当前位置：文档视界 › 爆破合同模板

爆破合同模板

委托爆破施工合同

甲方：新疆电力建设工程公司

乙方：新疆天河爆破工程有限公司

为了更好的协助甲方完成220kV库车-拜城输电线路工程（暂定21基）塔基础基坑石方爆破工程，，确保工程工期和质量，根据《中华人民共和国合同法》及相关法规，在乙方亲自踏勘现场和了解工程实际情况后，按照平等、自愿、诚信的原则，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：

甲方将220kV库车-拜城输电线路工程（共21基）塔基础基坑石方爆破工程爆破任务委托给乙方，经双方协商达成如下协议：

一、工程地点：库车境内

二、合作时间：双方本着互惠互利、长期合作的原则，本协议自合同签订之日起生效，自2011 年10 月25 日至2011 年12 月30 日。

三、结算单价及数量：

（1）爆破服务费：每个基坑4000 元，21个基坑共计84000元。

（2）爆破施工点配备爆破作业员共4名，每月36000元服务费。（3）临时火工品库房配库管员及保安共4名，每月32400 元服务

费。爆破作业人员及库管、保安人员的服务费用不满半个月按半个月结算，超过半个月按全月结算，开具爆破工程款发票。

四、临时火工品库房由乙方按公安机关要求设臵，费用由甲方承担，其中临时移动火工品库房每个每月租金29000 元，其它相关费用甲乙双方协商确定。

五、乙方食宿、后勤车辆自行安排费用自理，但不得影响施工作业，作业时间为每天六、爆破施工所需车辆由甲方负责。

七、施工所需防爆箱、起暴器等由乙方负责，连接线由甲方负责。八、运输火工品、押运火工品到临时库房每次三车，费用共计6000元，费用由甲方负责。

九、付款方式：采用先付款后工作的原则，开工前预付10万元，作为最后结算使用，其他费用按当月完成基坑爆破任务结算支付，所产生的费用由甲方提供相应发票。

十、甲、乙双方权利与义务（一）甲方权利与义务

1、工程前期的钻孔工作由甲方先期完成，向乙方提供孔深、孔距等爆破参数数据。

2、甲方负责调查爆破作业地点地表以内保护物情况，并说明此次爆破不会对地下附属物构成破坏。

3、甲方负责派人协助乙方做好爆破安全警戒工作，协助装药、填药，并承担派出人员的安全责任。

4、甲方须先支付每次爆破施工中所需的火工材料费用、运输费

用及押运费。

5、爆破作业检查完成后，甲方在继续施工中发现的残留爆炸物品有义务收集、保管，并及时通知乙方进行后续处理。

6、甲方提供营业执照、工程中标书等合法单位信息，并对其真实性负责，有义务在施工地点所辖派出所等相关单位先期备案，在合同期内均将爆破施工交给乙方。

7、如当地政府职能机构要求缴纳工程风险抵押金或其它押金，由甲方负责交付。

（二）乙方权利与义务

1、乙方在遵守国家现行爆破作业法律法规的前提下，按甲方要求保质保量地完成爆破施工；

2、乙方负责爆破过程的安全、警戒工作，并承担派出人员的安全责任；

3、乙方不超过2名爆破作业人员参加每次爆破作业，并持证上岗；

4、爆炸物品购买审批手续由乙方办理，甲方协助提供相关证明、资料。

5、如有以下特殊情况之一的，甲方另行付费：（1）夜间实施爆破作业的；（2）爆破一次性时间超过10小时。

6、乙方在爆破过程中对民用爆破器材监管；

7、爆破器材应日用日清，当日剩余爆破器材现场销毁。8、乙

方负责民用爆炸物品信息采集系统数据上报并承担相应责任。

（三）恶劣的气候、环境（如雷电、泥石流、洪水、边坡不稳固等）下禁止施工；所产生的费用甲、乙双方协商解决。

十一、违约责任

1、乙方按甲方要求完成爆破施工，并保证完全解爆，不留安全隐患；

2、甲方按约定支付爆破施工款。

爆破设计说明书

A、爆破设计说明书 1、编制依据和编制原则 1.1编制依据 1）建筑设计说明及相关图纸与资料 2) 现场调查资料 3）《爆破安全规程》（GB6722-86） 4）《民用爆炸物品安全管理条例》 5）《深圳市经济特区环境保护条例》 6）《深圳市经济特区建筑工程安全管理条例》 7）政府有关环境保护和水土保持的规定 8）爆破施工合同 1.2爆破施工原则 1）依据石方爆破有关规范、规程及爆破技术要求； 2）爆破有害效应控制在《爆破安全规程》规定范围内 3）根据爆破区域到保护物的不同距离，严格控制爆破单位炸药消耗量、单响最大药量和一次爆破规模，采用微差起爆方法，最大限度地减少爆破震动对周边环境胡影响； 4）爆破安全防护措施采用可靠得当胡覆盖防护法； 5）爆破时必须实施严格的安全警戒。 2 工程概况南山区清华信息港科研楼项目由中建三局第二建设工程有限公司负责建设，位于深圳市高新区北区科苑立交清华信息港内。由于施

