静态爆破施工合同

清远时代倾城三期项目

静

态

爆

破

施

工

合

同

甲方：广东永和建设集团有限公司

乙方：

合同编号：

签订日期：

静态爆破施工合同

甲方：广东永和建设集团有限公司

乙方：周启宜

根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、行政法规。遵循平等、自愿、公平、诚实和互利互惠的原则，甲方负责承建时代倾城三期工程，现甲方将本工程的场平基坑静态碎石开挖包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程施工工期，质量和安全，经甲、乙双方平等协商，订立本合同，双方共同遵守。

第一条、工程概况

1、工程名称：清远时代倾城三期13~18#、25#、26#楼。

2、工程地点：清远市清城区大学西路。

3、承包范围：根据甲方指定的基坑范围按静态碎石进行施工。

4、承包方式：乙方自行组织施工人员、设备、材料、自行承担安全、生产责任。

第二条、工程承包单价及计量方式：

1、本工程采用静态碎石，按不含税单价元/m3（大写：）进行结算。

2、本工程底板高程以上的部分按现场实际测量，经双方签名确认工程量，基坑方量按照甲方的图纸尺寸加300mm工作面×实际高度结算。

第三条、结算办法及付款方式

1、计量结算：工程费= 元/m3×工程量

2、付款方式：

1）乙方正常施工15天后，甲方支付乙方完成产值的50%；

2）余额在工程骏工并经甲方验收后45个工作日之内一次性结清。

第四条：工期及验收

1、工期：年月日至年月日。具体以实际施工周期为准，由开工布孔之日起计算。

2、计量验收：工程计量验收以甲方接到乙方提交的计量验收表后5天内进行复核及确认，如甲方超过5天无正当理由不进行验收的，则默认同意计量验收合格；因乙方原因造成施工质量达不到标准要求，乙方必须自行返工修整，否则甲方不给予计量验收。

第五条：甲方责任

1、甲方负责提供工程施工相关有效证件，保证工程施工合法。

2、提供施工场地，图纸和放线、工程排水、爆渣的装运、机械整形。为乙方创造良好的作业条件，保证乙方不停工、不窝工。

3、及时办理乙方工程款的结算手续，并支付合同约定的全部款项，承担凿石爆破工序以外的一切开支，若因此造成工期延误，由甲方负责。

4、配合乙方做好安全防护措施，禁止无关人员进入施工现场。

第六条：乙方责任

1、服从甲方的指挥，按甲方指定的位置范围和要求实施静态碎石作业。

2、严格执行甲方的安全、质量等管理制度。

3、按施工组织要求合理配置施工人员及施工工具，如进度不能满足甲方需求应及时补充设备和人员，确保施工进度达到设计要求。

4、文明施工、严格执行国家、以及甲方制定的安全施工规章制度。

5、必须戴好安全帽、防护眼镜及橡胶鞋及手套。

6、乙方负责爆破后，甲方及时安排挖掘机配合乙方清渣，如发现爆破后未满足甲方后续施工的，乙方必须无条件按照图纸尺寸爆破完成移交给甲方（包括不限于使用风镐解小等）。

7、乙方工人食宿自理，凡在施工过程中乙方雇佣的工人发生的所有工伤事故及对第三者伤害之责任及费用均由乙方自行承担。

8、乙方施工前必须制定施工方案，并在签订合同后3天内把电子版发给甲方，甲方接受邮箱为：。

第七条、其它约定

1、甲方必须按时结算并支付乙方工程款，如延期付款超过15天，乙方有权停止作业。

2、由于甲方原因造成的停工的，甲方应在3天内通知乙方，确定相应的预计停工时间。

3、承包期限内，因乙方无正当理由（甲方延迟付款，雨天等非乙方自身原因除外）擅自连续停工5天以上，视作乙方中途毁约，甲方有权单方终止合同，另请其他施工队进场施工，乙方的工程量不作计算。

4、合同签约生效后，甲、乙双方有一方单方面终止合同的，应按工程预算总价的10%作违约金补偿给对方。

第八条：不可抗力解决方式

遇人力不可抗拒的自然灾害损失、雨天天气或工程变更，经双方协商处理后，工期顺延。

第九条：争议的处理

1、本合同未尽事宜，双方可协商一致，签订补充协议，所达成的书面补充协议，与合同具有同等的法律效力。

2、在执行本合同过程中发生争议的，由双方友好协商解决。协商不成的，交由当地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第十条：其它事项

1、在本合同未涉及的问题，可由双方共同协商决定。

2、本合同自签订之日起生效，结算工程款之日起自然失效。

3、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

签约代表:

签约代表：电话：

银行账号：

电话：户名：

开户名：

年月日年月日

爆破施工安全协议样本

爆破施工安全协议样本 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-087389

爆破施工安全协议样本 甲方：________________ 乙方：________________ 从开工到施工的过程中，为保证生产安全，保障施工人员及财产安全，将紧紧围绕安全为中心，精心组织，精心施工，按期保质保量完成生产任务，特制定以下协议，并双方严格履行： 一、乙方进入施工现场，必须和甲方协调好工作做到施爆前、中、后的准备工作，保证工程进度有序进行。 二、乙方必须督促爆破员、技工严格按照《爆破施工技术方案》和《爆破安全操作规程》操作，及时、纠正、制止爆破员、技工违章、违纪行为，确保安全生产。 三、乙方必须督促爆破员在危险区的边界，设置警戒、岗哨和标志，在爆破前发出信号，待危险区的人员撤离至安全地点后，始

