钻孔合同

成都地铁2号线一期工程成灌客运站监测用孔施工合同

2008年12月

施工合同

甲方：中铁十四局集团成都地铁2号线一期工程成灌客运站项目经理部

乙方：

甲方委托乙方承担成都地铁2号线一期工程成灌客运站监测用孔钻孔施工任务，根据《合同法》的规定，为明确双方职责，确保工程顺利地按期完成，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守：

第一条：工程名称、地点

1、工程名称：成都地铁1号线文武路站监控用孔钻孔施工

2、工程地点：西三环路外茶店子公交站及客运站站场内

第二条：工程内容

根据甲方要求，由乙方承担成灌客运站基坑监测用孔的钻孔施工任务，拟成孔6个，孔径100mm，累计成孔长度约108m（据实计量）。

第三条：合同单价与工程数量

钻孔的成孔单价为每延米220元，工程数量按实际计。

第四条：施工工期

开工日期：2008年12月12日

完工日期：2008年12月20日

第五条：工程质量

1、本工程必须符合设计图纸和甲方技术交底的要求，保证侧斜管能

够顺利安装，并确保能够满足设计和规范所规定的使用要求。

2、如果由于乙方成孔原因而造成侧斜管无法安装，则甲方对该钻孔

不予以验收计价。

第六条：材料设备供应责任

成孔所用设备和材料由乙方自行解决。

第七条：计量和付款方式

1、工程完工后，经甲方验收合格并完成侧斜管安装后5日内，由甲方工区技术主管负责统计和确认成孔工程量，由乙方报请甲方计划部门进行验工计价。

2、办理完计量手续起7日内，甲方一次性结清乙方工程款，乙方提供发票。

第八条：双方职责

一、甲方职责

1、负责提供本工程所需的相关图纸和技术资料。

2、负责提供监测孔的孔位和孔深度。

3、保证资金按时拨付。

二、乙方职责

1、乙方必须服从甲方管理人员的管理，遵守甲方各项管理规定。

2、严格按施工图纸组织施工，保质保量，按合同规定时间如期完成钻孔任务。

3、乙方负责在每眼孔钻探前挖探坑2米深，费用包括在单价内。

4、按甲方要求保护好施工现场、周围建筑物和地下管线。

5、成孔后乙方应及时通知甲方下侧斜管，并做好下管配合的工作。

6、工程完工后，作好现场清理，做到工完场清。

7、乙方雇佣的临时工人在进入生产现场前乙方应对其进行安全教育和培训。

8、乙方应承担因自身工作失误、管理不严而造成的人员死亡、重伤、

轻伤、设备事故的经济责任和法律责任。

9、根据甲方签认工程量编制工程竣工结算交付甲方审核。

10、工程完工后，乙方必须及时发放工人工资，并把工资表上交甲方财务部。

第九条：质量责任

如果工程施工中出现工程质量问题，乙方自行负责无偿处理。

第十条：违约责任

1、工程质量不符合合同规定的，乙方应负责无偿修理或返工，否则不予以计价。

2、由于一方违约，给另一方带来的经济损失由违约方承担。

第十一条：争议

本合同发生争议，由甲乙双方协商解决，若协商不成，可向甲方企业所在地人民法院提起诉讼。

第十二条：

本合同一式三份，甲方执2份，乙方执1份。本合同自双方签字盖章后生效，工程竣工验收及移交符合要求，结清工程款后终止。

发包单位（甲方）：承包单位（乙方）：

法定代表人（或负责人）：法定代表人（或负责人）：

签订日期：年月日

1-旋挖钻孔灌注桩专项施工分包合同模板--(范文)

旋挖钻孔灌注桩专项施工分包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其它相关法律、法规和茂名市有关规定及管理办法，按照平等、自愿、公平、诚信的原则，通过双方协商，甲方将基础灌注桩工程劳务分包给乙方，为了明确甲、乙双方权利、义务、责任，结合工程的实际情况，经双方协商一致，特签定本劳务合同，双方共同遵照执行。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、质量标准：钻孔桩基础的施工，施工验收按设计及验收规范 要求。 第二条承包范围 清包工，根据设计要求，对桩基施工技术、质量、安全要求进行施工，具体包含：旋挖机钻孔桩成孔并制作和安装钢筋笼以及桩身砼的浇灌。 第三条合同价款、结算办法 1、合同单价：按桩身的孔径和深度，800、1000、1200、1400孔桩长单价为人民币元（大写：元每米）结算。

2、综合单价包含：人工费、机械费、燃油费、钢筋笼制作安装费、桩芯砼浇注。乙方钻机成孔产生的渣土由甲方负责清场运走。 3、若钻孔过程中出现塌孔、溶洞、斜坡岩必须进行处理，甲方现场施工员签订实际工程量并负责处理措施及各种可能用到的材料，双方现场解决。 4、水电、钢材、混凝土、钻用黄泥（泥浆粉）、竣工技术资料费等由甲方承担；。 5、计量方式：从地面孔口到孔底实际长度为桩长，所有实际长度和孔径现场验收签名为准计算。 第四条付款方法： 1、按每月完成工程量的80%支付工程进度款，每月29日报量，经审核于次月5日前按上月完成量的80%支付进度款。 2、桩基工程完工办理完竣工决算，结算后7日内支付至结算总价款的90%；余下的10%经检测合格后7日内付清。 第五条甲方责任 1、甲方负责提供本工程的桩基础施工图（含桩基础钢筋图及涉及桩基础的变更文件）；提交本工程的勘察报告、基础设计详图（桩基部分）；钻孔桩放线定位；竣工技术资料由甲方负责。 2、开工前做好建筑红线内的场地清理平整，提供水、电到施工现场；钢材运送至钢筋制作场，混凝土至桩位现场，提供制作钢筋笼的场地和设施；务必及时提供合格的钢筋和商品砼。 3、负责提供临时设施供乙方全体施工人员免费使用。