工将会遇到致密坚硬的微风化花岗岩，现委托深圳市鹏润达市政工程有限公司进行施工。该工程主要包括基坑、桩井、承台等基础石方爆破。预计桩井方量约3500方，基坑、承台方量约2000方，石方工程总量约5500方。待开挖基坑约4M深，基坑东侧紧邻朗山路，东侧有一环胜电子厂办公楼，距离约48M;东北侧有一冷却塔，距离约20M；南侧紧邻北环大道辅道，距离约13M；西侧紧邻清华信息港办公楼和项目板房，有一清华信息港大楼，距离约１５M；北侧有一紫光信息港办公楼，距离约３５M。爆区周围环境复杂，具体环境示意如图１所示。３爆破方案设计３.１设计原则根据工程特点和周围环境，拟采用如下总体设计原则：１、采用微差爆破和严格控制装药药量，降低爆破振动，保证爆破安全２、采用严密的防护措施，将爆破飞石等危害控制在安全范围内；３、加强警戒，非作业人员禁止进入爆破作业区，放炮前应在设计要求的安全距离处设立警戒线。 3.2方案设计根据以往同类施工经验及本爆破工程的具体特点，综合考虑爆区环境、地形条件、结合现有设备和施工技术条件，基坑、桩井及承台等基础石方爆破采用∮42浅孔爆破法。因施工环境复杂，孤石和大

爆破施工合同_合同范本

爆破施工合同_合同范本爆破施工合同甲方：_________乙方：_________甲方将_________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：一、工程地点：_________二、工程量：_________三、工程造价：_________四、付款方式：乙方设备进场开始_________作业，甲方支付乙方工程款的50％，尾数待工程完工后一次性付清。五、甲乙双方责任：（一）甲方责任：1．负责_________，以方便乙方_________作业。2．派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。（二）乙方责任：1．负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。2．负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。3．作业人员持证上岗。4．加强安全警戒工作。六、违约责任：1．乙方按甲方要求完成爆破施工。2．甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。八、本合同一式肆份，双方各执二份。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日爆破施工合同相关内容:土方工程施工合同鑫瑞大厦土方工程承包协议书发包人（以下简称甲方）承包人（以下简称乙方），经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。安装工程合同于____年____月____日，______________有限公司（简称甲方），与______________有限公司（简称乙方），签订安装主机的项目合同。1．安装工程名称：_____________________。2．工程地点：甲方___________________港口。北京市园林绿化工程施工合同北京市园林绿化工程施工合同工程名称：发包方：承包方：合同编号：北京市工商行政管理局北京市园林局制定二o o四年二月北京市园林绿化工程施工合同协议条款发包人（全称）：承包人（全称）：承包人资质等级：依照《中华人民共和国合... 物业管理装修协议书物业管理项目：电话：委托人（业主）：栋层号：电话：受委托人/公司：电话：为加强庄园装修管理，保证装修质量及居民的居住安全和正常生活，特制定双方的责任、义务如下：管理公司：一、负责庄园楼内的装修管理。工程建设监督管理合同合同编号：_________发包方：___________________法定住址：_________________法定代表人：_______________职务：_____________________委托代理人：_______________身份证号码：_______________通讯地址：_________________邮政编码：__... 施工安全合同样本为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。房屋装饰装修管理协议本协议当事人：甲方：。甲方是指：1、开发建设单位委托的物业管理企业；2、公有房屋出售单位（产权单位）委托的物业管理企业。乙方：。乙方是指购房人或承租人。海外工程承包合同

爆破钻孔施工合同范本(通用3篇)

爆破钻孔施工合同范本（通用3篇）爆破钻孔施工合同范本在不断进步的社会中，合同对我们的帮助越来越大，签订合同也是非常有必要的行为。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是收集整理的爆破钻孔施工合同范本，欢迎阅读与收藏。爆破钻孔施工合同1 甲方：乙方：甲方将钻孔工程施工委托乙方进行，双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定，签订本合同，双方共同遵守。一、工程名称：河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司场地爆破钻孔工程。二、工程地点：河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司院内。三、工程范围：钻孔。四、承包方式：甲方仅提供施工用水、电。五、工程价款：钻孔：包干价32元/m。工程总价：以工程量实际发生量为结算依据，含税，现金结算。七、付款方式：本合同签订后，预付款无，工程完工验收合格后开具全额当地发

票，付清全部工程款。八、双方责任： 1、甲方提供施工用水、电; 2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收; 3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议，动力处签订安全用电协议。 4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单，双方现场验收合格后方可使用，否则由此造成的一切损失由乙方承担; 5、乙方必须按照国家施工规范施工; 6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担; 7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故，造成的一切经济损失均由乙方承担; 8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度，服从甲方的管理; 9、乙方施工场地必须清洁，物品摆放有序，废料定点堆放。九、施工工期：按甲方要求，由甲方原因工期顺延。十、本合同一式六份，经双方签字盖章后生效。甲方：_________乙方：_________ 法定代表人：_________法定代表人：_________ _________年____月____日 _________年____月____日爆破钻孔施工合同2 甲方：乙方：