准爆破。爆破必须对现场进行检查、确定安全后，才能解除警戒信号。 四、乙方必须督促严格执行清退制度，按时领取保管爆破器材，施爆后，必须及时、如数将爆破器材交回配送清退员清退回库。 五、乙方使用爆破器材时，必须做好出入库记录，保证帐务相符，对无证爆破员及其他人员不得发送民爆器材。 六、乙方在施工管理时严禁饮酒，若违反规定发生事故，甲方不负任何责任。 七、乙方服从甲方管理，教育施工人员，管理好自己的施工队伍，对于同施工附近人员及社会其他人发生的打架、斗殴事件，乙方负全部责任。 八、乙方必须遵守执行以上条款，如不遵守执行的，造成安全事故，乙方负全部责任。 九、合同约定承包工程项目内容对甲方需要爆破的工作面进行爆破，按照甲方的要求爆破到位。 十、工程质量：按国家验收规范达到合格质量标准并符合设计

爆破工程施工合同协议书范本 详版

发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本爆破工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程址点： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 开始爆破之日起日内完成 如遇以下情况，工期可以顺延： 1、因建设单位变更施工图，而无法继续施工，可顺延工期，如停工10日以上，甲方未书面通知乙方进行设备、人员调整，甲方应支付乙方由此造成的损失。 2、因建设单位变更施工图工程量增加。 3、甲方未按照约定支付工程款影响施工进度。 4、不可抗力因素。 四、工程造价及付款方式 1、工程单价及计量方式：

2.1、本合同签字生效后，乙方将爆破手续报批完成，甲方预付乙方元用于购买各种材料。

2.2、乙方所需的炸材、油料款由甲方垫付，甲方所垫款项在乙方工程款中扣除。 2.3、乙方月度计价生效后，甲方按月进度工程款的支付。 2.4、乙方所承担的全部工作内容完成、工程款结算审定成立后，余款日内付清，逾期按银行贷款同等利率支付乙方。 3、款项支付：所有工程款项必须划入乙方帐户，如因工程款项未划入乙方帐户造成的民工工资拖欠、设备施工费用纠纷等问题，乙方不负责。 五、工程量核算与确认 1、爆破施工前，甲乙双方根据设计要求对总工程量进行同测量计算，经双方签字后确认。 2、施工中如遇业主方临时增加新的工程量，如爆破范围扩大，爆破深度增加等，则该新增的工程量以工程签证的形式经双方签字确认。 3、实际发生的总工程量由以上两款相加后得出。 六、质量、安全管理 1、乙方按照设计图纸或甲方施工人员指定的标高（深度）组织爆破施工，乙方爆破粒径（块度）大小满足机械（人工）清运要求。 2、乙方施工作业人员严格按甲方设计规范进行施工，遵守爆破操作规程和甲方的各种安全操作规程，如因乙方原因造成的安全事故，由乙方负责。但由于甲方安全指挥管理不当等其他原因造成事故由甲方负责。 3、严禁违章作业，冒险施工，服从甲方现场安全员的指挥，对违章指挥，冒险施工，乙方作业人员有权拒绝施工。 4、乙方应采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施，确保周围建筑物及人身安全。 5、现场代表：甲方；乙方。 七、双方责任： 甲方责任：

静态爆破施工合同

清远时代倾城三期项目 静 态 爆 破 施 工 合 同 甲方：广东永和建设集团有限公司 乙方： 合同编号： 签订日期：

静态爆破施工合同 甲方：广东永和建设集团有限公司 乙方：周启宜 根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、行政法规。遵循平等、自愿、公平、诚实和互利互惠的原则，甲方负责承建时代倾城三期工程，现甲方将本工程的场平基坑静态碎石开挖包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程施工工期，质量和安全，经甲、乙双方平等协商，订立本合同，双方共同遵守。 第一条、工程概况 1、工程名称：清远时代倾城三期13~18#、25#、26#楼。 2、工程地点：清远市清城区大学西路。 3、承包范围：根据甲方指定的基坑范围按静态碎石进行施工。 4、承包方式：乙方自行组织施工人员、设备、材料、自行承担安全、生产责任。 第二条、工程承包单价及计量方式： 1、本工程采用静态碎石，按不含税单价元/m3（大写：）进行结算。 2、本工程底板高程以上的部分按现场实际测量，经双方签名确认工程量，基坑方量按照甲方的图纸尺寸加300mm工作面×实际高度结算。 第三条、结算办法及付款方式 1、计量结算：工程费= 元/m3×工程量

2、付款方式： 1）乙方正常施工15天后，甲方支付乙方完成产值的50%； 2）余额在工程骏工并经甲方验收后45个工作日之内一次性结清。 第四条：工期及验收 1、工期：年月日至年月日。具体以实际施工周期为准，由开工布孔之日起计算。 2、计量验收：工程计量验收以甲方接到乙方提交的计量验收表后5天内进行复核及确认，如甲方超过5天无正当理由不进行验收的，则默认同意计量验收合格；因乙方原因造成施工质量达不到标准要求，乙方必须自行返工修整，否则甲方不给予计量验收。 第五条：甲方责任 1、甲方负责提供工程施工相关有效证件，保证工程施工合法。 2、提供施工场地，图纸和放线、工程排水、爆渣的装运、机械整形。为乙方创造良好的作业条件，保证乙方不停工、不窝工。 3、及时办理乙方工程款的结算手续，并支付合同约定的全部款项，承担凿石爆破工序以外的一切开支，若因此造成工期延误，由甲方负责。 4、配合乙方做好安全防护措施，禁止无关人员进入施工现场。 第六条：乙方责任 1、服从甲方的指挥，按甲方指定的位置范围和要求实施静态碎石作业。 2、严格执行甲方的安全、质量等管理制度。

