2015年造价工程师《建设工程造价案例分析》真题及参考答案_

2015年造价工程师考试真题

《建设工程造价案例分析》

案例一：（20分）

某新建建设项目的基础数据如下：

(1)建设期2年，运营期10年，建设投资3600万元，预计全部形成固定资产；

(2)建设投资来源为自有资金和贷款，贷款2000万元，年利率6%(按年计息），贷款合同约定运营期第一年按项目最大偿还能力还款，运营期第2-5年将未偿还贷款等额本息偿还。自有资金和贷款在建设期内均衡投入；

(3)项目固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧；

(4)流动资金250万元由自有资金在运营期第1年投入（流动资金不用于建设期贷款偿还）。

(5)运营期间正常年份的营业收入为900万元，经营成本为280万元，产品营业税金及附加税为6%，所得税率为25%;

(6)运营期第一年达到设计产能的80%，该年营业收入经营成本均为正常年份80%，以后均达到设计产能。

(7)建设期贷款偿还完成之前，不计提盈余公积，不分配股利。

【问题】

1.列式计算项目建设期贷款利息；

2.列式计算项目运营期第一年偿还的贷款本金和利息；

3.列式计算项目运营期第二年偿还的贷款本息，并通过计算说明项目能否达到还款要求；

4.项目资本金现金流量表运营期第一年净现金流量是多少？

【答案】

1.建设期利息的计算：

第一年利息=1000×6%/2=30万。

第二年利息=(1000+30+1000/2)x6%=91.80万元。

建设期贷款利息=30+91.80=121.80万元。

2.答案一：

运营期第一年息税折旧摊销前利润

=900×80%×（1-6%）-280×80%=452.8万元

运营期第一年偿还利息=2121.80×6%=127.31万元

运营期第一年偿还本金=452.8-127.31=325.49万元

答案二：

固定资产原值=建设投资+建设期贷款利息=3600+121.8=3721.80万元

年折旧=固定资产原值×（1-残值率）/使用年限=3721.8×（1-5%）/10=353.57万元运营期第一年利息=2121.80×6%=127.31万元

运营期第一年总成本=280×80%+353.57+127.1=704.88万元

运营期第一年息税前利润=900×80%×（1-6%）-704.87+127.31=99.23万元

运营期第一年可用于还款的资金=99.23+353.57=452.8万元

运营期第一年偿还的贷款利息=127.31万元

运营期第一年偿还的贷款本金=452.8-127.31=325.49万元

3、运营期第一年末总贷款额=2000+121.80-325.49=1796.31万元。

运营期第二年利息=1796.31x6%=107.78万元。

二至五年等额本息偿还，已知P求A：

A=Pxjx(1+j)n/[(1+j)n-l]=l796.31×6%=×(1+6%)4/[(1+6%)4-1】=518.4万元。

运营期第二年偿还的贷款利息=107.78万元。

运营期第二年偿还的贷款本金=518.40-107.78=410.62万元。

运营期第二年总成本=280+353.57+107.78=741.35万元。

运营期第二年利润总额=营业收入-营业税金及附加-总成本=900x(1-6%）

-741.35=104.65万元。

所得税=[104.65-(127.31-99.23]×25%=19.14万元。

运营期第二年偿债备付率=[900x(1-6%)-280-19.14]/518.40=1.05,大于1,所以能满足还款要求。

4.运营期第一年所得税为0,资本金现金流量表净现金流量=营业收入-流动资金-还款与营成本-营业税金及附加=900x80%-(250+32

5.49+127.31+900x80%x6%+280x80%)=-250万元。

案例二：(20分)

某承包人在一多层厂房工程施工中，拟定了三个可供选择的施工方案，专家组为此进行技术经济分析，对各方案的技术经济指标打分见表2.1，并一致认为各经济指标的重要程度为：F1相对于F2很重要，F1相对于F3较重要，F2和F4同等重要，F3和F5同等重要。

问题：

1.采用0-4评分法计算各技术经济指标的权重，将计算结果填入答题卡表

2.1中。

2．列表计算各方案的功能指数，将计算结果填入答题卡表2.2中。

3．已知A、B、C三个施工方案的成本指数分别为0.3439、0.3167、0.3394，采用价值指数法选择最佳施工方案。

4．该工程合同工期为20个月。承包人报送并已获得监理工程师审核批准的网络进度计划如图2.1所示。开工前，因承包人工作班组调整，工作A和工作E需由同一工作班组分别施工，承包人应如何合理调整该施工网络进度计划（绘制调整后的网络进度计划图）新的网络进度计划的工期是否满足合同要求？关键工作有哪些？（功能指数和价值指数的计算结果保留四位小数）

图2.1施工网络进度计划图（单位：月）

【参考答案】：

1.

2.

A方案得分=10X0.35+8X0.1+9X0.225+8X0.1+9X0.225=9.15

B方案得分=9X0.35+10X0.1+10X0.225+9X0.1+9X0.225=9.325

C方案得分=9X0.35+10X0.1+9X0.225+10X0.1+8X0.225=8.975 9.15+9.325+8.975=27.45

FA=9.15÷27.45=0.3333

FB=9.325÷27.45=0.3397

FC=8.975÷27.45=0.3270（把这些结果填入表中即可）

3.

VA=0.3333÷0.3439=0.9692

VB=0.3397÷0.3167=1.0726

VC=0.3270÷0.3394=0.9635

选B方案。

4．

关键工作为A、E、H，工期19个月，满足合同要求。

案例三（20分）

某省高校投资建设一幢建筑面积为30000㎡的普通教学楼，拟采用工程量清单以公开招标方式进行施工招标，业主委托具有相应招标代理和造价咨询资质的某咨询企业编制招标文件和最高投标限价，项目的最高投标限价为5000万元。咨询企业编制招标文件和最高投标限价过程中，发生如下事件：

事件1：为了响应业主对潜在投标人选择的要求，咨询企业的项目经理在招标文纷中，设置了以下几项内容：

(1)投标人资格条件之一为：投标人近5年必须承担过高校教学楼工程；

(2))投标人近5年获得过鲁班奖，本省省级质量奖等奖项作为加分条件；

(3)项目的投标保证金为75万元，且投标保证金必须从投标企业的基本账户转出；

(4)中标人的履约保证金为最高投标限价的10%；

事件2：项目经理认为招标文件中的合同条款是基本的粗略条款。只须将政府有关管理部门出台的施工合同示范文本添加项目基本信息后附在招标文件中即可。

事件3：在招标文件编制人员研究本项目的评标办法时，项目经理认为所在咨询企业以往代理的招标项目更多采用综合评标法，还要求编制人员采用综合评标法。

事件4：咨询企业技术负责人在审核项目成果文件时发现项目工程量清单中存在漏项，要求作出修改，项目经理解释认为第二天需要向委托人提交成果文件且合同条款中已有关于漏项的处理约定，故不用修改。

事件5：咨询企业的负责人认为最高投标限价不需保密，因此又接受了某拟投标人的委托，

为其提供该顶目的投标报价咨询。

事件6：为控制投标报价的价格水平，咨询企业和业主商定，以代表省内先进水平A施工企业的企业定额作为依据，编制了本项目的最高投标限价。

问题：

1.针对事件1，咨询企业项目经理为响应业主要求提出(1)-（4）项目内容是否妥当，并说明理由

2.针对事件2-6,分别指出相关人员的行为或观点是否正确或妥当，并说明理由。

【参考答案】

1、(1)不妥当。

理由：根据《招投标法》的相关规定，招标人不得以不合理条件限制或排斥投标人。招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。

(2)不妥当。

理由：根据《招投标法》的相关规定，以本省省级质量奖项作为加分条件属于不合理条件限制或排斥投标人。依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。

(3)妥当。

理由：根据《招标投标法实施条例》的相关规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，且投标保证金必须从投标人的基本账户转出。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

(4)不妥当。

理由：根据《招标投标法实施条例》的相关规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交，履约保证金不得超过中标合同价的10%。