山体爆破施工合同样本

山体爆破施工合同样本建筑工程施工总承包合同发包方（甲方）：承包人（乙方）：根据《根据中华人民 __全同法》、《中华人民 __建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，甲乙双方就保定市曲阳肉牛育肥项目建筑工程总承包合同相关事宜，达成如下协议，以资共同遵守。第一条、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程量：（A）项目爆破及土方约 _____方（以实际工程量为准）；（B）钢结构约

为_____平方米；（C）其他工程内容：__________。 4.合同价款：暂估单价：_______元/平方米；暂估总价：______万元（以最终决算为准）。第二条、施工承包方式及范围 1.承包方式：乙方为唯一工程施工总承包，本工程不垫资，甲方拨付预付款，后续施工按月进度给予乙方拨付工程款。 2.承包范围：设计蓝图范围内全部工程（含设计变更工程，工期另行计算）。第三条、合同工期开工日期：年月日；竣工日期：年月日（开工、竣工日

期以开工报告为准）。开工日期自乙方正式施工之日起开始计算。乙方应严格按照进度计划组织施工，对以下因素造成的竣工日期或施工节点延误，经甲方代表及监理确认，工期相应顺延： 1.不可抗力； 2.发包人未按时提供图纸； 3.一周内，非乙方原因停水、停电累计超过8小时（以现场签证为准）； 4.甲方提供的工程资料与现场实际不符而引起的工程返工、停工、缓建； 5.甲方未按约定支付工程款项； 6.工程量变化和设计变更；

7.因甲方手续原因导致的中途停工、缓建、停建或导致相关部门处罚影响施工进度； 8.因甲方对材料认质、认厂造成的工期延误。 9.甲方同意工期顺延的其他情况。第四条、质量标准本工程约定的工程质量标准为：合格。第五条、合同计价方式 1. 计算依据：乙方按照施工范围内（施工依据为：甲方提供的且经保定市建设主管部门批准的施工图、变更，现场签证、工程洽商、技术核定量单、会议纪要、施工组织设计等）实际完成的工程量，经甲方和其委托的监理工程师审定后，作为工程结算依据，并按下述计价方式进行预、决算。

爆破设计合同(标准范本)

爆破设计合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改

合同编号：YH-FS-259910 爆破设计合同说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。甲方：______________公司乙方：_____工程有限公司甲方将基建工地水池石方爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：一、工程地点：_____市梅林原深华石场内。二、工程量：约_____立方米。三、工程造价：_____元人民币。四、付款方式：乙方设备进场开始钻眼作业，甲方支付乙方工程款的_____%，尾数待工程完工后一次性付清。五、甲乙双方责任： (一)甲方责任： 1.负责清除水池内原有松石、浮土，以方便乙方钻眼作业。 2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。

(二)乙方责任： 1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。 2.负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方2#住宅楼结构不予影响及破坏。 3.作业人员持证上岗。 4.加强安全警戒工作。六、违约责任： 1.乙方按甲方要求完成爆破施工。 2.甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。八、本合同一式肆份，双方各执二份。甲方：_____ 乙方：_____ 甲方代表：______ 乙方代表：______ FS数据中心监制 Supervised by FS text Center

隧道爆破作业说明书

爆破作业指导书一、施工组织： 1.1隧道总体设计 1、上梅隧道：L=3824.5m;中心里程：DK568+521.25,进口里程：DK566+609,出口里程：DK570+433.5 2、官山隧道：L=981.59m；中心里程：DK571+066.205,进口里程：DK570+575.41,出口里程：DK571+557 3、杨家乾隧道：L=744.69m；中心里程：DK572+231.655；进口里程：DK571+859.31，出口里程：DK572+604 4、白马山隧道：L=4793m；中心里程：DK575+292.5；进口里程：DK572+896；出口里程：DK577+689 5、白马山斜井：L=240.289m，里程DK575+100 1.2隧道工程施工方案、方法本标段设有隧道4座，斜井1座表一

根据设计和施工组织要求，其中Ⅲ～Ⅴ级围岩的开挖施工采用台阶法光面爆破，Ⅱ级围岩采用全断面法光面爆破施工。周边眼、底眼及有水环境炮孔选用乳化炸药；起爆系统采用非电导爆管起爆系统；整个爆破网络连接完成后使用两发电雷管反向连接统一起爆，此方案在实际运用中对各设计参数可根据实际情况进行调整。 1.2.1爆破器材的选择 1、炸药的选用：炸药品种很多，但应注意越脆或韧性越强的岩体，应选用猛度较高、爆速较高的炸药。目前，在隧道工程中，用于爆破施工中最多的是硝铵类炸药。隧道周边光面爆破一定要采用小直径的低爆速、低猛度高爆力的光爆炸药，以取得优质的光爆效果，围岩稳定，施工作业安全。（1）对没有渗水的地段，炸药选用Ф32mm×200mm（150kg）销铵炸药。对周边眼小药卷，若没有专用的光面爆破小药卷，则采取用如上规格的销铵炸药自制加工小药卷，其规格为Ф25mm×250mm （125kg）。（2）对于渗水地段，炸药选用Ф32mm×200mm（175kg）乳化炸药。对周边眼小药卷，若没有专用的光面爆破小药卷，则采取用如