爆破工程施工合同协议书范本

编号：______________ 爆破工程施工合同 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________ 签订日期：__________ 年______ 月_______ 日 甲方: 乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《民爆物品管理条例》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方就爆破施工工程，经协商达成一致，订立本合同。 1合同总则 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程类别： 1.4作业内容： 1.5合同期限：本合同自年月日至止。 2双方一般工作和义务 2.1甲方的工作和义务 （1）甲方须对爆破周围建筑物进行拍照和记录，明确书面告知乙方施工时需要保护的管网、线、建（构）筑物等的具体位置及保护要求。 （2）甲方提供爆破施工所必须的施工场地和通道，负责整个施工场地的管理工作，协调乙方与同一施工场地的其它方之间的交叉配合，确保乙方正常爆破作业。 （3）甲方负责协调和处理与工程施工有关的各项事宜（包括政府相关职能部门、周边群众及单位等），负责搞好爆破施工时的安全警戒工作。 （4）甲方负责钻孔（钻孔费用及钻孔人员的管理由甲方负责）和除装药、爆破以外的其他所有施工任务，在施工过程中（包括钻孔作业）及施工作业前后所有人员、财产（属乙方单位的人员、 财产除外）的安全均由甲方负责，如有损失，由甲方全部承担。 （5）协助乙方办理民爆物品购买审批手续，协助乙方搞好民爆器材的管理工作，提供经公安部门认可的民爆器材临时储存点，期间由此发生的费用由甲方承担。 (6)甲方应如实提供项目建设的有关审批手续(包括但不限于立项或中标通知、营业执照、安 全生产许可证、村社或政府的决议意见、主管部门的项目建设意见) 。提供的审批手续须能充分 证明需要进行爆破施工的合法性，并经公安机关审查确认其生产活动的合法性。 (7)负责提供具备安全施工条件的作业面，防止作业现场岀现安全事故。对爆破前后的各类边

爆破工程施工合同

爆破工程施工合同 发包人:杭州徐拓建设有限公司以下简称(甲方） 承包人:淳安县华远古建工程有限公司以下简称（乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》《爆破安全规程》等有关法律、行政法规，经甲乙双方友好协商,发包人将高铁新区文昌路青石湾段(省道路口）土石方开挖工程整体发包给承包人爆破施工。双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经友好协商订立本合同并共同遵照执行。 一、工程概况： 工程名称: 高铁新区文昌路青石湾段(省道路口）土石方开挖工程 工程地点:淳安县文昌镇。 工程内容：施工图纸范围红线内的露天土石方爆破开挖。 爆破工艺:岩石松动爆破。 二、承包范围： 1、指定范围内的露天土石方爆破开挖； 2、具体甲方指定红线内以测量为准的剩余土石方爆破开挖; 3、爆破后石渣挖运由发包人自行处理；

4、爆破总量:约7．０万/m３左右,最终以双方实测量为准; 三、合同工期: 1、合同工期总日历天数为:40天; 2、计划开工日期：２0１6年4月6日; 3、计划竣工日期:2016年5月15日; 四、工程质量级计量标准： 1、爆破后块粒：以设计为准,以发包方挖机能装车位限，块粒０.８立方以上乙方负责改小,块粒0.8以下乙方不负责。 2、发包人委派施工班组代表与承包人现场代表爆破进场前双方实际测量爆破量为双方计量和资金结算依据。 五、合同价款及支付方式： 1、合同款:本合同为单价价款合同，合同单价为7．2元/立方米，不含任何税费（大写：柒元贰角／立方米）。 2、合同价款支付:发包人向承包人支付的炸材款及工程款，按下列进度及比例支付： (1）、在本合同生效乙方机械人员进场开始施工,甲方负责提供炸材款，炸材款以后在乙方工程款中扣除。 （2)、甲、乙双方没有保证金和预付款，验收合格后30日内一次性支

爆破工程施工承包合同

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 爆破工程施工承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

甲方： 乙方： 甲方景区改造增加滑雪场项目已投入使用，为确保顾客的安全，对滑雪场实施降坡。降坡工程甲方采用挖机开挖，但遇到局部岩石特别坚硬，机械无法施工的情况下，甲方委托乙方进行爆破作业。根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就滑雪场降坡爆破工程承包协商一致，订立本合同并共同遵照执行。—、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程内容：①降坡岩石、孤石、突石及其他零星爆破；②水沟渠道爆破。 4.工程量：估2000m 3 5.工期：自公安部门批准爆破手续后30天内完成，如遇中雨以上（以气象部门发布的气象资料为准）和其它不可抗力，工 期顺延。 二、单价

1.降坡岩石、孤石、突石，爆破单价为88元/m3 2.水沟渠道（底宽1米左右）爆破单价为200元/m3 （内含爆破人工费用、爆破人员意外险、爆破炸药材料费、爆破材料派送费、二次搬运费） 3.根据浙江省公安厅“二个标准”旅游景区必须执行监理评估， 以及爆区偏远，爆破器材多次搬运，机械设备搬运等因素双方协商固定补7万元。 三、工程量核算与确认： 1.爆破工程数量按甲方指定的地段及施工，经双方现场测量工程 量为准，据实确定爆破工程数量。 2.每天所完成的爆破工程数量必须以工程签单的形式，经双方签 字确认，做到日清日结。 3.乙方必须按设计要求开展爆破作业，甲方在双方协定爆破数量前必须提供足够爆破资源（包括：钻机，炸药，柴油等） 四、质量安全及验收： （一）工程质量；