2.（1）事件2中项目经理的观点不正确。

理由：根据《标准施工招标文件》的相关规定，合同条款属于招标文件的组成部分，合同条款及格式中明确了施工合同条款由通用合同条款和专用合同条款两部分组成，同时规定了合同协议书、履约担保和预付款担保的文件格式。其中专用合同条款是发包人和承包人双方根据工程具体情况对通用合同条款的补充、细化，除通用合同条款中明确专用合同条款可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与通用合同条款规定的内容相抵触。

（2）事件3中项目经理的观点不正确。

理由：根据《招标投标法实施条例》的相关规定，普通教学楼属于通用项目，宜采用经评审的最低投标报价法进行评标。经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。

(3)事件4中企业技术负责人的观点正确。

理由：根据《招投标法》的相关规定，工程量清单中存在纰漏，应及时作出修改。

(4)事件4中项目经理的观点不正确。

理由：根据〈<招投标法》的相关规定，工程量清单作为投标人编制投标文件的依据，如存在漏项，应及时作出修改。招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。因此，招标工程量清单是否准确和完整，其责任应当由提供工程量清单的发包人负责，作为投标人的承包人不应承担因工程量清单的缺项、漏项以及计算错误带来的风险与损失。

(5)事件5中企业技术负责人的行为不正确。

理由：根据《招投标法》的相关规定，同一项目，咨询企业不得既接受招标人的委托，又接受投标人的委托。同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务属于违法违规行为。

(6)事件6中咨询企业和业主的行为不正确。

理由：根据《招标投标法实施条例》的相关规定，编制最高投标限价应依据国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法，而不应当根据A企业定额编制。

案例四(20分)

某工业项目发包人采用工程量清单计价方式，与承包人按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了工程施工合同。合同约定：项目的成套生产设备由发包人采购：管理费和利润为人、材、机费用之和的18%，规费和税金为人材机费用与管理费和利润之和的10%；人工工资标准为80元/工日。窝工补偿标准为50元/工日，施工机械窝工闲置台班补偿标准为正常台班的60%，人工窝工和机械窝工闲置不计取管理费和利润；工期：270天，每提前（或拖后）1天奖励（或罚款）5000元（含税费）。

承包人经发包人同意将设备与管线安装作业分包给某专业分包人，分包合同约定，分包工程进度与施工进度计划的安排，各项费用、费率标准约定于总承包施工合同。开工前，承包人编制并得到监理工程师批准的施工网络进度计划如图4.1所示，图中虚线下方括号外数字为工作持续时间（单位：天），括号内数字为每天作业班组工人数，所有工作均按最早可能时间安排作业。

施工过程中发生了如下事件：

事件1：主体结构作业20天后，遇到持续2天的特大暴风雨，造成工地堆放的承包人部分周转材料损失费用2000元；特大暴风雨结束后，承包人安排该作业队中20人修复倒塌的模板及支撑，30人进行工程修复和场地清理，其他人在现场停工待命，修复和清理工作持续了1天时间。施工机械A、B持续窝工闲置3个台班（台班费分别为：1200元/台班、900元/台班）。

事件2：设备基础与管沟完成后，专业分包人对其进行技术复核，发现有部分基础尺寸和地脚螺栓预留孔洞位置偏差过大。经沟通，承包人安排10名工人用了6天时间进行返工处理，发生人材机费用1260元，使设备基础与管沟工作持续时间增加6天。

事件3：设备与管线安装作业中，因发包人采购成套生产设备的配套附件不全，专业分包人自行决定采购补全。发生采购费用3500元，并造成作业班组整体停工3天，因受干扰降效增加作业用工60个工日，施工机械C闲置3个台班（台班费：1600元/台班），设备与管线安装工作持续时间增加3天。

事件4：为抢工期，经监理工程师同意，承包人将试运行部分工作提前安排，和设备与管线安装搭接作业5天，因搭接作业相互干扰降效使费用增加10000元。其余各项工作的持续时间和费用没有发生变化。

上述事件发生后，承包人均在合同规定的时间内向发包人提出索赔，并提交了相关索赔资料。问题：

1.分别说明事件工期、费用索赔能否成立？简述其理由。

2.各事件工期索赔分别是为多少天？总工期索赔为多少天？实际工期为多少天？

3.专业分包人可以得到的费用索赔为多少元？专业分包人应该向谁提出索赔？

4.承包人可以得到的各事件费用赔偿为多少元？总承包索赔额为多少元？工期奖励（或罚款）为多少元？

【答案】

1、事件1，工期索赔成立，因为主体结构作业是关键工作，并且是不可抗力造成的延误和清理修复花费的时间，所以可以工期。

部分周转材料损失费用，修复倒塌的模扳及支撑，清理现场时的窝工及机械闲罝费用索赔不成立，因为不可抗力期间工地堆放的承包人部分周转材料损失及窝工闲置费用应由承包人承担。

修理和清理工作发生的费用索赔成立，因为修理和清理工作发生的费用应由业主承担。

事件2，工期和费用索赔均不能成立，因为是施工方施工质量原因造成的延误和费用，应由承包人自己承担。

事件3，工期索赔成立，因为设备与管线安装作业是关键工作，且发生延误是因为发包人采购设备不全造成，属于发包方原因。

现场施工的费用增加费用索赔成立，因为发包方原因造成的采购费用和现场施工的费用增加，应由发包人承担。

采购费用3500元费用索赔不成立，因为是专业分包人自行决定采购补全，发包方未确认。

事件4，工期和费用均不能索赔，因为施工方自身原因决定增加投入加快进度，相应工期不会增加，费用增加应由施工方承担。施工单位自行赶工，工期提前，最终可以获得工期奖励。

2、事件1索赔3天，事件2索赔0天，事件3索赔6天，事件4索赔0天。

总工期索赔3＋6=9天，实际工期=40＋90＋3＋30＋80＋6＋30－5=274天。

3、专业分包人在事件3中存在费用索赔，因此专业分包人可以得到的费用索赔为：

60×80×（1＋80%）×（1＋10%）＋(3×1600×0.6＋3×50×30)×1.1=14348.4元；

专业分包人可以得到的费用索赔14348.4元，专业分包人应该向总承包单位提出索赔。

4、承包人在事件一和事件三当中才发生索赔，因为事件三中有3天停工，设备与管线安装工作持续时间增加3天，从而导致在试运行与收尾的时候有窝工，窝工天数为6天，人数为20人：

事件一：(20＋30)×80×l.18×1.1=5192元或30×80×1.18×1.1=3115.2元。

事件三：14348.4＋6×20×50×1.1=20948.4元

总计费用索赔：5192＋20948.4=26140.4元或3115.2＋20948.4=24063.6元。

工期奖励=(270＋9－274)×5000=25000元。

参考《造价》P238-P239.

案例五(20分)

某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，工期4个月，工作内容包括A、B两项分项工程，综合单价分别为360.00元/m3，320.00元/m3，管理费和利润为人材机费用之和的16%，规费和税金为人材机费用、管理费和利润之和的10%，各分项工程每月计划和实际完成工程量及单价措施项目费用见表5.1

总价措施项目费用6万元（其中安全文明施工费3.6万元），暂列金额15万元。合同中有关工程估算与支付约定如下：

开工10天前，发包人应向承包人支付合同价款（扣除暂列金额和安全文明施工费）的20%作为工程预付款，工程预付款在第2、3个月的工程价款中平均扣回；

开工后10日内，发包人应向承包人支付安全文明施工费的60%，剩余部分和其他总价措施项目费用在第2、3个月平均支付；

发包人按每月承包人应得工程进度款的90%支付；

当分享工程工程量增加（或减少）幅度超过15%时，应调整综合单价，调整系数为0.9（或1.1），措施项目费按无变化考虑；

B分项工程所用的两种材料采用动态结算方法结算，该两种材料在B分项工程费用中所占比例分别为12%和10%，基期价格指数均为100；

施工期间，经监理工程师核实及发包人确认的有关事项如下：

第2个月发生现场计日工的人材机费用6.8万元；

第4个月B分项工程动态结算的两种材料价格指数分别为110和120；

问题：

1.该工程合同价为多少万元？工程预付款为多少万元？

2.第2个月发包人应支付给承包人的工程价款为多少万元？

3.第3个月末B分项工程的进度偏差为多少万元？

4.第4个月A、B两项分项工程的工程价款各为多少万元？发包人在该月支付给承包人的工程价款为多少万元？

（计算结果保留三位小数）

【参考答案】

1.合同价=（360?1000÷10000+320?700÷10000+7+6+15）?（1+10%）=95.04万元

预付款=（360?1000÷10000+320?700÷10000+7+6-3.6）?（1+10%）?20%=14.916万元2.承包商完成工程款={360?320÷10000+320?210÷10000+2+3.6?40%÷2+6.8?（1+16%）}?（1+10%）=31.733万元