爆破服务合同范本(完整版)

合同编号：YT-FS-4400-74 爆破服务合同范本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

爆破服务合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就海南昌江核电站GD3陆域排水竖井基坑及隧道工程项目石方爆破事项，经双方友好协商，订立本合同。一、工程项目：海南昌江核电站GD3陆域排水竖井基坑及隧道工程项目二、工程地点：海南昌江三、工程量：工程量约20万m3 四、工期：约24个月五、承包内容：排水竖井基坑及隧道开挖石方爆破技术服务。

六、付款方式：合同签订，甲方付乙方2.6万元作为本项目前期费用;甲方每月付给乙方 2.6万元爆破服务费(每月28日前付下月技术服务款)。七、双方职责： (一)甲方职责 (1)负责处理协调与业主的关系，确保施工正常进行。 (2)负责项目的报批手续及相关费用。 (3)负责爆破器材购买、贮存、配送等全部费用。 (4)负责施工安全，若发生安全事故由甲方负责。 (5)按时付给乙方爆破服务费。 (6)负责乙方爆破人员的食宿。 (7)严格按乙方制订、由公安部门批准的爆破方案施工。 (二)乙方职责 (1)负责提供爆破资质，制订爆破方案。 (2)服从甲方管理，遵守施工现场各项制度。 (3)乙方派1-2名技术人员到本项目，将本单位现

打眼-钻孔放炮工程合同书

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载打眼-钻孔放炮工程合同书甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。

建设单位(以下简称甲方)：施工单位(以下简称乙方)：为了明确双方的责任和义务，双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程承包事项协商一致，订立本合同，双方约定共同遵守。第一条工程概况 1、工程地点：龙里坝两合社 2、施工范围：石方钻孔 3、合同种类：固定单价合同第二条工程造价及承包方式 1、工程造价： (1)钻孑L单价：按砂石每立方计价， 5 万立方米以内按 3.8 元每立方米计价，超过5 万方后，按3.5元每立方米。 (2)工程量的确认：开工日起12个月，完成5万立方米的沙料；每月甲乙双方现场签认实际完成的工程数量为准。 2、支付方式：每次爆破后，按生产的砂料方量计，甲方按乙方完成工程量支付80 %工程进度款，余款根据业主拨付款进度按比例支付。 3、乙方应按时足额发放雇佣农民工工资。如果因乙方拖欠农民工工资而导致法律后果和产生的经济纠纷由乙方自行承担。 4、承包方式：乙方包工包机械包工期。第三条工程质量 1、乙方按国家现行有关的工程施工规范要求进行施工，保证施工质量。乙方应严格执行甲方

土石方爆破工程施工合同范本

编号：_____________ 土石方爆破工程施工合同甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方：乙方：甲、乙双方本着互惠互利的原则，双方就土石方爆破工程达成如下条款，甲乙双方共同遵守，任何一方不得违约。一、概况：工程名称：工程地点：工程量：单价：工程计量：结算方式：预付当月工程款，每天结算一次。二、甲方责任 1 甲方派代表到现场，负责工程的管理、监督、协调、工程款的结算。 2 甲方协调地方关系，确保乙方施工不受外界干扰。三、乙方责任 1 乙方必须按照发包方开工令的指定时间，将爆破设备、人员进入现场。 2 乙方必须严格遵守国家有关规定的操作规程进行施工作业，必须做好施工人员的安全教育工作，进入施工现场的施工人员必须持证上岗，必须上人身保险，杜绝人身伤亡事故的发生，如果施工人员发生伤亡事故，甲方将配合乙方搞好治疗、善后工作，具体事故责任与费用全部由乙方自己承担，甲方不承担任何责任。 3 乙方必须严格执行安全生产保护措施，做到安全生产无事故。 4 除因不可预见的自然灾害停工外，乙方若无故停工，甲方有权终止合同。

5 乙方必须保证工人工资每月按时发放，如果出现问题，甲方有权终止合同。 6 乙方必须严格执行公安部门对炸药的管理条例，如出现问题，乙方自行负责。 7 本合同不准转让或出卖，如违约，甲方有权将合同收回作废。 8 特大岩石块装不上车或在车上卸不下来，要进行二次爆破或用油锤破碎。 9 乙方在施工地点以外与地方发生冲突，乙方自行解决。四、双方责任 1 甲乙双方未按合同履行责任义务，均视违约，按照《经济合同法》有关规定处理。 2 甲乙双方发生争议时，应及时协商解决，如协商不妥协，任何一方均有向经济仲裁单位或法院起诉的权利。 3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 4 本合同自签字之日起生效，至全部工程价款结清之日失效。 5 未尽事宜另行协商、补充条款。五、补充条款。甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：年月日年月日

爆破器材购销合同样本标准版本

文件编号：RHD-QB-K2114 （合同范本系列）甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 爆破器材购销合同样本标准版本

爆破器材购销合同样本标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。产品名称：计量单位：签订地点：生产厂：牌号商标：签订时间：年月日调拨通知书编号：字号 1.本合同按《经济合同法》、《工矿产品购销合同条例》、《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》及有关民爆器材管理规定执行。 2.质量要求、质量标准： 3.交(提)货地点、方式