爆破钻孔施工合同范本(通用3篇)

爆破钻孔施工合同范本（通用3篇） 爆破钻孔施工合同范本 在不断进步的社会中，合同对我们的帮助越来越大，签订合同也是非常有必要的行为。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是收集整理的爆破钻孔施工合同范本，欢迎阅读与收藏。 爆破钻孔施工合同1 甲方： 乙方： 甲方将钻孔工程施工委托乙方进行，双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定，签订本合同，双方共同遵守。 一、工程名称：河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司场地爆破钻孔工程。 二、工程地点：河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司院内。 三、工程范围：钻孔。 四、承包方式：甲方仅提供施工用水、电。 五、工程价款： 钻孔：包干价32元/m。 工程总价：以工程量实际发生量为结算依据，含税，现金结算。 七、付款方式： 本合同签订后，预付款无，工程完工验收合格后开具全额当地发

票，付清全部工程款。 八、双方责任： 1、甲方提供施工用水、电; 2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收; 3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议，动力处签订安全用电协议。 4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单，双方现场验收合格后方可使用，否则由此造成的一切损失由乙方承担; 5、乙方必须按照国家施工规范施工; 6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担; 7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故，造成的一切经济损失均由乙方承担; 8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度，服从甲方的管理; 9、乙方施工场地必须清洁，物品摆放有序，废料定点堆放。 九、施工工期：按甲方要求，由甲方原因工期顺延。 十、本合同一式六份，经双方签字盖章后生效。 甲方：_________乙方：_________ 法定代表人：_________法定代表人：_________ _________年____月____日 _________年____月____日爆破钻孔施工合同2 甲方： 乙方：

钻孔桩合同(范本)

钻孔灌注桩施工分包合同 合同编号： 发包方（甲方）：上海市第五建筑有限公司 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称：。 1.2 工程地点：。 1.3 承包范围及内容：。 1.4 甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整， 也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。 1.5 承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施 工、环境保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业

主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。 第二条合同工期 2.1 乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。 2.2 合同工期：本工程于年月日开工，至年月 日竣工，共个日历天。 2.3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为 每延误一天， 按本合同总价的计算，按天累计。 2.4 遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后， 可考虑工期延长（如业主不同意工期延长，则按上述2.3执行）： a.因不可抗力的影响； b.重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方 工程进度无法按原计划进行； c.非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12 小时以上。 d.业主原因的工期调整。 2.5 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划， 尽一切可能保证工期。 2.6 发生不可抗力的费用承担： 2.6.1 人员伤亡由其所属单位负责，并承担费用； 2.6.2 造成乙方设备、机械的损害及停工等损失由乙方承

固结灌浆造孔劳务分包合同书

发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方就本工程劳务分包事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况及分包内容 工程名称：固结灌浆造孔等工程 工程地点：陕西商南县莲花台水电站 劳务分包项目内容：潜孔钻钻边坡固结灌浆孔、风钻钻孔（石方开挖、锚杆孔等） 劳务分包合同工期：以甲方现场施工安排为准 合同价款：以实际结算工作量为准 二、双方的职责 1 甲方职责 1.1根据双方约定，负责向乙方提供空压机。 1.2向乙方进行技术交底。 2 乙方职责 2.1 服从甲方的现场安排及管理。 2.2在其资质和业务允许的范围内，按照甲方要求，组织相应工种劳务人员从事施工生产， 负责对劳务人员的各项管理工作。 2.3确保劳务人员作业技能满足有关规定和施工生产要求，组织对劳务人员进行施工作业 交底，负责对劳务人员实施“三工”制度。 2.4为劳务人员提供必要的生产工具器和安全防护、劳动保护用品。 2.5组织对劳务人员的环境、职业健康安全和文明施工教育，对劳务人员的施工作业安全 负责。应遵守工程建设安全生产有关法律法规和管理规定，严格按安全标准组织施工，并采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。 2.6遵守政府有关主管部门对劳务人员的管理规定，按规定办理有关务工、暂住和劳动保 险手续。人身意外伤害保险由乙方自理，并于签订合同后14天内购买，报甲方备案。 2.7乙方在合同期内必须遵守我方的质量安全，环境保护，职业健康等管理规定。 1

钻孔施工合同范本

钻孔施工合同范本 钻孔施工合同范本 随着时间的推移，越来越多事情需要用到合同，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是整理的钻孔施工合同范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。 钻孔施工合同范本1 甲方：__________________公司 乙方：__________________ 根据甲乙双方友好协商，签订本合同，共同遵守。 一、租机范围及内容 甲方租用乙方钻机两台，用于_________，乙方根据甲方要求及施工设计图纸进行施工，保证质量、包安全按期完成甲方分配的成孔任务。 二、甲方责任 1、乙方进场前，做好场地的三通一平； 2、派____为驻工地代表，负责现场签证，并协调解决施工中遇到的问题，协调与业主、总包、设计及监理的关系； 3、协助解决工人住宿。 三、乙方责任

1、根据施工要求，保证质量、包安全，按甲方要求的工期完成钻孔； 2、做好施工原始记录； 3、按照甲方的进度计划施工，服从甲方驻工地代表的管理； 4、严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方必须返工，费用自理； 5、严格按照操作规程进行作业，确保施工安全，如发生安全事故，乙方负责解决，费用由乙方承担。 四、质量标准 按照现行有关规范要求及施工设计图施工。 五、付款及结算方式 1、成孔按元/米计价，按实际完成工作量结算。该单价不含税，乙方只向甲方开具收据。成孔用的泥粉及套管由乙方负责承担费用。钻孔穿导墙和旧桩基础时，给予补偿，补偿原则为：甲方与业主协商后，其补偿金额的全部支付给乙方。 2、乙方全部钻机进场开钻后，甲方按每台钻机________元支付预付款。 3、锚杆施工进度达到50%时，甲方再按乙方已经完成工作量的________%支付进度款。 4、工程完工后，甲方支付乙方完成工作量的________%，但此时应扣除已经支付的款项。尾款在________个月内结清。 5、乙方不负责施工用的水、电费用，但水、电表由乙方提供并

钻孔施工合同正式版

( 合同范本 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 钻孔施工合同正式版 The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.