业主应支付的工程款=31.733?90%-14.916÷2=21.102万元

3.拟完工程计划投资累计=（180+200+200）?320?（1+10%）÷10000=20.416万元

已完工程计划投资累计=（180+210+220）?320?（1+10%）÷10000=21.472万元

进度偏差=21.472-20.416=1.056万元

或30?320?（1+10%）÷10000=1.056万元

4.A分项工程：

1000?（1+15%）=1150

1180-1150=30

{30÷360?0.9+（300-30）?360}?1.1÷10000=11.761万元

B分项工程：

90?320?（1+10%）?（78%+12%?110÷100+10%?120÷100）÷10000=3.269万元

单项措施费=1?1.1=1.1万元

业主应支付工程款=（11.761+3.269+1.1）?90%=14.517万元

案例六（40分）

本试题分为三个专业（一：土建工程、二：管道和设备工程、三：电气和自动化控制工程），任选其中一题作答，并将所选专业填涂在专用答题卡首页“专业选择”区域。

一：土建工程

某热电厂煤仓燃煤架空运输坡道基础平面及相关技术参数，如题6.1.1“燃煤架空运输坡道基础平面图”和图6.1.2“基础详图”所示。

问题：

1根据工程图纸及技术参数，按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）的计算规则，在答题卡表6.1.1“工程量计算表”中，列式计算现浇混凝土基础垫层、现浇混凝土独立基础（-0.3米以下部分），现浇混凝土基础梁、现浇构件钢筋、现浇混凝土模板五项分部分项工程的工程量，根据已有类似项目结算资料测算，各钢筋混凝土基础钢筋参考含量分别为：独立基础80kg/m3，基础梁100kg/m3。（基础梁施工是在基础回填土回填至-1.00米时再进行基础梁施工）

问题一

项目名称单位计算过程工程量

问题二、根据问题1的计算结果及答题卡中给定的项目编码、综合单价，按《建设工程工程

项目编码项目名称计量单位工程量综合单价合价

分部分项

分部分项合计

单价措施项目

单价措施项目合计

总价措施项目合计

量清单计价规范》（GB50500—2013）的要求，在答题卡表6.1.2中编制“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”。

问题三、假如招标工程量清单中，表6.1.2中单价措施项目中模板项目的清单不单独列项，按《房屋建筑与装饰工程工程量计价规范》（GB50854-2013）中工作内容的要求，模板费应综合在相应分部分项项目中，根据表6.1.2的计算结果，列式计算相应分部分项工程的综合单价。

问题四、根据问题一的计算结果，按定额规定混凝土损耗率1.5%，列式计算该架空运输坡道土建工程基础部分总包方与商品混凝土供应方各种强度等级混凝土的结算用量。（计算结果保留两位小数）

【参考答案】

1.

项目名称单位计算过程工程量

现浇混凝土基础垫层M3J-1:（3.4×3.6）×0.1×10＝12.24

J-2:（4.9×3.6）×0.1×6＝10.584

J-3:（2.8×3.4）×0.1×4＝3.308

JL-1:0.6×（9-1.8）×0.1×13＝5.616

小计：垫层总体积32.25m3

32.25

或者26.63

现浇混凝土独立基础M3J-1:[（3.2×3.4+2.4×2.6）×0.4+1.6×1.8×2.7]×10＝146.24

J-2:[（4.7×3.4+3.9×2.6）×0.4+3.1×1.8×2.7]×6

＝153.084

J-3:（2.6×3.2×0.8+1.6×1.8×2.7）×4＝57.728

小计：独立基础体积357.05m3

357.05

现浇混凝土

基础梁

M30.4×0.6×（9-1.8）×13=22.4622.46

现浇构

件钢筋

t（357.05×80+22.46×100）/1000=30.8130.81

现浇混凝土模板M2一、垫层模板:

J-1:（3.4+3.6）×2×0.1×10＝14

J-2:（4.9+3.6）×2×0.1×6＝10.2

J-3:（2.8+3.4）×2×0.1×4＝4.96

JL-1：（9-1.8）×0.1×2×13＝18.72

小计：47.88

现浇混凝土模板M2二、基础模板:

j-1:{[（3.2+3.4）+（2.4+2.6）]×2×0.4+（1.6+1.8）

×2×2.7}×10＝276.4

j-2:{[（4.7+3.4）+（3.9+2.6）]×2×0.4+（3.1+1.8）

×2×2.7}×6＝228.84

j-3:{[（2.6+3.2）×2×0.8+（1.6+1.8）×2×2.7}×4

＝110.56

扣基础梁与基础接触面积0.6×0.4×2×13=6.24

小计：615.8-6.24=609.56

基础梁模板：（9-1.8）×0.6×2×13＝112.32

2.

3.现浇混凝土基础垫层综合单价=（14512.5+861.84）/32.25=476.72元/m3

现浇混凝土独立基础综合单价=（189236.5+29258.88）/357.05=611.85元/m3现浇混凝土基础梁综合单价=（12016.1+7750.08）/22.46=880.06元/m3

4.C15商品混凝土结算量：32.25?（1+1.5%）=32.73m3

C25商品混凝土结算量：（357.05+22.46）?（1+1.5%）=385.20m3

2017年造价工程师真题及答案

真题价》考试程造价工师《工程计年2017一、单项选择题 1、关于我国建设项目投资，以下说法正确的是() A、非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成 B、生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成 C、建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用 D、建设投资由固定资产投资和建设期利息组成 答案：CP1 2、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元，废品损失率为10%，外购配套件费为5万元，包装费率为2%，利润率为10%。用成本估算发计算该设备的利润值为()万元。 A、3.366 B、3.370 C、3.376 D、3.876 CP4 答案： 3、进口设备的原价是指进口设备的()

A、到岸价 B、抵岸价 C、离岸价 D、运费在内价 答案：BP5 4、某县城建筑工程承建市区某建筑工程，2015年8月编制结算的税前造价为6000万元。已知营业税税率为3%，市、县城市维护建设税税率分别为7%、5%，教育费附加绿、地方教育附加率分别为3%、2%。该工程的结算造价应为()万元。 A、6198.0 B、6201.6 C、6204.8 D、6208.8 答案：DP14 5、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明费的是() A、夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用 、工人的安全防护用品的购置费用B． C、地下室施工时所采用的照明设施拆除费 D、建筑物的临时保护设施费 答案：BP16 6、关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是()