4.运输方式及到达站港： 5.验收标准、方法及提出异议期限： 6.结算方式及期限： 7.包装标准、包装物的供应与回收和费用负担： 8.违约责任： 9.解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意：执行本合同发生争议由____仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉 10.其他约定事项：单位名称 (章)：单位名称(章)：物资主管部门签证意见：单位地址：单位地址：签证部门(章)

法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：电报挂号：电报挂号：鉴(公)证意见：开户银行：开户银行：经办人：帐号：帐号：鉴(公)证机关(章) 邮政编码：邮政编码：年月日发贷单位：发贷单位：这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here

爆破作业说明书

爆破作业说明书一、爆破说明打眼采用MQS-50/1.7型风动钻机，1500mm钻杆，Φ28mm的钻头打眼，使用MFB-50型发爆器，3级煤矿许用乳化炸药，煤矿许用1-5段延期毫秒电雷管正向起爆。炮眼布置采用楔形掏槽，周边采用多打眼少装药控制围岩的完整性。掏槽眼布置在巷道断面中央偏下部位，采用楔形掏槽，炮眼深度为1500mm，间距为1000mm，排距为600mm，眼底间、排距200mm。辅助眼布置在巷道断面中央偏上部位，眼深为1300mm，距掏槽眼为700mm，距周边顶眼为750mm，距周边帮眼为750mm。周边眼采用多打眼，少装药来控制围岩的完整性。周边眼眼深为1300mm，间距为600mm。周边眼的顶眼眼口距顶板为300mm，间距为600mm，眼底距底板200mm，周边眼帮眼距帮为600；底眼眼深1300 mm，间距为600m，眼口距底板为300mm，眼底距底板为200mm。炮眼全部用水泡泥封口，黄土填充，封泥长度不小于700mm。二、炮眼布置及爆破各参数爆破参数表

预计爆破效果表三、钻爆工艺流程（一）打眼前打眼工必须检查手持式气动钻机是否完好气管悬挂是否整齐，瓦斯员检查CH4浓度是否超限，执行“敲帮问顶”制度，处理伞檐加固两帮，同时由验收员检查好巷道中心线，并根据炮眼布置图规定定好眼位。（二）打眼选用MQS-50/1.7型风动钻机、Φ=28mm钻头打眼，打眼过程中用力均匀，来回抽动钻杆将煤粉排尽。（三）装药使用3级煤矿许用乳化炸药（Φ32×200），矿用1-5段毫秒延期电雷管，正向连续装药，装药要严格按“装药结构图”中的要求执行，且装配起爆药卷时，必须遵守下列规则：

爆破合同范本

工程爆破合同书甲方： (以下简称甲方) 乙方：信阳泓基爆破有限公司(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同范本法》等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目协商一致，订立本合同范本并共同遵照执行。一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点：河南省信阳市平桥区 3.工程范围及内容： 1）施工段落或桩号：由甲方指定具体施工地点 2）施工内容：路基土石方爆破及边坡等其他爆破详细施工内容：（含不予单独支付的附属工作）路基土石方爆破及边坡、水沟等其他爆破：负责办理与公安部门、民爆部门有关的爆破方案报批和爆破器材购买手续，炸材的采购，爆破器材的采购、使用、现场管理、回收及退库，石方爆破设计，钻眼，装药，堵塞，连线，警戒，起爆，爆后检查，清除瞎炮，石方的解小等与爆破有关的一切工作。本合同所约定的工程施工范围和工程量均为暂定，甲方有权根据业主工程变更情况和乙方工程实施的进度情况予以调整。 4.工程量：工程数量及计算方法：以甲乙双方现场实测的石方分界线与设计线计算的实际爆破的石方量为准，具体结算数量以实际完成并经甲方及监理工程师验收合格，并经甲方工程部门、经营部门核算及符合本合同规定计价条件的工程数量为准。计算方法采用平均断面法计算。 5.工期： 2006年6月15日至2006年12月30日。如遇中雨以上（以气象部门发布的气象资料为准）和其它不可抗力，工期顺延。二、工程造价及付款方法 1.工程造价：