钻孔施工合同正式版 甲方：__________________公司 乙方：__________________ 根据甲乙双方友好协商，签订本合同，共同遵守。 一、租机范围及内容 甲方租用乙方钻机两台，用于_________，乙方根据甲方要求及施工设计图纸进行施工，保证质量、包安全按期完成甲方分配的成孔任务。 二、甲方责任 1.乙方进场前，做好场地的三通一平； 2.派____为驻工地代表，负责现场签证，并协调解决施工中遇到的问题，协调与业主、总包、设计及监理的关系； 3.协助解决工人住宿。 三、乙方责任

1.根据施工要求，保证质量、包安全，按甲方要求的工期完成钻孔； 2.做好施工原始记录； 3.按照甲方的进度计划施工，服从甲方驻工地代表的管理； 4.严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方必须返工，费用自理； 5.严格按照操作规程进行作业，确保施工安全，如发生安全事故，乙方负责解决，费用由乙方承担。 四、质量标准 按照现行有关规范要求及施工设计图施工。 五、付款及结算方式 1.成孔按元/米计价，按实际完成工作量结算。该单价不含税，乙方只向甲方开具收据。成孔用的泥粉及套管由乙方负责承担费用。钻孔穿导墙和旧桩基础时，给予补偿，补偿原则为：甲方与业主协商后，其补偿金额的全部支付给乙方。 2.乙方全部钻机进场开钻后，甲方按每台钻机________元支付

打眼-钻孔放炮工程合同书

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 打眼-钻孔放炮工程合同书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。

建设单位(以下简称甲方)： 施工单位(以下简称乙方)： 为了明确双方的责任和义务，双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国 建筑法》及其它有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程承包事项协商一致，订立本合同，双方约定共同遵守。 第一条工程概况 1、工程地点：龙里坝两合社 2、施工范围：石方钻孔 3、合同种类：固定单价合同 第二条工程造价及承包方式 1、工程造价： (1)钻孑L单价：按砂石每立方计价， 5 万立方米以内按 3.8 元每立方米计价，超过5 万方后，按3.5元每立方米。 (2)工程量的确认：开工日起12个月，完成5万立方米的沙料；每月甲乙双方现场签认实际完成的工程数量为准。 2、支付方式：每次爆破后，按生产的砂料方量计，甲方按乙方完成工程量支付80 %工程进度款，余款根据业主拨付款进度按比例支付。 3、乙方应按时足额发放雇佣农民工工资。如果因乙方拖欠农民工工资而导致法律后果和产生的经济纠纷由乙方自行承担。 4、承包方式：乙方包工包机械包工期。 第三条工程质量 1、乙方按国家现行有关的工程施工规范要求进行施工，保证施工质量。乙方应严格执行甲方

钻探劳务合同

钻探劳务合同 甲方：黄石市环宇岩土工程勘察研究院 乙方： 黄石市环宇岩土工程勘察研究院（甲方）聘请________________________（乙方）的技术工人和钻探设备承包甲方项目钻孔取心、取样及原位测试任务，为明确双方责任，特签订本合同，双方共同遵守。 一、甲方责任： 1、提供钻孔任务书及勘探技术要求； 2、指派地质员进行钻孔岩心描述，并对质量进行监督，对乙方不 合格的工作项目及时指出并责令改正； 3、协助解决好因占地、青苗赔偿等对外联系事宜； 4、按钻孔任务书及技术要求检查、验收原始记录，并对合格钻孔 签证。 二、乙方责任： 1、按甲方提供的钻孔任务书、技术要求及有关规范、规程操作， 保证质量优良，钻孔质量未合格者返工经费自理； 2、服从甲方项目负责人调度，配合地质人员、质检员做好各项工 作，安排甲方质检员的住宿和生活； 3、对外一律以黄石市环宇岩土工程勘察研究院名义，不得用本单 位招牌（含汽车招牌），否则将清理出场； 4、按鄂东南地质大队安全管理制度规定：现场勘测与施工人员工 作期间均需穿戴工作服、劳保鞋和安全帽，班长使用红色安全 帽，作业人员使用黄色安全帽，劳保用品费用自理； 5、乙方进出场和施工过程中发生的人身伤亡、设备损失等均由乙 方自行负责，乙方造成甲方损失，甲方按等额实行处罚； 6、按甲方提供的孔深和技术要求备足各种设备和器材，原则上甲 方不供应设备器材，班报表和岩心卡片由甲方有偿提供或由乙 方按甲方要求自制； 7、遇特殊情况应及时向甲方地质员或质检员反映；在进行甲方指 定的由质检员旁站监督的测试项目（取样、标贯动探等）应提 前通知甲方的质检员，对甲方质量检查的内容及时记录并请质 检员签名。 三、取费单价及付款办法: 1、合同价款：粘性土单价为元/米（含原位测试、取样、青苗 赔偿等费用）；岩石______元/米；卵石_____元/米；进出场费 _____元/米。 2、本合同为单价合同，按实际完成工程量乘本合同约定的单价结算。 乙方施工完毕并经甲方验收合格后三个月内，甲方一次性付清本合同款。 四、其他: 本合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，工程款付清后，合同自行失效。 甲方单位：黄石市环宇岩土工程勘察研究院 甲方代表： 乙方代表： 年月日