造价工程师案例分析真题及参考答案

2011年造价工程师案例分析真题及参考答案 试卷一（20分） 1.某建设工程的工程费由以下内容构成： （1）主要生产工程1500万元，其中建筑工程费300万元，设备购置费1050万元，安装工程费150万元。 （2）辅助生产工程300万元，其中建筑工程费150万元，设备购置费110万元，安装工程费40万元。 （3）公用工程150万元，其中建筑工程费100万元，设备购置费40万元，安装工程费10万元。 2.工程建设前期年限为1年，工程建设期第1年完成投资40%，第2年完成投资60%。工程建设其他费为250万元，基本预备费率为10%，年均投资价格上涨为6%。 3.工程建设期2年，运营期8年。建设期贷款1200万元，贷款年利率为6%，在建设期第1年投入40%，第2年投入60%。贷款在运营期前4年按照等额还本、利息照付的方式偿还。 4.工程固定资产投资预计全部形成固定资产，使用年限为8年，残值率为5%，采用直线法折旧。运营期第1年投入资本金200万元作为流动资金。 5.工程运营期正常年份的营业收入为1300万元，经营成本为525万元。运营期第1年的营业收入和经营成本均为正常年份的70%，自运营期第2年起进入正常年份。 6.所得税税率为25%，营业税金及附加为6%。 问题： 1.列式计算工程的基本预备费和涨价预备费。 2.列式计算工程的建设期贷款利息，并完成表1.1建设工程固定资产投资估算表。 3.计算工程各年还本付息额，填入表1.2还本付息计划表。 4.列式计算工程运营期第1年的总成本费用。 5.列式计算工程资本金现金流量分析中运营期第1年的净现金流量。 （填表及计算结果均保留2位小数） 试卷二（20分） 某咨询公司受业主委托，对某设计院提出屋面工程的三个设计方案进行评价。相关信息见表2.1： 表2.1 设计方案信息表 拟建工业厂房的使用寿命为50年，不考虑50年后其拆除费用及残值，不考虑物价变动因素。基准折现率为8%。 问题： 1.分别列式计算拟建工业厂房寿命期内屋面防水保温工程各方案的综合单价现值。用现值比较法确定屋面防水保温工程经济最优方案。（计算结果保留2位小数） 2.为控制工程造价和降低费用，造价工程师对选定的方案，以3个功能层为对象进行价值工程分析。各功能工程得分及其目前成本见2.2表。

2015年造价工程师真题及答案：《工程造价计价》

2015年造价工程师真题及答案：《工程造 价计价》 一、单项选择（共72题，每题1分，每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1.根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是（C）。 A.未明确项目准备金 B.基本预备费 C.不可预见准备金 D.建设成本上升费用 2.采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（D ）。 A.专用工具费=（材料费+加工费）X专用工具费率 B.加工费二设备总重量X （1+加工耗损系数）X设备每吨加工费

C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费 D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费 3.某批进口设备离岸价格为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。则该批设备关税完税价格 应为（D ）万元人民币。 A.1100.00 B. 1110.00 C.1111.00 D. 1111.11 4.关于进口设备外贸手续费的计算，下列公式中正确的是（B ） A.外贸手续费二FOB X人民币外汇汇率X外贸手续费率 B.外贸手续费二CIF X人民币外汇汇率X外贸手续费率 5.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于 措施项目费用的说法中正确的是（A ）。 A.冬雨季施工费是冬、雨季施工增加的临时设施，防滑处理，雨雪排除等费用

B.施工排水、降水费由排水和降水两个独立的费用项目组成 C.当单层建筑物檐口高度超过15m时，可计算超高施工增加费 D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用 6.根据我国现行建筑安装工程费项目组成的规定，下列费用应列入暂列金额的是（A ）。 A.施工过程中可能发生的工程变更及索赔、现场签证等费用 B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用 C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用 D.施工用电、用水的开办费 7.某市属建筑公司收到某县城工程一笔1000万元的进度款，已知营业税率为3%，教育费附加为3%，地方教育附加为2%，市 区、县城城市维护建设税率分别为7%、5%，这笔进度款应包括的 建筑安装工程税金为（B ）万元。

2015年造价工程师工程造价案例分析考试真题及答案

试题一：（20分） 某新建建设项目的基础数据如下： （1）项目建设期2年，运营期10年，建设投资3600万元，预计全部行程固定资产。 （2）项目建设投资来源为自有资金和贷款，贷款总额为2000万元，贷款年利率6%（按年计息），贷款合同约定运营期第1年按照项目的最大偿还能力还款，运营期2—5年将未偿还款项等额本息偿还，自有资金和贷款在建设期内均衡投入。 （3）项目固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。 （4）流动资金250万元由项目自有资金在运营期第1年投入（流动资金不用于项目建设期贷款的偿还。 （5）运营期间正常年份的营业收入为900万元，经营成本为280万元，产品营业税金及附加税率为6%，所得税率为25%。 （6）运营期第1年达到设计产能的80%，该年的营业收入、经营成本均为正常年份的80%，以后各年达到设计产能。 （7）在建设期贷款偿还完成之前，不计提盈余公积金，不分配投资者股利。 问题： 1、列式计算项目建设期的贷款利息。

2、列式计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。 3、列式计算项目运营第2年应偿还的贷款本息额，并通过计算说明项目能否满足还款要求。 4、项目资本金现金流量表运营期第1年的净现金流量是多少？（计算结果保留两位小数） 答案： 第一小问列式计算，项目建设期的贷款利息。贷款均衡投入，每年投入2000/2=1000万元，第一年利息1000乘以%/2=30万， 第二年利息（1000+30+1000/2)乘以%=万元，建设期贷款利息30+=万元。 第二小问，列式计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。固定资产=建设期投资+建设期利息=3600+=万元。 年折旧=固定资产乘以（1-残值率）/使用年限=乘以（1-5%）/10=万元， 总成本=经营成本+利息+折旧=280*80% + *6%+ =224 + + = 万 利润总额=营业收入-营业税附加-总成本= 900*80%*（1-6%）- = 万 < 0。 所得税 ＝ 0 EBITDA – Tax = 900*80%*（1-6%）- 280*80% - 0 = 万元，

造价工程师真题答案全套

2015造价工程师真题答案全套 2014年造价工程师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！造价工程师考试历年考试真题：https://www.docsj.com/doc/d416842280.html,/e7nmoo 更多精品备考资料及资讯2015造价工程师考试交流群348630685 考试科目 考试设四个科目。具体是： 《工程造价管理基础理论与相关法规》、《工程造价计价与控制》、《建设工程技术与计量》（本科目分土建和安装两个专业，考生可任选其一，下同）、《工程造价案例分析》。其中，《工程造价案例分析》为主观题，在答题纸上作答；其余3科均为客观题，在答题卡上作答。 考生应考试时，可携带钢笔或圆珠笔（黑色或蓝色）、2B铅笔、橡皮、计算器（无声、无存储编辑功能）。 考试分4个半天进行，《工程造价管理相关知识》和《建设工程技术与计量》的考试时间均为两个半小时；《工程造价计价与控制》的考试时间为3个小时；《工程造价案例分析》的考试时间为4个小时。 考试成绩管理考试以两年为一个周期，参加全部科目考试的人员须在连续两个考试年度内通过全部科目的考试。免试部分科目的人员须在一个考试年度内通过应试科目。 真题及答案： 1．计算进口设备原价，需要考虑的项目是（）。 A．进口设备的备品备件测绘费 B．进口设备的外贸手续费 C．进口设备的运杂费 D．进口环节的增值税 E．进口设备的银行担保费 2．下列（）属于按照费用构成要素划分的费用。 A．人工费 B．材料费 C．措施费 D．企业管理费 E．规费

3．根据我国现行建筑安装工程费用组成，下列各费用项目中属于措施费的是（）。 A．冬雨期施工增加费 B．施工机械作业时所发生的安拆费 C．工程排污费 D．已完工程及设备保护费 E．地上、地下设施、建筑物的临时保护费 4．关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是（）。 A．场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和原有设施拆除费用 B．建设场地的大型土石方工程费用应计入场地准备费 C．建设单位临时建设费用包括了施工期问专用桥梁的加固、养护、维修等费用 D．场地准备及临时设施费不应包括已列入建安工程费中的施工单位临时设施费 E．改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算 5．下列表述中，属于施工定额特性的是（）。 A．计价性定额 B．企业定额 C．分项最细 D．基础性定额 E．以工序为研究对象 6．根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》的规定，下列属于可以精确计算工程量的措施项目有（）。 A．施工排水、施工降水 B．垂直运输 C．冬雨季施工 D．安全文明施工 E．大型机械设备进出场及安拆 7．根据工人工作时间分类，下列不属于必需消耗的时间是（）。 A．工人下班前工具整理所耗的时间 B．钢筋工在钢筋下料前熟悉图样所耗的时间 C．因混凝土养护导致的停工时间

