责任。 2.3乙方在施工过程，应按业主、监理及甲方关于报检程序的要求，在每道工序完成后，先自检，自检合格后报甲方、监理、业主检验。对检验中发现的不合格工程，乙方应按要求返工并承担费用。第三条材料供应及制作要求 3.1本工程所用材料由乙方负责自行采购，必须保证材料的质量。其中立柱全部采用为___毫米*___毫米___毫米角钢焊接、横梁两端及前后两个立面水平方向分别使用三根___毫米*___毫米

工程机械维修承包合同

篇一：工程机械作业承包合同工程机械作业承包合同出租方：承租方：根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，明确出租方和承租方的权利和义务，经双方协商同意，特签订本合同。第一条出租方将出租给承租方使用，以满足承租方关州水电站工程需要。超出范围使用需征得出租方同意。第二条租用期限租赁期暂定为个月，出租方从年月日起将机械出租给承租方使用。第三条租金计费方式、交纳办法和结算方式一、租金计算方式：按月租计算：每月每台租金元（大写），在月租期内，机械工作时间在小时之内属于正常行为，承租方应交纳全月租金；若超过小时，则超出的时间应另行计算计费为元/小时。如因承租方原因，造成机械时间工作不够小时，均按全月租金收取。工作时间以双方签字或机械计时为准。二、租金交纳方法承租方在机械进场前应先交纳预付租金（大写），其余租金和租赁款按月支付（从上月22日到当月23日为统计结算期）。否则视为承租方下期不在租用，出租方可随时停机退场，机械出场费由出租方负责，承租方不得干涉。三、结算方式实行现金结算，不含税金，以收据为准。出租方签字人或出租方的书面委托人为唯一的收款人。第四条出租方的权利和义务一、按时以本合同的收款标准为依据，出租方向承租方收取租金。二、在租赁期内，出租方应尽量满足承租方的工作需要，出租方应协助承租方做好机手的管理工作。机手必须服从承租方的调度和安排，听从承租方的指挥、遵守各项管理制度，但承租方如指挥不当或交代不清，机手有权拒绝作业，若承租方强行作业，所造成的人员伤亡、机械或地下设施等一切损失，均由承租方负责。三、租期内，出租方应注意机械维修保养，若机械发生故障，则出租方应及时派人修理，承租方应给予出租方三天的修理时间，超过三天，承租方有权扣除所误时间。如因机械故障导致较长停机而使工程进度受到影响，承租方可通知出租方机械提前退场，但出租方不承担一切的连带民事责任和经济责任。四、租赁期内，出租方人员不听从承租方现场管理人员的指挥，造成的一切事故，由出租方自行承担。第五条承租方的权利和义务一、租期内，机械及机手全权由承租方按本合同规定的工作范围和工作内容合理指挥使用（但不违反国家劳动法及有关规定）。二、租期内，承租方必须对施工现场、周边环境、地下设施进行准确的勘测、检查，并在施工前如实告诉机手，保证机手和机械在安全环境条件下进行施工作业，若发生承租方对上述情况交代不清或承租方指挥不当强行施工所造成的一切损失由承租方承担。三、租期内承租方负责安全生产，保证机手和机械安全，承租方造成的安全事故由承租方承担法律责任及经济责任。四、租期内，应保证机械停放安全并派专人看守管理，如发生机械人为破坏、被盗等不安全