钻孔灌注桩施工合同

钻孔灌注桩劳务协作合同 甲方（全称）： 乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信使用的原则，为完成工程，明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致签订本合同，由甲乙双方共同遵守。 一、工程名称、地点、承包工程的内容、工程量及工期要求 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包任务及内容： 4、工程承包范围及工程量： 5、工期要求： 二、质量要求及验收标准 1、本工程施工质量必须达到优良，否则甲方有权将根据情况给予乙方元的扣款。 2、乙方必须严格按照设计图纸、施工规范标准及甲方审定的施工方案施工，并通过甲方及监理验收。 3、每道工序完工后，经自检合格后应及时通知甲方检查验收，经监理签字后，方可进行下一道工序施工，乙方应对每道工序负全部责任，不能因经过甲方的查验而减轻了乙方的责任。

4、工程验收以工程设计要求和国家现行的施工验收规范及质量验收评定标准为依据。 5、在甲方工程质量缺陷责任期和质量保修期内，若乙方施工的工程出现质量问题，由乙方负责修复；若乙方不按要求修复，由甲方指定施工队伍修复时，费用从乙方质保金中扣除，超出质保金部分由乙方另行支付。 三、工程价款及支付 1、钻孔灌注桩单价为，本单价为综合单价，为完成该工程有关的所有工作的报酬均已包含在上述单价内，不另行支付。 2、甲方根据乙方每月实际完成的监理计量工程数量，按月结算工程价款，甲方月计量款到位后天内支付乙方当月工程价款的％。待工程竣工验收后，支付乙方剩余%工程价款，甲方扣留乙方工程价款的％作为本工程的质量保证金，待甲方总包工程的质量缺陷责任期和质量保修期满后，如无质量问题，业主扣留甲方的质保金返还到位后个月内全额支付给乙方。 ３、乙方承诺不因业主支付甲方计量款不到位而停止工程施工及提出索赔要求。甲方支付乙方的劳务款必须专款专用，否则甲方将根据实际情况停止付款。 四、工程结算 1、本协议履行全过程中同志为甲方向乙方或相关方提供本协议结算资料的唯一合法签字人，甲方其他任何人擅自签字直接向乙方或相关方提供本协议的任何结算资料，甲乙双方均视为无效。 2、结算时乙方必须提供正规劳务施工发票，否则税金由甲方代扣代交。 五、双方的权利和义务 （一）甲方 1、负责向乙方提供工程施工图纸一份。 2、负责向乙方进行工程技术交底，协助乙方放线定位，但并不免除乙方对设计图纸未全面领会的责任。 3、甲方负责对乙方的工程按监理要求及规范标准进行监督、检

潜孔钻租赁合同

设备租赁合同 甲方：（出租方） 乙方：（承租方） 根据《中华人民共和国合同法》，经双方友好协商，乙方同意租用甲方提供的设备一台，为明确甲、乙双方的权利、义务和责任，特签订本合同。 一、租用时间：年月日 二、使用地点： 三、租金：租用该设备页岩按每孔元（人民币）计算，砂岩按每孔元计算；分土石壁，改炮3个算一个孔。若遇坚硬岩石钻机无法实施工作时，岩石由乙方负责。 乙方按元一月保底。 1、付款方式：乙方每月付一次全款（结算依据为每日乙方或委派人员签认的孔数）。合同签订后，如乙方未按合同规定付款，甲方有权停工，损失由乙方负责。如乙方场地不够甲方钻孔，甲方有权随时将设备拖离、撤出施工现场，乙方不得阻拦与延迟，甲方出场时乙方结清全部尾款。甲方收款时应出具租赁发票，税费由甲方负责。 2、在一个月内设备进、出场拖车费用由乙方负责，一个月后进场拖车费用由乙方负责，出场由甲方负责。 四、乙方负责设备使用的燃油（甲方进场时将设备柴油箱加满，出场时乙方负责把柴油箱加满），操作人员的食宿由乙方负责。

五、甲方的设备在租赁期间，所有权归甲方，乙方不得擅自转租或抵押、出售。 六、责任和义务 1、甲方设备进场后必须服从乙方的管理，包括机具的停放。 2、设备停放的安全问题：如由乙方爆破飞石而引起的安全事故均由乙方负责全部赔偿；除此之外的安全事故均由甲方承担。 3、甲方按乙方的要求施工，若损坏地下不明物（管、网、线）而造成的经济损失由乙方负责赔偿。 4、甲方的钻机每月维修时间不能超过三天，如超出三天所产生的损失由甲方负责。 七、此合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。双方结算尾款后自动失效。 甲方（签章）：乙方（签章）： 经办人：经办人： 身份证：身份证： 年月日年月日

钻孔桩(冲击钻)劳务分包合同

钻孔桩施工合同 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方充分协商，就怎村桥钻孔桩工程施工事项达成一致，签订本合同。 第一条合同概况 1.1工程名称：拉林公路改造工程二标 1.2工程地点：日多乡怎村 1.3工程内容：钻孔及成孔灌桩 1.4工程范围：甲方承包范围内的桥桩，乙方以自身完成量为准。 1.5工作内容： ①成孔灌桩：钻机进出场、埋护筒、钻孔、清孔、机械调遣费、临时驻地、下试笼、下导管、灌注混凝土、泥浆外运，碴土合理规范堆放以确保工地文明施工等，钻孔桩成桩的一切机械、材料、人工费用均在合同包价内（不含吊车、挖掘机）。 ②发电机乙方自租（不含柴油），如使用变压器电源，甲方根据冲击钻配置的发电机及乙方使用时间扣除发电机租赁费。 ③自购黄土。 第二条合同工期 2.1开工日期：年月日；完工日期：年月日 合同工期总日历天数 2.2合同工期只是指明本合同工期总的日历天数，开工和完工日期为拟定。具体开工日期按乙方机械设备进场调试好即开工。