2017年造价工程师案例分析题及答案

2017年造价工程师案例分析题及答案 2017年的复习工作已经可以开始了，下面为大家准备了一份案例分析题，希望能对 大家有帮助，更多内容欢迎关注网! 一、某工程项目业主采用《建设工程工程量清单计价规范》规定的计价方法，通过公开招标，确定了中标人。招投标文件中有关资料如下： 1)分部分项工程量清单中含有甲、乙两个分项，其工程量分别为4500m3和3200m3。清单报价中，甲项综合单价为1240元/m3，乙项综合单价为985元//m3。 2)措施项目清单中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施4项费用以分部分项 工程量清单计价合计为基数，费率为3.8%。 3)其他项目清单中包含零星工作费一项，暂定费用为3万元。 4)规费以分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计和其他项目清单计价合计之和为基数，规费费率为4%，税金率为3.41%。 在中标通知书发出以后，招投标双方按规定及时签订了合同，有关条款如下： 1)施工工期自2009年3月1日开始，工期4个月。 2)材料预付款按分部分项工程量清单计价合计的20%计，于开工前7天支付，在最 后两个月平均扣回。 3)措施费(含规费和税金)在开工前7天支付50%，其余部分在各月工程款支付时平 均支付。 4)零星工作费于最后一个月按实结算。 5)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的工程量单 价调价系数为0.9;当实际工程量比清单工程量减少10%以上时，全部工程量的单价调价 系数为1.08。 6)质量保证金从承包商每月的工程款中按5%比例扣留。 承包商各月实际完成(经业主确认)的工程量见表4-6。 施工过程中发生了以下事件：

2015年注册造价工程师《建设工程技术与计量(安装工程部分)》精准试题

注册造价工程师《建设工程技术与计量（安装工程部分）》精准试题 一、单项选择题（每题1分） 第1题 高压钢管检验时，对于管子外径大于或等于35mm的管材，除需进行拉力和冲击试验外，还应进行（）。 A.折断试验 B.压扁试验 C.冷弯试验 D.热弯试验 正确答案：B, 第2题 以下仪表设备中，属于机械量检测仪表的为（）。 A.电子皮带秤 B.超声波物位计 C.阻旋式料面讯号器 D.全刻度指示控制器 正确答案：A, 第3题 管道进行液压试验压力计算时，若管道的设计温度高于试验温度，试验温度下与设计温度下管材的许用应力之比最大取值应不超过（）。 A. 5.0 B. 5. 5 C. 6.0 D. 6.5 正确答案：D, 第4题 变压器等电气设备进行电容比测量时，其主要目的是（）。 A.检测局部破损和裂纹等绝缘缺陷 B.鉴定电气设备的承压能力

C.检测纤维绝缘的受潮状态 D.考核绕组间绝缘耐压能力 正确答案：C, 第5题 项目成本管理规划中，确定成本目标时，下列内容中不应考虑的是（）。 A.招标文件规定的承包人责任 B.承包人的工程实施方案 C.工程的现场条件 D.承包人的经营战略 正确答案：D, 第37题 在建筑施工现场使用的能够瞬时点燃，工作稳定，能耐高、低温，功率大，但平均寿命短的光源类型为（）。 A.长弧氙灯 B.短弧氙灯 C.高压钠灯 D.卤钨灯 正确答案：A, 第7题 除高频电阻焊外，压焊一般采用搭接接头，个别情况下也采用（）。 A.套接接头 B.舌形接头 C.槽形接头 D.对接接头 正确答案：D, 第8题 某有色金属管的设计压力为0. 5MPa，其气压试验的压力应为（）MPa。 A. 0.575 B. 0.6 C. 0.625 D. 0. 75 正确答案：A, 第9题 工艺管道安装完毕后，设计上要求进行蒸汽吹扫的管道是（）。

造价工程师历年真题下载(完整版)

造价工程师历年真题下载（完整版） 2014年造价工程师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！造价工程师考试历年考试真题：ejORs7 更多精品备考资料及资讯2015造价工程师考试交流群：5（入群即送一套白金课程，备考资料，历年 真题） 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.下列工程造价中，由承包单位编制、发包单位或其委托的工程造价咨询机构审查的是( )。 A．工程概算价 B．工程预算价 C．工程结算价 D．工程决算价 2．建设工程全寿命期造价是指建设工程的( )之和。 A．初始建造成本与建成后的日常使用成本 B．建筑安装成本与报废拆除成本 C．土地使用成本与建筑安装成本 D．基本建设投资与更新改造投资 3．建设工程项目投资决策完成后。有效控制工程造价的关键在于( )。 A．审核施工图预算 B．进行设计多方案比选 C．编制工程量清单 D．选择施工方案 4．美国建筑师学会(AIA)合同条件体系中的核心是( )。 A．财务管理表格 B．专用条件 C．合同管理表格 D．通用条件

5．根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师注册有效期满需继续执业的，应在注册有效期满( )目前，按照规定的程序申请延续注册。 A．5 B．10 C．20 D．30 6．根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业出资人中，注册造价工程师人数不应低于出资人总数的( )。 A．50％ B．60％ C．70％ D．80％ 7．根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业设立分支机构的，在分支机构中执业的注册造价工程师人数应不少于( )人。 A．3 B．4 C．5 D．6 8．某企业连续3年每年初从银行借入资金500万元，年利率8％，按年计息，第3年末一次性还本付息，则第3年末应还本付息( )万元。 A．1893．30 B．1753．06 C．1623．20 D．1620．00 9．某企业从银行借入1年期的短期借款500万元，年利率l22，按季度计算并支付利息，则每季度需支付利息( )万元。 A．15．00 B．15．15

造价工程师造价管理真题及答案解析

造价工程师造价管理真题及答案解析 2013造价师工程师《建设工程造价管理》真题及答案解析 一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1．下列费用中，属于建设工程静态投资的是（）。 A．基本预备费 B．涨价预备费 C．建设期贷款利息 D．建设工程有关税费 【答案】A 【解析】建设投资可以分为静态投资和动态投资。静态投资包括：建筑安装工程费、设备工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费。P3 2．建设工程全要素造价管理是指要事先（）的集成管理。 A．人工费、材料费、施工机具使用费 B．直接成本、间接成本、规费、利润 C．工程成本、工期、质量、安全、环境 D．建筑安装工程费用、设备工器具费用、工程建设其他费用 【答案】C 【解析】控制建设工程造价不仅仅是要控制建设工程本身的建造成本，还应同时考虑工期成本、质量成本、安全与环境成本的控制，从而实现工程成本、工期、质量、安全、环境的集成管理，参见教材P5 3．根据《注册造价工程师管理办法》，取得造价工程师职业资格证书的人员逾期未申请初始注册的，须（）后方可申请初始注册。 A．通过注册机关的可考核 B．重新参加执业资格考试并合格

C．由聘用单位出具证明 D．符合继续教育的要求 【答案】D 【解析】逾期未申请看，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册，参见教材P10 4．根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师在每一注册有效期内应接受必修课（）学时的继续教育。 A．48 B．60 C．96 D．120 【答案】B 【解析】】根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师在每一注册有效期内应接受必修课60学时的继续教育，参见教材P13 5．根据《工程造价咨询企业管理办法》，申请甲级工程造价咨询企业资质，须取得乙级工程造价咨询企业资质证书满（）年。 A．3 B．4 C．5 D．6 【答案】A 【解析】根据《工程造价咨询企业管理办法》，申请甲级工程造价咨询企业资质，须取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年 6．美国建筑师学会(AIA)标准合同体系中，A系列合同文件是关于（）之间

