文档视界 最新最全的文档下载
当前位置:文档视界 › 爆破工程施工承包合同

爆破工程施工承包合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载

爆破工程施工承包合同

甲方:___________________

乙方:___________________

日期:___________________

甲方:

乙方:

甲方景区改造增加滑雪场项目已投入使用,为确保顾客的安全,对滑雪场实施降坡。降坡工程甲方采用挖机开挖,但遇到局部岩石特别坚硬,机械无法施工的情况下,甲方委托乙方进行爆破作业。根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规,双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,就滑雪场降坡爆破工程承包协商一致,订立本合同并共同遵照执行。—、工程概况

1.工程名称:

2.工程地点:

3.工程内容:①降坡岩石、孤石、突石及其他零星爆破;②水沟渠道爆破。

4.工程量:估2000m 3

5.工期:自公安部门批准爆破手续后30天内完成,如遇中雨以上(以气象部门发布的气象资料为准)和其它不可抗力,工

期顺延。

二、单价

1.降坡岩石、孤石、突石,爆破单价为88元/m3

2.水沟渠道(底宽1米左右)爆破单价为200元/m3

(内含爆破人工费用、爆破人员意外险、爆破炸药材料费、爆破材料派送费、二次搬运费)

3.根据浙江省公安厅“二个标准”旅游景区必须执行监理评估,

以及爆区偏远,爆破器材多次搬运,机械设备搬运等因素双方协商固定补7万元。

三、工程量核算与确认:

1.爆破工程数量按甲方指定的地段及施工,经双方现场测量工程

量为准,据实确定爆破工程数量。

2.每天所完成的爆破工程数量必须以工程签单的形式,经双方签

字确认,做到日清日结。

3.乙方必须按设计要求开展爆破作业,甲方在双方协定爆破数量前必须提供足够爆破资源(包括:钻机,炸药,柴油等)

四、质量安全及验收:

(一)工程质量;

1.乙方必须严格按照国家爆破工作技术操作规程和爆破工程的

相关法律法规,保证在安全的前提下快速完成爆破相关工作。爆破前应检查爆破区域是否有人员,确定爆破区域安全才可进行爆破作业。

2.公安部门批准许可证,爆破开采证由甲方委托乙方办理;工

作人员爆破证安全证由乙方负责办理,甲方可适当提供必要的帮助和支持,配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应指导,并可随时进行监督检查;如果乙方在施工中不按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工,造成的质量

安全事故,返工浪费等,由乙方负责全部经济损失。

3.乙方爆破石块大小满足机械清运和使用要求,石块重量要求:零至三千公斤,若石块超过三千公斤由乙方进行二次破碎!

(二)安全管理及责任:

1.乙方在进入施工现场以前,要自行做好安全教育,必须重视安全生产,严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工。

2.乙方使用甲方提供的机具与乙方先进的爆破方法,合理的施工工艺及有力的技术措施,确保周围建筑物安全及人身安全,若出现人身及周围建筑物的安全责任事故由乙方承担所有责任和损

失.对自然灾害及一切不可抗力造成的灾害和损失由双方共同承

担;如政府部门影响工程正常生产,甲方应该合理对乙方误工作相应的补

偿。

(三)爆破机械及现场爆破器材的管理:

1.乙方在施工中,使用甲方提供的一切爆破相关资源,乙方爆破

作业前必须对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交底,以及安全技术交底,做到全面熟悉爆破的各种机械的性能,操作规程,安全知识。

2.乙方自行负责对机具材料妥善使用和维护。

五、双方责任:

(一)甲方责任:

1.按合同规定及时支付爆破费用。

2.协调地方关系,确保乙方施工不受外界干扰。

(二)乙方责任:

1.严格按照国家相关法律法规的有关安全操作规程施工。

2.根据本工程特点,制定合理可行的爆破施工方案。

六、违约责任:

1.乙方按甲方要求完成爆破施工。

2.甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款,如因拖欠工程款而

造成工期延误,责任由甲方负责。

七:付款方式:

1.本合同签字生效七天内,甲方付乙方100000元(壹拾万元

整)进场费,其中包括30%监理费。用于办理审批手续和开工前期准备工作,工程完工后支付工程款总额的85% ,余款待审

计结算完成后一个月内付清。

八、质量、安全:

1、质量:合格。乙方必须服从现场指挥,积极配合甲方在保证在安全的前提下快速完成爆破相关的工作;

2、安全:乙方必须采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有

力的技术措施,确保周围建筑物安全及人身安全,否则由乙方负责。

九、附件:

水利工程工程资料承包合同书(1)

工程资料承包合同甲方:项目部 甲方: *** 身份证号码: ****************** 乙方:身份证号码: 甲方承包位于的工程,为确保工程质量,快速、优质、安全完成工程任务,现将本工程的工程技术资料承包给乙方,经双方协商达成如下协议: 一、承包方式 甲方以包干(工程量单价计价)的方式将*******************工程工程技术资料交由乙方编制和整理。 二、承包内容 包括但不限于以下内容: 1、设计文件及设计变更资料的收集整理、工程保证资料、管理资料、施工资料、工程施工变更签证资料、安全资料、中间计量资料、竣工图、审计资料以及竣工备案资料的编制、整理和归档; 2、各部门及专业施工单位之间的技术文件、工作指令、相关资料的传递与落实、回复; 3、负责本工程所有建筑材料实验送检(主要包括钢材、水泥、砌体材料、砂石、外墙砖的原材料实验,混凝土、砂浆的试配与强度检测等相关实验,钢筋的焊接实验等),整理、归档实验检测报告和材料;(不包含实验送检费用) 4、汇总整理各专业分包单位的资料,与建设主管的各职能部门衔接、资料备案等所有事项。 三、承包价格 1、*******************工程竣工验收资料(设计文件及设计变更资料的收集整理、工程保证资料、管理资料、施工资料、工程施工变更签证资料、安

全资料、中间计量资料、竣工图以及竣工备案资料的编制、整理和归档;