第三条工程质量 3.1确保工程质量全部达到国家现行的工程质量验收标准。 3.2一类桩95%以上，杜绝三类桩。 3.3满足业主对工程质量的其它要求。 第四条安全目标 4.1安全目标：消灭人身重伤和死亡事故，消灭重大和一般安全事故。 4.2乙方应对自己的全部人员进行安全法规和安全生产教育培训，未经教育培训的人员，不得上岗作业。施工前甲方技术人员应当就有关安全施工的技术要求向乙方及乙方作业人员进行交底，并由双方签字确认。 4.3乙方必须按照甲方安全标准要求组织生产，在施工期间无条件接受甲方正常的安全检查，发现施工安全隐患时，乙方应及时整改。 第五条合同价款 5.1合同价款内容： 双方议标协商的项目综合单价，包含了本项目施工中所需的设备费、进出场费、劳务费、安装费、维护费、管理费、利润和本工程中可能遇到的一切风险、以及施工中发生的其他费用等。 5.2合同价款清单 1、φ1. 2、φ1.3成孔灌注桩，单价元/米； 2、φ1.5成孔灌注桩，单价元/米； 3、φ1.8成孔灌注桩，单价元/米； 其它： 本合同为综合单价，包括了乙方为完成第一条（1.5）所列全部工作内容，单价内不含税金。 第六条甲乙双方的责任和权利 6.1甲方的责任和权利

地质勘探合同

地质勘探合同 甲方： _______ 乙方： _______ 甲方委托乙方承担 _____ 市______ 快速路之西部快速路___ 标段监测项目地质钻孔工作。根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合本工程的具体情况，经共同协商达成以下劳务协议，以兹共同遵守。 第一条工程概况 1.1 工程名称： _________________ 1.2 工程地点： _______________ 施工现场 第二条钻孔方式及内容 钻孔方式及内容：钻直径 110mm 孔埋设测斜管 第三条工期要求 本工程工期共计 10 天： 由 ______年____ 月___ 日至______ 年___ 月____ 日。 第四条工程质量要求及验收标准满足测斜管安放及相应后期监测任务的操作，保证测斜管安装符合相关规范要求。 第五条收费标准及付费方式 5.1合同价格：60元/m 5.2 付费方式：现金支付 5.3 乙方必须在甲方支付完工程款之后，为甲方出具正式劳务公司发票。 第六条安全生产管理和责任要求 6.1 根据国家有关法律、法规，乙方应严格执行双方签订的工程勘察安全协议； 6.2 乙方制定安全防治措施及预案，设置专门安全人员，避免发生安全事故，一旦发生安全事 故后乙方在第一时间通知甲方，乙方负责人应在事故发生后在第一时间赶到现场处理事故；

6.3 一旦发生安全事故，乙方要对由此产生的损失进行全额赔偿。同时甲方责令乙方停工整顿直至清退出场。 第七条环境管理责任要求根据国家有关法律、法规，乙方应严格执行双方签订的工程勘察环境管理协议，做好环境管理。 第八条甲方、乙方责任 8.1 甲方责任 8.1.1 负责协助协调乙方施工过程中与主承包单位各个有关部门的关系，保证施工顺利进行。 8.1.2 甲方现场技术人员和钻探质量监管人员对乙方现场的安全、质量、文明施工和环保等方面工作进行交底，有权进行现场监督检查，如发现质量不符要求或乙方人员违规操作、存在质量、安全隐患时，有权立即责令乙方停止施工进行整改，整改合格后，经甲方同意方能复工。 8.1.3 按照协议规定按期支付钻孔劳务费用 8.2 乙方责任 8.2.1 乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的技术要求进行工程钻孔，按本协议规定的时间提交质量合格的监测点位，并对其负责。 8.2.2 服从甲方现场人员安排，在指定的位置施工。按甲方技术要求进行施工。 8.2.3 严格按《钻探、静力触探、室内试验技术质量要求》及勘探任务书要求进行工作。 8.2.4 作好工地安全、保卫工作，对施工人员、设备的安全负责，对施工人员及施工场地的治安保卫工作负责。 8.2.5加强施工进度管理，按时完成施工任务，在接到甲方现场人员通知后 5 天内设备人员必须进场。 8.2.6 乙方派遣的地质技术人员技术水平及工作能力必须满足甲方的要求，并及时到地质勘探项目进行地质工作。 8.2.7 建立健全安全生产规章制度，并严格执行，乙方对在勘探过程中造成的一切设备、车辆、人身、各类（地上或地下）管线等安全责任事故，负全部责任。特别在试坑挖掘过程中，一定配齐人员和安全设备，做好防护措施，确保人员人身安全，出现安全责任事故，乙方负全部责任。 8.2.8 乙方对所有承担的勘探不得转包、分包。如发生技术水平及能力所无力承担的勘探工作，须提前 15 天向甲方以书面形式报告。甲方有权在总费用中扣除无力承担部分，另行委托其他单位 ,外委发生的费用大于本合同的费用,超出的部分由乙方承担。如不然造成甲方工期拖延及经济损失乙方需承担相应责任。 8.2.9 乙方不按投标承诺内容及时向施工现场派驻合格足够的技术人员和设备，以至影响甲方工期，经甲方口头要求后，并在甲方正式开工通知下达 7 天内仍未到位，甲方有权单方解除