2020年造价工程师案例分析真题

2017年注册造价工程师考试 建设工程造价案例分析 试题一（20分） 某城市拟建设一条免费通行的道路工程，与项目相关的信息如下： 1、根据项目的设计方案及投资估算，该项目建设投资为100000万元，建设期2年，建设投资全部形成固定资产。 2、该项目拟采用PPP模式投资建设，政府与社会资本出资人合作成立了项目公司。项目资本金为项目建设投资的30%，其中，社会资本出资人出资90%，占项目公司股权90%，政府出资10%，占项目公司股权10%。政府不承担项目公司亏损，不参与项目公司利润分配。 3、除项目资本金外的项目建设投资由项目公司贷款，贷款年利率为6%（按年计息），贷款合同约定的还款方式为项目投入使用后10年内等额还本付息。项目资本金和贷款均在建设期内均衡投入。 4、该项目投入使用（通车）后，前10年年均支出费用2500万元，后10年年均支出费用4000万元，用于项目公司经营、项目维护和修理。道路两侧广告收益权归属项目公司所有，预计广告业务收入每年800万元。 5、固定资产采用直线法折旧，项目公司适用的企业所得税税率为25%，为简化计算不考虑销售环节相关税费。 6、PPP项目合同约定，项目投入使用（通车）后连续20年内，在达到项目运营绩效的前提下，政府每年给项目公司等额支付一定的金额作为项目公司的投资回报，项目通车20年后，项目公司需将该道路无偿移交给政府。 问题： 1、列式计算项目建设期贷款利息和固定资产投资额。 参考答案： 建设期贷款利息： 第一年和第二年借款本金100000×70%×0.5=35000万元 第一年：35000×0.5×0.06=1050万元 第二年：(35000+1050+35000×0.5)×0.06 =3213万元 建设期利息为：1050+3213=4263万元； 固定资产投资额：100000+4263=104263（含政府投资） 100000×(1-30%×10%)+4263=101263万元（不含政府投资） 2、列式计算项目投入使用第1年项目公司应偿还银行的本金和利息。 参考答案： 运营期第一年期初借款为：70000+4263=74263万元 运营期第一年还本付息额为：74263( A/P，6%，10) =10089. 96万元 运营期第一年应还银行利息为：74263×0. 06=4455. 78万元 运营期第一年应还银行本金为：10089.96-4455. 78=5634.18万元 3、列式计算项目投入使用第1年的总成本费用。 参考答案： 固定资产折旧费=(104263-3000)/20=5063.15（万元） 总成本费用＝经营成本+折旧+摊销+利息+维持运营投资

2015年注册造价工程师《建设工程技术与计量(土建工程部分)》重点难点练习试题

注册造价工程师《建设工程技术与计量（土建工程部分）》重点难点练习试题 一、单项选择题（每题1分） 第1题 甲、乙、丙三项工作持续时间分别为5d、7d、6d,甲、乙两项工作完成后丙工作开始，甲、乙最早开始时间分别为3d、4山丙工作最迟完成时间为17d，则丙工作最早完成时间为（）。 A. Ild B. 14d C. 17d D. 24d 正确答案：C, 第2题 有一490mmx490mm，高3.6m的独立砖柱，镶贴人造石板材(厚25mm)。结合层为1:3水泥砂浆，厚15mm，则镶贴块料工程量为（）。 A.7.05 B.7.99 C.8.21 D.7.63 正确答案：C, 第3题 在编制工程项目管理规划大纲时，进度计划应采用（）形式。 A.横道图 B.单代号网络图 C.双代号网络图 D.双代号时标网络图 正确答案：A, 第4题 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2008)，装饰装倐工程中可按设计图示数量计算工程量的是（）。 A.镜面玻璃 B.厨房壁柜 C.雨篷吊挂饰面 D.金属窗台板 正确答案：B,

第5题 下列关于门窗构造叙述正确的是（）。 A.门框由上冒头、中冒头、下冒头和边框组成 B.门扇由上槛、中槛和边框组成 C.窗扇由上冒头、中冒头、下冒头和边梃组成 D.窗扇由上框、中横框、下框及边框组成 正确答案：C, 第25题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:第二章工程构造 > 单项选择题 > 塑钢门窗区别于铝合金门窗的突出特点是（）。 A.强度高 B.坚固耐用 C.隔热性能好 D.观感好 正确答案：C, 第58题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:第二章工程构造 > 单项选择题 > 关于梁板式肋形楼盖叙述正确的是（）。 A.板支撑在次梁上沿短边方向传力 B.次粱支撑在主粱上，次梁长即为主梁跨度 C.次梁支撑在主梁上，次梁的跨度即为主梁间距 D.次梁合理经济跨度为5m～8m 正确答案：C, 第8题 根据《建筑工程建筑面积计算规范》水箱建筑面积计算应为（）。 A.层高超过2. 2m应计箅全面积 B.不计建筑面积 C.层高不足2. 2m不计算建筑面积 D.层高不足2. 2m按1/2面积计算 正确答案：B, 第9题 以预制构件组成外墙、楼板和屋面》以现浇钢筋混凝土形成内墙的建筑物为( )。 A.全装配式建筑 B.现浇、现砌式建筑 C.部分现砌、部分装配式建筑 D.部分现浇、部分装配式建筑 正确答案：D, 第298题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:第六章工程计量 > 单项选择题 > 根据《建设工程工程量清单计价规范》，屋面及防水工程量计算正确的说法是（）。 A.瓦屋面、型材屋面按设计图示尺寸的水平投影面积计算 B.屋面刚性防水按设计图示尺寸以面积计算 C.地面砂浆防水按设计图示面积乘以厚度以体积计算 D.屋面天沟、檐沟按设计图示尺寸以长度计算 正确答案：B,

造价工程师考试案例分析真题及答案

20XX年造价工程师考试案例分析真题及答案 试题一：（20分） 某拟建工业项目建设投资3000万元，建设期2年，生产运营期8年。其他有关资料和基础数据如下： 1．建设投资预计全部行程固定钉资产，固定资产实用年限为8年，残值率为5%，采用直线法折旧。 2．建设投资来源为资本金和贷款。其中贷款本金为1800万元，贷款年利率为6%，按年计息。贷款在两年内均衡投入。 3．在生产运营期前4年按照等额还本付息方式偿还贷款。 4．生产运营期第一年由资本金投入300万元作为生产运营期间的流动资金。 5．项目生产运营期正常年份营业收入为1500万元，经营成本为680万元，生产运营期第1年营业收入和经营成本均为正常年份的80%，第2年起各年营业收入和营业成本均达到正常年份水平。 6．项目所得税税率为25%，营业税金及附加税率为6%。 问题： 1．列式计算项目的年折旧额。 2．列式计算项目生产运营期第1年、第2年应偿还的本息额。 3．列式计算项目生产运营期第1年、第2年的总成本费用。 4．判断项目生产运营期第1年末项目还款资金能否满足约定还款方式要求，并通过列式计算说明理由 5．列式计算项目正常年份的总投资收益率。 （计算结果均保留两位小数） 问题：