)按竣工结算的完成工程款的 %计算,已包含乙方编制资料人工工资。 2、*******************工程现场及工程量的有关资料(包括施工材料取样、实验送检资料编制,施工实际发生工程量数据采集、工程量签证、工程量申报、工程量解说及审计资料直到工程竣工审计完成)按工程竣工结算工程款的 %计算,已包含乙方编制资料人工工资。 由以上两点确定*******************工程总承包价格的按工程竣工结算工程款的 %计算。 四、付款方式 经双方协商一致,乙方同意甲方按工程进度分期付款如下: 1、本合同生效且常驻工地的资料员到工地开始工作后,向乙方支付一万元做为人员安排及人工工资备用; 2、工程完成每次进度付款后以进度付的%计算得出金额的80%进行付款,并通过协商减去进场付款; 3、竣工验收完成、资料同步完成经验收合格,向乙方支付资料款的 %; 4、竣工验收资料备案完成(包括收集各专业分包单位的资料汇总整理、备案)且所有资料进入档案馆后(竣工结算的完成)一个月内一次性付清乙方剩余资料费,如由于建设单位或其他各专业配套单位资料不齐全等原因无法及时备案,则甲方在竣工验收四个月内付清余款,但乙方有义务在资料备齐后完成备案归档。 五、甲方义务 1、为乙方配备脑及打印机设备、纸张、及其它办公耗材及装订费用等(不单独配备设备,施工期采用共用,工程完工后由甲方移交乙方保管,竣工结算后返还甲方); 2、为乙方现场资料员提供住宿及伙食;

【推荐】深井井房工程施工合同

深井井房工程施工合同 甲方:饮用水有限公司乙方:广州装饰工程有限公司 根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法院》和《建设工程质量管理条例》及有关规定,现就乙方承包甲方的ZK1深井井房工程的有关事宜,为明确甲乙双方在施工中的权利、义务和责任,经双方协商签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称:ZK1深井井房工程。 二、工程地点:广州市白云区太和镇白山村。 三、工程内容:为保护ZK1深井,达到矿泉水三级防护的标准,特建设一座3.2米长×2.8 米宽×3米高的井房。 四、承包范围及工程造价:乙方以包工、包料、包安全、包质量的全包方式承包本工程, 工程总造价:29800.00元(贰万玖仟捌佰元正)。 第二条双方责任 一、甲方

1、按期支付工程款项。 2、提供井房的设计要求要点,以便于乙方进行建筑设计和施工设计。 二、乙方 1、负责该工程的设计工作,提供相关的设计图纸和方式图纸。 2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。 3、按双方共同认可的设计图纸和国家的相关标准规范进行施工。 4、在现场施工时必须注意现场安全工作,保证双方人员的安全。 第三条工程期限 一、根据工程性质和使用需要,商定本承包工程合同工期为天,从合同签订生效之日起, 原则上将从20 年月日至月日。 二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延; 1、在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇停水、停电3天以上(每次连续2小时 以上)而影响正常施工。 2、人力不可抗力因素而延误正常施工。 第四条工程质量 一、本工程质量标准按现行国家标准要求达到:合格。 二、乙方必须严格按照图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工, 并接受甲方代表的监督。

爆破工程施工承包合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 爆破工程施工承包合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方: 乙方: 甲方景区改造增加滑雪场项目已投入使用,为确保顾客的安全,对滑雪场实施降坡。降坡工程甲方采用挖机开挖,但遇到局部岩石特别坚硬,机械无法施工的情况下,甲方委托乙方进行爆破作业。根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规,双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,就滑雪场降坡爆破工程承包协商一致,订立本合同并共同遵照执行。—、工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程内容:①降坡岩石、孤石、突石及其他零星爆破;②水沟渠道爆破。 4.工程量:估2000m 3 5.工期:自公安部门批准爆破手续后30天内完成,如遇中雨以上(以气象部门发布的气象资料为准)和其它不可抗力,工 期顺延。 二、单价

1.降坡岩石、孤石、突石,爆破单价为88元/m3 2.水沟渠道(底宽1米左右)爆破单价为200元/m3 (内含爆破人工费用、爆破人员意外险、爆破炸药材料费、爆破材料派送费、二次搬运费) 3.根据浙江省公安厅“二个标准”旅游景区必须执行监理评估, 以及爆区偏远,爆破器材多次搬运,机械设备搬运等因素双方协商固定补7万元。 三、工程量核算与确认: 1.爆破工程数量按甲方指定的地段及施工,经双方现场测量工程 量为准,据实确定爆破工程数量。 2.每天所完成的爆破工程数量必须以工程签单的形式,经双方签 字确认,做到日清日结。 3.乙方必须按设计要求开展爆破作业,甲方在双方协定爆破数量前必须提供足够爆破资源(包括:钻机,炸药,柴油等) 四、质量安全及验收: (一)工程质量;

水利工程人工承包合同

施工承包合同 甲方: 乙方: 为确保中小河流治理项目四师71团巩乃斯河K134+195—— k142+195段防洪治理工程增加延长防护段防洪治理工程施工质量、进度,完善目标施工管理,依照建筑施工法规及经济合同法,经甲乙双方共同商议,特立本合同,以资信守。 一、基本条款: 工程名称:中小河流治理项目四师71团巩乃斯河K134+195—— K142+195段防洪治理工程增加延长防护段防洪治理工程 工程地点:七十九团一连 施工区段:K0+000—K0+537.6段、K0+000—K0+200段 竣工日期:2018年1月30日 承包性质及范围:人工包干及施工时使用小工具乙方自带 (一)承包性质: 1、本工程性质为纯包工。 (二)1、凡涉及图纸及设计变更范围内的片石挡土墙砌筑(含所在区域涵管挡土墙、垫层)的所有工作内容,均为乙方承包范围。 2、甲方除负责大型机具,如大型机械设备、搅拌机、和灰机以及电线电缆外, 其余设施、设备机械(机具)由乙方负责。 3、乙方负责本施工区域的基槽清底、抽水工作。 4、配合甲方做好本区域的定位放线,标高测设工作。 5、乙方负责手套、安全帽等劳保用品购置。 6、无论什么原因引起,土方回填前,所施工段的大石头、周转材料均由乙方负 责清理,不得影响土方回填工作。 承包单价、结算及付款方法:

二、1、承包单价:按本合同第二款范围,按实际完成的工程量,以综合单价每立方米包 干。(设计变更包括在内) 2、本工程原则上不产生计时工。如果甲方指派或甲方认定属合同范围外的计时工按元/工日计算。 3、结算:竣工验收后一个月内由甲方开具结算清单。 4、付款方法: (1)每完成工程量,经业主、监理、甲方三方验收合格后支付已完工程的。 (2)所有施工段完成后,经业主、监理、甲方三方验收合格,付款至总额的。 (3)余额主体竣工验收达到要求后,除留百分之五作为质保金,其余余款项结算完毕后一个月内付清。 (4)工资发放时由乙方出具全部工资表并签字。 四、质量条款: 1、严格按照设计(变更)图纸、技术交底、施工规范进行施工。 2、精心组织,规范施工,服从甲方指挥,维护甲方声誉。质量须达到优良工程标准。 3、所有工程必须由甲方、建筑方、监理、质检部门的验收合格后,方能办理结束按手续。验收不合要求,必须返工,直至验收合格。返工后仍达不到质量要求,甲方有权终止合同,要求乙方退场。退场结算时工程量按时计算,单价按合同单价的百分之50。对造成重大质量事故的,甲方可采取勒令返工、索赔、追究其法律责任等手段。 五、安全条款 1、所有人员必须严格执行国家、地方和项目部制定的安全操作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理条例。 2、乙方必须设立安全负责人及班组兼职安全员,做好进场及日常安全工作。定期做好班内安全学习、教育,做到安全工作天天讲,使每个人员均有较强的安全意识,确保施工安全。 3、工地禁用55岁以上工人及17岁以下童工,有疾病、心脏病、高血压、残疾等病的人员禁止参入施工工作。

打井承包合同

龙源电力集团股份有限公司 云南龙源风电项目 云南陆良仕官(49.5MW)风电项目 打井承包合同

承包合同 甲方: 乙方: 经甲乙双方协条商量在云南省龙源风力发电有限公司打深井一眼,按照《中华人民共和国合同法》的要求,结合本工程具体情况,双方达以下协议: 一、工程内容与质量要求: (一)乙方负责施工供水井一眼,包含敷设管道,井深为米左右,该井出水量按10m3/天,(±1 m3/天)进行设计和施工。 (二)成井质量要求 1、供水井竣工后抽出的水量原则上不小于10 m3/天(按常规抽水检测方法检测)。以日出水量10 m3/天为标准。 2、甲方不管乙方井深(根据岩石含水情况,乙方可以增减孔深),只要水量,但必须保证清澈、透明、无杂质,乙方不包水质量。(拟建变电站,位置较高,高差在450米左右,且钻井比较深,岩石是含矿物质不是人为因素能抗拒的)。 3、设计钻孔孔径、孔深、止水位置,根据岩石的变化,下入相应规格的套管、滤管。 4、钻井设计结构按10 m3/天出水量进行设计,开孔口径

Φ146mm套管,安泵段口径Φ130mm滤管,终孔口径110mm,全孔均下入相应口径套管或滤管护壁。 5、水质由乙方送往云南省曲靖市疾病预防控制中心并作饮用水全分析或经当地卫生防疫部门检测。但乙方不包水质,不包检测后饮用水标准。 6、乙方安装深水泵抽水至井口及配带控制箱。 7、如乙方无法按质量要求按时完成打井施工,甲方将不支付乙方任何费用。 二、施工地点: 陆良仕官风电场升压站,要求打井位置为风场升压站三公里内施工。 三、合同价款与付款方式: (一)合同价款 按照国家现行收费标准优惠收费,本工程款为包干价: 1、冷水井按10 m3/天(±1 m3/天)设计与施工,当抽出的水量为10 m3/天时,价款为¥260000.00元(大写:贰拾陆万元整)。 (二)付款方式 合同生效,供水井施工初步验收合格后七日内,付工程款的60%,即¥156000.00 元(大写:壹拾伍万陆仟元整)给乙方,水质由乙方送往云南省曲靖市疾病预防控制中心并作饮用水全分析或经当地卫生防疫部门检测后,付工程款的

矿山爆破承包合同

矿山爆破承包合同 管理方(甲方): 证件类型及编号: 地址: 施工方(乙方): 证件类型及编号: 地址: 甲、乙双方经自愿、平等协商,就爆破施工的有关事宜,达成一致意见,特订立本协议,以资共同遵守。 第一条、工程项目 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程范围: 四、工程期限: 自年月日至年月日 第二条、风险保证金 乙方须向甲方交纳风险保证金¥万元,于乙方正式进场时缴纳。 施工过程中,因乙方原因造成乙方人员发生工伤事故,需要进行医治、赔偿款时,如乙方未能及时履行义务,甲方可以用该项风险金进行预先处理,而后由乙方承担相关费用并及时补足;当风险金不足予偿付时,甲方有权依法向乙方追偿。如因甲方原因造成甲方人员伤亡或乙方人员伤亡,乙方不承担赔偿责任。 乙方入场满个月,甲方应全额退还风险保证金(不计利息),甲方不得以其他理由推诿、拖延拒绝退还风险保证金,否则,甲方按照风险保证金的向乙方承担违约责任。 第三条、双方权利、义务 一、甲方权利: 1、享有该矿山的管理权。 2、甲方有权对乙方的施工质量、进度和安全等事项进行监督。 二、甲方义务:

1.甲方必须提供明确的施工要求和准确的施工计划,以便乙方按计划进行施工;2.甲方必须找准、划定爆破地方、范围,未经甲方或甲方施工队同意,视为无效工作,甲方不予以认可和计量结算。 3.甲方应为乙方的爆破作业提供方便的运输路线及其他必备的条件,在爆破作业时乙方负责清理所有施工人员及机具,施工人员未能清理完毕的,甲方应配合及时处理。 4.乙方在每次爆破前必须将爆破现场周围500米内的爆破时可能涉及或侵害到的人,财产和物资提前告知甲方,如甲方不配合清理,否则造成的损害由甲方承担。 5、甲方必须按时、足额向乙方支付劳务款; 6、甲方需积极为乙方创造良好的施工环境,负责协调地方关系,保证施工现场周围良好的人文环境,如因甲方矿山手续不全、现场设备及人员不到位等原因造成乙方窝工,甲方按照相关国家标准向乙方进行赔偿。 乙方的权利: 1、乙方享有该工程的承包劳务经营收益,承担承包劳务经营亏损; 2、甲方应按时、足额向乙方支付工程劳务款; 四、乙方的义务: 1、遵守有关法律、开采方案、作业流程及安全制度等,遵守当地民风民俗,服从甲方的管理,积极配合、协助甲方开展各项工作。 2、承担各项承包生产所需要的设备、设施、用品、材料(零配件等)的购置、维修、更新费用以及所产生的人员工资、水电费、伙食费、安全经费等。 3、按甲方的要求合理组织人员进行施工,确保按期完工。 4、负责爆破时的安全工作,在甲方的协助下做好撤离和警戒工作,负责现场周围的巡视,并按有关部门的要求和甲方的目标做好爆破作业工作。 第四条、工程质量 乙方应按照制定的开采方案进行作业,合理、有效提高原矿利用率和原矿质量。如有夹层、夹石、应先行剔除;无法剔除而需一同爆破的,废石应予清理。其它工程应符合施工设计要求。 第五条、工程造价和付款方式 1、方价:税后价:。(包括钻孔、爆破等费用,包括装车)。 2、付款方式: 工程量每月结算一次,乙方在每月日向甲方上报工程量,甲方于次月日 向乙方支付上月的全部工程劳务款。如未按时支付,或未全额支付,甲方应承担由此造成的违约责任,并向乙方支付未付劳务款的违约金。如甲方迟延天未 给乙方支付劳务款,乙方有权停止施工,造成的损失乙方不承担任何责任或乙方有权单方解除合同,由此造成的乙方的窝工损失及其他应付费用,由甲方承担。 3、计量方式及验收标准: 矿石开采工程以现场实际测量为准。 4、民爆物品的计价与管理: 油料(油罐乙方自备)、炸药、导爆管等由甲方提供,费用(按市场价计算)由乙方承担,甲方在支付工程款时扣除。如因甲方提供的上述物品引发安全责任事故,后果由甲方承担,与乙方无关。 第六条、安全责任

水利工程施工合同范本

平昌县东风水库 施工合同 工程名称:平昌县东风水库除险加固工程 发包方(简称甲方):湖北海河水利水电有限公司(雷术才)承包方(简称乙方):陈龙林 合同签订时间:年月日 合同签订地点:东风水库项目部 发包方(甲方): 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致签订本合同,以资共同遵守。 第一条工程概况 一、工程名称:东风水库除险加固工程 工程地点:平昌县泥龙乡瓦桥村 工程内容:按照设计要求的内容 质量等级:必须保证合格,争创优良

合同价款:陆拾万元整(600000.00元整) 二、承包方式:全包(即包工、包料、包工程质量) 三、开工日期:年月日 竣工日期:年月日 总日历工期:天 第二条图纸 一、图纸提供套数:1套 二、图纸提供日期:年月日 第三条双方一般责任 一、甲方驻工地代表: 二、乙方驻工地代表: 三、甲方工作 1、乙方提供工程施工的有关设计图纸,并进行技术交底。 2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检查、签证。并参与各阶段的验收工作,负责设计图纸的处理,设计变更的签证。 3、乡级以下单位或个人的协调工作由乙方自行负责。 4、审查认可工程决算,组织工程验收。 5、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发现不合格可发出返工、停工及复工通知书,而造成的损失由乙方负责。 四、乙方工作 1、乙方与甲方签订合同后,乙方不得转包。如果承包单位擅自将工程转包出去,属承包者违约,承包者应承担违约责任。

2、程项目经理必须常驻工地,配合甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。 3、乙方必须安全施工,如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害,由乙方自行承担,甲方不负任何责任。 4、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定,建设方复核,质检单位核定。 第四条工程质量 一、工程质量等级:必须保证工程合格,争创优良。 二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置专门的质量检查机构,配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检查制度。 三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺,进行全过程的质量检查,作好质量检查记录,并向甲方递交自检报告。 四、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书,并经州水利工程质量监督站认可,方可从事质量检测工作,检测人员必须持证上岗。 五、隐蔽工程和工程的隐蔽部位由乙方的自检确认具备覆盖条件后,填写《隐蔽工程验收单》通知现场甲方代表验收,甲方代表接到通知书24小时内应到现场检验,认可签证后,乙方才能进行覆盖,进行下一道工序施工。甲方代表未按时检查验收,乙方质量检验部门检验确认合格后,即可隐蔽继续施工,甲方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议,经复查合格者,其费用由甲方负责;不合格者,由乙方负责,因此造成工期损失由责任方负责。 六、如乙方未按设计要求施工,导致工程质量不合格,其后果由

深水井工程施工合同协议书范本模板

甲方: 乙方: 因甲方工程施工需要,甲方委托乙方打井施工事宜,经甲乙双方平等协商,达成共识,并签订如下合同条款: 一、工程地点 二、工程项目及相关要求 1、施工项目:水井眼,计划总深度米。 2、尺寸要求:井口直径:厘米,泵直径厘米。单井深度不少于米,最小孔径不小于厘米。 3、技术要求:保证枯水期正常用水,出水量大于立方米/小时以上。 4、施工中若遇岩石地质,经甲方确认,由乙方自行解决,费用按下约定打井工料费计算。 5、按相关施工项目标准,确保工程质量、安全、进度。 三、承包形式 1、甲方负责乙方机械设备进出通道。如因纠纷而倒至乙方无法钻井施工工作,甲方应按每天元人民币赔偿乙方损失。 2、乙方负责提供打井设备、建井材料及施工人员并负责安全施工。 四、工程价款 1、打井工料费: 泥土地质按每米深度元。岩石地质按每米深度元结算。 2、设备费:

工程总价款为人民币元,大写:。 工程总价款为甲方应付给乙方的全部费用,含水泵、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。 五、付款方式 1、乙方工程完工,并试抽水48小时,经双方确认合格,甲方将首付工程款 %共计 元给乙方。 2、完成验收交付后甲方试用月,若再无问题,付清剩余 %工程款。共计元给乙方。 3、工程结算款以方式支付。甲方如有拖欠乙方款项,乙方可按工程总价款的 %滞纳金向甲方索要和处罚。 六、其它约定 1、若打水失败(未出水或中途停工)或达不到甲方要求,甲方不承担任何费用。 2、甲方为乙方施工提供方便,打井用水、电由甲方提供。 3、乙方施工完成后,即安装用电试抽水任务,费用由甲方负责。 七、安全责任 1、施工过程中,乙方应加强施工安全管理工作,施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。 2、乙方在施工期间要做好井周围警示防护措施,杜绝闲杂人等靠近,若因此而造成安全事故也由乙方自负。 八、合同生效与终止: 本合同一式二份,甲乙双方各执一份。双方签字盖章后即日生效,结清合同价款后,合同效力自行终止。

爆破工程承包合同书

爆破工程承包合同书 甲方: 乙方: 工程名称:石方光面爆破工程,位于,现甲方将石方爆破工程承包给乙方爆破,双方本着平等、自愿、互利的原则,达成以下协议并共同遵守。 一、工程承包价格:按实方捌元/立方米承包价结算给乙方,结算方数由双方测量为准,以下为暂估数量: 二、付款方式:甲方先预付部分柴油钱、人工钱,工程结束后一个月内后结清工程余款。 三、甲方先提供炸药雷管、电,以后从承包款扣回给甲方,价格按高速公路收取价格结算(炸药每吨9000元,雷管一只2.9/3.3元,电费每度约0.95元)。爆破后的石头与乙方无关。 四、乙方施工中需要甲方钩机配合,甲方须提供现场施工,甲方管理人员配合乙方顺利施工。 五、乙方的责任义务: 1、乙方必须服从甲方规章制度。工程施工中,乙方必须保证安全作业,如有飞沙、飞石伤到人、农作物、家禽或出现安全事故等,由乙方全部负责,与甲方无关。 2、乙方施工人员需具备合格爆破作业证。 3、打孔机械由乙方自行自备,在施工中有人阻碍和打伤工人,打坏机械由甲方协助处理。 4、乙方需按高速公路图纸及甲方的作业要求完成给甲方。 5、石头规格如钩机炮头无法破碎,由乙方进行介炮处理,乙方爆破出的规格石料甲方要及时清理。 6、工期为叁个月,即从年月日至年月日,如遇人力不可抗拒的自然灾害除外,工期相应延长。如乙方有意拖延工期,所造成的一切经济损失由乙方负责。 六、违约 双方应遵守此协议,如有一方违约,将承担影响工程及个人利益的全部责任。 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字后有同等法律效力。未尽事宜由甲、乙双方另行协商。如半途停工10天以上,乙方有权终止合同(如遇人力不可抗拒的自然灾害或其他客观原因除外),结清工程款。 甲方签字:乙方签字: 日期:日期:

采石场爆破工程合同协议书范本范本.docx

编号:_____________采石场爆破工程合同 甲方:___________________________

乙方:___________________________ 签订日期:_____ 年 _____ 月 _____ 日甲方 : 乙方:

经甲乙双方协商,本着公平、公证的原则,依据国家有关法律、法规、政策达成一致,定以下协 议: 一、工程概况 1、工程名称:。 2、工程地点:。 二、工程内容及工期 1、承包内容:采石场矿山开采爆破工程,乙方负责矿山钻孔及爆破所需材料费用。 2、工程承包日期:从年月日至年月 日 止。 三、爆破单价、工程数量核算与确认及付款方法 1、爆破单价:经双方协商,按单价元/m3计价。(爆破材料价格为:炸药元/吨,电雷管元每个,如有爆破材料超岀该价格,超岀部分由甲方负责)。 2、爆破工程数量:工程数量约万方,乙方必须保证甲方的工程用料,每月甲乙双方以现场实际收方核算为准。 3、付款方法:按工程施工进度每月按当月工程量扣去甲方所有费用后的余款%结算;

协议规定的全部工程完成后,甲方于下一个月时间以内给乙方结算并付清全款给乙方。甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。 四、甲方责任与义务 1、甲方负责爆破工程的领药、卸药、装药、堵孔、连线、警戒、起爆、盲炮处理等及安全防护工作,履行《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全操作规程》、《安全生产法》的有关规定。 2、负责撤离爆区内的移动设备和人员。每次爆破后,渣石必须及时清运,以免影响后续爆破施工;如安排

不当造成影响后续爆破施工,由此而造成工期延误,由甲方负责并承担乙方一切费用。 3、负责爆破施工现场周围居民及其他第三方的协调工作,若乙方正常的爆破施工情况,周围居 民及其他第三方阻挡工程,致使工期延误,由甲方全权负责,并承担以上工作的一切费用。 4、甲方在乙方承包期间,不得以任何无矿理由要求乙方解除工程承包合同。(除乙方满足不了甲方4万方的最低工程用料) 五、乙方责任与义务 1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律、法规,保证在安全的前提下快速完成爆破相关的工作。 2、甲方可适当提供必要的帮助和支持,配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的 指导,并可随时行监督检查。乙方在施工中必须按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工。 3、乙方在进入施工现场以前,要自行做好安全教育,必须重视安全生产,严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工,轻伤频率控制在千分之一以下,杜绝发生重大伤亡事故。 六、安全施工、事故处理1、安全施工:甲方应遵守矿山安全生产的管理规定,严格按矿山爆破安全标准组 织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由甲方违反爆破安全操作规程造成事故的责任和因此 发生的费用,由甲方承担,乙方违反爆破安全操作规程造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