钻孔灌注桩施工合同

钻孔灌注桩施工合同 钻孔灌注桩施工合同范文1 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 兹因甲方承建的桩基工程的需要，现将该分项工程以包清工形式委托乙方施工，为了确保双方权利、义务及经济、法律责任，确保工程质量和工程顺利进行及工期如期完成，双方按照《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，结合本桩基工程的具体情况，本着公平、公开的原则，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同信守执行。 一、承包范围： 1、机械钻孔灌注桩工程桩、深层搅拌桩。 2、工程内容：包括焊条、桩的钢构架制作安装、桩位放样、挖埋护筒、桩机移位就位、钻机成孔、钢筋笼制作安放、清孔、灌注商品砼、工程资料整理、、砼试块制作及原始资料收集和整理、钢筋试样焊接、负责桩位复核和桩基检测等工作。 3、承包方式：包清工。 二、双方职责和义务： 甲方工作： 1、应在施工前做好“三通一平”工作，提供规划放样基准点、施工图纸，施工用电接通至现场，及时完善总线路和一级电器箱的架设及检修;施工用水接通现场，并设置足够数量的清水池以满足施工的需要。提供临时设施及场地，及时供应合格的材料。 2、施工道路硬化能满足桩机灌注要求，如灌车未能开至桩机边缘，不能满 足灌注要求的，甲方应及时铺设钢板等相应措施以满足施工要求。 3、提供已审查合格的图纸、堪察报告、坐标控制点、水准点等技术资料;负责桩位及标高的复核，并及时邀约临理参加隐蔽验收;协调配合工作，办理签证手续。 4、如现场钻孔漏浆严重时，提供造浆材料。如：黄泥，锯末等。 5、按合同约定及时支付工程款给乙方。

乙方工作： 1、编制施工组织设计，提供劳动组织与进度计划，现场场地布置图。 2、桩位放线、放样;孔口开挖(包括地表1.5m以内障碍物清理);埋设护筒，桩机移位就位;成孔，清孔，钢筋笼制作安装校正，灌注商品砼，桩顶砼标高控制在1.5-2M，整个工序控制在桩基验收规范的允许偏差范围内。 3、乙方严格按照设计要求和施工规范施工，确保桩基工程达到“瓯江杯优质桩基”要求。 4、乙方需对现场工人进行安全教育，特殊工种需持证上岗。 5、乙方必须按照安全规范操作，确保安全施工，如有安全事故发生，由乙方承担全部责任和后果，与甲方无关。 6、场内泥浆必须排放到甲方指定的废浆池内，场地及时清理，孔口及时回填，做到文明施工，负责护筒废渣、泥浆分池废渣清运至施工现场指定位置。 7、及时整理工程资料并上报。工程完工后提供符合温州市城建档案管要求的竣工验收资料一式四份。 8、建立桩施工现场项目经理责任责任制，乙方指派为该项目工程负责人，配备施工员2人，放样员1人，资料员1人，电工1人，对施工全过程进行管理，负责施工现场的安全生产、文明施工管理，每日报工程进度，每月 9、试块制作，钢筋试样焊接,原材料送检准备。 10、根据施工总进度计划需要，乙方提供15台机机械钻机和满足进度所需简易钻机和搅拌桩机等所有机具设备，保证钻孔桩进场顺利开工。 11、乙方必须认真施工，听从甲方、监理、建设单位指挥，如施工过程中发现问题，及时通知甲方管理人员及监理单位。严禁出现顶撞甲方、监理、建设单位管理人员现象。 12、协助甲方进行桩基动测及验收，负责桩位验收时桩头放线。 13、保持场内整洁通畅，施工完毕时地面标高与进场时标高相符。 三、工程期限 1、开工日期以第一根工程桩开始计算，双方确定工期为90个日历天。每延迟一天，甲方罚乙方元/天。 2、若因地下障碍物、停水、停电等非乙方原因等引起的停工，由甲方签证认可工期相

钻孔施工协议书范文

钻孔施工协议书范文 钻孔施工协议书甲方_____________________________________（以下简称甲方）地址_____________________________________联系人___________________________________联系电话 _________________________________乙方 _____________________________________（以下简称乙方）地址 _____________________________________联系人 ___________________________________联系电话 _________________________________为有利于完成________项目施工任务，甲方决定将部分钻孔任务交与具有丰富施工经验和相应资质的乙方实行施工合作，乙方已充分研究图纸、资料，并认真进行了现场踏勘，明确了甲方工程施工要求。 甲乙双方遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议,以资共守。 为便于管理，合同期间，乙方应以甲方大钻___队名义进行施工，但该行为不构成代理或挂靠。 一、工程概况工程名称_________________项目钻孔工程工程地址_________________________________ 二、工作内容乙方包工、包料、包质量、包进度、包安全文明施工组织现场钻孔施工，包括但不限于钻前准备、施工作业范围穿孔工作面的清理、穿孔设备行走道路修筑、钻机架设就位、校正、开钻、正常钻孔、完孔自检、复检、封堵孔口与保护、等相关工作。

完整版混凝土分包合同

合同编号：混凝土浇筑工程劳务承包合同 工程名称：工程地点：发包方：承包方：身份证号码：联系电话： 签约日期： 混凝土浇筑程劳务承包合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 结合本工程的具体情况，依照《中华人民共和国合同法》、《中华

人民共和国劳动法》及国家有关规定，经甲、乙双方平等自愿、协商一致，甲方同意将金海湾·阳光假日项目混凝土浇筑部分工程劳务分包给乙方施工，双方达成如下协议。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 第二条承包性质 承包方自行组建专业的施工队伍，本合同承包人是本合同工程承包班组全体工人授权的签约代表。 第三条承包方式 1、乙方包人工、包质量、包进度、包工期、包安全、包验收、包成品保护、包凿毛、包养护、包材料的保管及二次运输、包所在区域的楼层清理、凿打及工完场清。 2、甲方仅提供混凝土及砼输送设备及每层一个移动配电箱。 3、乙方负责振动器、振动棒、平板机、磨光机、太阳灯（含灯管、灯架及电线）、水管、自用机械设备的电缆和电线、开关、插座、机械的维修保养、劳保用品等所有施工机具及辅材。． 第四条承包综合单价 （一）承包范围：14#楼混凝土浇筑工程（含地下室部分及连廊）。（二）承包综合单价： 1、地下室（含顶板）所有混凝土浇筑工程（含垫层、承台、地梁、墙柱、底板和顶板）后浇带、构造柱、梁、等，综合单价按