机械连接施工合同

钢筋机械直螺纹连接施工合同业主：-------------------------- 发包方：------------------ （以下简称甲方）承包方：------------- （以下简称乙方）为了完善内部经济责任制，加快工程施工进度，提高工程质量和经济效益，进一步加强安全生产和文明施工，经三方协商，特签订以下协议条文，经三方共同遵守。一、工程名称及地点：河南省洛阳市洛阳新区，------------- 二、承包方式：双包（提供套管及钢筋螺纹加工）三、承包范围： 1、本工程内所有甲方要求乙方加工的Ⅲ级钢筋各种规格型号的机械直螺纹连接接头。 2、乙方提供各种规格、型号的套管、加工机械、保护帽、电线等。 3、乙方负责螺纹加工和拧紧扳手的提供，加工人员必须持证上岗。 4、乙方加工期间必须每天有专业管理人员在场管理。 5、乙方对加工好的钢筋必须按甲方指定的地点分类堆放整齐。四、承包价格、结算方式注：结算方式：按现场清点数量并以甲方、业主方指定人员签字为准。五、施工进度要求：乙方必须按甲方施工进度计划要求按时保质保量，完成各部位、各阶段的施工工程及清理工作，服从劳务双方的统一指挥和调配，如不能及时完成项目下达的施工任务（按施工进度计划为准：如月、周进度计划）延误工期1000元/天予以处罚。六、质量要求： 1、乙方必须严格按设计图纸及联系单、施工规范、施工组织设计、技术交底的要求组织施工，质量标准以所有的分项工程必须达到一次性合格，并通过甲方、业主、监理、质监站的隐蔽工程验收。 2、乙方必须精心施工，如发现不合格处，并收到监理整改通知书的，按每收到一张通知书，罚款1000元。七、工程款支付结算： 1、地下室底板完成后一个月内，甲方付乙方完成产值的60％，地下室±0.00 完成后一个月内，甲方付乙方完成产值的70％，以上按完成每四层甲方付乙方产值的70％，主体结构完成经中间结构验收后三个月甲方付完成总价的85％，余款等竣工验收后90天内甲方付请。 2、业主方付甲方套筒费随大合同付款方式。八、安全生产：为了工程顺利施工，确保文明施工和安全生产，乙方施工人员必须遵守甲方、业主所制订的安全管理条款，必须严格执行安全生产六大纪律和十不准、十项安全措施。甲方提供的电源及电器、保安和机械设备，要定人定机，按规定操作，严禁带病操作；严禁往下乱抛建筑物，如乙方未按安全操作规程而引起一切安全责任给予处罚，如由多工种作业引起违约安

一般工程建设施工合同制式版本

建设工程施工合同第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况 1.工程名称：工程。 2.工程地点：河南省新郑市。 3.工程内容：施工图纸及工程量清单范围内全部内容。 4.工程承包范围：施工图纸及工程量清单范围内全部内容。二、合同工期开工日期：年月日。竣工日期：年月日。工期总日历天数：日历天；工期总日历天数与根据前述开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合国家现行施工验收规范合格标准。适用于工程的验收标准包括：现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，以高者为准。四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：固定总价人民币（大写）：￥元，工程结束后，乙方应得工程款以甲方最终审计结算为准。其中：该合同价包含但不限于安全文明施工费、材料和工程设备费、住宿、质量工期、一切险和第三者责任险、有关政府部

门验收通过、维护、移交、组织实施工作和资料整理、施工风险、质量保修期保修、管理费和利润税金等一切费用。合同价格形式：固定单价合同±设计变更±现场签证。例外情形是否适用：。例外情形：承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准价格（即新郑市每季度发布的材料信息价）的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5﹪时，其超过部分据实调整。合同价款支付工程完成至并经甲方验收合格后，支付合同总价款的%；工程完成至并经甲方验收合格后，支付合同总价款的%；工程完工并经甲方验收合格后，付至合同总价款的%；经审计决算完成审定后，付至合同总价款的95%，质保期满后余款一次性付清。承包方指定的收款账户基本信息如下开户行：户名：卡号：发包人付款前，承包人必须提供与付款金额一致的且符合发包人要求的发票。六、双方责任（一）甲方责任 1、协助提供施工用水、用电联接点；安排施工进度及协助乙方于相关方的关系。 2、组织人员对工程竣工进行验收，按照合同约定支付工程进度款；以及办理工程结算。 3、提供施工方所需要的条件，负责提交与工程相关的各类基础性资料、施工图纸等。 4、发包人代表：；身份证号：；职务：；联系电话：。发包人更换发包

工程机械作业承包合同

工程机械作业承包合同出租方：承租方：根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，明确出租方和承租方的权利和义务，经双方协商同意，特签订本合同。第1条出租方将出租给承租方使用，以满足承租方关州水电站工程需要。超出范围使用需征得出租方同意。第2条租用期限租赁期暂定为个月，出租方从年月日起将机械出租给承租方使用。第三条租金计费方式、交纳办法和结算方式一、租金计算方式：按月租计算：每月每台租金元（大写），在月租期内，机械工作时间在_______ 小时之内属于正常行为，承租方应交纳全月租金；若超过_________ 小时，则超出的时间应另行计算计费为_______ 元/小时。如因承租方原因，造成机械时间工作不够小时，均按全月租金收取。工作时间以双方签字或机械计时为准。 2、租金交纳方法承租方在机械进场前应先交纳预付租金（大写），其余租金和租赁款按月支付（从上月22日到当月23日为统计结算期）。否则视为承租方下期不在租用，出租方可随时停机退场，机械出场费由出租方负责，承租方不得干涉。