静态爆破施工合同

静态爆破施工合同 甲方：XXXXX 乙方：XXXXXX 由甲方承接ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ交易市场平基基坑静态碎石开挖，现甲方将本工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程施工工期，质量和安全，经甲、乙双方平等协商达成如下协议。 一、工程概况 1、工程名称：ＸＸＸＸＸ市场。 2、工程名称：ＸＸＸＸＸ湾港。 3、承包范围：根据甲方指定的基坑范围按静态碎石进行施工。 4、承包方式：乙方自行组织人员、设备、材料、自行承担安全、生产责任。 二、工程承包单价及计量方式： 1、本工程采用静态碎石，按税后单价340元/m3(每立方米叁佰肆拾元整)进行结算。 2、本工程按现场实际开挖长度×宽度×深度，经双方测量签名确认后作为工程量。 三、结算办法及付款方式 1、计量结算：工程费=340元/m3×工程量 2、乙方进场施工后按月结算工程进度款，甲、乙双方每月25日核定当月完成工程量，甲方在次月10日前支付乙方上月已完成工程造价的90%作为工程进度款，在工程完工后20个工作日之内一次性结清产支付全部工程余款。 四、双方责任 甲方责任 1、负责提供工程施工相关有效证件，保证工程施工合法。 2、提供施工场地，图纸和放线、工程排水、爆渣的装运、机械整形。为乙方创造良好的作业条件，保证乙方不停工、不窝工。 3、及时给乙方结算并支付合同约定的全部款项，承担凿石爆破工序从外的一切开支，若因此造成时间延误影响生产由甲方负责。 乙方责任 1、服从甲方的指挥，按甲方指定的位置范围和要求实施静态碎石作业。 2、严格执行甲方的安全、质量等管理制度。

3、按施工组织要求合理配置施工人员及施工工具，如进度不能满足甲方需求应及时补充设备和人员，确保施工进度达到设计要求。 4、文明施工、严格执行国家、广东省珠海市现行安全文明施工验收标准以及甲方制定的安全施工规章制度。 五、其他约定 1、甲方必须按时结算并支付乙方工程款，如延期付款超过5天，乙方有权停止作业。 2、由于甲方原因造成的停工、窝工，乙方的一切损失由甲方承担。 3、由于乙方造成甲方的损失，由乙方承担。 4、合同签约生效后，甲、乙双方若不能有效执行合同，应伺对方赔偿违约金30万元整(叁拾万元整)。 5、合同双方发生纠纷协商未果，双方约定伺工程所在地的仲载委员会申请或人民法院判决。 6、本合同由双方签字并按手印后生效。 7、本合同一式四份甲、乙双方各执行两份，具有同等法律效力。 甲方签字：乙方签字： 联系电话：联系电话： 日期：日期：

建设工程施工合同范本专业版(精篇)

( 合同范本 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建设工程施工合同范本专业版 (精篇) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.

建设工程施工合同范本专业版(精篇) 建设工程施工合同范文1 建设方：以下简称甲方 施工方：以下简称乙方 甲方原有一层因现须要加建二层，以包工给乙方施工，为了保质保量的完成本工程，经双方协商成达协议如下： 一、甲方供应原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工，设计方面乙方应听从甲方的意见执行。 二、单价，按建筑面积计算，每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)。 三、质量要求：主体二层上下垂直误差应在2公分之内，不能超过2公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝，地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角，其它装修应符合施工规范。

四、主体结构要求，板面筋布150mm150mm，扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作，混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20，立柱，梁无空洞和露筋，楼面平整无裂缝。 五、乙方在施工期间应做好安全防护设施，保证安全第一，质量第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和第三者伤亡事故，一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任。 六、付款办法：乙方在施工中途要求付款，甲乙双方协商支付，待工程全部完成验收合格后一次性付清。 七、本协议一式二份，甲乙双方各保存一份。望双方共同执行。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 建设工程施工合同范文2 发包单位(甲方)： 承包人：(乙方)：

爆破工程承包合同书

爆破工程承包合同书 甲方： 乙方： 工程名称：石方光面爆破工程，位于，现甲方将石方爆破工程承包给乙方爆破，双方本着平等、自愿、互利的原则，达成以下协议并共同遵守。 一、工程承包价格：按实方捌元/立方米承包价结算给乙方，结算方数由双方测量为准，以下为暂估数量： 二、付款方式：甲方先预付部分柴油钱、人工钱，工程结束后一个月内后结清工程余款。 三、甲方先提供炸药雷管、电，以后从承包款扣回给甲方，价格按高速公路收取价格结算（炸药每吨9000元，雷管一只2.9/3.3元，电费每度约0.95元）。爆破后的石头与乙方无关。 四、乙方施工中需要甲方钩机配合，甲方须提供现场施工，甲方管理人员配合乙方顺利施工。 五、乙方的责任义务： 1、乙方必须服从甲方规章制度。工程施工中，乙方必须保证安全作业，如有飞沙、飞石伤到人、农作物、家禽或出现安全事故等，由乙方全部负责，与甲方无关。 2、乙方施工人员需具备合格爆破作业证。 3、打孔机械由乙方自行自备，在施工中有人阻碍和打伤工人，打坏机械由甲方协助处理。 4、乙方需按高速公路图纸及甲方的作业要求完成给甲方。 5、石头规格如钩机炮头无法破碎，由乙方进行介炮处理，乙方爆破出的规格石料甲方要及时清理。 6、工期为叁个月，即从年月日至年月日，如遇人力不可抗拒的自然灾害除外，工期相应延长。如乙方有意拖延工期，所造成的一切经济损失由乙方负责。 六、违约 双方应遵守此协议，如有一方违约，将承担影响工程及个人利益的全部责任。 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字后有同等法律效力。未尽事宜由甲、乙双方另行协商。如半途停工10天以上，乙方有权终止合同（如遇人力不可抗拒的自然灾害或其他客观原因除外），结清工程款。 甲方签字：乙方签字： 日期：日期：