浇筑砼体积元/m3计价。（包括土方清理、回填、抽水等所有一切工序）垫层必须压光。 2、地下室顶板以上部位所有混凝土浇筑工程，按建筑面积承包综合单价元/m2计价。 3、地下室防水砂浆保护层按元/㎡计价。 4、如果采用天泵浇筑混凝土时，地下室或基础承包综合单价每立方米扣除元；地下室以上部分承包综合单价每平方米扣除元； 5、乙方能够满足项目部工期、质量、安全文明施工要求且没有劳资纠纷发生等情况下，甲方同意按1.00元/㎡进行奖励（按建筑面积计算）。 （三）承包综合单价的组成及所占比例： 1﹑根据工程和施工情况双方测定完成工程承包范围（含设计变更）全部工作内容需耗用的全部人工费占综合单价的45 %； 2﹑乙方以及所有施工人员严格按照有关质量、进度要求所采取的各种措施费用（含赶工措施费、工人加班费）占综合单价；% 20 的． 3、乙方及所有施工人员为达到安全文明施工要求所需的费用占综合单价的5 %； 4、乙方派驻施工现场管理人员的工资费用（含法定节假日的补偿费用）占综合单价的5 %； 5﹑国家规定的各种费用（如工人的个人所得税、工伤保险等社会保险费）占综合单价的8 %；

钻孔施工合同正式样本

文件编号：TP-AR-L8143 The Civil Subjects Establish, Change And Terminate Their Corresponding Civil Legal Relations, And Then Determine Their Respective Rights And Obligations. The Terms Are Binding On The Parties And Need To Abide By Them. （示范文本） 甲方：_______________ 乙方：_______________ 签署时间：_______________ 钻孔施工合同正式样本

钻孔施工合同正式样本 使用注意：该合同资料可用在各个民事主体之间设立、变更、终止其对应的民事法律关系而订立，进而确定各自的权利和义务，条款对当事人具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：___________公司 乙方：___________ 根据甲乙双方友好协商，签订本合同，共同遵 守。 一、租机范围及内容 甲方租用乙方钻机两台，用于_________，乙方 根据甲方要求及施工设计图纸进行施工，保证质量、 包安全按期完成甲方分配的成孔任务。 二、甲方责任 1.乙方进场前，做好场地的三通一平； 2.派____为驻工地代表，负责现场签证，并协调

解决施工中遇到的问题，协调与业主、总包、设计及监理的关系； 3.协助解决工人住宿。 三、乙方责任 1.根据施工要求，保证质量、包安全，按甲方要求的工期完成钻孔； 2.做好施工原始记录； 3.按照甲方的进度计划施工，服从甲方驻工地代表的管理； 4.严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方必须返工，费用自理； 5.严格按照操作规程进行作业，确保施工安全，如发生安全事故，乙方负责解决，费用由乙方承担。 四、质量标准 按照现行有关规范要求及施工设计图施工。

钻孔桩施工合同范本

钻孔桩施工合同 (合同编号：……… ) 甲方：………………………..项目部 乙方：…………………….. 双方依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就甲方承担新建铁路至客运专线站前施工-2标白石牧马河特大桥（DIK216+836.77～DIK221+502.65）施工围部分钻孔灌注桩施工交予乙方施工，为确保工程优质、按期完工及双方的合法权益，特订立本合同。 1. 工程项目 1.1 工程名称：大西高铁站前施工-2标白石牧马河特大桥 1.2 工程地点：省市 1.3 工程承包围：甲方指定白石牧马河特大桥施工围41#墩 ~46#墩桥涵工程基础钻孔桩施工。 1.4 工程工期：开工日期定于2011年2月17日，完工日期以业主的工期要求以及甲方施工组织安排为准。 1.5 工作容： (1)乙方施工容包括钻孔灌注桩施工的桩基钻孔部位平整、机械进出场、钻机就位、移位、制作安设和拆除护筒、泥浆池清理、维护泥浆池、制浆、成孔、清孔及二次清孔、吊装、下钢筋笼、声测管安装、下导管、灌注混凝土、钻渣处理（1km 以）、泥浆处理、场地清理、4m护筒（乙方购买）制安拆等相关工作。 1.6合同执行期间，新增工程项目由甲乙双方协商另行确定。 2．工程质量： 单位工程合格率100%，本工程须达到大西铁路客运专线及指挥部相关工程验收规标准，否则，乙方承担由于自身原因造成的经济损失（含大西铁路客运专线及指挥部因乙方自身原因造成质量问题对于甲方的罚金）。工程质量评定标准按照总承

包合同相应条款履行。乙方必须按照设计图纸及有关技术通知和国家有关工程规、规程、总承包合同技术条款等要求组织施工，保证工程质量。乙方应适应甲方质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，并按甲方的项目管理计划做好各项与管理体系有关的工作。要求桩基全部为Ⅰ类桩。如果有乙方原因造成Ⅱ类桩时，要对桩基进行修补处理，修补处理费用全部由乙方承担，同时扣除此根桩相应质保金。如果乙方原因造成Ⅱ类桩以下的桩基将对乙方进行相应处罚，同时乙方要对Ⅱ类桩进行处理，处理费用全部由乙方承担。 3．施工安全文明生产： 施工期间，施工现场安全生产及文明必须满足大西铁路客运专线及指挥部要求的各项文明施工要求。如乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工，甲方将按照大西铁路客运专线有限责任公司及指挥部制定的相关办法进行处罚。凡因乙方原因发生人身伤亡事故、火灾事故、机械设备事故、道路交通事故等安全事故的，甲方将扣没安全生产风险抵押金。因乙方责任发生安全事故，所造成的一切损失由乙方自行承担，如果因此给甲方或第三方造成经济损失，由乙方负责赔偿，包括甲方的上级部门及地方政府部门给予的罚款。乙方在项目施工中，应按规定为施工人员配备相应的劳保设施用品，以保证生产工人的人身安全。 4. 甲、乙双方责任 甲方责任 （1）编制施工组织设计，负责施工任务单制定下发、工程质量、施工技术、安全生产等检查监督，提供测量控制桩、技术交底。 （2）按照乙方的月计划任务单及时提供所需的材料，甲方提供合格砼并运输至指定位置。因甲方提供砼不合格造成的断桩等事故由甲方承担。 （3）施工测量所需的合格的测量设备和测量人员由甲方负责，甲方负责对乙测