3、结算方式实行现金结算，不含税金，以收据为准。出租方签字人或出租方的书面委托人为唯一的收款人。第4条出租方的权利和义务 1、按时以本合同的收款标准为依据，出租方向承租方收取租金。 2、在租赁期内，出租方应尽量满足承租方的工作需要，出租方应协助承租方做好机手的管理工作。机手必须服从承租方的调度和安排，听从承租方的指挥、遵守各项管理制度，但承租方如指挥不当或交代不清，机手有权拒绝作业，若承租方强行作业，所造成的人员伤亡、机械或地下设施等一切损失，均由承租方负责。 3、租期内，出租方应注意机械维修保养，若机械发生故障，则出租方应及时派人修理，承租方应给予出租方三天的修理时间，超过三天，承租方有权扣除所误时间。如因机械故障导致较长停机而使工程进度受到影响，承租方可通知出租方机械提前退场，但出租方不承担一切的连带民事责任和经济责任。 4、租赁期内，出租方人员不听从承租方现场管理人员的指挥，造成的一切事故，由出租方自行承担。第5条承租方的权利和义务 1、租期内，机械及机手全权由承租方按本合同规定的工作范围和工作内容合理指挥使用（但不违反国家劳动法及有关规定）。 2、租期内，承租方必须对施工现场、周边环境、地下设施进行准确的勘测、检查，并在施工前如实告诉机手，保证机手和机械在安全环境条件下进行施工作业，若发生承租方对上述情况交代不清或承租方指挥不当强行施工所造成的一切损失由承租方承担。

一般工程合同模板

工程施工合同项目名称：签订时间：年月日

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本装修工程施工事项，经双方协商一致，签订本合同，以便共同遵照执行。一、项目概况：工程名称：工程地点：工程承包范围及内容：未说明详尽之处以设计图纸为依据。二、合同工期：开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期天数：共日历天。三、质量标准：合格。四、合同价款：金额(大写)人民币：；￥：元。五、双方职责：（一）甲方职责 1、甲方代表，甲方代表根据授权，行使本合同约定的权利，履行本合同约定的义务。 2、施工合同签订后3日内提供施工图肆套（含制作竣工图使用的图纸）；乙方需要增加施工图套数，甲方联系解决，费用由乙方支付。 3、监督工程质量、安全、进度等工作。 4、负责协调乙方施工的用水、用电及施工货梯等必要条件，协调园区其他各专业承包单位相互配合以保证工程正常施工。 5、负责与设计单位及有关部门的工程联系及协调。 6、办理合理的变更、签证手续及工程款支付。 7、组织工程竣工验收及办理工程结算工作。（二）、乙方职责

1、乙方代表，电话：；乙方代表需常驻现场，乙方代表全权代表乙方，行使本合同约定的权利，履行本合同约定的义务，解决施工过程中的各项事宜。 2、根据甲方园区平面规划指定地点，乙方搭设办公及生产等临时设施及堆放材料；负责生活及施工垃圾等定期收集和清理并承担相关费用，直到工程交付使用为止，工程竣工移交后，负责工地上所有有关乙方的设备、多余材料及各种临时工程清除、移走。 3、负责本工程施工用水、用电的接引工作，用水、用电接引（含安装水电计量表及水电配置箱）工作及费用由乙方自理，费用已包含在合同总价中；水电费用（含水电损耗费用）由乙方承担，由甲方代缴，乙方在接到缴费通知书3日内按时缴交，否则甲方有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除，对此乙方不得提出任何异议，若水电费没有按时缴交的，被停水、停电的造成的损失均由乙方承担，导致工期延误的，不予顺延；通讯线路及通讯费由乙方自行解决。 4、按甲方及相关施工配套说明严格按照施工规范进行施工，落实每道工序落实“三检”制度，对承包范围内的工程质量负全部责任；对隐蔽工程在隐蔽前，应提前24小时通知验收，经签字认可后方可隐蔽；由于乙方施工操作失误或乙方工程质量等原因给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任并无条件返工至合格为止。 5、乙方应根据工程进度组织专业队伍施工以满足甲方的工程进度要求，应提供计划、报表的名称及完成时间：开工后5天内乙方须向甲方及监理人提供工程施工总进度计划壹式叁份；每月25日向甲方及监理人报当月完成工作量月报表（含累计完成量及价）和下个月施工进度计划表（含资金使用计划表）各壹式叁份；工程完工时提交完工报告书壹式肆份；每周向监理人和甲方报送施工周报壹式贰份及监理人要求的其他有关报表。 6、乙方必须配合甲方单独发包项目、通讯网络等部门的施工（甲方单独发包项目的总包管理费和配合费及其它相关费用不另计取）。 7、乙方在工程实施过程中，不得损坏工地范围内（含甲方单独发包的土建及装修等工程）的成品和半成品，否则须给予损失方相应的赔偿，工程移交前，负责自身承包范围的保护和保洁工作及责任，因乙方管理不善造成损坏的，乙方应负责出资修复，造成工期延误的，工期不予顺延。