建筑工程施工协议书-

合同编号：xxx-2013-04 建筑工程施工合同 二零一三年四月

建筑工程施工合同 依照《中国人民共和国合同法》和《安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况双方达成以下协议，订立本合同。 甲方： 乙方： 第一条：工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容： 1. 2. 3. 4. 1.4开工日期：20 年月日 1.5竣工日期：20 年月日 1.6合同金额：，此工程一次性包死。（但因甲方提出变更而造成乙方额外增加的费用，全部由甲方承担）。第二条：合同文件使用的标准和适用法律： 1.1适用法律法规：《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》： 1.2适用范围：国家和省、市颁布的技术标准和施工规范

第三条：图纸 3.1图纸提供日期：20 年月日 3.2图纸提供套数：套 第四条：甲方驻工地代表 4.1甲方驻工地代表： 4.2监理工程师： 第五条：乙方驻工地代表： 5. 乙方驻工地代表： 第六条：甲方工作： 6.1施工现场具备开工条件： 6.2会审图纸和设计交底： 6.3负责协调乙方和各施工单位之间的配合关系。 6.4甲方负责指定乙方所需施工生产用水、电接驳点，由乙方负责安装计量表、施工用水、电、开关线路等。甲方在现场为乙方联系指定施工用设备、材料储藏位置。 6.5按本协议约定按时支付工程进度款。 6.6甲方配合乙方在48小时内进行隐蔽工程和中间验收，工程质量符合国家电气规范要求，验收24小时后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方已经批准，乙方可进行隐蔽和继续施工。 第七条：乙方工作 7.1 对施工现场交通、噪音、安全生产的要求：遵守政府有关主管部门的管

土石方爆破工程施工合同范本

编号：_____________ 土石方爆破工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方： 乙方： 甲、乙双方本着互惠互利的原则，双方就土石方爆破工程达成如下条款，甲乙双方共同遵守，任何一方不得违约。 一、概况： 工程名称： 工程地点： 工程量： 单价： 工程计量： 结算方式：预付当月工程款，每天结算一次。 二、甲方责任 1 甲方派代表到现场，负责工程的管理、监督、协调、工程款的结算。 2 甲方协调地方关系，确保乙方施工不受外界干扰。 三、乙方责任 1 乙方必须按照发包方开工令的指定时间，将爆破设备、人员进入现场。 2 乙方必须严格遵守国家有关规定的操作规程进行施工作业，必须做好施工人员的安全教育工作，进入施工现场的施工人员必须持证上岗，必须上人身保险，杜绝人身伤亡事故的发生，如果施工人员发生伤亡事故，甲方将配合乙方搞好治疗、善后工作，具体事故责任与费用全部由乙方自己承担，甲方不承担任何责任。 3 乙方必须严格执行安全生产保护措施，做到安全生产无事故。 4 除因不可预见的自然灾害停工外，乙方若无故停工，甲方有权终止合同。

5 乙方必须保证工人工资每月按时发放，如果出现问题，甲方有权终止合同。 6 乙方必须严格执行公安部门对炸药的管理条例，如出现问题，乙方自行负责。 7 本合同不准转让或出卖，如违约，甲方有权将合同收回作废。 8 特大岩石块装不上车或在车上卸不下来，要进行二次爆破或用油锤破碎。 9 乙方在施工地点以外与地方发生冲突，乙方自行解决。 四、双方责任 1 甲乙双方未按合同履行责任义务，均视违约，按照《经济合同法》有关规定处理。 2 甲乙双方发生争议时，应及时协商解决，如协商不妥协，任何一方均有向经济仲裁单位或法院起诉的权利。 3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 4 本合同自签字之日起生效，至全部工程价款结清之日失效。 5 未尽事宜另行协商、补充条款。 五、补充条款。 甲方：乙方： 甲方代表：乙方代表： 年月日年月日

2021版的土石方爆破施工合同新整理版

合同编号：2021-xx-xx 合同/协议(模板) 合同名称： 甲方： 乙方： 签订时间： 签订地点：

土石方爆破施工合同新整理版 爆破施工技术是工程施工中常用的一种技术,对于工程施工进度和成本有着较大的影响。土石方爆破施工合同是怎样的以下是小编为大家整理的土石方爆破施工合同范文，欢迎参考阅读。 土石方爆破施工合同范文1 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务及经济责任，经双方协商一致，订立本合同。 第一条：工程名称：福建省闽江女子监狱平整场地石方爆破工程。 第二条：工程地点：闽侯县南通镇南屿桐南村女子戒毒所。 第三条：工程范围：平整场地爆破按土零起为标高，工程量按现场测量为准。每立方米单价为13.5元正。 第四条：合同工期：总爆破方量在月内(除不可抗拒自然灾害除外)季节期间工期顺延。如方量超出部分工期继续顺延。 第五条：乙方机械设备进场施工，甲方先付五万元正，工人住宿甲方免费提供。 第六条：火工材料按物资局定价提供，配送乙方负责。四员证、监理费用由甲方全部负责，费用与乙方无关。柴油甲方提供，每升按市场价结算。工程结束扣回。