1．拟采用加权评分法选择采购方案，对购置费和安装费、年度使用费、使用年限三个指标进行打分评价，打分规则为：购置费和安装费最低的方案得10分，每增加10万元扣0.1分；年度使用费最低的方案得10分，每增加1万元扣0.1分；使用年限最长的方案得10分，每减少1年扣0.5分；以上三指标的权重依次为0.5、0.4和0.1。应选择哪种采购方案较合理？（计算过程和结果直接填入答题纸上表2.1中） 2．若各方案年费用仅考虑年度使用费、购置费和安装费，且已知A方案和C方案相应的年费用分别为123.75万元和126.30万元，列式计算B方案的年费用、并按照年费用法做出采购方案比选。 3．若各方案年费用需进一步考虑大修费和残值、且一直A方案和C方案相应的年费用分别为130.41万元和132.03万元，列式计算B方案的年费用，并按照年费用法做出采购方案比选。 4．若C方案每年设备的劣化值为6万元，不考虑大修费，该设备系统的静态经济寿命为多少年？ （问题4计算结果取整数，其余计算结果保留两位小数） 试题三：（20分） 某国有资金投资办公楼建设项目，业主委托某具有相应招标代理和造价咨询资质的招标代理机构编制该项目的招标控制造价，并采用公开招标方式进行项目施工招标。招标投标过程中发生以下事件： 事件1：招标代理人确定的自招标文件出售之日起至停止出售之日止的时间为10个工作日；投标有效期自开始发售招标文件之日起计算，招标文件确定的投标有效期为30天。 事件2：为了加大竞争，以减少可能的围标而导致竞争不足，招标人（业主）要求招标代理人对已根据计价规范、行业主管部门颁发的计价定额、工程量清单、工程造价管理机构发布的造价系你想或市场造价信息等资料编制好的招标控制价再下浮10%，并仅公布了招标控制价的总价。 事件3：招标人（业主）要求招标代理人在编制招标文件中的合同条款时不得有针对市场价格波动的调价条款，以便减少未来施工过程中的变更，控制工程造价。 事件4：应潜在招标人的要求，招标人组织最具竞争力的一个潜在投标人勘察项目现场，并在现场口头解答了该潜在投标人提出的疑问。 事件5：投标中，评标委员会发现某投标人的报价明显低于其他投标人的报价。 问题： 1．支出事件1中的不妥之处，并说明理由。 2．指出事件2中招标人行为的不妥之处，并说明理由。 3．指出事件3中招标人行为的不妥之处，并说明理由。 4．指出事件4中招标人行为的不妥之处，并说明理由。 5．针对事件5，评标委员会应如何处理？ 试题四：（20分） 某工业项目，业主采用工程量清单招标方式确定了承包商，并与承包商按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了工程施工合同。施工合同约定：项目生产设备由业主购买；开工日期为6月1日，合同工期为120天；工期每提前（或拖后）1天，奖励（或罚款）1万元（含规费、税金）。 工程项目开工前，承包商编制了施工总进度计划，如图4.1所示（时间单位：天），并得到监理人的批准。

2017造价工程师《造价管理》真题及答案解析

一、单项选择题(共60小题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意。) 1.建设项目的造价是指项目总投资中的()。P3 A.固定资产与流动资产投资之和 B.建筑安装工程投资 C.建筑安装工程费与设备费之和 D.固定资产投资总额 答案：D 解析：考查工程造价的含义及相关概念，常规考点。从投资者的角度，工程造价即为固定资产投资。 2.政府部门，行业协会，建设单位、施工单位及咨询机构通过协调工作，共同完成工程造价控制任务，属于建设工程全面造价管理中的()P4 A.全过程造价管理 B.全方位造价管理 C.全寿命期造价管理 D.全要素造价管理 答案：B 解析：考查建设工程全面造价管理的概念，常规考点。

3.根据《注册造价师管理办法》，以欺骗收段取得造价工程师注册被撤销的，()年内不得再次申请注册。P12 A.1 B.2 C.3 D.4 答案：C 解析：考查法律责任，常规考点。隐瞒的1年内;欺骗的3年内。 4.根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业应办理而未及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理，逾期不办理的，可处以()以下的罚款。P17 A.5000元 B.1万元 C.2万元 D.3万元 答案：B 解析：考查法律责任中经营违规责任。

5.美国建造师学会(AIA)的合同条件体系分为A、B、C、D、E、F系列，用于财务管理表格的是()。P23 A.C系列 B.D系列 C.F系列 D.G系列 答案：C 解析：考查国际常见的合同文本：FIDIC、JCT、ACA、ICE、AIA等，常规考点。 6.根据《建筑法》在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工起()个月内，向发证机关报告。P25 A.1 B.2 C.3 D.6 答案：A 解析：考查建筑工程施工许可，常规考点。 7.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自()之日起计算。P31

2018年一级造价工程师案例分析真题及答案解析

2018年一级造价师 《建设工程造价案例分析》真题答案及解析 试题一：（20分） 某企业拟新建一工业产品生产线，采用同等生产规模的标准化设计资料。项目可行性研究相关基础数据如下： 1. 按现行价格计算的该项目生产线设备购置费为720万元，当地已建同类同等生产规模生 产线项目的建筑工程费用，生产线设备安装工程费用，其他辅助设备购置及安装费用占生产线设备购置费的比重分别为70%，20% ,15%。根据市场调查，现行生产线设备购置费较已建项目有10%的下降，建筑工程费用，生产线设备安装工程费用较已建项目有20%的上涨，其 他铺助设备购置及安装费用无变化，拟建项目的其他相关费用为500万元（含预备费）。 2. 项目建设期1年，运营期10年，建设投资（不含可抵扣进项税）全部形成固定资产。固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。 3. 项目投产当年需要投入运营期流动资金200万元。 4. 项目运营期达产年不含税销售收入为1200万元，适用的增值税税率为16%，增值税附加按增值税10%计取，项目达产年份的经营成本为760万元（含进项税60万元）。 5. 运营期第1年达到产能的80%，销售收入，经营成本（含进项税）均按达产年份的80% 计。第2年及以后年份为达产年份。 6. 企业适用的所得税税率为25%，行业平均投资收益率为8%。 问题： 1. 列式计算拟建项目的建设投资。 2. 若该项目的建设投资为2200万元（包含可抵扣进项税200万元），建设投资在建设期均衡投入。 （1）列式计算运营期第1年、第2年的应纳增值税额。 （2）列式计算运营期第1年、第2年的调整所得税。 （3）进行项目投资现金流量表（第1~4年）的编制，并填入答题卡表1.1项目投资现金流量表中。 （4）假定计算期第4年（运营期第3年）为正常生产年份，计算项目的总投资收益率， 并判断项目的可行性。 （计算结果保留两位小数） 【参考答案】

2015年造价工程师《造价管理》真题答案与解析

2015年造价工程师《造价管理》真题答案与解析 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须() A.分布组合 B.多层组合 C.多次计算 D.单独计算 答案：D 2.造价工程师中生产性建设项目总投资由()两部分组成。 A.建筑工程投资和安装工程投资 B.建筑工程投资和设备工器具投资 C.固定资产投资和流动资产投资 D.建筑工程投资和工程建设其他投资 答案：C 3.下列工作中，属于工程项目策划阶段造价管理内容的是()。 A.投资方案经济评价 B.编制工程量清单 C.审核工程概算 D.确定投标报价 答案：A 4.根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师职业刚满1年时变更注册单位，则该注册造价工程师在新单位的注册有效期为()年。 A.1 B.2 C.3 D.4 答案：C 5.根据造价工程师《注册造价工程师管理办法》，对于已取得造价工程师注册证书人员，发现有()的情形，应撤销其注册。

A.受到刑事处罚 B.以不正当手段获准注册 C.死亡或者丧失民事行为能力 D.已与聘用单位解除合同且未被其他单位聘用 答案：B 6.根据《工程造价咨询企业管理办法》，已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满()年的企业，方可申请甲级资质。 A.3 B.4 C.5 D.6 答案：A 7.订立合同的当事人依照有关法律对合同内容进行协商并达成一致意见时的合同状态称为()。 A.合同订立 B.合同成立 C.合同生效 D.合同有效 答案：B 8.造价工程师中关于合同争议仲裁的说法，正确的是()。 A.仲裁是诉讼的前置程序 B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力(裁决书自作出之日起发生法律效力。) C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请 D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定 答案：C 9.根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()个月内，向发证机关报告。 A.1

造价工程师《工程计价》真题及答案

2017造价工程师《工程计价》真题及答案 1.根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指() A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用 B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资 C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用 D.在建设期内预计或实际支出的建设费用 答案：D 2.关于进口设备到岸价的构成及计算，下列工事中正确的是() A.到岸价=离岸价+运输保险费 B.到岸价=离岸价+进口从属费 C.到岸价=运费在内价+运输保险费 D.到岸价=运输在内费+进口从属费 答案：C 3.某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元。关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%，则该进口设备原价为()万元。 A.2386.8

B.2176.0 C.2362.0 D.2352.6 答案：B 4.关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是() A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税 B.一般计税法，简易计税法中的建筑业增值税税率均为11% C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额 D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额 答案：D 5.根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工用具折旧费的是() A.仪器仪表使用费 B.施工机械财产保险费 C.大型机械进出费 D.大型机械安拆费 答案：A