钻机租赁及钻孔施工合同

钻机租赁及钻孔施工合同 甲方：_____________________ 公司 乙方：__________________________ 根据甲乙双方友好协商，签订本合同，共同遵守。 一、租机范围及内容 甲方租用乙方钻机壹台，用于______________________________ ，乙方根据甲方要求及施工设 计图纸进行施工，保证质量、包安全按期完成甲方分配的成孔任务。 二、甲方责任 1 ?乙方进场前，做好场地的三通一平； 2?派_____________ 为驻工地代表，负责现场签证，并协调解决施工中遇到的问题，协调与业主、总包、设计及监理的关系； 3.协助解决工人住宿。 三、乙方责任 1?根据施工要求，保证质量、包安全，按甲方要求的工期完成钻孔； 2?做好施工原始记录； 3?按照甲方的进度计划施工，服从甲方驻工地代表的管理； 4?严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方必须返工，费用自理； 5?严格按照操作规程进行作业，确保施工安全，如发生安全事故，乙方负责解决，费用由乙方承担。 四、质量标准 按照现行有关规范要求及施工设计图施工。 五、付款及结算方式1 ?成孔按元/米计价，按实际完成工作量结算。该单价不含税，乙方只向甲方开具收据。成

孔所用的材料及套管由乙方负责承担费用。 2 ?乙方全部钻机进场开钻后，甲方按每台钻机________________ 元支付预付款。 3.施工进度达到50%寸，甲方再按乙方已经完成工作量的__________________ %支付进度款。 4?工程完工后，甲方支付乙方完成工作量的_______________ %，但此时应扣除已经支付的款项。尾款在_________ 个月内结清。 5?乙方不负责施工用的水、电费用，但水、电表由乙方提供并按甲方的要求安装。 6 .未尽事宜，双方协商解决。 本合同自签订之日起生效，至工程结清款项之日失效。 本合同一式四份，甲乙双方各执二份。 甲方（签章）：___________ __________ 年____ 月_____ 日签订地点：_________________ 乙方（签章）：___________ __________ 年 ____ 月____ 日签订地点：________________

钻孔灌注桩分包合同(终)

桩基工程施工合同 合同编号： 工程名称：安六期07-1地块建设工程 建设单位：滨湖城市建设投资公司 总包单位：安徽天润建筑工程有限公司 分包单位：宿迁市建设工程（集团）有限公司二〇一四年十一月二十八日

桩基施工合同 甲方：安徽天润建筑工程集团有限公司 乙方：宿迁市建设工程（集团）有限公司 甲乙双方本着平等,自愿，公平，诚实守信的原则，按照《中华人民共和国合同法》与《建筑安装工程承包合同条例》及其他相关规定，通过友好协商，就凤台凤凰湖采煤沉陷安置区07-1地块桩基项目达成如下协议条款： 一．工程名称：凤台凤凰湖采煤沉陷安置区07-1地块桩基工程。二．工程地点：凤台凤凰湖新区十里沟。 三．承包范围：钻孔灌注桩 四．分包方式： 本合同采用综合固定单价承包。合同签订后单价不再调整。综合单价为直径600的钻孔灌注桩 960元/立方米（桩身混凝土C35的为970元/方）。工作内容包括孔口护筒埋设，钻机就位，制备泥浆，造孔，出渣，清孔，孔位转移，记录；钢筋笼制作安装并校中；装拆导管及漏斗，灌注混凝土，泥浆外运等为完成本项工程相关的工作内容（场地处理、土方除外）。 上述综合固定单价包括完成施工图纸钻孔灌注桩范围内的全部工作内容，以及为完成上述内容所需的工程直接费（人工费，设备费，消耗性材料费），间接费，乙方自有人员保险费等除税金之外的所有费用。五．材料，机械，水电，人员，设备及进度

1.材料：由乙方自行洽谈采购（商混、钢筋由总包单位供应） 2.机械：乙方应配备性能完好，能满足施工要求的钻机及配合施工的挖掘机、吊车设备。 3.水电：甲方提供施工用电的一级配电箱，一级配电箱以外的支线部分由乙方自行考虑。施工用水由乙方自己解决。 4.人员和进度：乙方应配备齐满足施工要求的钻机、操作人员和管理人员。全部桩基施工要求从正式开工之日起 6 0天内完工。施工顺序为24层、18层、11层。按甲方进度安排调整。 六．工程质量 1.乙方必须按照设计文件、施工图纸、国家及交地方现行的有关技术标准、规范要求进行施工，并接受业主，监理，项目部的监督。 2.乙方所承包工程，必须对其工作内容负责。必须满足相关质量要求， 3.本工程钢筋笼长度为有效桩长，钢筋的规格、尺寸按图施工。 4.质量不合格工程的处理： 本合同所称质量不合格工程是指不符合国家有关技术规范，标准，设计文件及本合同对质量的要求，不能通过验收的工程。 （1）因乙方原因造成的质量不合格工程，乙方应在业主，监理，或甲方规定的时间内无偿返工，达到质量验收标准。返工后仍达不到要求的，乙方承担违约责任和经济损失。 （2）由于未预知停电停水造成的质量不合格，乙方不承担责任及相关费用。 七．计量，结算与支付，