机械操作承包合同

建筑施工电梯司机雇佣合同甲方（用人单位）乙方（劳动者）名称：姓名：身份证号码：代表人（主要负责人）：住址：住所（地址）：通讯地址：联系电话：联系电话：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》相关规定，甲乙双方经协商一致，签订本合同，明确双方的权利义务，共同遵照执行。一、合同期限一、试用期；试用期为进场后一个月，一个月后甲方同意续用本合同自动生效。二、合同期限: 本合同期限自年月日至所开电梯拆除时止。二、工程名称、地点 2.1工程名称：昆山凯迪城二期二标段。 2.2工程地址：昆山市前进西路南虹桥路西。三、乙方工作内容 1、因工作需要，担任建筑施工电梯司机工作。 2、负责施工电梯的操作、故障检查、报告维修人员保证电梯机械状况和安全状况良好。

四、工作时间、休息、休假 4.1根据气候变化、工艺、工序特点由项目部适时调整每天的工作时间。4.2根据《劳动法》规定每天工作不超过8小时，每周工作不超过44小时。但考虑到建筑工程施工工艺的特殊性和连续性，甲方按施工工艺、工序和进度的要去安排连续生产时乙方应接受。 4.3双休日、节假日休息、休假等综合考虑安排在春节前后、极度低温、露天作业环境下的雨、雪、雾（塔吊不可运转）天、其它工序（工种）施工时。五、劳动报酬计取及支付 5.1 甲方支付乙方每月元，分两期支付，每月5日至10日支付600～800 元生活费；余款年底支付，并扣一个月工资作为下一年合同履约金，履约金在次年工作一月后返还。（不足月，按月工资除以30乘以出勤天计算） 5.2 发生中途离职、开除时的劳动报酬支付与在职人员同步结付。 5.3 上述“5.1”中劳动报酬已包括和考虑了以下因素： 5.4.1包括乙方所完成的产品质量达到双方约定的标准，遵守项目部的各项管理制度，服从项目部和班组的安排，劳动态度良好，以自身的技术素质从事了机械操作范围内的劳动所应得到的基本工资； 5.4.2包括甲方安排乙方延长工作时间、休息日、法定节假日继续劳动支付的加班工资，已均衡考虑了《中华人民共和国劳动法》第四十四条规定； 5.4.3包括失业、养老、医疗等保险金费； 5.4.4包括按国家有关法规规定甲方应为乙方支付的各种费用和福利待遇； 5.4.5包括往返车旅费、解除劳动合同后的各种补助（贴）。六、社会保险 6.1甲方依法保障乙方的社会保险权利。鉴于乙方工作的流动性，为方便乙方

承包合同协议书标准样本

合同编号：WU-PO-822-90 承包合同协议书标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

承包合同协议书标准样本使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。甲方：(简称甲方) 乙方：(简称乙方) 甲方将XX产品XX工程委托乙方承包施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，为满足施工需要，明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，现经双方协商达成一致，甲乙双方同意订立本合同。第一条、工程概况本工程位于咸阳世纪大道北，该工程地下一层，地上九层，框剪结构，总建筑面积暂估为1.1万平方

米。第二条、承包方式及承包范围 1、承包方式：采用包工不包料包辅材的分项劳务承包方式，由甲方提供材料、设施料、大型机械设备(机械保养、维修由乙方负责)，乙方自备常用工具、劳保用品、扎丝、垫块、焊条等辅材，组织劳动力并在甲方控制管理下组织实施施工。 2、承包范围：基础垫层至屋面最高点的结构施工图范围内全部钢筋工程：包括材料卸车、场内材料运输、钢筋翻样、调直、切断成型、钢筋连接(水平焊、钢筋接头电弧焊、机械连接等)、绑扎、试件取样、及预留后浇部位植筋、钢筋修整、二次结构(构造柱、圈梁、门窗预制过梁、装饰线条、植筋制作、栏板女儿墙、窗套、地沟等范围的钢筋工程)范围内的钢筋工程。