水利工程施工合同(样本)

编 号:_______________ 本资料为word版 本,可以直接编辑 和打印,感谢您的 下载 甲方: ________________ ___ 乙方:________ ___________ 日期:________ ___________水利工程施工合同(样本) 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。

工程合同 甲方:**************以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方)*********** 由于地质原因,春季连降雨水,雨水渗入山体, 导致山体出现很大程度的裂缝和滑坡;后山的道路已经坍塌,已影响当地村民的出行;后山的围墙已经部分倒塌,麻石护坡已经严重移位,直接影响********* 的安全。经****** 同意,对****** 后山 山体滑坡进行应急治理。现将该山体滑坡应急治理工程承包给乙方,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称:***** 工程 2、建设地点:**** 3、工程内容:***** 。 4、合同工期:****** 后山的山体滑坡和裂缝治理必须在15 日内完成,其余项目工期可根据现场实际情况而定。 二、工程承包范围 承包范围:****** 后山滑坡和裂缝约8 亩的范围内进行清表、 整理成龟背型并做成梯型,将面土翻压 1.2 米,开挖排水沟并保证排水通畅;围墙的修整和道路重新浇筑;后山脚的麻石挡墙重新砌筑,原 来已经变形的U 型槽排水沟拆除,现浇混凝土排水沟等。 三、质量标准:合格 四、合同价款与支付 1、本合同的概算价款金额人民币****万元(Y ******* ),

深水井工程施工合同

深水井工程施工合同 甲方: 乙方: 因甲方工程施工需要,甲方委托乙方打井施工事宜,经甲乙双方平等协商,达成共识,并签订如下合同条款: 一、工程地点 二、工程项目及相关要求 1、施工项目:水井眼,计划总深度米。 2、尺寸要求:井口直径:厘米,泵直径厘米。单井深度不少于米,最小孔径不小于厘米。 3、技术要求:保证枯水期正常用水,出水量大于立方米/小时以上。 4、施工中若遇岩石地质,经甲方确认,由乙方自行解决,费用按下约定打井工料费计算。 5、按相关施工项目标准,确保工程质量、安全、进度。 三、承包形式 1、甲方负责乙方机械设备进出通道。如因纠纷而倒至乙方无法钻井施工工作,甲方应按每天元人民币赔偿乙方损失。 2、乙方负责提供打井设备、建井材料及施工人员并负责安全施工。 四、工程价款 1、打井工料费: 泥土地质按每米深度元。岩石地质按每米深度元结算。 2、设备费: 工程总价款为人民币元,大写:。 工程总价款为甲方应付给乙方的全部费用,含水泵、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。 五、付款方式 1、乙方工程完工,并试抽水48小时,经双方确认合格,甲方将首付工程款%共计元给乙方。 2、完成验收交付后甲方试用月,若再无问题,付清剩余%工程款。共计元给乙方。 3、工程结算款以方式支付。甲方如有拖欠乙方款项,乙方可按工程总价款的%滞纳金向甲方索要和处罚。 六、其它约定

1、若打水失败(未出水或中途停工)或达不到甲方要求,甲方不承担任何费用。 2、甲方为乙方施工提供方便,打井用水、电由甲方提供。 3、乙方施工完成后,即安装用电试抽水任务,费用由甲方负责。 七、安全责任 1、施工过程中,乙方应加强施工安全管理工作,施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。 2、乙方在施工期间要做好井周围警示防护措施,杜绝闲杂人等靠近,若因此而造成安全事故也由乙方自负。 八、合同生效与终止: 本合同一式二份,甲乙双方各执一份。双方签字盖章后即日生效,结清合同价款后,合同效力自行终止。 双方签约: 甲方:(章)乙方:(章) 签约代表人(签章):签约代表人:(签章) 签订日期:年月日

土石方爆破工程施工合同范本

编号:_____________ 土石方爆破工程施工合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 甲、乙双方本着互惠互利的原则,双方就土石方爆破工程达成如下条款,甲乙双方共同遵守,任何一方不得违约。 一、概况: 工程名称: 工程地点: 工程量: 单价: 工程计量: 结算方式:预付当月工程款,每天结算一次。 二、甲方责任 1 甲方派代表到现场,负责工程的管理、监督、协调、工程款的结算。 2 甲方协调地方关系,确保乙方施工不受外界干扰。 三、乙方责任 1 乙方必须按照发包方开工令的指定时间,将爆破设备、人员进入现场。 2 乙方必须严格遵守国家有关规定的操作规程进行施工作业,必须做好施工人员的安全教育工作,进入施工现场的施工人员必须持证上岗,必须上人身保险,杜绝人身伤亡事故的发生,如果施工人员发生伤亡事故,甲方将配合乙方搞好治疗、善后工作,具体事故责任与费用全部由乙方自己承担,甲方不承担任何责任。 3 乙方必须严格执行安全生产保护措施,做到安全生产无事故。 4 除因不可预见的自然灾害停工外,乙方若无故停工,甲方有权终止合同。

5 乙方必须保证工人工资每月按时发放,如果出现问题,甲方有权终止合同。 6 乙方必须严格执行公安部门对炸药的管理条例,如出现问题,乙方自行负责。 7 本合同不准转让或出卖,如违约,甲方有权将合同收回作废。 8 特大岩石块装不上车或在车上卸不下来,要进行二次爆破或用油锤破碎。 9 乙方在施工地点以外与地方发生冲突,乙方自行解决。 四、双方责任 1 甲乙双方未按合同履行责任义务,均视违约,按照《经济合同法》有关规定处理。 2 甲乙双方发生争议时,应及时协商解决,如协商不妥协,任何一方均有向经济仲裁单位或法院起诉的权利。 3 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。 4 本合同自签字之日起生效,至全部工程价款结清之日失效。 5 未尽事宜另行协商、补充条款。 五、补充条款。 甲方:乙方: 甲方代表:乙方代表: 年月日年月日