路基石方爆破单价元/ m3 (人民币：元整)，本单价为完成上述爆破工程内容所需的所有人工费、机械费、水电费、排污费、环保费、维护和养护费、进出场费、临建费（包含食宿费）、管理费、安全文明设施费、文明施工、利润、税金及其它支出的综合费用，以及合同明示的一般风险责任（业主拆迁、恶劣天气原因、设计变更、不可预见因素造成的窝工）和义务费用，不包括炸药和雷管的材料费和运输费。合同期间其他部位爆破按照路基土石方爆破单价的约定执行。实际核算方式：总造价按实际发生的总爆破工程量×单价计算。工程合同范本一经签定，不受任何价格调整影响，按合同范本标准进行结算。 2.付款方式：本合同范本签字生效后，乙方进场后，甲方付乙方万元工程款，用于前期运作；甲方垫支本工程所需炸材、油料、生活费；每贰万方结算一次，乙方完工后甲方一次性付清余款。（甲方保证及时结算，因甲方资金不到位造成工期延误，乙方不承担责任。三、工程量核算与确认： 1.爆破施工前，甲乙双方按照设计要求对总的爆破工程量进行共同测量计算，并经双方签字后确认； 2.施工中如遇甲方临时增加的新的爆破工程量在上一款的基础上，爆破范围扩大或深度增加），则该新增工程量以工程签单的形式经双方现场负责人签字确认，单价不变； 3.实际发生的总爆破工程量由上述两款方量相加后得出。四、质量、安全及验收： 1.乙方按照设计图纸进行爆破施工并达到设计标高； 2.乙方爆破块石大小满足机械清运要求。 3.乙方采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施，确保周围建筑物安全及人身安全。 4.本工程质量等级： 5.现场代表：甲方、乙方、监理方。五、双方责任甲方责任： 1）负责周边关系的协调，协助乙方在爆破过程中的安全警戒任务； 2）甲方机械配合乙方施工，确保工程顺利有序的完成 3）在爆破作业时必须听从乙方管理人员的指挥；

爆破钻孔施工合同范本正式版

YOUR LOGO 爆破钻孔施工合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用

爆破钻孔施工合同范本正式版使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。爆破钻孔施工合同范文1 甲方：乙方：甲方将钻孔工程施工委托乙方进行，双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定，签订本合同，双方共同遵守。一、工程名称：河北钢铁*团鑫达钢铁有限公司场地爆破钻孔工程。二、工程地点：河北钢铁*团鑫达钢铁有限公司院内。三、工程范围：钻孔(钻孔直径80mm)。四、承包方式：甲方仅提供施工用水、电。五、工程价款：钻孔：包干价32元/m。工程总价：以工程量实际发生量为结算依据，含税，现金结算。七、付款方式：本合同签订后，预付款无，工程完工验收合格后开具全额当地发票，付清全部工程款。八、双方责任：

1、甲方提供施工用水、电; 2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收; 3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议，动力处签订安全用电协议。 4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单，双方现场验收合格后方可使用，否则由此造成的一切损失由乙方承担; 5、乙方必须按照国家施工规范施工; 6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担; 7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故，造成的一切经济损失均由乙方承担; 8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度，服从甲方的管理; 9、乙方施工场地必须清洁，物品摆放有序，废料定点堆放。九、施工工期：按甲方要求，由甲方原因工期顺延。十、本合同一式六份，经双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)： _________ _________年____月____日 _________年____月____日爆破钻孔施工合同范文2

民用爆破器材购销合同(标准版).docx

编号：_____________民用爆破器材购销合同甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日

合同编码：______________ 生产企业：______________ 执行年度：________年签订地点：______________ 签订时间：________年____月____日调拨通知书编号：______字______号产品名称：规格型号计量单位数量单价(元) 金额(元) 交(提)货时间及数量数量合计(大写） ____月 ____月 ____月 ____月 ____月 ____月 ____月 ____月 ____月 ____月

1____月 1____月金额合计：金额合计(人民币大写) 一、本合同按民法典及国家有关民用爆破器材管理法规、规定执行。二、质量标准、质量要求：三、交(提)货地点、方式：四、运输方式及到达站(港)和费用负担：五、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：六、验收标准、方法及提出异议的期限：七、结算方式及期限：八、违约责任：九、解决合同争议方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由___________种裁委员会仲裁(当事人双方未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉) 十、其他约定事项：出卖人单位名称(章)________________ 单位地址：_____________________ 法定代表人：___委托代理人：____ 电话：________传真：___________ 开户银行：_____________________

爆破作业操作规程

金属非金属矿山爆破作业操作规程 1、在实际生产过程中，要编制爆破作业说明书，爆破工必须认真学习和贯彻执行，并按爆破说明书进行爆破作业。 2、装药前应先制作引药，就是将雷管装进药卷做成起爆药卷。雷管必须全部插进药卷。 3、装药时，首先必须清除炮眼内杂物。 4、正向装药时，引药必须位于炮眼口；反向装药时，引药必须位于炮眼底。 5、封泥应用水炮泥，也可用不燃性的、可塑性的松散材料制成，如砂子、粘土和砂子混合物等。禁止使用块状材料和可燃性材料作封泥。无封泥的炮眼，严禁放炮。 6、操作时先打开“电源”开关。 7、检查电源电压表（6V左右）、充电电压表（5V左右）、充电时间表（0000s）、供电时间表（0004ms）、充电电流表（不大于2A）、输出电能表(000)显示是否正常。 8、将电爆网络全电阻测试仪，两接线端分别连接20发、25发、50发、100发、150发、200发的两接线端，并旋转旋钮调整负载电阻分别是70Ω、160Ω、320Ω、620Ω、920Ω、1220Ω，调整好后断开负载电阻两接线端的连接线。 9、按需要的连接方式将雷管的引脚依次连接起来，然后将端线与母线连接，最后将母线串接到发爆器的两接线端上，旋转发爆器的旋钮，旋至充电状态，充电时间开始上升至<20s，