第七条：付款与决算：按工程进度款付85%，中途乙方机械购配件和工人生活费用甲方先预付。工程完成后扣回，施工结束甲方七天内付清尾款。 第八条：甲方在施工爆破后的出方量，乙方必须在当天及时将出方量清理干净。如因乙方没能及时把当天的出方量及时清除而导致甲方无法正常施工。乙方须补贴甲方包括伙食费每人每天200元，潜孔钻每天每台2000元 第九条：乙方必须让挖掘机配合甲方清理当天的道路以及场地保证甲方正常施工。 第十条：在爆破施工现场，万一与周边的群众发生纠纷而导致机械受损，乙方须按照第八条进行处理赔偿。机械维修费用由乙方承担。 第十一条：乙方必须每天提供甲方炸药和导爆管雷管，具体数量由甲方决定后通知乙方。 第十二条：其他事项： 1. 本合同未尽事宜，双方协商解决。 2. 附件作为本合同的补充，具有同等法律效力。 3. 本合同一式两份甲乙双方各执一份。 4. 本合同经双方单位及代表签字盖章后生效。 5. 工程结束七个工作日内款付清，本合同作废。 补充协议; 1. 经甲乙双方协商。以上误工所产生的误工费，由甲方一次性补贴人民币伍万元整。乙方潜孔钻进场，甲方既当日先付贰万元整。

爆破工程施工合同

爆破工程施工合同 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

爆破工程施工合同 甲方： 乙方：连云港邦达爆破工程有限公司 甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《爆破安全管理规程》GB6722-2014、《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定，甲、乙双方就位 . 爆破工程的经济责任管理达成以下协议： 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程内容：布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒。 二、工程价： 1、工程总价：。 二、结算方式： 1、工程款的支付：甲方应于工程施工前一日内支付乙方全部款项。 三、工期要求： 本合同工期：年月日至年月 日。 四、双方责权利：

甲方责权利： 1、甲方向乙方提供准确的项目立项审批文件、用地审批手续、爆破区域周边 重要设施情况，并保证相关资料真实性。 2、甲方负责周边房屋现状，并协调四邻关系及爆破区域以外任何干扰爆破作 业的情况。 3、甲方应按时按期支付乙方工程款。 4、爆破作业前，甲方负责配合乙方完成预爆破清理工程，并负责清理施工便 道及场地为乙方安全运送民爆物品爆破提供必要条件。 乙方责权利： 1、乙方必须按照所取得的《工程爆破设计施工资格证书》并按国家相应的法 律、法规、标准和规程进行爆破施工，不包括甲方设计的地下管线、地面建筑、国家一二级文物、极重要设施、极精密贵重仪器设备及重要建（构）筑物等环境负责特殊要求的爆破作业。如甲方要求乙方对甲方涉及对以上情况进行爆破作业，由此产生的各种费用由甲方负责支付，不在此单价范围内。 2、乙方负责编制《爆破设计方案》《爆破施工方案》费用乙方负责，办理民 用爆炸物品使用相关手续。 3、乙方须遵守爆破工程建设安全生产有关管理规定，严格根据经审批后的 《爆破设计方案》组织施工，由于爆破造成的一切经济损失和法律责任及施工过程中施工人员的一切安全事故责任由乙方自行负责。 4、严谨违章作业、违章指挥、冒险施工，乙方服从甲方现场施工管理人员的 正确指挥，对违章指挥，乙方有权拒绝施工，因甲方违章指挥造成的一切经济损失及法律责任由甲方承担。

建筑工程合同书范本

建筑工程合同书范本 兹有工程 总承包人：(以下简称甲方)，地址：，电话号码： 分包人：(以下简称乙方)，地址：，电话号码： 甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信，本总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分如实告知相关当事人，甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于年月日双方同意如下条款。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程范围：附件二。 第四条：价款 工程总价：人民币元整,大写为(此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。 按年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。 以上工程量总包以实际工程量价款中抽取作为总包管理费。其中包括但不限于下浮点、税金、配合费等费用。此管理费自每次甲方付款中自动扣除。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。 此合同开工天内，乙方向甲方交质量保证金万元，此保证金应在该分包工程验收完工后，天内归还给乙方。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。 第五条：工程期限 开工日期： 竣工日期：(以竣工报告为准) 交付日 合同总工期：天 甲方应在合同签订后个自然日以内书面通知乙方进入工地开始履行分包工作。乙方应辛勤以赴，不得耽误。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。 第六条：付款办法 乙方进场天内，甲方付给乙方进场施工费元。 乙方施工至壹个月后，天内付进场第壹个月的工程进度款的。以后以按每月工程量的进度款付，工程结束验收合格付至总工程款的。删除厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。 工程竣工后六个月内付。 工程竣工满一年后天内付清(此项为保固金)。 水电费由甲方预交，费用从乙方工程最后一批工程款中扣除〔水电费用是决算后机械费中的〕 甲方付款不以乙方向其提供发票为前提。 第七条：本工程质量标准 按设计文件及相关规范规定的标准施工且符合国家相关验收标准。 第八条：代表 甲方应指定一到两名人员作为甲方的代表，有他亲笔签名的文件即认为是甲方的正式文件，此项人员的授权委托书作为本合同的一部分。如发生变更，甲方应当自变更后即日书面通知乙方，因甲方迟延通知而造成的损失由甲方承担。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。 第九条：工地管理 乙方必须加强施工人员的安全及职业技能教育，在施工过程中，必须保证安全，清除隐患，杜绝一切事故的发生。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。