6.下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是() A.单独列项的增值税 B.材料价格预涨费 C.周转材料摊销费 D.各种现场用水、用电费 答案：B 7.采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从()中支出。 A.建设管理费 B.建设单位管理费 C.建筑安装工程费 D.基本预备费 答案：A 8.下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是() A.施工单位参加试运转人员的工资 B.单台设备的单机试运转费 C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用 D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用

(完整版)造价工程师案例公式

第一章建设项目总投资 1、建设项目总投资＝固定资产投资＋流动资金 2、固定资产投资=建设投资＋建设期贷款利息 3、建设投资＝工程费＋工程建设其他费＋预备费 4、工程费＝建筑安装工程费＋设备及工器具购置费 5、预备费＝基本预备费＋价差预备费 6、基本预备费＝（设备及工器具购置费＋建安工程费＋工程建设其他费）×基本预备费率＝（工程费＋工程建 设其他费）×基本预备费率 7、价差预备费PF＝I t〔（1＋f）m（1＋f）t－0.5－1〕（注意建设前期和建设期） I t—建设期第t年的静态投资计划额（工程费用＋工程建设其他费用＋基本预备费） n—建设期年份数 f—建设期年均投资上涨率 m—建设前期年限（从编制估算到开工建设，单位：年）该公式考虑了建设前期的涨价因素，式中（1＋f）0.5是按第t年投资分期均匀投入考虑的涨价幅度。 8、设备购置费＝国产设备购置费＋进口设备购置费 9、国产设备购置费＝国产设备原价＋运杂费 10、进口设备购置费＝抵岸价（FIB）＋国内运杂费 11、抵岸价＝离岸价（FOB）＋国际运输费＋运输保险费＋银行财务费＋外贸手续费＋关税＋消费税＋增值税 12、国际运输费＝离岸价（FOB）×运输费率 13、运输保险费＝（离岸价＋国际运输费＋运输保险费）×保险费率 14、到岸价（CIF）＝离岸价＋国际运输费＋国际运输保险费 15、银行财务费＝离岸价×财务费率国内供销、运输、装卸和包装费=抵岸价×费率 16、外贸手续费＝到岸价×外贸费率设备采保费=（抵岸价+国内供销、运输、装卸和包装费）×费率 17、关税＝到岸价×关税税率进口设备国内运杂费=国内供销、运输、装卸和包装费+设备采保费 18、消费税＝（到岸价＋关税＋消费税）×消费税率 19、增值税＝（到岸价＋关税＋消费税）×增值税率 20、流动资金＝拟建项目年产量×单位产量占用流动资金的数额 ＝拟建项目固定资产总投资×固定资产投资流动资金率 ＝流动资产－流动负债 21、流动资产＝应收账款＋预付账款＋存货＋现金 22、流动负债＝应付账款＋预收账款

2015年造价工程师考试真题

年造价工程师考试真题 《建设工程技术与计量》 （土木建筑工程） 一、单项选择题 1、对岩石钻孔作业难度和定额影响较大的矿物成分是（）。 .云母 .长石 .石英 .方解石 2、地下水补给区与分布区不一致的是（）。 .基岩上部裂隙中的潜水 .单斜岩融化岩层中的承压水 .黏土裂隙中季节性存在的无压水 .裸露岩层中的无压水 3、对开挖后的岩体软弱破碎的大型隧洞围岩，应优先采用的支撑方式为（）。 .钢管排架 .钢筋或型钢拱架 .钢筋混凝土柱 .钢管混凝土柱 4、边坡易直接发生崩塌的岩层的是（）。 .泥灰岩 .凝灰岩 .泥岩 .页岩 5、隧道选线无法避开断层时，应尽可能是隧道轴向与断层走向（）。 .方向一致 .方向相反 .交角大些 .交角小些 6、裂隙或裂缝对工程地基的影响主要在于破坏地基的（）。 .整体性 .抗渗性 .稳定性 .抗冻性 7、高层建筑的剪力墙，一般间距为（）。

8、设计跨度为的展览馆，应优先采用（）。 .桁架结构 .筒体结构 .网架结构 .悬索结构 9、三层砌体办公室的墙体一般设置圈梁（）。 .一道 .二道 .三道 .四道 10、井字形密肋楼板的肋高一般为（）。 11、将楼梯段与休息平台组成一个构件在组合的预制钢筋混凝土楼梯是（）。 .大型构件装配式楼梯 .中型构件装配式楼梯 .小型构件装配式楼梯 .悬挑装配式楼梯12、设计速度小于等于,每条大型车道的宽度宜为（）。 13、护肩路基的护肩高度一般应为（）。 .不小于 .不大于 .不小于 .不大于 14、设置耳墙的桥台是（）。 形桥台 .耳墙式桥台 .八字式桥台 .埋置式桥台 15、大跨径系杆拱桥目前大多采用（） .排架结构 .钢架结构 .钢结构 .钢管混凝土结构 16、影响地下铁路建设决策的主要因素是（）。 .城市交通现状 .城市规模 .人口数量 .经济实力 17、一般地下食品贮库应布置在（）。

2019造价工程师《土建计量》考试真题

造价工程师《土建工程》考试真题及答案解析 一、单项选择题 1、黏性土的塑性指数（） A、＞2 B、＜2 C、≥10 D、≤10 2、常处于第一层隔水层以上的重力水为（） A、包气带水 B、潜水 C、承重水 D、裂隙水 3、加固断层破碎地基最常用的方法是（） A、灌浆 B、锚杆 C、抗滑桩 D、灌注桩 4、下列导致滑坡的因素中最普通最活跃的因素是（） A、地层岩性 B、地质构造 C、岩体结构 D、地下水 5、隧道选线应尽可能使（） A、隧道轴向与岩层走向平行 B、隧道轴向与岩层走向交角较小 C、隧道位于地下水位以上 D、隧道位于地下水位以下 6、道路选线应特别注意避开（） A、岩层倾角大于坡面倾角的顺向坡 B、岩层倾角小于坡面倾角的顺向坡 C、岩层倾角大于坡面倾角的逆向坡

D、岩层倾角小于坡面倾角的逆向坡 7、建筑物与构筑物的主要区别在于（） A、占地面积 B、体量大小 C、满足功能要求 D、提供活动空间 8、型钢混凝土组合结构比钢结构（） A、防火性能好 B、节约空间 C、抗震性能好 D、变形能力强 9、空间较大的 18 层民用建筑的承重体系可优先考虑（） A、混合结构体系 B、框架结构体系 C、剪力墙体系 D、框架—剪力墙体系 10、刚性角较小的基础是（） A、毛石基础 B、混凝土基础 C、毛石混凝土基础 D、砖基础 11、平屋顶装配式混凝土板上的细石混凝土找平层厚度一般的是（） A、15~20mm B、20~25mm C、25~30mm D、30~35mm 12、交通量达到饱和状态的次干路设计年限应为（） A、5 年 B、10 年 C、15 年

D、20 年 13、砌石路基的砌石高度最高可达（） A、5m B、10m C、15m D、20m 14、大跨径悬索桥一般优先考虑采用（） A、平行钢丝束钢缆主缆索和预应力混凝土加劲梁 B、平行钢丝束钢缆主缆索和钢结构加劲梁 C、钢丝绳钢缆主缆索和预应力混凝土加劲梁 D、钢丝绳钢缆主缆索和钢结构加劲梁 15、一般圆管涵的纵坡不超过（） A、0.4% B、2% C、5% D、10% 16、地下油库的埋深一般不少于（） A、10m B、15m C、20m D、30m 17、在我国，无论是南方还是北方，市政管线埋深均超过 1.5m 的是（） A、给水管道 B、排水管道 C、热力管道 D、电力管道 18、钢材的屈强比愈小，则（） A、结构的安全性愈高，钢材的有效利用率愈低 B、结构的安全性愈高，钢材的有效利用率愈高 C、结构的安全性愈低，钢材的有效利用率愈低