发爆器充电完成，指示灯亮，供电时间显示为0000ms。 10、充电完成后，旋转发爆旋钮至发爆状态，充电时间0000s，供电时间至0004ms，输出充能瞬间显示，设备通过声光电显示爆破过程。 11、模拟操作：分别按“掏槽眼”、“辅助眼”、“周边眼”、“底眼”、“水沟眼”开关，可分别显示“掏槽眼”、“辅助眼”、“周边眼”、“底眼”、“水沟眼”；打开“全部”开关，所有炮眼得以显示。 12、实验结束后，关闭电源。 13、避免高温暴晒、潮湿、剧烈震动。 14、严禁非专业人员操作及维修。 15、实训过程中严禁触摸发爆器的接线端。 16、雷管引脚线及母线连接处要固定牢固。 17、实训室内不准吸烟，严禁烟火。 18、不违章作业，并制止他人冒险作业。 19、操作时思想集中，不准打闹、赤膊、赤脚、穿拖鞋和高跟鞋。 20、实操结束后，应清理、清扫设备卫生和周边环境卫生，并关闭所有电源，确认无误后方可离开。

爆破工程施工合同

爆破工程施工合同甲方：贵州吉泰房地产开发有限公司乙方：六盘水久翔爆破工程有限责任公司甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《爆破安全管理规程》GB6722-2011、《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定，甲、乙双方就位于花渔洞的“花渔新区”工程爆破工程的经济责任管理达成以下协议：一、工程概况：工程名称：花渔新区工程工程地点：花渔洞工程内容：布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒。（所有作业的施工机械、水电费及人工、材料费用）二、工程单价和工程量： 1、工程单价：17元/m3为地下室开挖工程内容完成综合价。（不含税费） 2、工程量：以甲乙双方验收方量计算签字为准。三、工程计价与结算： 1、工程款=工程量*单价 2、工程进度款的支付：施工期间乙方应于每月最后一周的正常工作日内向甲方申报工程进度，甲方按乙方申报的进度在次月5日

前支付实际完成工程量

80%的进度款，施工中如甲方不按时支付乙方进度款，导致乙方无法正常施工的责任由甲方承担。 3、工程计量及结算：工程计量以双方实测数据为准，即工程计价款=工程量*单价；工程完工验收合格后15天内，完成工程结算及支付手续，逾期不支付的，按工程款10%收取滞纳金。四、工期要求：本合同工期：年月日至年月日。五、双方责权利：甲方责权利： 1、甲方向乙方提供准确的项目立项审批文件、用地审批手续、中标通知书、设计图纸、地勘资料、爆破区域周边重要设施情况，并保证相关资料真实性。 2、甲方负责周边房屋现状调查（爆前调查资料甲乙双方各执一份），并协调四邻关系，因征地拆迁、堵工造成乙方窝工7个工作日以上经济损失的，由甲方承担，窝工7个工作日以内的费用乙方自行承担。 3、甲方应按时按期支付乙方工程进度款和办理工程结算相关手续，因甲方未按合同规定执行工程进度款和工程结算的，按第三条相关规定执行。 4、每次爆破作业前，甲方负责清理施工便道及场地，为乙方安全运送民爆物品爆破提供必要条件。

爆破施工服务合同

爆破施工服务合同合同编号:LXBP20171218 甲方：中交二公局第一工程有限公司莆炎高速三明段YA8标项目部乙方: 社会信用代码: 住所: 法定代表人: 委托代理人: 为优质、高效地完成莆炎高速公路YA8标段项目爆破施工服务的施工任务，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，就甲方本合同项下的路基、隧道石方爆破工程作业委托乙方施工，为明确甲、乙双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《爆破安全规程》、《民用爆炸物品安全管理条例》等国家相关法律法规，切实落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强爆破工程施工安全管理及其他有关规定，经双方协商一致签订本合同，共同遵照执行。一、本合同概况 1、工程名称：莆炎高速公路YA8标段项目爆破工程 2、工程地点：福建省三明市建宁县伊家乡 3、工程范围及内容： 3.1范围：甫炎高速公路YA8段内的路基、桥梁基础、隧道洞内石方爆破工程。

3.2内容：包括综合服务费、爆破施工的技术指导、现场安全施工指导、爆破施工方案设计审批等相关手续及材料，铺存、运输、清点退库、保管管理。 4.工程款结算单价: 以上数量均为暂估数量，以甲方确认使用数量为准，服务费按炸药量收取，要求保底700吨。 5、合同期限暂定：24个月，2018年8月1日至2020年8月1日(合同开始时间以火工第一次入库时间为准)。合同到期后爆破工程还未结束期间，乙方每月人员工资和其他费用由甲方按照合同约定的标准(服务费/24个月)支付给乙方。 6、在双方签订合同后因工程实际需要增加人员和车辆的，按照合同约定的标准由甲方支付增加的人员工资和相关费用给乙方。 7、隧道爆破施工时间以所在地公安机关规定时间为准。二、合同金额、付款方式

爆破作业指导书

石方爆破施工作业指导书二〇一六年十一月

目录 1.0编制目的 (1) 2.0范围 (1) 3.0相关文件 (1) 4.0术语／定义： (1) 5.0职责 (1) 6.0技术管理 (2) 7.0工作流程 (2) 8.0记录总结 (6) 8.0爆破事故处理措施 (6) 9.0文明施工实施措施 (6) 10.0施工安全措施 (7)