爆破工程师聘用合同示范文本

爆破工程师聘用合同示范 文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

爆破工程师聘用合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方： 乙方： 根据甲方工作需要，甲方聘用具有级爆破工程师资质 的技术人员，指导甲方爆破工程的实施。现依据相关法律 法规的规定，经协商一致，签订聘用合同如下： 一、甲方聘用乙方具有级爆破工程师资质的技术人员 成为甲方技术人员，乙方同意受聘。 二、聘用期限为年，双方实行聘用制。一次性签订年 的聘用合同。 自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止。 三、聘用费用及支付方式 聘用费用实行年薪制。聘用年薪为元（￥：元）

四、支付方式 1、甲方按年支付乙方聘用年薪，每年支付一次。 2、在签订本合同，甲方支付乙方第一年（xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日）的聘用年薪元（￥：元） 3、剩余两年每年的年薪于当年7月1日前支付乙方。年薪支付后乙方需提供爆破技术等级证件原件交给甲方负责保管。 五、双方权利和义务 1、甲乙双方自签订本合同之日起，乙方需在十个工作日内为甲方提供乙方爆破证件变更为甲方公司爆破人员的相关资料，有效期为年，并不得擅自更改合同条款，如有发生，乙方将承担法律责任，退回全额聘用费用并赔偿甲方相应的经济损失。 2、甲方聘用乙方期间，甲方应妥善保管乙方提供的证件的原件及资料，不得将乙方的资料证件转借他人或泄露

爆破工程施工合同

爆破工程施工合同 甲方：贵州吉泰房地产开发有限公司 乙方：六盘水久翔爆破工程有限责任公司 甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《爆破安全管理规程》GB6722-2011、《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定，甲、乙双方就位于花渔洞的“花渔新区”工程爆破工程的经济责任管理达成以下协议： 一、工程概况： 工程名称：花渔新区工程 工程地点：花渔洞 工程内容：布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒。（所有作业的施工机械、水电费及人工、材料费用） 二、工程单价和工程量： 1、工程单价：17元/m3为地下室开挖工程内容完成综合价。（不 含税费） 2、工程量：以甲乙双方验收方量计算签字为准。 三、工程计价与结算： 1、工程款=工程量*单价 2、工程进度款的支付：施工期间乙方应于每月最后一周的正常工 作日内向甲方申报工程进度，甲方按乙方申报的进度在次月5日

前支付实际完成工程量

80%的进度款，施工中如甲方不按时支付乙方进度款，导致乙方无法正常施工的责任由甲方承担。 3、工程计量及结算：工程计量以双方实测数据为准，即工程计价 款=工程量*单价；工程完工验收合格后15天内，完成工程结算及支付手续，逾期不支付的，按工程款10%收取滞纳金。 四、工期要求： 本合同工期：年月日至年月日。 五、双方责权利： 甲方责权利： 1、甲方向乙方提供准确的项目立项审批文件、用地审批手续、中 标通知书、设计图纸、地勘资料、爆破区域周边重要设施情况，并保证相关资料真实性。 2、甲方负责周边房屋现状调查（爆前调查资料甲乙双方各执一 份），并协调四邻关系，因征地拆迁、堵工造成乙方窝工7个工作日以上经济损失的，由甲方承担，窝工7个工作日以内的费用乙方自行承担。 3、甲方应按时按期支付乙方工程进度款和办理工程结算相关手 续，因甲方未按合同规定执行工程进度款和工程结算的，按第三条相关规定执行。 4、每次爆破作业前，甲方负责清理施工便道及场地，为乙方安全 运送民爆物品爆破提供必要条件。

建筑工程施工合同书范本

合同编号： 建筑工程合同书 工程名称： 建筑单位： 施工单位： 签订日期：年月日

发包人（全称）：（甲方）承包人（全称）：（乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、备注： 二、工程承包范围 1、广场硬化。（见图纸，以预算单中的项目为准） 2、。 三、合同工期 本工程在预付款到位，且钢结构工程具备施工条件，开工日期年月日，竣工日期为年月日，合同工期总天数天。 四、质量标准 工程质量标准：依据钢构有关验收规范合格。 五、合同价款 1、工程总造价：大写：元（人民币） ￥：元（人民币） 六、合同价款支付； 1、合同签订三日内，甲方应付工程总造价的%给乙方

作工程预付款。 2、钢架安装完成三日内，甲方再付工程总造价的%给乙方作钢构件材料款。 3、工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的%给乙方作工程尾款。 七、发包人工作 1、委派为工地代表，联系方式： 2、工程开工前，甲方为乙方提供三通一平，水电供至建筑物中心五十米以内，并承担费用，有条件为乙方提供住宿便利。 3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。 4、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有当地干扰或不法收费，应承担责任。 八、承包人工作 1、委派为工地代表，联系方式； 2、严格按图纸进行制作安装。 3、进入工地遵守甲方规章制度，承担自身造成的事故及因此发生的费用。 4、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，完工前清理好现场。 九、工程变更 1、施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前七天以书面形式向乙方发变更通知，因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失由甲方承担，延误的工期应相应顺延。