水利工程施工合同协议书

水利工程施工合同协议书 ______________ (发包人名称,以下简称“发包人” 为实施________________ (项目名称),已接受________________ (承包人名称,以下简称“承包人”对项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1、签约合同价:人民币(大写) ___________________ (__________ 元)。 2、发包人承诺按合同约定的条件、时间和按工程进度向乙方支付合同价款。 3、承包人每月5日前上报工程进度,不按时上报将予以500 —1000元罚款。 4、承包人承诺按合同约定承担工程的实施及缺陷修复,对设计不合理及时提出修改 意见并上报监理。 5、未经监理、发包人同意擅自更改设计造成工程量增加的,对所增加的工程量不予 以认量。 6、工程施工完成后,承包人应在15日内完成竣工图纸的绘制,以实际发生的工程量审计为准。 7、承包人在施工期间,严格按照“安全文明”施工要求施工,加强安全防范意识,对出现的安全事故由承包人自行负责,并接受相应的处罚。 8、承包人在工程施工结束后,对施工中遭破坏的路面、桥涵等及时恢复,并做好环境保护工作,避免引起与村民的矛盾冲突。 9、管道安装完成后必须试压验收,承包人自行试压合格后,申请监理、发包人验收,验收一次不合格的,给予承包人500 —1000元罚款。

10、招标文件为本合同协议书的组成部分,合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。

11、 工程预付款的总金额为签约合同价的 10 %,分两次支付给承包人。各次预付 款的支付额度和付款时间为:第一次预付款金额为工程预付款总金额的 40 %,第二 次预付款金额为工程预付款总金额的60 %。本工程不预付工程材料预付款。 12、 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 10 %,扣留的质量保证金 总额为签约合同价的5%。 13、 履约担保金采用现金(或发包人认可的其他形式)式履约担保,担保金额为每 标段均为合同价的10% ;在正式签署协议书前必须向发包人履约担保金 14、施工工期为合同签订之日起至工程竣工,共计 180天。 15、本协议书一式 陆 份,发包人 五份,承包人_ 份 法定代表人或其委托代理人: ______ (签字) 法定代表人或其委托代理人: ____ 年 ____ 月 _____ 日 ____ 年 _____ 月 ____ 日 建设项目廉政合同 工程合同编号: 廉政合同编号: 工程项目名称: 工程项目地址: 项目法人 (甲方 ): 参建单位 (乙方 ) : 为加强水利工程廉政建设,规范建设各方合法权益,防止发生商业贿赂、谋取不正当利益 发包人: ________ (盖单位章) 承包人: _________ (盖单位章) (签字)

最新爆破工程承包合同合集大全

最新爆破工程承包合同合集大全 爆破工程承包合同1 甲方: 乙方: 为发挥甲、乙双方各自的优势,合理配置资源,明确双方职责、权利和义务,甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《爆破安全规程》等有关法律法规的规定,本着平等、自愿、公平和互相协作、诚实信用的原则,双方就____________露天煤矿剥离与开采爆破工程技术服务与劳务事项协商一致,同意签订本协议,供甲乙双方共同遵守执行。 一、工作内容:中深孔爆破方案技术设计、中深孔方案报批和爆破作业施工、台阶式开采技术指导。 二、工程名称:_______露天煤矿剥离与开采爆破工程。 三、工作关系:甲方为工程的总承包商,乙方甲方进行爆破作业技术指导。 四、双方权利及义务 1、甲方负责办理施工手续,乙方为本爆破工程作出施工组织设计,乙方协助甲方办理爆破审批手续。 2、乙方负责配备本工程所需的爆破员、安全员、保管员等工种,做到持证上岗,作好安全教育工作;并由甲方负责管理并安排食宿。

3、每次中深孔爆破前,乙方设计所需的炸药品种及数量,甲方根据设计要求办理审批、购买手续,并协助乙方进行爆破作业时的警戒工作。 4、乙方负责按工程需要及时协助办理爆炸物品的购买手续及相关信息管理。 5、乙方负责与甲方相关工程技术人员协调对本工程所需爆炸物品规格、品种、数量的采购和使用及监管。 6、乙方工地管理人员应服从甲方统一指挥,若甲方人员出现违规或违章行为,乙方有权制止,情节严重的,乙方有权停止爆破作业或中止双方合作。 7、因甲方项目部需要,要求乙方抽调人员充实项目部管理人员等,乙方应予积极配合,其配合甲方项目部的人员由甲方承担其工资。 8、甲方承担钻孔费用、爆破火工品及相关工程施工费用的开支。 9、乙方享有甲方支付的本工程爆破技术服务费。 四、工程量计算方法和爆破技术服务费、劳务费单价及付款方式 1、工程量计量:按原地貌测量或业主的计量为准。 2、爆破作业劳务费____.00元/m 3、合计3(税后款)。 3、付款方式:按月结算,根据当月已完成工程量,于26日前向甲方申报,甲方于次月的5日前付款至乙方指定帐户。 五、其它: 1、钻孔、清运、排水、防护等施工安全由甲方负责。 2、爆破作业的施工安全由乙方负责,在施工过程中应严格遵守

国家地下水监测工程施工合同

国家地下水监测工程(水利部分)云南省监测井建设工程第2标段 施工合同 发包方: 承包方:

发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方)为圆满完成甲方承担的国家地下水监测工程(水利部分)云南省监测井建设工程第2标段水井施工任务,经甲乙双方在平等自愿的基础上友好协商,乙方自愿在对实地进行踏勘及分析水文地质资料的基础上,分包承担甲方部分水井施工工程,为明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,根据《中华人民共和国合同法》,双方本着各负其责,互相配合的原则,经协商一致同意达成以下条款,并共同遵守: 第一条施工地点和任务 一、工程名称:国家地下水监测工程(水利部分)云南省监测 井建设工程第2标 二、工程地点:云南省临沧市 三、工程量:施工水文地质监测井11口,总进尺约1715.0米。 四、工作内容:人员设备进出场、水井凿井、洗井、成井、下管、填砾、抽水试验、取水样、岩土样。施工过程中乙方须认真观测和做好各项原始记录。 第二条技术质量要求 一、按照相关国家标准和《国家地下水监测工程(水利部分)云南省监测井建设工程第2标段技术要求》执行。 二、成井质量按照《水文水井地质钻探规程》(DZ/T0148-2014)和《地下水监测井建设规范》(DZ/T0270-2014)执行。 第三条工程价款及付款办法 一、工程价款 1、本工程采用阶梯进尺每米综合单价的形式: 0-50m阶梯段(含50m)工程承包综合单价为元/进尺米; 50-100m阶梯段(含100m)工程承包综合单价为元/进尺米; 100-300m阶梯段(含300m)工程承包综合单价为元/进尺米; 最终按甲方实际验收工程量进行结算。工程单价不因地质条件、

2020新版水利工程施工合同/合同书(合同示范文本)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-036995 2020新版水利工程施工合同

2020新版水利工程施工合同/合同 书(合同示范文本) 发包方(简称甲方): 法定代表人: 承包方(简称乙方): 法定代表人: 为了更好地完成_________治理及堤防加固工程的建设任务,本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则,按照《中华人民共和国合同法》和《建筑合同承包条例》的规定,结合工程具体情况,经双方充分协商达成如下协议,望共同遵守履行。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包项目及主要工程量: 四、开工时间:______年_____月_____;日竣工时间:_____年_____月_____日。 五、工程价款:________元(按实际工程量结算)。 六、质量标准:一次性验收合格

七、工程款结算方式: 1、工程结算总价为合同价加(或减)变更价款。 2、变更工程量的计价方式:工程项目发生变更时,变更项目合同中有类似价格的参照类似价格变更合同价款,无类似价格的项目按相应_____年_____省定额进行综合计价和相应取费及政策性调整,材料价格执行当期《_____市工程建设》信息价,如信息价没有的材料价格执行双方签证价。 3、变更工程量需有清单,并经甲方认可签字后有效。 八、工程付款办法: 工程竣工验收合格后,甲方付乙方95%的工程款,余款作质量保证金,质保金待保修期满无疑异后一次性付清。 保修期为一年,保修期内发生质量问题,乙方需及时修复,若乙方不修复,由甲方指定施工单位修复,费用在保修费用中扣除。 九、施工中甲方职责: 1、负责建设范围内土地占用、青苗以及其他需甲方协调的事宜。 2、配合乙方进行施工质量管理、技术指导、办理现场签证。 3、工程竣工后,指导施工方编制工程竣工资料、组织工程竣工验收。 十、施工中乙方职责: 1、严格根据甲方图纸要求按施工规范施工,重要工序及隐蔽工程完工后,需经甲方验证后方可进行下道工序施工。依照甲方要求,按期完成所有工程量清单项目及双方约定的内容;逾期完工,按_____元/天扣罚违约金。 2、在施工过程中,须接受甲方的质量管理监督,听从甲方的合理化建议。 3、施工所用各种建筑材料及设备等,须符合有关规范要求,并征得甲方认

爆破施工合同(总5页)

爆破施工合同(总5页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

深圳市建筑工程股份有限公司 劳务分包合同 ( ##石方工程) 甲方:深圳###建筑工程股份有限公司乙方:深圳市###建筑劳务分包有限公司签订日期: 2014年5月15日 签订地点:深圳市

石方工程劳务分包合同 发包方:深圳###建筑工程股份有限公司(以下简称甲方) 承包方:深圳市####建筑劳务分包有限公司(以下简称乙方) 甲方所中标的 ###工程,现拟由乙方负责石方项目施工,根据《中华人民共和国合同法》有关规定,为明确甲乙双方的权利和义务,经友好协商达成如下协议: 第一条、工程概况及价款: 1、工程名称: ## 2、工程地点:深圳市### 3、承包范围:边坡、基坑及现场平整的石方,静态爆破,安全、 文明施工所采取的一切措施及费用。 4、承包方式:本合同价为综合单价,己包含承包范围的一切机 械、工具、人力、周转材料、消耗材料及承包范围的约定。5、计量方式:按实际爆破的深度×长度×宽度计算方量,双方实 测方量计算。 6、按合同签订单项工程综合价格以实爆数量结算按人民币: 150.00元/立方米(不含一切税收)。 第二条、工期: 大概定于 2014-5-20 开工(具体进场开工时间电话通知,电话通知后第三天必须进场开工), 2014-7-31 完工。如乙方不能满足甲方的工期要求,甲方有权调配其他队伍进行施工,乙方不得有异议。第三条、质量要求:

1、按照甲方提供施工图纸及具体需爆破的尺寸和质量要求,遵照 有关施工规范和本工程业主、监理公布的有关管理规定施工。 2、乙方必须严格按操作规格施工,确保工程质量,要求全部达到 合格标准,工程一次验收合格。 3、本工程不能采用炸药爆破,以免影响周围建筑物。 第四条、双方责任: 1、甲方责任: (1)提供施工部位的位置、标高控制线,爆破后松石挖运。 (2)督促乙方施工质量,监督乙方工期计划的落实。 (3)现场基坑排水及抽水处理。 (4)提供施工水电、住宿场所、水电的费用,施工用电接至施工场地边缘。 (5)协助乙方购买工伤医疗、工伤死亡保险,费用由乙方负责。2、乙方责任: (1)按工期合理定出施工方案,及时填定施工记录及资料,施工中遇到问题必须即时通知甲方施工人员。 (2)必须注意环保、不得对周围环境造成污染。 (3)保证材料、机具堆放整齐,符合文明施工的标准。 (4)乙方应做到安全生产,开工前向班组及工人做好安全技术交底,杜绝事故的发生,如施工中造成的一切事故,甲方应协助紧急抢救的义务,均由乙方承担责任和经济损失。

相关文档
相关文档 最新文档