溢洪道建筑工程石方爆破施工作业指导书 1.0编制目的为了保证溢洪道石方爆破施工《施工合同书》的原则，满足达到安全、质量、工期等要求，使建设单位各项要求得到有效保证。确保溢洪道石方爆破开挖施工的各项活动在受控状态下进行，使现场施工及管理人员有章可查，有据可依，并满足操作人员可操作性，特编制此作业指导书。 2.0范围此作业指导书适用于总工程师、安全总监、质量副经理、生产副经理、工程管理部部、质量管理部、安全环保部部、质检站、爆破作业队。 3.0相关文件 4.0术语／定义：石方爆破建筑物安全 5.0职责

5.1本作业指导书由质量副经理负责保持与改进，生产副经理配合协助； 5.2工程管理部负责该作业指导书的编制、归口、控制，工程管理部与爆破作业队具体实施，测量队检查，质量部、安全部检测验收。 6.0技术管理 6.1爆破区周围环境情况溢洪道周边无居民区，左岸紧临已完建的泄洪洞及输水洞（进水塔已建成，距溢洪道水平最近距离15m），其中输水洞（洞径2.2m）从溢洪道桩号0+000—0+090段下部穿过，洞顶距溢洪道泄槽底板高度约7m；泄洪洞与溢洪道轴线基本平行，两结构物相临边水平距离约30m。右岸为依据设计开挖成形的土质边坡，及距溢洪道斜距约167m的110KV高压电线从进口引渠段高空。 6.2施工方案综合考虑爆区地形、地质、环境条件、设备和技术条件，拟采用露天中深孔、浅孔爆破方案，边坡控制采取预裂爆破技术进行施工；整体自上而下逐层、自下游向上游先中间开槽在两侧的方法进行。通过爆破设计参数不断调整优化，控制好地震波和飞石对附近地下、地面建筑物的危害。因此，对溢洪道爆破施工进行分区，采用不同设计参数进行爆破作业。溢洪道爆破分区见图1。图1 溢洪道爆破分区示意图 7.0工作流程

采石场爆破工程合同协议书范本

编号： _____________ 采石场爆破工程合同甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日甲方: 乙方：

经甲乙双方协商，本着公平、公证的原则，依据国家有关法律、法规、政策达成一致，定以下协议：一、工程概况 1、工程名称：。 2、工程地点：。二、工程内容及工期 1、承包内容：采石场矿山开采爆破工程，乙方负责矿山钻孔及爆破所需材料费用。 2、工程承包日期：从年月日至年月日止。三、爆破单价、工程数量核算与确认及付款方法 1、爆破单价：经双方协商，按单价元/m3计价。（爆破材料价格为：炸药元/吨，电雷管元每个，如有爆破材料超岀该价格，超岀部分由甲方负责）。 2、爆破工程数量：工程数量约万方，乙方必须保证甲方的工程用料，每月甲乙双方以现场实际收方核算为准。 3、付款方法：按工程施工进度每月按当月工程量扣去甲方所有费用后的余款％结算；协议规定的全部工程完成后，甲方于下一个月时间以内给乙方结算并付清全款给乙方。甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。四、甲方责任与义务 1、甲方负责爆破工程的领药、卸药、装药、堵孔、连线、警戒、起爆、盲炮处理等及安全防护工作，履行《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全操作规程》、《安全生产法》的有关规定。 2、负责撤离爆区内的移动设备和人员。每次爆破后，渣石必须及时清运，以免影响后续爆破施工；如安排

不当造成影响后续爆破施工，由此而造成工期延误，由甲方负责并承担乙方一切费用。 3、负责爆破施工现场周围居民及其他第三方的协调工作，若乙方正常的爆破施工情况，周围居民及其他第三方阻挡工程，致使工期延误，由甲方全权负责，并承担以上工作的一切费用。 4、甲方在乙方承包期间，不得以任何无矿理由要求乙方解除工程承包合同。（除乙方满足不了甲方4 万方的最低工程用料）五、乙方责任与义务 1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律、法规，保证在安全的前提下快速完成爆破相关的工作。 2、甲方可适当提供必要的帮助和支持，配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导，并可随时行监督检查。乙方在施工中必须按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工。 3、乙方在进入施工现场以前，要自行做好安全教育，必须重视安全生产，严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工，轻伤频率控制在千分之一以下，杜绝发生重大伤亡事故。六、安全施工、事故处理1、安全施工：甲方应遵守矿山安全生产的管理规定，严格按矿山爆破安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由甲方违反爆破安全操作规程造成事故的责任和因此发生的费用，由甲方承担，乙方违反爆破安全操作规程造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。 2、事故处理：发生重大伤亡及其他安全事故，甲乙双方应按有关规定立即上报有关部门，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。七、违约责任 1、甲方不按约定支付乙方工程款的，则每日向乙方支付逾期应付工程款的5%的违约金。 2、乙方不按约定爆破作业给甲方，所造成的损失由乙方负责。