送电线路工程爆破施工合同协议书范本

甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《爆破物品安全管理条例》、《爆破安全规程》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于云南省送变电工程公司送电二分公司在送电线路施工，甲乙双方就工程协商一致，签订本合同，合同条款如下： 一、施工期限、地点和承包内容： 1、施工期限：甲乙双方密切配合，本合同自第一炮响之日计，至土石方工程完工共计个月。 2、遇到不可抗御的外力事件（如战争、自然灾害、政府部门、公安机关禁令）无法进行爆破作业，爆破作业时间顺延。 3、合同到期甲方仍需委托乙方进行爆破作业的费用另计。 4、工程地点：。 5、承包内容：，以及与当地公安机关的协调工作。 二、甲方责任： 1、甲方负责与施工现场周围环境的协调。 2、甲方负责清除覆盖土层和爆渣、危石。 3、甲方负责指导乙方按工程进度施工。 4、甲方负责覆盖物和防护用品的采购。 5、甲方提供乙方施工人员食宿及现场交通。 6、甲方负责按乙方要求派劳务人员协助乙方做好爆破作业钻眼、堵卡、警戒等工作。 7、甲方负责提供乙方批办爆破物品审批所需材料。 8、甲方有权对乙方爆破施工期间的安全管理进行监督。

三、乙方责任： 1、乙方为甲方工程的土石方工程提供土石方爆破作业服务，进行松动爆破施工。爆破内容包括基坑、接地射线、施工坑的爆破施工。 2、乙方负责办理爆破审批和使用手续。因乙方在施工过程中受到公安部门或其他部门的制约，影响甲方施工进度，由乙方负责解决。 3 炸药、雷管的保管工作由乙方承担。一般炸药、雷管的保管柜以及所存放的库房费用由乙方负责承担。 4、乙方的工作内容包括与当地公安机关办理爆破物品的购买、运输、押运、保管、看守、领用、装药、警戒、起爆、退库、并承担其相应工作的全部费用。 5、乙方人员在施工中若因自身原因发生安全事故，责任由乙方全部负责。 6、乙方严格按“爆破安全操作规程”的规定和标准施工，负责爆破施工过程中的作业安全，并承担因爆破作业所产生的安全责任。 7、乙方在施工过程中要严格按照甲方施工要求进行作业。当爆破作业可能会造成周围电力、通讯设施、建筑物损坏和造成人员伤害及雷电、下雨、下雪天气时可以暂停施工。除此一律按施工队的要求进行爆破作业，不得以其他借口推委。 8、乙方在爆破施工中保证随时满足个爆破作业组的施工人员在现场作业，（每个作业组配备2–3个作业人员，包括爆破员、库管、保安等人员），各个作业组按工程施工需要，项目部有权调配本工程涉爆人员。乙方根据项目部进度要求调配资源，保证一线施工顺利进行。 9、乙方在爆破期间应协调当地公安、派出所等各方关系，必须按照甲方施工进度，保证能连续爆破，不得因购买爆破器材、运输等原因导致甲方停工，否则应承担由此造成的实际发生误工费用。 10、本工程爆破施工在区域有特种爆破作业（高压线、光纤、道路、房屋、铁路、桥梁、遂道），乙方必须严格执行“爆破安全操作规程”和爆破作业方案使用防静电的爆破物品，听从甲方的指挥，确保设施的安全。 11、乙方在爆破实施过程发生的一切事故和造成人员伤害、财产损失，由乙方承担全部责任并负责经济的赔偿。 12、乙方必须做好内部员工的安全防范及管理，爆破作业单位在实施爆破作业过程中应做好现场

孔桩爆破工程施工合同

合同编号：xxxxxxx 孔桩爆破工程施工合同 甲方： 乙方： 签订时间： 签订地点：

发包方：_________________项目部（以下简称甲方） 承包方：_____，身份证号：______（以下简称乙方） 甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《爆破安全管理规程》 GB6722-2011．《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定，甲、乙双方就位于 4号会展中心孔桩爆破工程的责任管理达成以下协议： 一、工程概况： 工程名称：______爆破工程 工程地点：______________ 承包工程内容：布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、钎探、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒、提供空压机给孔桩班组辅助清渣（含所有孔桩爆破作业的施工机械、人工、材料费用），不含孔底清渣。 二、工程单价和工程量： 1．工程单价：爆破单价按/m（不含税费），钎探单价按/元，甲方代扣2‰的保险费用。 2．工程量确认：以实际收方计算，若乙方装药量过大导致孔桩直径过大，孔桩收方直径不得大于土方开挖直径、钎探按实际进尺深度收方。 三、进度款支付： 1．工程进度款的支付：按照当月实际完成工程量的80%支付进度

款。 2．工程计量及结算：工程计量以双方实测数据为准，即工程计价款=工程量*单价；工程完工验收合格后15天内，完成工程结算及支付手续。 四、工期要求： 本合同工期：本项工程工期为31天：开工时间为____年____月____日；竣工时间为____年____月____日，若乙方原因拖延工期的，甲方有权按照/天对乙方进行罚款处理。 五、双方责权利： 甲方责权利： 1．给乙方提供施工基础图1份。 2．及时办理技术交底。 3．为甲方工程师，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。甲方工程师负责履行甲方责任，处理现场问题，协调关系，负责质量、安全、进度、文明施工管理。 4．甲方应按时按期支付乙方工程进度款和办理工程结算相关手续。 5．每次爆破作业前，甲方负责清理施工便道及场地，为乙方安全运送民爆物品爆破提供必要条件。 乙方责权利： 1．乙方负责办理爆炸物品使用相关手续。 3．乙方须遵守爆破工程建设安全生产有关管理规定，严格根据

建筑工程施工合同书模板

建筑工程施工合同书模板 甲方：__________________ 乙方：__________________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条、工程概况 工程名称：______________ 工程地点：______________ 第二条、工程承包范围 ___________________________________ 第三条、工程工期

1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天; 2.主要节点工期：___________________________________ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条、工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________ 第五条、组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同; 2.本合同附件; 3.招投标文件;

4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条、标准规范 本合同适用标准规范：____________________________ 第七条、甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清